建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201) 第一章总则
第一条合同的目的和范围
第二条定义和解释
第三条合同的性质
第四条知识产权
第二章合同的缔结
第五条合同的签署
第六条合同的生效
第七条合同的变更
第八条合同的解除
第三章工程内容与质量要求
第九条工程范围
第十条工程质量要求
第十一条工程变更管理
第十二条工程验收与交付
第四章工期与进度管理
第十三条工期的确定与调整
第十四条工期进度的计划与控制第十五条工期延误的处理
第五章工程价款与支付方式
第十六条工程价款及支付方式第十七条工程价格调整
第十八条工程款项的支付周期第十九条工程款项的支付条件第六章合同履行保证
第二十条担保方式和范围
第二十一条违约责任
第二十二条合同的终止与解除第二十三条保密条款
第七章合同的争议解决
第二十四条合同争议的解决方式第二十五条争议解决的法律适用第二十六条诉讼管辖
附件:
1. 工程图纸
2. 材料清单
3. 技术规范
4. 进度计划
法律名词及注释:
1. 合同:指合同内容中的规定,包括附录、修改及补充。
2. 合同生效:指合同各方均签署,并经法定程序或约定生效的状态。
3. 工程范围:指工程施工合同约定的具体工作内容和任务。
4. 工期:指合同中规定的工程施工开始和结束的日期或期限。
5. 工程价款:指工程施工合同约定的付款金额。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF-1999-0201一、合同背景建设工程施工合同GF-1999-0201,是中华人民共和国建筑行业协会颁布的一份标准合同文本。
本合同适用于建设工程施工承包合同,分为总承包和分部承包两种形式。
二、合同主要内容1. 合同签订方本合同的签订方包括建设单位、承包单位以及监理单位。
其中,建设单位应提供具备承包工程能力的单位,并签定合同;承包单位承揽工程,并负责完成工程的设计、施工及竣工验收;监理单位则负责对工程监理,并在竣工验收前出具验收报告。
2. 工程范围本合同规定了工程范围,包括但不限于工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、承包单位、工程概算、工程工期、施工组织设计、施工图设计等。
3. 工程质量与安全保障本合同要求承包单位必须按照国家有关法律法规以及标准规范要求,保证工程的质量和安全。
同时,规定了对于工程质量问题的处理和索赔的规定。
4. 工程变更若工程进度需要调整或发生变更,必须经建设单位审批并签署变更协议。
5. 工程验收及支付工程竣工验收后,承包单位应根据工程进度和合同规定的支付方式,按时向建设单位进行款项支付。
6. 违约责任本合同规定了各方因违反合同条款而导致的违约责任和赔偿方式。
三、合同特色该合同是一个标准化的文本,规定了建设工程施工承包的具体细节和流程。
其中,特别强调了工程质量和安全保障的问题,并规定了对违约行为的严肃处理。
总体上,本合同具有规范性强、实用性强、操作性强的特点。
四、合同应用领域本合同适用于建设单位、承包单位以及监理单位等在建筑工程施工合同签订和执行中的指导和规范。
五、合同使用建议建议建设单位、承包单位、监理单位等在签订建筑工程施工合同前,先了解本合同的相关内容,保证自身权益得到充分保障。
同时,在执行合同的过程中,应根据实际情况进行必要的变更、调整,并在变更前经过对方同意并签署变更协议。
建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:工商行政管理机关签证意见:经办人:签证机关(章)年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工规定合同GF-1999-0201-通用条款(精确排版)
发包人编号承包人编号备案编号鉴证编号建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民国建设部国家工商行政管理局制定市城乡建设委员会市工商行政管理局监印编制说明本合同是根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,借鉴国际通用的FIDIC条件和有关省市的经验,结合《建设工程工程量清单计价规》,对现行的施工合同(GF-1999-0201)文本做部分修订而形成。
本合同由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。
《协议书》作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。
《通用条款》是根据法律、行政法规制订,同时考虑了工程施工中的惯例和管理的通常做法,具有较强的普遍性和通用性,是通用于各类房屋建筑和市政基础设施工程施工的基础性合同条款。
《专用条款》是发包人与承包人结合具体工程实际约定的条款,是对《通用条款》的具体化、补充或修改。
发包人与承包人通过招标投标的工程应当依据中标价订立合同。
不实行招标投标的工程,在承包方编制的施工图预算的基础上,由发承包双方协商订立合同。
本合同文本条款的标题和旁注只起提示作用,不视为合同条款组成部分。
依据《中华人民国招标投标法》的规定,本合同签订后发包和承包人不得再行订立背离本合同实质性容的其他协议。
本合同签订后七日,当事人应将合同送工程所在地有关行政主管部门备案。
合同发生重大变更的,应将变更协议送原备案机关备案。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1 词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的全法继承人。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇篇1建设工程施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包给乙方的建设工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________承包范围:____________________承包方式:____________________二、合同工期开工日期:____年__月__日竣工日期:____年__月__日合同工期总日历天数:_____天(因不可预见或不可抗力因素除外)。
三、质量标准工程质量标准:符合国家现行相关施工规范及标准,质量验收达到合格标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款(人民币):大写_______,小写_______。
