建设工程监理合同
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
工程建设监理合同5篇
工程建设监理合同5篇工程建设监理合同1委托人:监理人:合同编号:合同名称:简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程等别(级):4.工程总投资(人民币,下同):5.工二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:4三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自年月日至年月日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)______元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本两份,委托人执壹份,监理人执壹份。
委托人:_______(盖章)监理人:___法定代表人:_____(签名)法定代表人:__(签名)委托代理人:_____(签名)委托代理人:__(签名)单位邮政编码:__电话:_电子信箱:传真:____开户银行:______账号:________签订地点:签订时间:年月日工程建设监理合同2_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分:(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
建设工程监理合同6篇
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==上海卷高考优秀作文:何处散发弄扁舟中国作文网()网友原创文章 > 高一作文“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。
”一卷,一舟,一壶冷酒,一位高高瘦瘦的文人。
朦胧中,诗仙李白吟着诗,在历史深处向我回眸浅笑。
一叶扁舟,悠悠地驶向历史深处文学的长河……我心灵上厚重的积灰仿佛一扫而空,心中有了单纯与明朗的诗意。
我抬头高吟“皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发”,然而,巨幅广告牌上闪烁的霓虹灯刺痛了我的双眼;当我期盼“烽火连三月,家书抵万金”的感动,一阵清脆的手机铃声敲碎了我的思绪。
我环顾四周,同学某甲,沉浸在mp3重金属摇滚中,某乙陶醉于《一帘幽梦》,某丙……我突然感到一种失落,好像心灵深处被人掏空了一块。
于漪老师曾说:“我们的生活存在着诗意的缺失。
”在我的成长岁月中,我的心灵似乎总是跟着这个快节奏的时代一起焦灼躁动,无法宁静。
我害怕,我心中的那份诗意的美好会成为纤细的火柴微火,一阵令人炫目的世风袭来,就将它熄灭得连灰烬都不剩下。
“古人今人若流水,共看明月皆如此。
”可是,今天迅猛发达的信息时代,文学天空中的明月却并不皎洁。
审视我们今天的文化生活,我们心中的宁静便注定要被打破。
有多少人知道茨威格?有多少人能够体味到赵万里“静水流深”的意境?不敢说,我真的不敢说。
毋庸置疑,时代潮流浩浩汤汤,今天我们的生活充斥了快餐文化,更有所谓“哈韩哈日”之风侵袭。
快餐文化、商品化文化符合了当前日益加快的生活节奏,符合了争分夺秒一族的审美需求,也契合了青少年充满好奇与梦幻、极易为新鲜事物所动的心理特征,这才得以铺天盖地席卷而来。
这样的文化生活充满刺激、激情与快感,然而不可避免的是,汉语真正质朴感人的诗意之美与人文关怀,伴随着青少年的成长也愈走愈远。
它所造成的决非仅是几句诗的遗忘,更是心灵诗意与真正深刻隽永人文天堂的破灭,是更多单纯美好情感的流离失所。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方:监理单位名称乙方:被监理单位名称鉴于本工程需要进行监理工作,监理单位与被监理单位根据平等互利的原则,达成如下协议:第一条工程概况1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 建设单位:1.4 监理单位:1.5 被监理单位:第二条工程监理内容2.1 监理范围:2.2 监理内容:2.3 安全生产监理:2.4 质量监理:2.5 进度监理:2.6 合同价款监理:2.7 监理机构工作人员的配备和资质要求:第三条监理合同签订3.1 双方应在项目启动前签订监理合同,明确监理范围和工作内容。
3.2 监理合同签订后,监理单位需按照合同要求履行监理职责。
第四条监理费用4.1 监理单位的费用由建设单位支付。
4.2 监理费用应按照合同约定的支付方式和标准进行支付。
4.3 若因被监理单位的原因,监理工作出现延误或者增加监理范围,监理单位有权要求额外费用。
第五条工程监理责任5.1 监理单位应按照法律法规和监理规范要求,履行监理职责,保证工程质量与安全。
5.2 被监理单位应积极配合监理工作,及时整改监理单位提出的问题。
5.3 若监理单位因监理工作不力导致工程质量问题,应承担相应的责任。
第六条变更与解除6.1 如需变更监理合同内容,需双方协商一致,并签订书面变更协议。
6.2 若因一方当事人违约,致使监理合同无法继续履行,应当依法解除监理合同。
第七条法律适用7.1 本监理合同在签订之日起生效,至工程竣工验收结束。
7.2 本监理合同的履行与解决争议,适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决8.1 双方在履行本监理合同过程中如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
甲方(监理单位):乙方(被监理单位):签订日期:签订日期:本监理合同有效期为自双方签订之日起至工程竣工验收结束。
双方均应认真履行监理合同规定的责任和义务,确保工程质量安全。
如有违约行为致使工程出现问题,将按照法律规定进行追责和赔偿。
建设工程委托监理合同3篇
