改造工程施工合同(完整版)
装修改造工程合同(13篇)
装修改造工程合同（13篇）装修改造工程合同（通用13篇）装修改造工程合同篇1房屋装修合同范本委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：房型，总计施工面积平方米。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、委托方式：包工包料5、工程开工日期：6、工程竣工日期：工程总天数：第二条：工程价款工程价款（金额大写）元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。
详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。
详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。
改造施工合同范本(精选10篇)
改造施工合同范本（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!改造施工合同范本（精选10篇）合同是一种重要的契约形式,在现代社会中,合同的作用越来越重要。
维修改造合同(精选6篇)
维修改造合同（精选6篇）法》等相关的法律法规规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
第一条合同标的。
乙方承包维修甲方澧阳镇兰江东路的澧县城市管理行政执法局的办公楼的工程。
维修改造：1、办公楼维修改造；2、院内新砌围墙、大门、车棚；3、室外场坪；4、原围墙、大门、车棚。
5、新建厨房、卫生间、场坪硬化等其它工程。
第二条工程期限。
本合同全部工程1月10日开工至4月25日竣工。
如遇有法律明文规定耽误工期可顺延工期的情况时，依法律规定顺延工期，不属本条规定延期理由而延期的，乙方应向甲方每日支付本合同工程款5%的违约金。
第三条工程质量。
必须符合国家、行业规定的质量标准，同时执行LX —J—084的澧县城管局办公楼及院内杂事改造工程，澧财投【】预审第237号及相关投标和中标资料以及涉及澧县城管局办公楼维修改造工程清单计价表等相关资料作为本合同的附件。
第四条物资供应。
乙方全包维修本合同的标的，即包工包料，所需的维修材料有乙方采购，保质保量，甲方有权监督并对不合格材料有拒绝权利。
第五条本合同工程价款。
本合同工程价款人民币元，在工程全部完工验收合格，应预留总工程价款3%作为本工程质量的保质金（保证金一年后返还），余额一月内付清。
第六条安全条款。
乙方应对维修工地的安全负总责，如果发生工人或第三人伤害事故的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
第七条监督权。
甲方有权对乙方施工的质量进行监督，乙方应对甲方提依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：校区维修改造工程。
2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。
3、工程承包范围内容：a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间；b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间；c、食堂地面排水沟改建阴沟处理；d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理；e、教学楼二、四楼天井封闭处理；f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭；4、质量要求：优良工程5、合同工程：本工程日历工期天。
房屋改造施工合同(6篇)
房屋改造施工合同(6篇)房屋改造施工合同1甲方：乙方：一、工程项目：旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点：汤王头村。
三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同。
1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的'建筑垃圾由乙方清理。
2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。
3、门窗采用五洋塑钢材料，洞口超过1.5米必须做过梁。
4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。
二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至1.5米处。
5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。
东山__和西边路面、院内用水泥抹平。
6、原地基有空虚的地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的承载力。
7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。
8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。
9、经双方协商每平米造价320元，阳台按一半计价，地面的所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。
10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。
甲方负责水电。
四、付款方式：一层上板后，付乙方叁万元;二层上板后，付乙方叁万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方肆万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方两万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方两万元;施工全部结束后除扣除总价的5%保质金外，其余的工程款全部付清。
五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除2%的违约金。
六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日房屋改造施工合同2简称甲方:简称乙方：经甲、乙方双方协调决定，甲方现有房屋扩建与装修项目，以包工包料的方式承包给乙方，具体事项如下：一、工程地点：二、承包内容：房屋改扩建，装修主题房屋、内用包含（室内顶棚、室内乳胶漆、木地板、灯具、瓷砖、换铝合金窗户、外瓷砖、门窗转、房屋防水），精装修、详见清单表。
建筑施工合同完整版(通用6篇)
建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。
(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。
六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。
假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。
对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。
(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。
(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。
土建改造施工合同范本(必备5篇)
土建改造施工合同范本（必备5篇）土建改造施工合同范本第1篇发包人（以下称甲方）：承包人（以下称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《___市建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着合作、共赢的原则，特针对“___别墅”主体改造工程施工相关事项订立本合同，以供双方遵照执行。
一、工程概况第1条．工程名称：___别墅主体改造工程。
第2条．工程地点：___市___区___624号住房。