工程款支付方式按下列第_______种方式支付。
工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。
详细约定见补充协议。
五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容,乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。
未尽事宜双方另行签订补充协议确定。
双方应认真履行各自应承担的责任和义务,确保工程的顺利进行。
如有违约,应按照合同相关条款承担违约责任。
具体条款见补充协议。
七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故的发生。
若因乙方安全措施不当造成事故和损害的,乙方应承担全部责任。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方:(委托人/业主)乙方:(承包人/施工单位)第二条工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 工程地点:(填写工程地点)3. 工程规模:(填写工程规模)4. 工期要求:(填写工期要求)5. 施工内容:(填写施工内容)第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额:(填写合同价款总额)2. 支付方式:预付款:(填写预付款比例和金额)进度款:(填写进度款比例和金额)竣工验收款:(填写竣工验收款比例和金额)最终付款:(填写最终付款比例和金额)第四条材料与设备1. 供应商:(填写供应商名称)2. 材料与设备清单:(需要供应的材料和设备)3. 材料与设备的验收标准:(填写验收标准)第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限:(填写施工期限)2. 延期罚金:(填写延期罚金规定)第六条品质保证与质量检验1. 品质保证:(填写品质保证期限)2. 质量检验:(填写质量检验方法和标准)第七条合同变更和解除1. 变更:(填写变更合同的程序和条件)2. 解除:(填写解除合同的程序和条件)第八条争议解决方式如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条合同生效及效力2. 合同效力:本合同自双方签署之日起生效,对双方具有法律约束力。
第十条其他约定事项(可以根据具体情况增加其他约定事项)第十一条合同附件本合同附件包括以下文件:1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。
该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。
(文字数:238)。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF19990201建设工程施工合同GF199902011. 引言建设工程施工合同GF19990201是一份用于建设工程领域的合同,它规定了各参与方之间的权利和义务,确保项目施工过程的顺利进行。
本文档旨在介绍合同的主要内容和条款,以便各方了解并遵守。
2. 合同主体合同主体包括甲方和乙方,甲方为项目的建设单位,乙方为承包商。
双方根据本合同约定的条款和条件开展合作。
本合同是在充分协商和理解的基础上签订的。
3. 合同条款3.1 工程范围本合同规定了工程的具体范围和工作内容。
乙方必须按照甲方的要求,按时、高质量地完成工程。
工程范围包括但不限于:建筑物的土建施工建筑设备的安装和调试建筑装饰和装修工程建设工程所需的土地开发和基础设施建设3.2 工期和质量乙方必须按照本合同约定的工期完成工程,并保证工程质量符合相关标准和规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和检查,乙方必须积极配合,并及时整改任何存在的问题。
3.3 工程款项本合同规定了工程款项的支付方式和时间。
甲方按照约定的进度向乙方支付工程款项。
乙方必须按时提交相关的付款申请,并提供相应的交付证明和账目,以便甲方对款项进行核实。
3.4 变更和索赔如果在工程施工过程中发生任何变更,包括工程范围、工期或工程款项等方面的变更,双方必须通过书面协议达成一致。
对于乙方因变更而导致的额外费用或损失,乙方有权提出索赔要求。
3.5 违约责任如果任何一方违反了本合同的任何条款和条件,对另一方造成了损失,违约方必须承担相应的责任并进行赔偿。
双方应该尽最大努力避免违约情况的发生,并通过友好协商解决任何纠纷。
4. 合同效力和解释本合同自双方盖章生效,并在工程完工后终止。
合同的变更或解除必须经过双方的书面协议。
本合同的解释和争议解决应当符合中国法律的规定。
5. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商解决,并可通过书面协议进行追加或修改。
以上是对建设工程施工合同GF19990201的简要介绍。
gf-1999-0201建设工程施工合同
gf-1999-0201建设工程施工合同甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程,并接受了乙方对该项目的投标,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程的施工达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体施工内容]4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程质量标准:[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价:[具体金额]2. 付款方式:[具体付款方式]3. 付款时间:[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 工期:[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 负责提供施工图纸及相关技术资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 协调施工现场的相关工作。