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理合同范本甲方(监理单位):___________法定代表人或授权代表:___________联系地址:___________联系电话:___________传真:___________电子邮箱:___________乙方(工程建设单位):___________法定代表人或授权代表:___________联系地址:___________联系电话:___________传真:___________电子邮箱:___________鉴于乙方拟进行的___________项目的监理工作,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致,就本工程建设监理事宜达成如下合同:第一条项目名称及工程概况1、项目名称:___________2、项目地点:___________3、工程概况:___________第二条服务内容及标准1、甲方应按照相关法律法规、规范标准及乙方的要求,对该工程进行全程监理,包括但不限于图纸审核、施工方案审查、工程进度跟踪、质量检验等工作。
2、甲方应提供有关监理日志、监理报告和监测数据等监理资料,做好工程建设的记录和资料归档工作。
3、甲方应指导协调工程建设各方,协助解决在工程建设过程中出现的问题。
第三条服务期限及工资待遇1、监理工作的服务期限为______年(月),具体执行日期从__________至__________。
2、甲方的服务报酬为__________元整,支付方式为每月或每季度支付一次,具体支付日期双方另行协商确定。
注:支付应包括工作人员工资、交通、餐饮、住宿等费用。
3、如乙方需延长监理期限,应提前通知甲方,并与甲方重新协商合同条款。
第四条保密条款1、双方应对涉及对方商业机密和个人隐私的信息进行保密,并不得擅自向第三方透露。
2、双方发现对方存在违反保密协议的情况,有权追究其法律责任。
第五条违约责任1、若一方未履行合同义务或者未按约定完成工作,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
工程建设监理委托合同书7篇
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
工程建设监理合同(1)5篇
工程建设监理合同(1)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]邮编:[甲方邮编]乙方(监理单位):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]邮编:[乙方邮编]根据《中华人民共和国合同法》、相关法律法规和监理行业的一般实践,甲乙双方就[工程名称]工程建设的监理事项,经过友好协商,达成以下协议:一、项目概况与监理范围本工程位于[具体地点],工程名称为[工程名称]。
本监理合同涉及工程项目的全部建设过程监理工作,包括工程设计阶段、设备采购阶段、施工阶段以及试运行阶段等。
本合同为工程全过程监理服务合同。
二、监理工作内容及职责范围乙方负责工程项目的施工监理工作,包括但不限于:进度控制、质量控制、成本控制、安全监督、合同管理、信息管理等。
详细工作如下:1. 对工程设计和施工方案进行审查并提出专业建议;2. 协助建设单位与承包单位沟通协调工作;3. 对工程进度进行跟踪和记录,监督工程进度的合理性及调整建议;4. 对工程质量进行检测和监督,确保工程质量符合设计要求;5. 对工程成本进行控制,提出合理降低成本的建议;6. 对工程施工安全进行监督管理,确保施工现场安全无事故;7. 负责合同管理相关工作,包括但不限于招标文件审查、合同谈判支持等;8. 对工程资料进行归档管理,确保资料完整准确。
9. 其他监理工作包括但不限于环保监测、现场试验与检测等。
三、监理服务期限本监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理服务费用及支付方式监理服务费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量综合确定。
总费用为人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写]元)。
具体支付方式为:每完成一阶段监理工作并经甲方确认后支付相应阶段的监理费用。
篇2甲方(业主):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对甲方工程进行监理事宜达成如下协议:一、合同双方的基本信息甲方:(全称)__________,注册地址:__________,联系方式:__________。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
有关施工工程建设监理合同5篇
有关施工工程建设监理合同5篇篇1甲方(业主单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对工程施工进行监理的事宜,达成如下协议:一、术语定义1. “监理”系指乙方受甲方委托对工程项目的实施过程履行监督管理职责的一系列活动。
2. “工程建设”系指双方在本合同中约定的,按照相关法律法规及甲方要求进行的具体施工内容。
二、工程概况与监理范围工程名称:______________________工程地点:______________________监理范围:包括施工前的准备阶段、施工阶段及缺陷责任期等全部工作内容的监理。
具体涵盖进度控制、质量控制、成本控制、安全监管等方面。
工期要求:依据甲方工程进度计划进行监理服务。
工程质量标准:符合国家现行的相关法律法规以及施工图纸要求和合同约定标准。
合同总价:大写__________人民币;小写__________元(人民币)。
本工程监理费为含税费用,乙方提供服务时应开具正规的税务发票。
三、监理工作内容与要求甲方将本项目工程监理专项委托给乙方实施监督管理服务。
乙方根据甲方的委托及合同条款提供全面的监理服务。
具体工作内容包括但不限于以下几方面:项目监理组织结构的建立与调整;工程项目的进度监理管理;工程项目的质量与检验监督;工程项目的成本控制管理;工程现场的安全管理;变更、索赔与合同争议的处理等。
乙方须遵守相关法律法规和行业规范,对工程建设进行全面监理管理,保障工程建设的质量和进度满足合同要求。