第3条．承包范围：包括本合同第47条附件(三)所含工程项目、___别墅平面设计图、___别墅结构施工图所含全部内容及甲方根据“___别墅”改造工程的实际需要而临时安排的零星项目工程。
第4条．承包方式：乙方包工、包料，固定单价包干。
本工程施工期间，施工人员工资、食宿、施工所需的工具和设备、水电费均由乙方承担。
二、工程期限第5条．工期总日历天数；开工日期：年月日。
第6条．本工程由甲方组织竣工验收，经甲方组织竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，要求竣工日期为：年月日。
第7条．因甲方变更工程或增加零星项目工程，造成工期延误的，工期相应顺延。
非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。
因乙方原因造成工期延误的，工期不顺延。
三、工程价款第8条．本合同工程总价款为：（大写：人民币）（含税）。
最终工程结算总价款以各分项工程实际施工工程面积乘以单价后得出的总价款为准。
第9条．各分项工程单价款请见本合同第47条附件(三)。
第10条．变更工程的价款与本合同以外的零星项目工程价款的结算，均以实际施工工程面积乘以单价后得出的价款为准。
若本合同中已经有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价，则均按本合同已有的项目单价确定变更工程项目单价、零星项目单价；若本合同中没有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价，则由甲乙双方按照施工地点（___市___区___）的市场单价另行协商确定。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
改造工程合同(4篇)
改造工程合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《民法典》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方协商，就乙方承包甲方指定的食堂维修工程，达成以下协议：一、工程名称：王庄小学食堂维修工程。
二、甲方责任：负责按合同约定施工质量监督。
三、乙方责任：1、乙方应严格按甲方要求组织施工。
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任，如在施工中出现一切安全事故，完全由乙方承担所有责任，甲方不承担任何责任。
4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全。
5、工程完工后3天内应做好施工现场的清理工作。
四、工程量的计算方法、价格：1、经校委会成员研究决定，一致决定与乙方协商，本工程由乙方包工包料，食堂维修工程施工项目如下：（1）食堂钢架结构，盖玻璃钢瓦300元/平方米，面积按实际验收面积计算；（2）地面找平，水泥砂浆清光65元/平方米，面积按实际验收面积计算；（3）钢架房四周铝合金墙面150元/平方米，面积按实际验收面积计算。
（4）水电安装包工包料共计_____（所用材料及施工要求以甲方为准）；（5）食堂排污管预计40米（包含破砼、挖土方、安管、恢复、土石方外运等），包工包料单价325元/米，实际长度以验收为准，（注：排污管用20管）；（6）食堂排污沟200元/米，实际长度以验收为准。
（7）检查井1个，包工包料900元。
（检查井规格按甲方要求施工）。
（8）铝合金推拉门220元/平方米，面积以验收测量为准；（9）铝合金封中干门200元/平方米，面积以验收测量为准；（10）铝合金纱窗80元/平方米，面积以验收测量为准；（11）刮瓷粉7元/平方米，面积以验收测量为准。
五、质量标准；施工质量必须符合安全要求。
工程竣工验收合格后，两年内出现质量问题，由乙方负责全部维修责任。
改造工程施工合同样本8篇
改造工程施工合同样本8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程改造的顺利进行，特订立本施工合同。
一、工程概况1. 工程名称：________________改造工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于旧建筑改造、结构加固、室内外装修等。
4. 工程规模：具体改造范围和规模详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起XX天内。
2. 工程竣工日期：开工日期后的XX天。
3. 如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：（1）因人力不可抗拒因素而延误工期。
（2）非乙方原因累计停工超过XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币XXXX元（大写：________元整）。
该价款已包括材料费、人工费、税费等一切相关费用。
2. 支付方式：（1）本合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。
（2）工程进度过半，经甲方验收合格后，支付工程总价款的XX%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程尾款。
（4）质量保证金为工程总价款的XX%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付质量保证金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。
2. 乙方应按工程进度提交工程资料，由甲方代表签字确认。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
甲方自接到验收通知后XX日内组织验收，验收合格后办理验收手续并签署竣工验收报告。
如因甲方原因造成无法按期验收，则视为本工程已验收合格。
4. 工程质保期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。
质保期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
装修改造工程合同书范本(7篇)
装修改造工程合同书范本（7篇）装修改造工程合同书范本（7篇）装修改造工程合同书范本篇1 甲方：乙方：按照《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条、工程概况1、工程地点：。
2、工程内容：总建筑面积平方米。
3、承包范围；装饰装修人工费用；4、开工日期：第二条、合同价款1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条、甲方责任1、指派为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。
负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条、乙方责任1、指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条、材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。
工程施工合同(完整版)
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
1.2工程地点：________________
1.3工程内容：________________
1.4工程规模：________________
1.5工程预算：________________
二、合同金额
2.1本工程的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预付款的发票，甲方在收到发票后____个工作日内支付预付款，预付款比例为合同金额的____%。
六、保密条款
6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等保密信息，应予以严格保密。
6.2保密期限自双方签订合同之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
七、违约责任