2. 乙方权利与义务:- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量符合约定标准。
- 负责施工现场的安全管理工作。
第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的工期和费用调整,按照双方协商的结果执行。
第六条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告。
2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。
3. 验收合格后,双方签署验收合格证明。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________签订日期:1999年2月1日请注意,以上内容仅为示例,实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)甲方:(简称甲方)乙方:(简称乙方)鉴于甲方拟承建工程名称(以下简称本工程),为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,特订立本合同。
第一条工程概况1. 甲方拟承建的工程名称、地点、规模、内容等详见附件1:“工程概况”。
第二条合同价款1. 本工程的合同价款为合同签订之日人民币(大写)_______________元整,具体支付方式及进度见附件2:“合同价款”。
第三条工程期限和工期1. 本工程的竣工日期为合同签订之日起_________个日历天。
具体工程实施计划见附件3:“工程期限和工期”。
第四条工程品质与质量标准1. 本工程的品质与质量标准详见甲方所提供的相关技术规范和标准。
第五条材料采购和设备租赁1. 乙方负责采购本工程所需的材料,并按照甲方要求进行验收。
2. 如需要设备租赁,乙方应按照甲方要求租用符合质量标准的设备。
第六条施工责任1. 乙方负责本工程的施工,确保工程进度和质量符合合同约定。
2. 乙方应按照相关法律法规和甲方要求,采取必要的安全措施,保证施工过程中的人身安全和财产安全。
第七条工程变更和索赔1. 如甲方需要变更本工程的内容或者工期,双方应协商一致,并签订书面变更合同。
2. 如乙方因甲方原因无法按期完工,甲方有权向乙方索赔。
第八条完工验收和结算1. 本工程竣工后,乙方应向甲方提出竣工验收申请,并配合甲方进行验收。
2. 验收合格后,甲方应按照合同约定的方式进行结算。
第九条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
第十条法律适用和争议解决1. 本合同的解释和适用以中华人民共和国相关法律法规为准。
2. 如双方因本合同的履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可根据合同约定或者双方共同选择的仲裁机构进行仲裁。
第十一条附件本合同附件如下:1. 附件1:“工程概况”2. 附件2:“合同价款”3. 附件3:“工程期限和工期”第十二条法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下:1. _______________,解释为_____________________2. _______________,解释为_____________________第十三条实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 困难:_____________,解决办法:_________________2. 困难:_____________,解决办法:_________________以上为《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》的详细内容,双方如无异议,可在合同末尾签字确认。
GF-1999-0201建设工程施工合同(国家标准合同)
GF-1999-0201建设工程施工合同1、合同双方本合同由承包人和发包人签订,双方需遵守本协议的内容和条款。
1.1 承包人单位名称:法定代表人:地址:联系人:电话:1.2 发包人单位名称:法定代表人:地址:联系人:电话:2、施工内容承包人将根据发包人的委托,按照本合同及其附件规定的施工内容、施工时间、施工质量等条件,在约定时间内以优质、优价、优期、优效地完成合同所规定的建设工程。
3、工程建设质量承包人应按照合同规定的标准和质量要求,按时开始施工,按时交付,保证工程的质量,达到技术要求标准。
4、工程价款及支付方式4.1 工程价款工程实际合同价款以本合同附件所列发包人批准的投资项目中金额为准。
承包人应向发包人提交工程计量单,发包人应在工程验收合格后支付工程款,逾期按银行同期存款利率的1.5倍给付逾期利息。
4.2 工程付款工程款的支付以银行转账的方式进行,付款了结后,双方应签署工程结算书,发包人应向承包人出具入库凭证。
5、行政法规的依据本合同的签署和履行均应遵照国家有关法律、法规、规范的规定,并按照国家有关部门的相关要求执行。
6、争议的处理承包人和发包人之间出现争议应首先通过友好协商解决,协商不成的,应提交有关领导进行调解,调解不成的,双方可以依照国家相关法律规定解决争议。
7、合同附件本合同的组成部分为:1.工程施工合同附件2.投资项目批准文件复印件8、合同的生效和期限本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限自所确立的工程开工日期至竣工验收合格日止。
9、其他事项本合同所列内容,如有疑问,双方应及时沟通,共同解决。
10、签字承包人签字盖章:日期:发包人签字盖章:日期:。
建设工程施工合同gf1999-0201
建设工程施工合同gf1999-0201建设工程施工合同gf1999-02011. 合同背景和目的本建设工程施工合同gf1999-0201(以下简称“合同”)是由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)就特定的建设工程达成的协议。
本合同的目的是明确各方的权利和责任,确保工程按照约定的质量标准和工期要求进行施工,保障双方的合法权益。
2. 合同条款2.1 工程描述详细描述本建设工程的性质、规模、容量、施工地点等相关信息。
包括但不限于工程的土地使用情况、建设设计方案、工程进度计划等。
2.2 合同价款确定本合同的合同价款及支付方式。
详细说明合同价款的结算办法、款项支付的时间节点以及支付的方式。
同时明确变更、索赔等相关事项。
