市政园林工程质量保修书
道路工程保修承诺书
道路工程保修承诺书尊敬的客户:感谢您选择我司承办道路工程项目,并对我们的信任和支持表示衷心的感谢!为了有效履行我们作为承包商的责任,确保道路工程的质量和安全,我们郑重承诺并保证按照以下条款提供道路工程的保修服务:一、保修范围:1.1 保修期限:本保修承诺书有效期从工程竣工之日起,为期__年/月。
1.2 保修对象:本承诺书所涵盖的道路工程项目及其硬质铺设结构、排水系统、道路设施等。
1.3 保修内容:本承诺书所涵盖的道路工程项目在保修期内,对于因施工质量、工程设计、材料质量等问题引起的以下质量问题,包括但不限于:(1) 路面塌陷、破损、开裂、起拱等质量问题;(2) 排水系统堵塞、渗漏等质量问题;(3) 道路设施损坏、故障等质量问题;(4) 其他与工程设计、施工、材料有关的质量问题。
二、保修责任:2.1 保修期内,若客户发现上述工程质量问题,请立即书面通知我司,并提供详细的问题描述及照片等证明材料。
2.2 我司收到客户的通知后,将在__小时内派遣技术人员前往现场进行检查和评估。
2.3 若确认存在工程质量问题,我司将立即组织修复工作,并承担所有维修费用和相关费用。
2.4 修复工作完成后,我司将进行质量验收,确保问题得到解决并符合相关规范要求。
三、保修期限延长:3.1 若在保修期限内修复的问题再次发生同类质量问题,我司将对此次修复工作提供延长保修期限的承诺。
具体延长期限根据实际情况而定。
四、保修条件和限制:4.1 除非经我司书面同意,否则以下情况不属于本保修承诺书的范围:(1) 意外事故、地震、战争等不可抗力因素导致的损坏;(2) 用户的人为破坏、错误使用、保养不当等原因导致的损坏;(3) 客户未按照我司提供的维护和保养要求进行保养所导致的损坏;(4) 其他与我司施工和设计无关的原因导致的损坏。
4.2 保修期间,客户应按照我司提供的维护和保养要求进行必要的保养工作,自行负责因保养不当导致的问题和损坏。
五、其他约定:5.1 本保修承诺书仅限于我司正式签约的道路工程项目,不适用于针对我司承包的其他工程。
工程质量保修书范文
尊敬的业主:
感谢您选择我们公司在您的项目中负责工程建设,我们在工程质量方面一直秉承着严格控制质量的原则,以确保我们提供的工程质量能够满足您的要求。
我们公司承诺,我们提供的工程质量保修书是真实和完整的。
在您的项目中,我们将尽力确保满足所有合同要求,超出您对工程质量的期望,并根据以下协议提供保修:
1.保修期:我们公司提供的工程质量保修期为三年。
从竣工时间起至三年后有效。
2.保修内容:我们公司保修在竣工验收之后出现的防水、墙体开裂、地面变形等不符合设计或者相关标准以及建设质量和安全要求的质量问题。
若业主在签订竣工验收书或保修书时发现本工程质量的缺陷,则公司不承担保修责任。
3.保修方式:对于出现的维修,我们将在接到业主的保修通知后,在48小时内派专业技术人员进行现场检查和评估。
评估后我们将提供修理计划和费用预算,并与业主商量确认后进行修理。
若属于保修范围内,我们将免费提供材料和人工。
4.保修退休:如果我们按承诺的期限内未能满足并修复缺陷,业主有权要求我们返还工程保修金,但不得超过项目总价的5%,如业主未及时提出保修要求,视为业主已放弃保修责任和权利。
我们公司的目标是通过建设质量保证来确保业主的需求得到满足,同时建立长期的客户关系。
我们将严格遵守以上协议及相应的质量标准,为您提供最优质的服务,也希望您能放心地委托我们完成您的项目。
谢谢!。
工程质量保修书
工程质量保修书发包人:(以下简称发包人)承包人:(以下简称承包人)为保证在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和国家、行业相关规定,经协商一致签订工程质量保修书。
承包人向发包人承诺按照合同约定在质量保修期内承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的——卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:由承包人承建的所有项目均在保修范围内。
二、质量保修期双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期。
1、基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年;3、装修工程为贰年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年;5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期;6、小区内的给排水设施、道路等配套工程为壹年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、保修期内,发包人发现问题并通知承包人整改的,承包人需在发包人发出通知后24小时内到达现场处理事故、进行整改,并在最短时间必须把事故处理好。
否则,承包人将承担由此给发包人造成的一切损失。
承包人未能及时到达现场处理事故或整改工作开展不力的,发包人有权另行聘请其它专业公司进行维修,且无论该问题是否为承包人责任所致,由此产生的一切费用由承包人承担,由发包人直接从其保修金中双倍扣除,不足部分由承包人补足。