7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×逾期天数×千分之____。
7.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。
4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，不得擅自修改设计。
4.3乙方应保证工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。
五、工程验收
5.1工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告等。
5.2甲方应组织有关单位对工程进行验收，乙方应予以配合。
改造工程合同（精选10篇）
改造工程合同（精选10篇）有请阅读的编辑为你编辑的改造工程合同。
伴随着社会的不断发展和进步，合同的使用在我们的工作中是非常具有意义的。
一份合理合法的合同能让双方毫无顾虑的合作。
可能你会喜欢，欢迎分享！改造工程合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
关于工程改造的合同范本(7篇)
关于工程改造的合同范本（7篇）关于工程改造的合同范本（精选7篇）关于工程改造的合同范本篇1发包人(甲方)：承包人(乙方)：曲靖市万达建工集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就养鸡场改造工程协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、施工内容1、钢窗为维修和更换玻璃及刷油漆，面积96_1.44=136.24㎡;2、门为普通平开钢门，共24樘;3、拆除原木质屋架、檩条和石棉瓦，更换新钢方管屋架、檩条为钢C型钢，即C140_40_20_2.0，屋面瓦为50厚彩钢复合瓦;4、DN50引风透气帽，彩钢制作、安装。
三、施工工期合同工期共计天。
合同签订之日算起，如遇不可抗力因素，工期顺延。
四、结算方法1、该工程除工程拦标价注明的工程量清单外，所增加的土建项目、钢结构项目及装饰装修项目，一律按签证清单量，按现行近期国家相关定额计价方式进行计取。
所增加项目工程造价按工程量清单，经双方核定后在七个工作日内支付总造价的 %。
五、工程造价按拦标价约元，到风透气帽按元/套计补。
六、付款方式合同签订后，所有安装材料到场报验后，甲方支付款项 %，安装完毕后付到完成工程量的 %。
工程完工后，经甲方验收合格，甲方在天内支付至完成总价款的 %，留 %作为工程质量保证金。
该工程保修期为壹年。
七、甲方权利和义务1、甲方提供原材料堆放场地。
2、按合同约定向乙方支付工程款。
3、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度、材料工程量、安全生产及按图施工情况。
4、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。
5、负责组织工程验收工作，及竣工资料的合并及归档。
八、乙方权利和义务1、乙方对所提供的产品必须确保质量符合国家标准，按时、按质、按量完成该工程。
施工合同范本(完整版)
1.3工程内容：____________________
1.4工程规模：____________________
1.5工程预算：____________________
二、合同价格
2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.3工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程竣工交付之日起计算，保修期限按照国家规定及双方约定执行。
五、付款方式及进度
5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体付款比例和时间双方协商确定。
5.2乙方开具正规发票，甲方在收到乙方提交的发票后____个工作日内支付工程款。
六、违约责任
6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内进行审核，并书面回复乙方。
2.3乙方应严格按照双方确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。
三、合同工期
3.1合同工期自工程开工之日起计算，至工程竣工交付之日止。开工日期为：____年__月__日，竣工日期为：____年__月__日。
3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
四、质量标准
4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告。甲方在收到验收报告后____个工作日内组织验收，乙方应予以配合。
6.2甲方如违反合同约定，导致工程款支付不及时，应支付乙方相应的违约金。
维修改造施工合同(汇编3篇)
维修改造施工合同（精选3篇）修理改造施工合同（精选3篇）修理改造施工合同篇1甲方：_____________公司乙方：_____________公司依据《中华人民共和国民法典》及有关法律，经甲乙双方友好协商，全都同意按下列条款签订本合同：第一条工程概况1、工程名称：__________________________。
2、工程地点：__________________________。
3、承包方式：包工包料(甲方认质认价)第二条工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为______天2、工程总造价：____________元整，大写：__________________整。
本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条双方责任及义务1、乙方必需根据设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必需按双方商定的时间完工，如发生不行抗力因素，工期顺延。
否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。
3、使用过程中，如消失质量问题，乙方在得到甲方通知后应准时负责修理。
第四条违约责任1、乙方选购的材料必需保证质量，且是符合设计要求的合格产品。
否则，应准时、免费根据甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2、合同纠纷解决方式：法院起诉。
本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方：________________乙方：____________公司______年_____月_____日______年_____月_____日修理改造施工合同篇2甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：本着公正、公正、公开的原则，经甲方双方商定，由乙方给甲方承建危房改造工程，此工程双方达成协议：一、工程面积及地点：工程地点：，户主(甲方)：。
改造工程施工合同模板
改造工程施工合同模板【合同编号】甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方拟对其位于______________（地址）的建筑物进行改造施工，现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就下列改造工程施工事项达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 改造范围及内容：（详细描述改造的具体部位和内容）4. 工程标准及要求：（明确工程质量标准和特殊要求）二、合同金额1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 价格构成：（包括材料费、人工费、管理费等）3. 付款方式：（详细列出付款时间点和比例）三、工期安排1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 施工进度计划：（附上详细的进度计划表）四、质量要求1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工。