2.3 工期规定本建设工程的施工期限和工期管理要求。
包括但不限于工程的开工日期、竣工日期、工期延误的处理纪律等。
2.4 质量要求描述工程的质量要求,包括但不限于主要结构的材料规格、施工工艺、验收标准等。
2.5 环境保护和安全措施明确工程在施工过程中的环境保护要求和安全措施。
包括但不限于防止施工废弃物污染、保护周边环境、保障工人的安全等。
2.6 管理要求规定本合同的管理要求,包括但不限于项目管理、质量管理、进度管理、成本管理等。
明确工程监理的职责和权力,双方的沟通和协调机制。
2.7 变更和索赔规定双方在工程施工过程中遇到变更的情况时的处理办法,包括但不限于变更合同价款、工程量的调整、影响工期的调整等。
同时规定索赔的程序和要求。
2.8 合同解除和违约责任明确合同解除和违约责任的条件和后果。
包括但不限于双方的违约责任、违约赔偿方式和金额、争议解决机制等。
3. 本所涉及附件如下:附件1:建设工程图纸和设计文件(编号)附件2:工程施工进度计划附件3:施工监理合同(编号)附件4:施工安全责任书附件5:工程质量验收标准附件6:施工合同变更申请书...4. 本所涉及的法律名词及注释:4.1 建设工程:根据《中华人民共和国建设法》的定义,指的是基础设施、公共设施、城市房屋、农村房屋以及其他工程和设施的新建、改建、扩建、装饰、修缮等工程活动。
建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 )工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): 元(人民币)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本合同双方约定 后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:工商行政管理机关签证意见:经办人: 签证机关(章)年 月 日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)第一条合同的签订根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,甲方(以下简称甲方)与乙方(以下简称乙方)经友好协商,就本次建设工程施工事宜达成协议,签订本施工合同,并在合同签订之日起生效。
第二条工程概况1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 工程规模:______________________4. 工程内容:______________________5. 施工期限:______________________6. 施工进度款支付方式:______________________第三条工程款项1. 工程总造价:______________________2. 施工进度款及支付期限:______________________3. 完工结算款及支付期限:______________________4. 工程质保金及支付期限:______________________第四条施工要求1. 施工单位资质要求:______________________2. 施工工艺要求:______________________3. 施工期间的安全与质量控制要求:______________________4. 施工期间的环境保护要求:______________________5. 施工图纸及技术规范的使用要求:______________________第五条违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项,应承担违约责任:(1)逾期支付违约金:按照欠款金额的0.05%每天计算;(2)乙方有权中止施工并要求甲方支付全部工程款项。
2. 若乙方未按时履行合同义务,应承担违约责任:(1)逾期完工违约金:按照逾期天数和工程造价的比例计算;(2)甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金和赔偿费用。
建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:—2—竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量—3—保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:工商行政管理机关签证意见:—4—经办人:签证机关(章)年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
GF-1999-0201建设工程施工合同(国家标准合同)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1 / 35一九九九年十二月2 / 35第一部分协议书发包人(全称):_________________________________________承包人(全称):_________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称:__________________________________________________________________________工程地点:__________________________________________________________________________工程内容:__________________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:________________________资金来源:________________________________第二条工程承包范围承包范围:___________________________________________________________________________第三条合同工期开工日期:___________________________________________________________________________竣工日期:___________________________________________________________________________合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准:_______________________________________________________________________第五条合同价款金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201第一章总则第一条合同的目的和依据为规范建设工程施工合同的订立和履行行为,保护各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法规,制定本合同。
