XXX项目监理合同
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
监理合同范文五篇
监理合同范文五篇监理合同篇1甲方:乙方:应甲方要求,在原甲方与乙方__年__月__日签订合同的基础上,做相应增项。
根据原施工合同,经双方协商,做如下补充协议:一、工程范围__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。
二、工期要求__年__月__日至__年__月__日。
三、新增工程量详见附表。
四、质量要求按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式按原合同执行。
六、其它1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议1式2份,甲乙双方各执1份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)法定代表人:签约日期:乙方:(盖章)法定代表人:签约日期:监理合同篇21、合同管理监理与公路施工的关系公路施工和合同管理监理具有紧密的关系,公路施工的目的就是完成施工双方签订施工的合同内容,完成双方的权利和义务。
首先公路工程从施工招投标开始,通过在市场经济的条件下对竞争性的公路工程采用公开招标的办法,邀请一定的候选人,实现公平公买竞标的方式,最终确定中标单位与业主签订施工合同。
而施工合同则是明确双方责任和义务的具有明确协议的法律文书,它为双方的权利和义务进行了法律层面的规定,所以进行有效的合同管理是对公路施工的保障。
从完成合同角度来看,合同的履行也是完成市场交易的行为,从工程的业主提出项目到施工方中标签订合同的过程,其中合同的履行是公路施工完工的最终结果,而工程施工则是合同签订的之后要进行的,两者互相缺一不可。
从法律的角度来看,合同的签订是决标之后进行的,通过签订正式的合同文件将双方的权责以法律的形式固定下来,使得双方都需要遵守上的条款。
最后从监督的角度来看,只有合同双方完成双方的权利和义务,依照合同的约定完全的履行了合同的规定,才能算合同最终履行完毕。
以上几个方面可以看出公路施工和合同管理是不可分割的紧密关系。
2、公路项目中合同管理监理中存在的问题2.1招标过程中的问题根据相关招标工作调查显示,招标过程中,存在各类违规问题较多。
有关工程监理合同(精选7篇)
有关工程监理合同(精选7篇)工程监理合同版1委托人:监理人:合同编号:合同名称:___(简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:___2.工程地点:___3.工程等别(级):____4.工程总投资(人民币,下同):二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自___年___月___日至___年___月___日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)___元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本两份,委托人执壹份,监理人执壹份。
委托人:_____________(盖章)监理人:________法定代表人:_________(签名)委托代理人:_________(签名)签订时间:___年___月___日工程监理合同版2甲方:乙方:为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。
2、检测依据(1)施工图设计文件;(2)《公路工程质量检验评定标准》;(3)《公路工程施工监理规范》;(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。
有关施工工程建设监理合同3篇
有关施工工程建设监理合同3篇篇1甲方(业主单位):________________乙方(监理单位):________________根据有关法律法规的规定,本着诚实信用、协商一致的原则,就甲方委托乙方进行工程建设监理事宜,经友好协商,双方达成如下协议:一、工程概况及监理范围甲方委托乙方对_____________项目施工工程进行监理。
乙方需根据工程建设相关法律法规和规范,对项目施工进度、质量、安全等方面进行全面监理。
二、监理期限与进度安排监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
乙方需按照工程进度制定监理计划,确保各阶段监理工作的顺利进行。
具体进度安排如下:______(此处可详细列出各阶段的时间节点和主要工作内容)。
三、监理费用及支付方式监理费用根据工程规模、复杂程度和监理工作量确定。
具体费用为:______元。
支付方式如下:甲方按工程进度分期支付监理费用,每期支付比例和时间为:______(此处详细列出支付的时间节点和金额)。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)负责工程建设的投资和组织管理;(2)及时提供工程相关的技术资料和设计文件;(3)对乙方提出的重大问题及时予以答复或解决。
2. 乙方职责与义务:(1)按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度;(2)对发现的问题及时提出整改意见并报告甲方;(3)遵守职业道德,不泄露甲方商业秘密。
五、保密条款乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方及其关联公司的商业秘密履行保密义务。
未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露。
合同终止后,乙方应返还所有相关资料并继续履行保密义务。
六、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按时支付监理费用,应按未支付金额的百分之______向乙方支付违约金;若乙方未履行监理职责导致工程出现重大问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿。
2. 若甲乙双方因不可抗力因素导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。
监理合同范本(通用5篇)
监理合同随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编精心整理的监理合同范本(通用5篇),希望能够帮助到大家。
监理合同1委托单位:_________监理单位:_________本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况:工程名称:_________工程地点:_________工程规模为:_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。
(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。
监理合同范本(12篇)
监理合同范本(12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本(12篇)随着人们法律意识的普遍提高,合同可以随时随地使用。
有关工程建设监理委托合同范本7篇
有关工程建设监理委托合同范本7篇篇1甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(监理方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对特定工程项目进行建设监理事宜达成一致意见,特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程总投资:[工程总投资额]二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对甲方委托的工程项目进行建设监理,包括施工质量控制、进度控制、造价监控以及安全生产监管等。
2. 具体工作内容包括但不限于:(1)审查施工组织设计和重大施工方案;(2)检查关键工序和特殊施工工艺的实施情况;(3)把控工程质量,处理质量问题及事故;(4)审核工程进度计划,确认工程进度款支付申请;(5)协助甲方进行成本控制和造价审核工作;(6)监督施工现场安全文明施工管理。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
如因特殊情况需要延长监理期限的,双方应另行签订补充协议。
四、费用与支付方式1. 监理费用:总金额为人民币[监理费总额]元整。
费用明细根据工程项目具体情况在附件中详细列出。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付时间和金额按双方约定的时间节点支付。
工程完工后,甲方应对乙方提交的最终成果文件进行验收,并支付尾款。