此外,如因承包人未能及时处理事故给发包人造成损失的,承包人还应承担赔偿责任;同时,在保修期内所有维修及保修费用均为免费。
工程质量保修书
附件2:工程质量保修协议发包方(甲方): __________________________承包方(乙方): __________________________为保证总包施工合同范围内承包方承建的工程在使用期限内正常、经济、合理使用,维护建筑工程所有者、使用者的合法权益,明确双方权利义务,双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致签订本工程质量保修协议。
1、质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等施工合同约定范围内的全部工程。
承包方在质量保修期内按照有关法律法规及本协议约定承担工程质量保修责任。
2、质量保修期2.1. 本工程质量保修期约定为:2.1.1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.1.2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、地下室的防水及管道防渗漏为伍年;2.1.3. 装修工程为贰年;2.1.4. 给排水管道、阀门、水泵、龙头、洁具,电气管线照明灯具、插座、开关、配电箱等安装工程均为贰年;2.1.5. 供热暖通系统为贰个供热采暖期;2.1.6. 电梯等设备安装工程为贰年;2.1.7. 小区内的水电气设施、市政园林等配套工程为贰年;2.1.8. 其它项目的保修期限:以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定中有利于用户方的条款为准。
均未约定或规定的,按贰年计算。
2.2. 质量保修期从工程验收合格备案完成并将工程交付给发包方之次日起开始计算,对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题,承包方承担责任不受保修期限限制。
2.3. 返修项目返修部位的质量保修期从承包方对该保修部位维修完毕验收合格之日起按上述质量保修期重新计算,该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。
园林绿化工程保修合同模板
园林绿化工程保修合同模板我们要明确保修合同的目的。
这份合同旨在确保园林绿化工程的质量得到保障,并在保修期内对可能出现的问题进行及时修复。
合同中应详细列明保修的范围、期限、责任方以及维修的标准和程序。
我们来构建一个园林绿化工程保修合同的基本框架:【合同标题】园林绿化工程保修合同【甲方(业主)信息】名称:________________地址:________________联系方式:________________【乙方(承包商)信息】名称:________________地址:________________联系方式:________________【合同】一、保修范围:详细说明哪些部分属于保修范围,例如植物种植、景观设施、灌溉系统等。
二、保修期限:规定保修的起始日期和结束日期,通常为工程竣工验收合格之日起计算。
三、保修责任:明确乙方在保修期内应承担的责任,包括定期检查、问题修复等。
四、维修标准和程序:设定维修的质量标准和完成时间要求,以及报修和维修的具体流程。
五、违约责任:若乙方未能履行保修责任,需承担的违约责任及赔偿方式。
六、其他条款:根据具体情况约定的其他内容,如争议解决方式、合同变更与终止条件等。
七、签字盖章:甲乙双方在确认合同内容无误后,签字并加盖公章。
【附件】如有设计图纸、植物清单等相关附件,应一并附在合同之后。
【合同生效日期】注明合同的签订日期。
通过上述的模板范本,我们可以得出一个结论:一个完善的园林绿化工程保修合同,不仅能够保障业主的权益,也能够促使承包商更加注重工程质量和服务。
在实际操作中,双方应根据具体的工程项目特点和需求,对合同内容进行适当的调整和完善。
建议在签订合同前,双方应充分沟通,明确各自的责任和义务,确保合同的公正性和实施的可行性。
同时,对于合同中的各项条款,双方都应严格遵守,以保障园林绿化工程的长期美观与使用功能。
土建项目工程质量保修书范文
土建项目工程质量保修书范文尊敬的业主:根据《中华人民共和国建筑法》以及有关规定,我公司承接的土建项目工程已竣工,特向贵公司出具工程质量保修书,以确保工程质量并履行相应的法律责任。
一、保修期限本工程质量保修期限自竣工验收之日起计算,为十年。
在保修期限内,如发生由建筑质量引起的问题,我公司将承担修复责任,并提供相应的工程质量保修服务。
二、保修内容1. 建筑结构:在保修期限内,如发生由建筑结构设计、施工等因素引起的结构性问题,我公司将按照相关标准和法规进行修复,并承担相应费用。
2. 基础工程:在保修期限内,如发生由地基沉降、渗漏等基础工程质量问题,我公司将负责进行检查、加固和修复,并承担相应费用。
3. 房屋主体及附属设施:在保修期限内,如发生由建筑主体或附属设施质量问题导致的功能障碍、损坏等情况,我公司将承担修复责任和相应费用。
4. 室内装修:在保修期限内,如发生由室内装修质量问题引起的损坏、脱落等情况,我公司将按照相关合同约定进行修复,并承担相应费用。