第二条定义和解释1.建设工程:________统一称指房屋和土木工程项目。
2.业主:________指建设工程的所有者或委托代表。
3.承包商:________指受业主委托,承担建设工程全部或部分工作的单位或个人。
4.监理人员:________指由业主聘请的具备相应资质的专业监理机构派驻的负责监督建设工程施工过程的人员。
5.设计人员:________指为建设工程提供设计方案和施工图纸的设计机构的设计人员。
第二章合同的订立和效力第三条合同的订立1.合同的订立应采用书面形式,由业主和承包商双方在共同理解的基础上达成一致,并签字盖章。
2.合同应包括工程名称、工程地点、工程规模和内容、工程价格、工期、支付方式等必要的条款。
第四条合同的效力1.合同正式签订后,双方应按合同约定履行各自的责任和义务。
2.合同的订立不能违反相关法律法规的规定,否则将被视为无效合同。
第三章工程设计与变更第五条设计的提交与审核1.承包商应在合同规定的时间内向业主提交建设工程的设计方案和施工图纸。
2.业主有权对设计方案和施工图纸进行审核和修改,承包商应积极配合并按时提供必要的改动。
第六条施工图纸的变更1.若施工过程中需要对原设计图纸进行变更,承包商应提出书面变更请求,并经业主审核和批准后执行。
2.变更后的施工图纸应与业主重新签订补充合同,明确变更后的工程内容和费用。
第四章工程施工与监理第七条施工的开始与结束1.施工工期从合同签订之日起开始计算,具体施工开始时间由业主和承包商协商确定。
2.施工结束后,承包商应通知业主进行竣工验收。
第八条施工期间的管理和监督1.业主有权委托或聘请独立的监理机构对施工过程进行监督和检验,监理人员应及时向业主报告工程进展情况。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇篇1建设工程施工合同(GF—1999—0201)是建设工程领域中非常重要的合同,它规定了建设工程施工的各项内容、责任和义务,保障了工程的顺利进行和质量的高标准完成。
本文将从合同的内容、签订过程和执行情况等方面来详细介绍建设工程施工合同。
一、合同的内容建设工程施工合同(GF—1999—0201)主要包括以下几个方面的内容:1. 合同的当事人:合同的订立方是建设工程的业主和施工单位,业主是委托施工单位进行施工的一方,施工单位则是承担具体施工任务的一方。
2. 工程的基本内容:合同中应该明确工程的基本内容,包括工程的名称、位置、规模、工程内容、施工标准等。
这些内容对于施工的顺利进行和工程质量的保障都非常重要。
3. 工程的款项:合同中应该明确工程的款项,包括工程的合同价款、支付方式、工程质量保证金等。
款项的确定将直接影响到双方的利益关系。
4. 工程的时间:合同中应该明确工程的工期,包括竣工日期、交付使用日期等。
时间的确定将直接影响到工程的进度和质量。
5. 工程的保修期:合同中应该规定工程的保修期,包括施工单位对工程的保修责任和业主的维权方式等。
保修期的内容对于工程的维护和维修都非常重要。
二、签订过程建设工程施工合同(GF—1999—0201)的签订过程通常分为以下几个步骤:1. 商务洽谈:在合同签订之前,双方需要进行商务洽谈,商议工程的具体内容、款项、时间等。
双方在商务洽谈中需要明确各自的权利和义务,确保双方利益的平衡。
2. 合同起草:商务洽谈达成一致后,双方需要起草合同文本。
合同文本应该符合国家相关法律法规的规定,具有合法效力。
3. 合同审查:合同文本起草完成后,需要进行合同审查。
双方应该仔细审查合同内容,确保合同中的各项条款准确无误。
4. 合同签署:合同审查通过后,双方正式签署合同。
合同签署是合同生效的关键步骤,双方应该确保签署的真实性和合法性。
5. 合同备案:合同签署完成后,双方需要将合同备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
GF—1999—0201建设工程施工合同发包方:公司承包方:公司中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:2、工程承包范围承包范围:3、合同工期:开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天。
4、质量标准工程质量标准:。
5、合同价款金额(大写):(币种,金额,单位)(小写)6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括:(1)、本合同协议书(2)、中标通知书(3)、投标书及其附件(4)、本合同专用条款(5)、本合同通用条款(6)、标准、规范及有关技术文件(7)、图纸(8)、工程量清单(如有时)(9)、工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效合同订立时间:年月_____ 日合同订立地点:本合同双方约定:后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2. 合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4. 图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5. 工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6. 工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。
紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。
因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
7.项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。