2. 材料要求：（明确材料的规格、品牌等）3. 施工监督：（设立监理机制，确保工程质量）五、变更与索赔1. 工程变更程序：（详细说明变更流程和责任归属）2. 索赔条款：（规定索赔条件和处理方式）六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
七、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他约定（根据具体情况添加其他需要约定的内容）九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-5978-11
改造工程施工合同(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
改造工程施工合同(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包方：（简称甲方）
承包方：简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。
第一条工程名称：
第二条工程项目批准文号
第三条工程主要内容
1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装
2、楼顶均压带的拆除、安装
3、楼顶避雷针的安装
4、户内外接地线的敷设
5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。
第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。
第四条工程量以预算所列工程量为准。
第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。
遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。
第六条合同总价：
第七条付款方式
工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。
第八条工程结算依据
1、合同价。
2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。
第九条工程质量
1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。
2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。
3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。
2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。
3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。
主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。
如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。
如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。
4）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。
如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工
程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。
5）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起一年为保修期。
第十条施工及设计变更
1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。
3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。
第十一条工程竣工验收
1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。
工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。
2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有
权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除。
3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交所有施工记录，验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。
如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。
4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。
第十二条双方职责
1、甲方责任
1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。
2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。
委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。
3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。
4）组织工程的竣工验收
2、乙方责任
1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。
2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计
划，报甲方审查完善后遵照执行。
3）严格按照施工设计图纸和规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。
4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。
5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。
6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。
第十三条安全责任
1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。
2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的
安全施工、文明施工的措施并严格执行。
3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书，明确双方的安全责任。
4、乙方负责施工“三措”的制定和执行，并指定专人担任现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批，并向乙方交代现场设备情况。
第十四条违约责任
1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10% 的违约金。
乙方施工质量达不到设计和规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。
2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。
因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。
第十五条争议解决的方式
甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向阳泉仲裁委
员会申请仲裁。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。
第十七条本合同未尽事宜双方协商解决。
第十八条本合同正本2份，副本2份，甲方执正本1份、副本1份，乙方执正本1份、副本1份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。