二层楼房建设工程施工合同

二层楼房建设工程施工合同
一、合同双方信息
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：________________
二、工程概况
1. 工程名称：二层楼房建设工程
2. 工程地点：________________
3. 工程规模：占地面积约______平方米，建筑面积约______平方米
4. 工程结构：砖混结构/框架结构等
5. 工程用途：住宅/办公/商业等
三、合同价款
1. 合同总价：人民币______元整（大写：________________）
2. 付款方式：分期付款/一次性付款等
3. 付款期限：自合同签订之日起______天内支付第一期款项，占总价款的______%；其余款项按照工程进度分期支付。

四、工程质量要求
1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家规定的质量标准。

2. 乙方应按照设计图纸和技术要求进行施工，如有变更需经甲方同意后方可实施。

3. 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，及时整改并承担相应责任。

五、工期要求
1. 工程开工日期：自合同签订之日起______天内开工。

2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内竣工。

3. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期天数。

六、安全生产与环保要求
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工过程中无安全事故的发生。

2. 乙方应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。

七、违约责任
1. 如甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权停工，直至甲方支付欠款为止。

2. 如乙方未按照约定时间完成工程进度或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、质量返修等。

八、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。