乙方需提供相应的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方应向乙方提供完整的设计文件、相关资料及信息,并确保其真实性。
甲方应支持乙方的工作,提供必要的现场办公条件。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,公正、客观地进行监理工作,并对监理结果负责。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工监理合同(15篇)
施工监理合同(15篇)施工监理合同1甲方:__________工乙方:__________工程队风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:一、公路建设路线及工期要求:1、公路建设路线为____________________。
风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的',以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求:1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。
四、工程验收及付款方式:1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。
监理合同(通用6篇)
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2024年监理合同范本6篇
2024年监理合同范本6篇篇1监理合同范本甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保甲方所委托工程项目的顺利进行,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方对工程项目进行监理事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供工程监理服务,包括但不限于工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
乙方同意接受甲方的委托,承担本工程项目的监理责任。
本合同旨在明确双方权益,规范监理服务内容,确保工程顺利进行。
二、监理工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:____________________(具体工程项目描述)开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、监理范围与内容1. 乙方负责甲方委托的工程项目的全面监理工作。
2. 乙方应提供工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
3. 乙方应协助甲方处理与施工单位的协调问题,确保工程顺利进行。
4. 乙方负责审核施工单位提交的施工组织设计、技术方案等文件。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及存在的问题等。
6. 其他约定事项:____________________(双方约定的其他监理内容)。
四、监理期限与酬金1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 酬金计算方式:按工程总造价的百分比计算,具体比例为____%。
3. 支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理酬金给乙方。
具体支付时间与金额按照双方另行约定的支付计划执行。
4. 甲方应支付乙方因执行本合同的必要费用,包括但不限于差旅费、通讯费等。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时支付监理酬金及费用;(2)提供必要的资料和信息;(3)支持乙方履行监理职责;(4)其他约定事项:____________________。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方(业主单位):___________________________乙方(监理单位):___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,经友好协商,达成以下协议:一、监理工程概况及监理内容(一)工程名称:___________________________。
(二)工程地点:___________________________。
(三)工程规模:___________________________。
(四)监理范围:包括工程施工阶段的全过程监理,具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用:按照国家和地方有关规定的标准计算,总价为人民币________元整(¥________元)。
(二)支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务(一)甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料,并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责,为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
(二)乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求,履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划,并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理,确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题,并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式(一)甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项,应当承担违约责任,并向乙方支付违约金。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
监理合同6篇
监理合同6篇监理合同 (1) 甲方:乙方:年月第一部分前言委托人(下称甲方):监理人(下称乙方):1、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:(1)工程项目名称:(2)工程建设地点:(3)工程规模:(4)开工时间:[ ]年[ ]月[ ]日(5)完工时间:[ ]年[ ]月[ ]日(6)总投资:(7)设计单位:(8)施工单位:2. 本合同中的有关词语含义与本合同第三部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
3. 监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
4. 监理工作的内容:5、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
第二部分合同总价款及付款方式1本项目经双方确定合同总价款:RMB: [ ]元,大写人民币: [ ]。
经审计最终审计合同费用如超出合同价格,则乙方承诺按此合同价格执行;如最终审计费用低于合同价格,则按审计价格执行。
2 甲方按电汇或支票方式将合同价款支付给乙方。
3 甲方向乙方支付合同款项均通过下列乙方指定的银行及账号。
本合同存续期间,乙方若遇结算银行及账号变化,应在合同约定的付款日前十五个工作日内书面通知甲方,否则引起损失由其自己承担。
乙方账户名称:乙方开户银行:乙方银行帐号:4 甲方应按下列的方式和期限向乙方支付合同价款:4.1 工程完工款合同签订后十日内甲方支付乙方合同总价款的60%,计RMB: ,大写人民币:4.2初验款甲方应于工程初验合格后并收到乙方提供的下列第①、②项单据十(10)个工作日内向乙方支付合同总价款的[30%],计RMB:[ ],大写人民币:[ ]。
①由甲方和乙方签署的初验合格证书一份;②由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。
4.3终验款:甲方应于工程终验合格后并收到乙方提供的下列第①、②、③和④项单据十(10)个工作日内向乙方支付合同总价款的[10%],计RMB:[ ],大写人民币:[ ]。
2024年监理委托合同范本5篇
2024年监理委托合同范本5篇篇1甲方(委托方):____________[单位名称]地址:____________法定代表人:____________乙方(受托方):____________[监理公司名称]地址:____________法定代表人:____________根据有关法律法规,为确保工程项目的顺利进行,甲方决定委托乙方为其提供专业的工程监理服务。