三、保修责任1. 在保修期限内,符合保修内容的问题由我公司负责修复,包括材料更换、构件加固、技术调整等措施。
2. 在保修期限内,如发现存在设计、施工等工程质量问题,贵公司应及时与我公司联系,并提供必要的合作和配合。
3. 在保修期限内,若出现因保修问题引发的设备故障,我公司将协助修复并承担相关费用。
4. 保修期限届满后,我公司将停止履行保修责任。
四、保修流程1. 如发现质量问题,请贵公司提供有效证据,并书面通知我公司。
我公司将在三个工作日内派专业人员前往现场核实问题。
2. 核实后,双方将协商制定修复方案,并签订书面协议。
3. 我公司按照协议要求及时修复问题,并确保修复质量符合相关标准和规定。
4. 修复结束后,我公司将进行验收,确保问题得到彻底解决。
5. 修复过程中,贵公司有权要求监督,并参与修复工作。
五、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效,并作为合同附件。
工程质量保修书
工程质量保修书引言本工程质量保修书旨在明确工程质量保修的相关事项,确保工程质量得到有效保障,最大程度减少工程质量问题对项目建设和运营的影响。
背景作为本工程的参与方,我方承包商在工程建设过程中负责工程的施工、监理和质量控制。
为了保证工程的质量,我方愿意提供质量保修服务,确保工程在一定的质量期限内免费为业主提供维修服务。
质量保修期限根据相关法律法规和合同约定,我方承包商承诺提供以下质量保修期限:1.结构主体工程:保修年限为10年。
2.安装工程:保修年限为2年。
3.装饰工程:保修年限为1年。
质量保修内容1.结构主体工程:在质量保修期限内,如发现结构主体工程存在质量问题,我方承包商将负责及时进行修复或更换。
2.安装工程:在质量保修期限内,如发现安装工程存在质量问题,我方承包商将负责及时进行维修或更换。
3.装饰工程:在质量保修期限内,如发现装饰工程存在质量问题,我方承包商将负责及时进行修补或更换。
质量保修责任范围1.损坏由其他施工方引起的质量问题,由引起问题的施工方负责,我方承包商提供协助。
2.在质量保修期限内,质量问题由材料供应商引起的,由材料供应商负责,我方承包商提供协助。
质量保修条件为了保障质量保修的有效进行,以下条件需要满足:1.工程的正常使用和维护,且符合使用说明书的要求。
2.意外事故、人为损坏等非正常使用情况导致的质量问题不在质量保修范围内。
3.在质量保修期限内,业主对质量问题提出书面申请,我方承包商收到申请后将在合理时间内进行处理。
质量保修解决方式1.在质量保修期限内,业主发现质量问题并提出申请后,我方承包商将在7个工作日内进行调查和处理。
2.若质量问题属于我方承包商责任范围内,我方将承担维修、修补或更换的费用。
3.若质量问题属于其他施工方或材料供应商责任范围内,我方承包商将协助业主向相关方追责,并提供必要的技术支持。
质量保修书签字本工程质量保修书经双方确认后生效。
若质量问题发生,双方应友好协商,在合作中保持沟通,共同解决问题。
园林绿化工程保修合同范本
园林绿化工程保修合同范本合同编号:_________甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲方委托乙方进行园林绿化工程的设计与施工,双方本着平等自愿、诚信互利的原则,经友好协商,就园林绿化工程的保修事宜达成如下协议:一、保修范围1. 本合同所涉及的园林绿化工程包括但不限于植物种植、土壤改良、景观造型等项目。
2. 保修内容涵盖植物成活率、生长状况、病虫害防治以及景观设施的稳定性和耐久性。
二、保修期限1. 本工程的保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,为期一年。
2. 在保修期内,乙方应对因施工质量不符合合同约定或国家相关标准而引起的问题负责免费维修或更换。
三、保修责任1. 乙方应保证所提供苗木的健康和品质,确保植物的正常生长。
2. 如发现植物死亡或生长不良,乙方应在接到甲方通知后48小时内响应,并及时采取补植、更换等措施。
3. 对于非人为因素导致的设施损坏,乙方应负责无偿修复或更换。
四、保修服务1. 乙方应提供专业的养护指导和技术支持,帮助甲方了解植物养护的基本知识和技能。
2. 在保修期内,乙方应定期对绿化工程进行检查,并提供相应的维护记录。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成维修或更换工作,应向甲方支付违约金,违约金的金额为未完成部分工程造价的5%。
2. 如因乙方原因导致绿化工程出现重大质量问题,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
工程合同质量保修书
工程合同质量保修书---工程合同质量保修书甲方(业主):_________________乙方(承包商):_______________根据双方签订的编号为_________________的《建设工程合同》(以下简称“合同”),为确保工程质量满足合同约定的标准,特制定本质量保修书。
一、保修范围:1. 主体结构:自工程竣工验收合格之日起,主体结构质量保证期限为设计文件规定的合理使用年限。