四、合同双方的权利与义务篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚信的基础上,甲乙双方就甲方的施工工程建设监理事项达成如下协议:一、合同概述甲方委托乙方对本工程施工进行监理,包括建设规模及范围(详细内容请参见合同附件),以确保工程进度、质量和安全等方面满足预定目标。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方(业主单位):___________________________乙方(监理单位):___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,经友好协商,达成以下协议:一、监理工程概况及监理内容(一)工程名称:___________________________。
(二)工程地点:___________________________。
(三)工程规模:___________________________。
(四)监理范围:包括工程施工阶段的全过程监理,具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用:按照国家和地方有关规定的标准计算,总价为人民币________元整(¥________元)。
(二)支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务(一)甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料,并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责,为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
(二)乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求,履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划,并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理,确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题,并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式(一)甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项,应当承担违约责任,并向乙方支付违约金。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:_________________(委托方)鉴于甲方拟对______________(工程项目名称)项目进行建设,并委托乙方对该工程项目进行监理工作,双方经友好协商,本着互利共赢的原则,达成如下协议,以约定双方的权利和义务。
第一条项目基本情况1.1 甲方拟在______________(工程项目地址)进行______________(工程项目性质),项目建设规模为______________,项目总投资为______________。
1.2 乙方对该项目具有____________________(监理资质等级),有相关监理经验和能力,可按照相关法律法规和标准要求进行有效监理。
第二条监理范围2.1 甲方委托乙方对工程项目全过程进行监理,包括但不限于设计审核、施工现场管理、质量安全检查、工程进度监控等工作。
2.2 乙方应按照国家有关规定和标准要求,制定监理计划、监理方案,严格把关,确保工程质量和安全。
3.1 甲方应按照双方签订的监理合同约定,按时足额支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式为__________________,具体金额及支付时间双方另行协商确定。
第四条相关责任4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,对工程项目进行监理,确保工程质量和安全;如发现工程质量不符合要求等问题,应及时向甲方报告并提出整改意见。
4.2 甲方应保证提供给乙方进行监理工作所需的相关信息和资料,并确保施工单位、设计单位等配合乙方的监理工作。
第五条合同变更与解除5.1 如因工程项目的设计变更、工程进度调整等原因需要对合同内容进行修改,双方应及时协商一致,签订书面变更协议。
5.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应提前通知对方,并办理解除手续。
6.1 若一方未按照本合同的约定履行义务,构成违约行为,应承担相应的违约责任,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):__________ 乙方(被监理单位):_________为了规范工程监理活动,保障工程质量,双方经友好协商,达成以下工程监理合同:第一条合同的目的甲方根据国家相关法律法规及标准要求,对乙方的工程进行全过程有效监理,确保工程质量合格。
第二条工程监理的内容和范围(一)甲方应对工程的施工质量、安全防护、工程计划、竣工验收等方面进行监理;(二)乙方应提供工程施工的相关资料、资质等,确保甲方的监理工作顺利开展;(三)乙方应按照监理规定的要求完成各项工程质量检测和验收;(四)工程监理的具体内容和范围将根据实际情况进行补充和确定。
第三条监理费用及支付方式(一)乙方应按照监理合同约定的支付方式按时足额支付监理费用;(二)若工程延期或产生额外监理费用,应由乙方负责支付;(三)若乙方未能按时支付监理费用,甲方有权暂停监理工作。
第四条工程监理的责任(一)甲方应遵守国家法律法规及相关标准,认真履行监理职责,保障工程质量;(二)乙方应按照监理规定的要求配合监理工作,确保监理工作的顺利进行;(三)双方因工程监理而产生的纠纷,应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁。
第五条保密义务甲、乙双方在履行合同过程中所获知的技术、商业秘密等信息应严格保密,不得擅自泄露。
第六条合同的解除和变更(一)合同一经签订,双方均应严格履行合同规定,不得随意解除;(二)若因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决;(三)如需变更合同内容,双方需经协商一致,签署书面变更协议。
第七条其他事项(一)本合同自双方签字盖章生效,有效期至工程竣工验收合格为止;(二)本合同中未尽事宜,双方可协商补充,并签署相关协议;(三)本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________ 签订日期:__________以上是一份关于建设工程监理合同的范本,双方在签订合同前应仔细阅读并保证理解合同内容,遵守合同规定,确保工程监理工作的顺利进行。
