建筑工程师综合案例分析试题及答案

合集下载

建筑实务案例分析题及答案

案例分析题案例一背景资料

某写字楼工程，地下 1 层，地上 10 层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。如下图：

在施工过程中发生了以一事件：

事件一：工作 E 原计划 6 天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准， E 工作计划改为 9天完成，其他工作与时间执行网络计划。

事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（重 100kg ）安装在吊顶工程的主龙骨上。事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。

2．用标号法找关键线路，计算工期，如下图所示。则实际关键线

路为：

问题：

1．指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划

工期。

2．指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。

3．水晶灯安装是否正确？说明理由。

4．竣工验收是否妥当？说明理由。

答案： 1．用标号法找关键线路，计算工期。如下图所示。则计划关

B －

C ―F －G ；计划工期为 17 天。

B － E ―H ；实际工期为 19 天。

3．不正确。因为根据装饰装修工程施工技术要求，重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。

4．不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段：

(1)竣工验收的准备：施工单位自查合格。

(2)初步验收(预验收)：施工单位在自检合格的基础上，填写工程竣工报验单，并将全部资料

2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析精选试题及答案一

2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析精选试

题及答案一

大题（共10题）

一、政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件：

事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量成果报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。问题：指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

2017年造价工程师《建筑工程造价案例分析》真题及答案解析

某城市拟建设一条免费通行的道路工程，与项目相关的信息如下：

1.根据项目的设计方案及投资估算，该项目建设投资为100000万元，建设期2年，建设投资全部形成固定资产。

2.该项目拟采用PPP模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%，其中，社会资本出资人出资90%，占项目公司股权90%；政府出资10%，占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。

3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。

4.该项目投入使用(通车)后，前10年年均支出费用2500万元，后10年年均支出费用4000万元。用于项目公司经营，项目维护和修理。道路两侧的广告收益权归项目公司所有，预计广告业务收入每年为800万元。

5.固定资产采用直线法折旧：项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。

6.PPP项目合同约定，项目投入使用(通车)后连续20年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报，项目通车20年后，项目公司需将该道路无偿移交给政府。

问题：

1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。

2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。

3.列式计算项目投入使用第1年的总成本费用。

4.项目投入使用第1年，政府给予项目公司的款项至少达到多少万元时，项目公司才能除广告收益外不依赖其他资金来源，仍满足项目运营和还款要求？

建筑工程设计基础知识试题及答案

建筑工程设计基础知识试题及答案试题一：

1. 什么是建筑设计？

答：建筑设计是指通过对建筑物形态、空间、结构和材料等方面的综合设计，满足人们特定功能需求的创造性过程。它包括建筑物的规划、设计、图纸编制和施工准备等阶段。建筑设计是指通过对建筑物形态、空间、结构和材料等方面的综合设计，满足人们特定功能需求的创造性过程。它包括建筑物的规划、设计、图纸编制和施工准备等阶段。

2. 建筑设计需要考虑哪些因素？

答：建筑设计需要考虑以下因素：建筑设计需要考虑以下因素：

- 功能需求：根据建筑物所需的功能，确定空间布局和设施设备的安排。

- 结构安全：保证建筑物的结构稳定和承载能力满足要求。

- 美学要求：追求建筑物外形美观、内部空间舒适等美学特征。

- 环境影响：考虑建筑物对周围环境的影响，如环境保护、资

源节约等。

- 经济性：设计建筑物时需要权衡投资成本和使用成本，以实

现经济效益。

试题二：

1. 建筑设计的主要流程是什么？

答：建筑设计的主要流程包括：建筑设计的主要流程包括：

- 方案设计：根据功能需求和场地条件，形成初步设计方案。

- 施工图设计：基于初步方案进行详细设计，包括结构、电气、给排水、暖通等专业设计。

- 建筑效果图：通过建筑效果图展示建筑物的外观、内部空间

布局和材料使用等。

- 施工准备：编制施工图纸、施工组织设计，准备施工所需的

材料、设备和人员等。

- 建筑施工：按照设计图纸和施工方案进行实际施工，包括土

建施工和装饰装修等。

- 竣工验收：完成建筑施工后，由相关部门进行验收，确认建筑物符合设计和质量要求。

2. 建筑设计中的CAD软件有哪些常用的？

2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析精选试题及答案二

2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析精选试

题及答案二

大题（共12题）

一、某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元；(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元；(3)施工机具损坏损失l2万元；(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元；(5)工程清理、修复费用3．5万元。事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。