2. 屋面防水、外墙防渗漏:保修期为5年。
3. 室内装修及电气管线、给排水管道、设备安装等:保修期为2年。
4. 其他按照国家规定和行业标准需保修的项目,按相关规定执行。
二、保修责任:1. 在保修期限内,因施工质量原因造成的缺陷或损害,乙方负责无偿修复。
2. 乙方应保证修理工作及时进行,不影响甲方正常使用。
3. 对于超出保修范围的维修要求,乙方可以提供有偿服务。
三、保修期限:本质量保修书自工程竣工验收合格之日起生效,至保修期限届满之日终止。
具体保修期限按照国家相关法律法规和合同规定执行。
四、保修服务:1. 甲方在使用过程中发现质量问题,应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后,应在合理时间内派员进行检查,并提出处理意见。
3. 若确认属于保修范围内的质量问题,乙方应在约定时间内组织维修。
五、争议解决:因履行本质量保修书所产生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他事项:1. 本质量保修书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本质量保修书未尽事宜,按照合同及相关法律规定执行。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日---。
质量保证书(通用9篇)
质量保证书(通用9篇)为加强本公司在建建筑工地进场原材料的管理,强化质量监控,完善材料使用的行为规范,确实保证工程质量,根据国家有关规定法规、标准,特制定本承诺书:1、施工工地使用原材料:如钢筋、水泥、石子、砂用于结构的混凝土使用的。
外加剂,除具备合格证、检测报告外还必须抽样送检测中心复验合格后方准使用。
2、抽样时必须三方(建设方、监理方、施工队人员)同时进行取样、送样进行检测。
3、上述规定必须复验的原材料而未进行复验即使用的,每发现一次处罚本公司xxxx元以上xxxx元以下。
并暂停施工,待复验合格后方可复工。
4、材料必须经检验、复验后才准使用,如在实际施工以次冲好、或者随意使用其它型号、规格的材料,一经发现除责令必须更换为原样品相同的原材料、半成品外,处以本公司该分部分次造价的xxxx%罚款。
5、对于发现不合格材料、半成品、设备造成工程缺陷、事故的,处坚决返工重做外,处以本公司xxxx元以上、xxxx元以下的罚款。
一此为谨记,做到无一丝暇癖!请贵单位领导放心!xx公司xx年xx月xx日为保证义齿质量,加强对义齿质量的管理,严格执行《义齿管理法》及《义齿质量管理规范》,双方本着平等互利,协商一致的原则签订质量保障协议。
一、甲方应为合法的义齿经营企业,为乙方提供加盖企业红色印章的《义齿经营许可证》、《营业执照》的复印件,证照的经营范围及有效期均应符合规定。
二、乙方应为合法的医疗机构和义齿经营企业,购贷时应向甲方出具加盖本医疗机构红色印章的《医疗机构执业许可证》复印件或加盖本企业红章的义齿《经营许可证营业执照复印件,证件的经营范围及有效期均应符合规定。
三、甲方应向乙方提供符合质量标准的义齿,其包装符合国家有关规定。
四、乙方在验收时发现质量问题,有权拒收,并及时通知甲方。
五、乙方应具备放置甲方义齿的条件,对因保管护理不当而导致义齿质量事故的由乙方负责。
六、其它未尽事宜在平等互惠的原则下协商解决。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本1. 引言本工程质量保修书(以下简称“保修书”)是为了保障工程质量,并明确双方责任及权益而制定的。
本保修书适用于工程质量保修期内的问题解决和责任划分。
2. 定义•业主:指委托建设并使用该工程的个人、法人或组织。
•施工方:指承包工程并进行施工的个人、法人或组织。
•工程质量保修期:指完成工程竣工验收之日起的一定时期,施工方负责保修工程质量的期限。
•质量问题:指工程质量不符合合同要求或产生损害的情况。
3. 质量保修责任1.在工程质量保修期内,施工方对工程质量承担修复、更换或赔偿等责任。
2.施工方应确保工程质量符合合同约定的技术要求和标准,确保工程能够正常运行和使用。
3.如果发现工程存在质量问题,业主应及时通知施工方,并以书面形式详细描述问题。
4. 业主的权利和义务1.业主有权要求施工方在工程质量保修期内修复、更换或赔偿质量问题。
2.业主应按照约定的方式和期限通知施工方发现的质量问题,并提供详细描述、照片或其他证明材料。
3.业主应积极配合施工方进行问题解决,包括提供必要的协助和配合。
5. 施工方的权利和义务1.施工方有权在工程质量保修期内对业主提出的问题进行评估和确认,及时采取必要的措施进行修复、更换或赔偿。
2.施工方应按合同约定的时间和质量要求完成修复工作,并承担修复工程的费用和相关责任。
3.施工方有权向业主提出必要的技术要求和配合,以便更好地解决质量问题。
6. 解决质量问题的程序1.业主应以书面形式通知施工方发现的质量问题,并提供详细描述、照片或其他证明材料。
2.施工方收到通知后,应尽快进行评估和确认,并与业主协商解决方案。
3.双方在协商一致后,应签订补充协议,明确解决方案、责任分配和时间节点等。
4.施工方应按照补充协议的约定,及时完成修复、更换或赔偿等工作。