工程建设委托监理合同5篇
工程建设委托监理合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、心得体会、计划方案、条据文书、合同协议、规章制度、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, reflections, plans, policy documents, contract agreements, rules and regulations, speeches, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!工程建设委托监理合同5篇合同的执行可以确保工程项目的质量和进度,合同的效力不受当事人的个人意愿的影响,应当依法保护,以下是本店铺精心为您推荐的工程建设委托监理合同5篇,供大家参考。
工程建设监理委托合同模板5篇
工程建设监理委托合同模板5篇篇1工程建设监理委托合同模板甲方(监理单位):______________________乙方(监理人员):______________________鉴于甲方欲对__________工程建设项目进行监理,根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就委托乙方进行工程监理并承担监理人员职责,特订立以下合同:一、监理范围1.监理范围包括但不限于:工程质量、安全施工、进度控制、成本分析、工程变更管理、图纸审核、施工方案审核、工程验收及竣工验收等监理工作。
2.监理人员应按照国家标准和法规进行监理,并提供监理报告给甲方。
3.监理人员应具备国家规定的资质和相关证书,并严格按照合同约定履行监理职责。
二、监理费用1. 甲乙双方约定监理费为___________,监理费支付方式为_____________。
2. 甲方承诺按时足额支付监理费用,如有延期支付将承担相应的违约责任。
3. 如因工程变更或其他原因,导致监理费用有所调整,须经双方协商一致后签订补充协议。
三、监理期限1. 监理期限自______年______月______日起至工程竣工验收为止。
2. 如有延期,需经甲、乙双方协商一致,并签订书面延期协议。
四、工程监理的权利和义务1. 乙方应全面履行监理职责,加强对工程建设过程的监控、管理和指导。
2. 乙方应按照法律法规和合同规定,提供准确、全面和及时的监理报告给甲方。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露相关信息给第三方。
4. 乙方应协助甲方处理工程建设过程中出现的纠纷和问题,维护甲方的合法权益。
五、违约责任1. 任何一方未按时履行合同规定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方损失,违约方应向对方承担法律责任。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应保留相关证据供法律诉讼。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,应先协商解决;协商不成的,提交__市____区_____仲裁委员会仲裁。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方:〔雇用单位〕乙方:〔雇员〕鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:建设工程监理合同建设单位(全称):监理单位(全称):合同签订日期:第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:身份证号码:注册号: .五、签约酬金按照工程造价的计算监理费,签约酬金暂定按照每平方米建筑面积计算监理费;签订酬金暂定(大写):;(小写):。
监理人提供的普通发票需要在汇款前2日提供甲方。
六、期限1. 监理期限:自 2015 年 02月 05 日始,至 2015 年 09 月 04日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执贰份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:的代理人:开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会每五天并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整,并与委托人协调取得委托人同意;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果,并呈报委托人;(11)审查工程开工条件,在获得委托人同意后,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关经委托人同意之验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程同时呈报进度给委托人;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项并呈报委托人;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告(报告需提供给委托人);(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见呈报给委托人;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告并提供更换人之相关简历供委托人参考,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并于更换前7天附更换人员相关简历书面资料,通知委托人,经委托人同意后方可更换。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应先以口头或电邮方式通知委托人并在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。