【答案】1．事件1中的不妥之处及正确做法。(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。(0．5分)正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理机构。(1分)(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。(0．5分)正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核签字。(1分)(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。(0．5分)正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。(1分)2．（1）事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。(0．5分)正确做法：乙单位是分包单位，乙施工单位的深基坑支护专项施工方案应交给总包单位审核签字后，由总包单位报送给监理机构。（2）事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师审核批准乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。正确做法：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中乙施工单位的深基坑支护专项施工方案需经分包单位项目负责人、分包单位技术负责人签字报送总承包单位，总承包单位技术负责人、总包单位项目负责人，总监理工程师签字后方可实施。(1分)3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。(0．5分)因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(1分)(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5分)

2012一级建造师《建筑实务》真题及答案解析

（案例分析题）

案例分析题

【案例1】

某大学城工程，包括结构形式与建设规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000㎡，地

下2层，地上ll层，层高4.2m，钢筋混凝土一剪力墙结构，A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包，建设单位负责供应油漆等部分材料。

合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工，其流水施工参数如下表：

其中：施工顺序Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ，施工工程Ⅱ与施工工程Ⅲ之间存在工艺间隔时间ll周。

事件二：由于工期较紧，A施工单位将其中的两栋单体建筑的室内精装修和幕陪工程分包给具

备相应资质的B施工单位，B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。

事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格，B施工单位就由此造成返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位提供为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。

B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆进场时已由A施工单位进行了质量

验证并办理接收手续，其对油漆的质量责任已经完成，因油漆不合格二返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。

问题：

1.事件一中，最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外，流水施工通常还有哪些基本组织形式?

2020年二级建造师考试《建筑工程》案例分析题练习及答案

XX二级建造师考试《建筑工程》案例分析题练习及答案案例分析题(一)

背景资料：

某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了检测预警值。施工过程中，发生了如下事件：

事件一：项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌，并设置了存在风险的重要位置，监理工程师在巡查施工现场时，发现仅设置了警告类标志，要求补充齐全其他类型警示标志牌。

事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。

事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。

事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。

问题：

1.事件一中，除了警告标志外，施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?

2.分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可以采取哪些应急措施?

3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?

4.事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?

建筑工程师综合案例分析试题及答案

2014绿色建筑工程师综合案例分析试题

一、单选题:

1、最高效的太阳能利用方式（）

A.太阳能光伏发电

B.太阳能热水器

C.窗口自然采光，建筑围护太阳辐射得热

D.太阳能空气集热器

2、那些不是建筑节能的模拟分析软件（）

A.3dmax

B.Ecotect

C.Fluent

D.Phoenics

3、城市噪音的最佳控制方法（）

A.地势起伏阻挡噪声传递

B.种植树木弱化噪声影响

C.规划中将噪声源远置

D.提升建筑围护结构隔音能力

4、下列哪项不属于围护结构保温构造做法（）

A.空斗砌筑方式的砖墙墙体

B.内置封闭空气层

C.设置铝箔板的空气间层保温

D.实体砖墙密实砌筑

5、Fluent, Airpak, Phoenics等软件是进行绿色建筑中哪项模拟的（）

A.风环境模拟

B.热工模拟

C.噪声环境模拟

D.光环境模拟

6、城市光污染不包括（）

A.建筑高反射比的外表皮不适当的反射光对周边造成眩光干扰

B.室外景观照明不当造成夜间的眩光干扰

C.建筑室内的光源对夜间室外产生的光刺激

D.过量的夜间照明导致夜间天空发亮，形成影响生态的光干扰

7、下列哪项技术不属于被动式技术（）

A.呼吸式双层墙体

B.绿色照明

C.建筑导光管采光

D.屋顶绿化

8、某7万平米建筑采用了空气源热泵系统满足夏季供冷需求，热泵系统与传统中央空调系统对比，下列描述正确的是（）。

A.热泵比中央空调的性能系数有所提高

B.热泵和中央空调的主要部件基本相同

C.热泵不能采用传统中央空调所用的冷却塔

D.热泵比中央空调的运行费用低

9、某办公楼采用一系列技术提高建筑运行能效，下列不属于节能技术的是（）。

2021年一级造价工程师考试土木建筑案例分析真题及答案

案例(一)

某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：

1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。

2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入

3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入

4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收款年转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为1次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况

5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%

6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。

表1.1项目资金投入、收益、成本费用表单位：万元

【问题】

1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额

2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息

3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金

4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。

5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求计算过程和结果保留两位小数

【解析】

问题1：(4分)

建设期利息第1年：1500×1/2×6%=45万元

2014年一级建造工程师案例真题及答案

2014年全国造价工程师执业资格考试真题试卷《建设工程造价案例分析》

试题一

【背景资料】

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元(其中无形资产费用为200万元)，基本预备费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。

(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。

(3)项目建设期为1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。

(4)项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。

(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。

(6)项目正常年份的产品设计生产能力为10000件／年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品可变成本为550元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元／件，营业税金及附加税率为6%。企业适用的所得税税率为25%。

(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。

【问题】

1．分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。

2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。

3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。

4．分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。

2022年一级造价工程师(土建、安装)《案例分析》(补考)真题及参考答案解析

2023年4月补考《土建、安装案例》试题

案例一

背景资料：

某公司拟建A项目，该项目可行性研究相关基础数据如下：

1.该项目占地面积8亩，建筑面积4500m2。已建类似项目的建筑工程费为3000元/m2，所含的人工费、材料费、施工机具使用费占比分别为22%，54%，8%。考虑物价因素、地区差异等，拟建项目人工费、材料费、施工机具使用费需在已建类似项目价格的基础上分别考虑1.2、1.1、1.05的修正系数，以人工费、材料费、施工机具使用费为基数的综合管理费（含税费）率需上浮10%。

2.按照现行价格估算的拟建项目设备购置费为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按照20万元/亩估算，除土地外的工程建设其他费用为建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%,不考虑价差预备费。

背景资料二：某公司拟建B项目，该项目相关资料如下：

1.该项目建设投资2800万（含可抵扣进项税150万），资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为1600万元，贷款年利率为5%，贷款协议约定的还款方式为运营期前5年等额本息偿还。

2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。

3.项目投产当年需要流动资金300万元，全部由自有资金投入。

4.项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，经营成本中包含可抵扣进项税25万元。运营期第1年的销售收入、经营成本及其所含可抵扣进项税均为正常年份的80%。

5.该项目产品销售适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。

2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析真题精选附答案

2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析真题精

选附答案

大题（共10题）

一、某写字楼工程，建筑面积120000㎡，地下二层，地上二十二层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，合同工期780天。某施工总承包单位按照建设单位提供的工程量清单及其他招标文件参加了该工程的投标，并以34263.29万元的报价中标。双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工总承包合同。合同约定：本工程采用单价合同计价模式；当实际工程量增加或减少超过清单工程量5%时，合同单价予以调整，调整系数为0.95或1.05；投标报价中的钢筋、土方的全费用综合单价分别为5800元/t、32元/m3。合同履行过程中，施工总承包单位项目部对清单工程量进行了复核。其中：钢筋实际工程量为9600t，钢筋清单工程量为10176t；土方实际工程量30240m3，土方清单工程量为28000m3。施工总承包单位向建设单位提交了工程价款调整报告。问题：1.施工总承包单位的钢筋和土方工程价款是否可以调整？为什么？