5.如无法协商一致,双方可寻求第三方专业机构进行鉴定或通过法律途径解决争议。
7. 不可抗力1.若发生不可抗力事件,如地震、洪水、火灾等,导致工程质量问题,双方应共同协商解决。
园林及市政工程施工合同5篇
园林及市政工程施工合同5篇篇1园林及市政工程施工合同一、合同背景园林及市政工程施工合同是指由甲方委托乙方进行园林及市政工程施工的一种合同。
园林及市政工程是城市建设重要的组成部分,它们不仅关系到市民的生活质量和城市形象,也是城市功能的重要支撑。
因此,在进行园林及市政工程施工时,需要制定合同明确双方的权利和义务,保障工程的质量和进度,确保项目顺利完成。
二、合同内容1. 项目描述:合同应明确工程的名称、地点、规模和内容等基本信息,包括园林绿化的范围、市政基础设施的建设规模等。
2. 工程价款:合同应明确工程的总价款、支付方式及进度,以及工程变更、索赔等相关条款。
3. 工程期限:合同应规定工程的开工日期、竣工日期和验收日期等时间节点,确保工程按时完成。
4. 质量保证:合同应规定工程的质量标准,包括施工材料、施工工艺、验收标准等,并明确双方对工程质量的责任和义务。
5. 安全管理:合同应规定工程的安全管理措施,包括施工现场的安全、施工人员的安全教育等,确保施工过程中的安全。
6. 现场监理:合同应规定工程的现场监理制度,包括监理单位的选聘、监理范围和职责等,确保工程质量和进度符合合同要求。
7. 违约责任:合同应规定双方的违约责任和补偿责任,包括工期延误、质量不合格等情况的处理方式。
8. 知识产权:合同应规定工程的知识产权归属,包括设计方案、施工图纸等的使用和转让等。
9. 其他条款:根据具体情况,合同还可以包括材料采购、竣工文件提交、维护保养等相关条款。
三、合同签订流程1. 甲方需准备工程施工的相关文件和资料,包括工程设计图纸、招标文件等。
2. 甲方参照相关法律法规和标准,起草园林及市政工程施工合同,并与乙方进行协商修改。
3. 双方就合同中的各项条款进行商讨,并达成一致意见后签署合同。
4. 合同签署后,甲方向乙方支付工程款项的预付款,乙方开始施工。
5. 在施工过程中,双方需密切配合,解决工程中的问题和风险,确保工程的顺利进行。
工程项目保修协议书范本
工程项目保修协议书范本甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方工程项目保修事宜达成以下协议:一、保修范围1.1 本工程项目的保修范围包括但不限于:建筑工程、安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程、市政工程等。
1.2 保修范围应按照合同约定的内容和标准执行,同时应满足国家法律法规、行业标准及双方约定的要求。
二、保修期限2.1 本工程项目的保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
2.2 保修期限按照国家和行业标准执行,如国家和行业标准中没有明确规定,双方可协商确定。
2.3 保修期限内,乙方应负责对工程项目进行定期检查和维护,确保工程质量。
三、保修责任3.1 在保修期限内,乙方应对工程项目的质量问题承担修复责任。
3.2 因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应承担修复费用和甲方因此遭受的损失。
3.3 保修期限内,工程项目出现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,乙方应在接到修复通知后的规定时间内进行修复。
3.4 保修期限内,工程项目出现非乙方施工原因的质量问题,甲方有权要求乙方进行评估,并根据实际情况承担相应的责任。
四、保修金4.1 乙方向甲方支付保修金,作为乙方履行保修责任的保证。
保修金金额为工程合同总价的一定比例(具体比例双方协商确定)。
4.2 保修期满后,乙方未出现违约行为,甲方应在规定时间内将保修金返还乙方。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________签订日期:__________请注意,本范本仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整,并在签订协议前征求法律人士的意见。
房屋建筑工程保修书
房屋建筑工程保修书尊敬的业主:您好!感谢您对我公司承建的房屋建筑工程的信任与支持。
为了确保您的权益和保障建筑质量,我公司郑重向您提供以下保修书:一、保修期限根据相关法律法规和合同约定,我公司承诺为您提供长期的房屋建筑工程质量保修服务。
具体保修期限自工程竣工验收之日起计算,分为两个阶段:1. 第一阶段:自工程竣工验收之日起,为期12个月。
2. 第二阶段:第一阶段保修期满后,继续提供为期6个月的保修服务。
二、保修范围在保修期内,我公司将为您提供以下工程质量保修服务:1. 基础层面保修:包括地基沉降、基础结构变形等问题。
2. 结构保修:包括房屋结构质量问题,如裂缝、变形等。
3. 功能设施保修:包括电气设备、供水设备、供暖设备等的正常运行。
4. 室内装修保修:包括墙体、地板、天花板等装修材料的开裂、脱落等问题。
三、保修义务1. 我公司将及时响应您的保修请求,并派遣专业的技术人员进行检修和维护。