经双方友好协商,达成如下协议条款:一、工程概况1. 工程名称:____________。
2. 工程地点:____________。
3. 工程规模:[具体规模描述]。
4. 工程内容:[具体工程内容描述]。
二、监理范围与内容1. 乙方接受甲方委托,对工程项目的施工全过程进行监理。
2. 监理内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监督、合同管理、信息管理等。
3. 乙方应依据国家法律法规、规范标准以及本合同的规定,履行监理职责。
三、监理期限1. 本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
2. 若工程实际进度超过合同约定的工期,双方应协商延长监理期限。
四、监理费用1. 甲方按照合同约定的方式和时间支付监理费用给乙方。
2. 监理费用的计算方式及支付时间按照附件《监理费用支付表》执行。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期,甲方应支付相应的额外监理费用。
五、双方职责与义务1. 甲方应提供工程的相关资料,确保资料的真实性和完整性。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程项目的顺利进行。
3. 乙方有权对施工现场进行巡视和检查,对违规行为有权提出整改要求。
4. 双方应共同协作,维护合同的良好执行。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权解除合同并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建筑监理委托合同三篇
建筑监理委托合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(委托方):____________乙方(受托方):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑监理的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、监理项目1.1 项目名称:____________1.2 项目地点:____________1.3 监理范围:____________二、监理费用2.1 监理费用的计算方式:____________2.2 监理费用的支付期限:____________2.3 监理费用的支付方式:____________三、监理期限3.1 监理起始日期:____________3.2 监理日期:____________四、监理义务4.1 乙方应按照甲方的要求,对监理项目进行全面监理,确保项目顺利进行。
4.2 乙方应定期向甲方报告监理情况,对甲方提出的问题及时给予解答。
4.3 乙方应遵守国家法律法规,不得利用监理之便谋取不正当利益。
五、保密条款5.1 乙方应对在监理过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息严格保密。
5.2 乙方不得将保密信息泄露给第三方,否则应承担违约责任。
六、争议解决6.1 对于双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至监理之日止。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________(注:以上合同内容,具体条款请根据实际情况调整,并在签订合同时征求法律人士意见。
)《合同篇二》合同编号:____________甲方(委托方):____________乙方(受托方):____________鉴于甲方拥有____________项目的知识产权,为确保项目顺利进行,提高项目质量,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方监理服务事宜,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方作为监理方,应按照甲方的要求,对____________项目进行全面监理,包括但不限于:(1)对施工现场进行定期检查,确保施工进度与质量符合合同要求;(2)对施工过程中出现的问题专业建议和解决方案;(3)对施工方的资质、人员、设备等进行审查;(4)对施工过程中的变更进行审核;(5)对施工后的工程进行验收。
工程建设委托监理合同5篇
工程建设委托监理合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、心得体会、计划方案、条据文书、合同协议、规章制度、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, reflections, plans, policy documents, contract agreements, rules and regulations, speeches, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!工程建设委托监理合同5篇合同的执行可以确保工程项目的质量和进度,合同的效力不受当事人的个人意愿的影响,应当依法保护,以下是本店铺精心为您推荐的工程建设委托监理合同5篇,供大家参考。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____邮编:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文号另有规定外,具有本条所赋予的涵义:一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
建设工程监理合同范本8篇
建设工程监理合同范本8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、监理范围与内容1. 监理范围:乙方负责甲方建设工程的全程监理,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段及缺陷责任期的监理工作。
2. 监理内容:(1)施工准备阶段:协助甲方编制工程监理总体规划和实施细则,参与施工图纸会审等。
(2)施工阶段:审核施工单位的施工组织设计、技术方案等;监督工程质量、进度和安全;检查工程量及工程变更等。
(3)竣工阶段:组织工程验收,审核竣工图纸及竣工文件等。
(4)缺陷责任期:负责对工程缺陷进行修复监督。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程缺陷责任期满止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度及监理工作量,经双方商定,监理费用为人民币________元(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按双方商定的时间节点支付。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应尊重乙方的监理意见,对重大决策应通知乙方参加。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时派驻现场履行监理职责的监理人员。
3. 乙方应根据甲方的要求,按照合同约定完成监理任务。
4. 乙方应对其出具的监理意见负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF-2012-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):XXX开发有限公司(以下简称甲方)监理人(全称):XXXX有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:XXXX2. 工程地点:3. 工程规模:约4.5万平方米 (以最终实际面积为准 )4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:约XXX万元。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):暂定含税总价:XX万元(¥ XXX 元)。
固定单价(含税)XX元/平方米,最终以实际建筑面积结算。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自2020年 XX 月 XX 日至2020年XX 月 XX 日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供资料,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:2020年 XX月XX 日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:住所: 住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。