2.列式计算调整后的价款分别是多少万元。

【答案】1.（1）钢筋可以调整；因为（10176-9600）/10176=5.66%＞5%。（2）土方工程可以调价；因为（30240-28000）/28000=8%＞5%。

2.（1）钢筋工程价款钢筋工程全部执行新价：9600×5800×1.05=5846.40（万元）。（2）土方工程价款超出5%的部分执行新价：32×0.95=30.4（元

/m3）；原价量：28000×1.05=29400（m3）；新价量：30240-29400=840

建筑工程师《案例分析》考试复习试题

某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行地设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。

问题：

1、本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签定的合同是否有效?并分别说明理由。

2、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?

3、工程存在严重质量问题的责任应如何划分?

4、根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违浍分包应承担什么法律后果。

答案：

1、合同有效性的判定：

(1)甲与乙签定的总承包合同有效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

(2)乙与丙签定的分包合同有效。

全国监理工程师职业资格考试「建设工程案例分析」试题及答案

全国监理工程师职业资格考试「建设工程案例分析」试题及答

案

2006年全国监理工程师职业资格考试「建设工程案例分析」试题及答案

2006年全国监理工程师职业资格考试【建设工程案例分析】试题及答案

一、某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务，一、二标段工程先行开工，项目监理机构组织形式如图1.1所示

图1-l 二标段工程项目监理机构组织形式

一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继准备开工，为适应整个项目监理工作的需要，总监理工程师决定修改监理规划，调整项目监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合。

总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后，安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则;又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告;并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。

总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。

问题：

1.图l-l所示项目监理机构属何种组织形式?说明其主要优点。

2.调整后的项目监理机构属何种组织形式?画出该组织结构示意图，并说明其主要缺点。

3.指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处，写出正确做法。

4.指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料归档程序。

历年一级建造师《建筑工程管理与实务》案例题真题答案及解析

内容。 4.幕墙承包单位的工程资料移交程序是否正确?各相关单位的工程资科移交程序是哪些? 【参考解析】 1.（1）不正确。沉桩施工应按“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。（2）不妥，卡扣式接桩，接头宜高出地面 1～1.5m。（3）桩身的完整性分类为Ⅰ类桩、Ⅱ类桩、Ⅲ类桩、Ⅳ类桩共 4 类。 Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥。 2.（1）质量验证记录还包括规格、数量、见证取样。（2）材料质量控制环节还包括：材料的采购、过程保管和材料使用。 3.（1）监理工程师对施工单位发出的整改通知单是正确的。隐蔽工程完成后，要报监理进行验收，合
水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑；(3)碗扣式脚手架钢管材料为 Q235 级，高度超过
4m。模板支撑架安全等级按Ⅰ级要求设计；(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:
1)模板及其支架自重(G1)
2)新浇筑混凝土自重(G2)
3)钢筋自重(G3)
4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4)
进行招投标工作，共有八家施工企业参加工程项目投标，建设单位对投标人提出的疑问分别以书面形式对
应回复给投标人。2018 年 5 月 28 日确定某企业以 2.18 亿元中标，其中土方挖运综合单价为 25.00 元/m3，
增值税及附加费为 11.50%。双方签订了施工总承包合同，部分合同条款如下:工期自 2018 年 7 月 1 日起至

2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析精选试题及答案一

2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析精选试

题及答案一

大题（共10题）

一、某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位提出如下要求：①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；③项目监理机构增加平行检验项目。事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发《工程暂停令》，经检测及设计验算，需进行加固补强；施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行处置后，签发《工程复工令》。事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出《监理通知单》，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再坚持整改要求，因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确做法。

2、针对事件2，写出项目监理机构在签发《工程复工令》之前需要进行的工作程序。

3、针对事件3，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。

4、针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。