2. 如果在保修期内发现属于保修范围内的问题,我公司将承担相应的修复费用。
3. 对于发现的问题,我们将坚持尽快解决,并确保质量问题得到有效修复。
4. 为了保障您的权益,我公司将定期进行巡检,并对房屋建筑工程进行维护和保养。
四、保修声明1. 若出现以下情况,我公司将不承担保修责任:a. 由于您未按照合同约定或我公司提供的操作说明进行维护和保养而造成的质量问题;b. 自然灾害、战争、恶劣天气等不可抗力因素导致的损坏;c. 非正常使用或滥用导致的损坏;d. 经过他人改造、装修或维修而导致的损坏。
2. 如果在保修期满后,我公司将不再承担进一步的保修责任,但仍提供优质的维修服务,费用另行协商。
五、保修书生效请您在阅读并确认保修书内容后,在保修书上签字并加盖公章,将其退回我公司,即可生效。
六、联系方式如您在保修期内需要维修或有任何疑问,请随时联系我们的客服中心:联系电话:XXX-XXXX-XXXX电子邮箱:*************尊敬的业主,我公司重视质量,注重信誉,在保修期内将为您提供优质的保修服务。
工程保修及服务承诺书(通用13篇)
工程保修及服务承诺书(通用13篇)工程保修及服务承诺书1发包人(全称):____________________________________________承包人(全称):____________________________________________依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》和《城市园林绿化养护管理标准》等其他有关规定,经协商一致,对______________________________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
工程质量保修范围和内容:二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1.土建工程:2.绿化种植工程:3.喷泉、喷灌工程:4.其他附属工程:质量保修期自工程竣工验收之日起计算。
三、质量保修责任1.属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
2.发生抢修事故时,承包商应在接到事故通知后24小时内到达事故现场进行抢修。
3.绿化种植工程在保修期内应达到二级养护标准。
4.保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。
四、保修费用1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
2.双方约定的养护期间水、电费用的承担:五、其他双方约定的其他保修事项:本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收之前共同签署的,作为施工合同的附件,其有效期届满。
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日工程保修及服务承诺书2为确保项目施工质量,本次项目施工负责人:xxx,郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的质量及保修承担责任,承诺基本内容如下:1.依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承担工程。
园林绿化工程保修合同模板
园林绿化工程保修合同模板合同编号:_____________甲方(业主):_____________________乙方(承包商):_____________________鉴于甲乙双方就___________(项目名称)园林绿化工程达成如下协议:一、保修内容与范围1. 乙方应对所承担的园林绿化工程提供完整的保修服务,包括但不限于植物种植、土壤管理、灌溉系统、景观设施等。
2. 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,为期一年。
3. 在保修期内,如发现任何由于施工质量不符合合同约定或相关标准规范造成的缺陷,乙方应负责无偿修复。
二、保修责任1. 乙方应保证所有使用的植物材料健康、无病虫害,并符合环保要求。
2. 对于因施工不当导致的植物死亡或生长不良,乙方应在接到甲方通知后三个工作日内进行更换或修复。
3. 乙方应定期对绿化区域进行检查,及时发现并解决可能出现的问题。
三、保修流程1. 甲方发现绿化工程存在问题时,应及时书面通知乙方,并提供相关证据。
2. 乙方接到通知后,应在规定时间内安排专业技术人员现场勘查,并与甲方协商确定维修方案。
3. 乙方完成维修后,应通知甲方进行验收,直至甲方满意为止。
四、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成保修工作,每逾期一日,应按合同总金额的千分之一支付违约金。
2. 如因乙方原因导致重大质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜,双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
七、合同附件本合同的附件包括工程量清单、设计图纸、技术规范等,与本合同具有同等法律效力。
八、签署页甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日。
工程合同质量保修书
工程合同质量保修书尊敬的甲方:兹有我方(以下简称“乙方”)与贵方(以下简称“甲方”)就___________工程项目(以下简称“本工程”)签订的工程合同,根据合同约定及相关法律法规的规定,乙方在此向甲方提供本工程的质量保修书,以确保本工程的质量符合国家标准及行业规范。
一、保修范围本保修书涵盖乙方在本工程中负责施工的全部工程内容,包括但不限于主体结构、屋面、墙体、地面、水电安装、装饰装修等所有分项工程。
二、保修期限本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起计算,为期________年。
在保修期内,如发现任何由于施工质量不符合国家及行业标准造成的缺陷或损害,乙方将负责无偿修复或更换。
三、保修责任1. 乙方应保证所承担的工程项目质量达到国家及行业的相关标准和规范要求。
2. 在保修期内,甲方发现的任何质量问题,乙方应在接到通知后的合理时间内派遣专业技术人员进行现场检查,并在确认问题后迅速采取修复措施。
3. 若因乙方原因导致质量问题,乙方应承担由此产生的所有修复费用;若非乙方原因,双方应协商解决。
四、保修例外以下情况不在保修范围之内:1. 因自然灾害、不可抗力导致的损坏;2. 甲方未经乙方同意擅自改动、改装的部分;3. 正常的磨损和老化;4. 甲方使用不当或第三方的行为导致的损害。
五、其他条款1. 本保修书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本保修书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 对于本保修书未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________日期:____年____月____日甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________日期:____年____月____日。
关于建设局市政园林工程交接管理的实施办法
富阳市建设局文件富建设〔2007〕164号关于建设局市政园林工程交接管理的实施办法各局属相关单位:随着城市化进程的推进,我市建成区范围日益扩大,市政配套设施和园林绿化工程日益增多。
为规范我市市政园林工程的交接管理,充分发挥建设单位和管理单位的专业特长,确保市政园林工程建设质量更加优良,管理养护更加规范,现就市政园林工程交接工作制定如下实施办法,请相关单位遵照执行。
一、市政园林交接管理的适用范围1、本意见所称的市政园林工程,指由建设局及下属单位实施的城市公益项目,包括城市道路、桥梁、隧道、广场、城市绿化等市政园林工程。
新建、扩建、改建的市政园林工程的交接,均适用本办法。
2、市建设局或局下属建设单位主要负责市政园林工程交接前的建设工作;市政园林管理局具体负责市政园林工程按管后的管理和养护。
二、工程交接的时间市政园林工程竣工后,建设单位应当及时组织竣工验收,经验收合格后7个工作日内办理交接手续。
三、工程交接内容市政园林工程竣工后,建设单位应填写《富阳市市政园林工程交接联系单》(附1),并提供以下资料:1、工程概况描述(工程量清单);2、工程相关资料:立项批文、规划批准文件、施工许可证、竣工验收备案证书等;3、交接工程的竣工图,强电、弱电、水、污水、燃气、路灯等地上或地下附属设施的竣工资料;4、质量保修期承诺书;5、交接双方需要约定的其它事项。
四、工程交接的程序1、竣工验收前7个工作日,建设单位向市政园林管理局递送《富阳市市政园林工程交接联系单》,并提供工程概况描述说明书、工程竣工图及附属设施竣工资料。
市政园林管理局在7个工作日内对施工图与现场相关建设内容进行核对,对不符施工图的情况向业主提出意见,由业主督促施工单位整改。
2、市政园林管理局参与竣工初验。
3、竣工验收时对初验提出的整改意见进行复查,对质量合格且满足使用功能的工程进行接收。
4、由建设单位向市政园林管理局提供工程立项批复文件、工程规划批准文件、工程施工许可证、工程竣工验收备案证书,质量保修期承诺书等相关资料。
简易园林工程维修合同范本
简易园林工程维修合同范本甲方(业主):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方希望对其所属的园林进行必要的维修与保养工作,乙方具有相应的资质并愿意承担该维修任务,经双方协商一致,特订立本合同。
一、维修工程内容1. 维修范围包括但不限于:草坪修剪、树木修枝、病虫害防治、设施维修等。
2. 具体工作内容和要求将根据甲方提供的维修计划单执行。
二、工程质量及标准乙方应保证维修工程的质量符合国家及行业相关标准,确保植物健康生长和园林美观。
三、合同价格双方约定的维修工程总价为人民币____元(¥____)。
价格包含所有维修材料费、人工费及管理费用。
四、付款方式1. 甲方应在合同签订后支付预付款,金额为合同总价的30%。
2. 余款在维修工程验收合格后一次性付清。
五、工期乙方应于____年____月____日前开始施工,并确保在____年____月____日前完成全部维修工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方并商定新的完成日期。
六、违约责任若任何一方未履行合同约定的责任和义务,应赔偿对方因此遭受的损失。
七、合同变更与解除任何一方需变更或解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后办理相关手续。
八、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日。
道路工程保修承诺书-工程保修服务承诺书
道路工程保修承诺书-工程保修服务承诺书尊敬的用户:感谢您选择我们的道路工程保修承诺书服务。
在此,我们诚挚地向您提供《工程保修服务承诺书》,以确保您的道路工程能够获得全面的保修服务。
以下是我们的承诺内容:一、服务项目:1. 我司将对道路工程中出现的设计、施工等质量问题提供免费的维修服务,保证工程的正常使用。
2. 在保修期内,若发现工程存在任何质量问题,您可随时联系我们的客服人员,我们将及时响应并派遣专业人员进行处理。
二、保修期限:1. 本次道路工程保修承诺书的保修期限为一年,自道路工程完工验收之日起计算。
2. 在保修期内,如出现质量问题,我们将尽快处理并提供免费维修服务。
若因我司原因需延长保修期限,将提前通知您并经双方协商一致确定。
三、维修标准:1. 我司承诺对道路工程保修服务的维修标准将按照国家相关法律法规及工程行业标准执行,确保维修质量符合标准要求。
2. 在维修过程中,我们将采取有效措施保障道路工程的安全性和稳定性,避免二次损坏。
四、维修责任:1. 对于因我司原因导致的道路工程质量问题,我司将承担全部维修责任,并提供必要的赔偿或补偿措施。
2. 在维修过程中,若需要更换零部件或材料,我们将选择优质的原厂配件,并保证所使用材料符合国家标准。
五、其他事项:1. 您在使用道路工程过程中,应遵守相关规定,正常使用并保养维护,以确保工程的正常使用。
2. 若在道路工程保修期内遇到任何问题或有疑问,可随时联系我们的客服部门,我们将竭诚为您解决。
兹确认:我司愿意按照上述承诺内容为您提供道路工程保修服务,确保工程质量和您的权益。
希望我们的合作能够让您满意,谢谢您的信任与选择。
【承诺单位名称】【签署日期】【单位盖章】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
市政园林工程质量保修书
甲方:
乙方:
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对工程签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定
和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围及内容,双方约定如下:按照竣工图及变
更联系单的范围的内容工程进行保修,乙方必须承担所施工
项目范围的一切维护管养,苗木质量问题均由乙方负责,并
承担所发生的一切费用。
2、质量保修期:
2.1 、双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》(建质[2005]7号)及有关规定,约定:本工程苗木养护期为二年。
电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年;给排水设施、道路等工程为二年;
2.2 、工程苗木养护期自工程竣工验收合格之日起计算。
在此期间死亡的苗木要求自重新种植并验收合格之日起保
活和养护二年。
3、苗木养护期责任
3.1 、属于保活范围内容的项目,乙方应当在接到保修
通知之日起7天内派人更换植物。
乙方不在约定期限内派人的,甲方可以委托他人修理。
3.2 、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,
应当立即到达事故现场。
3.3 、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋
建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管
部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应
资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。
3.4 、保修完成后,由甲方组织验收。
4、植物保活费用
4.1、植物保活费用由造成缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1 、双方约定的其他工程质量保修及植物保活费用事项:工程竣工验收合格后,结算造价的5%作为其它工程的质量保修金,待保修期满2年后不计利息退还。
5.2 、本工程苗木养护保修书,由施工合同甲方、乙方
双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期
限至养护期满。
甲方(公章):乙方:(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月
日。