建设工程施工合同112024年通用

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
建设工程施工合同112024年通用本合同目录一览
1. 合同主体及定义
1.1 发包人
1.2 承包人
1.3 工程师
1.4 工程
1.5 合同金额
1.6 工期
2. 合同条款
2.1 合同的签订与生效
2.2 合同的履行
2.3 合同的变更与解除
2.4 合同的终止与解除
2.5 违约责任
3. 工程质量与标准
3.1 工程质量要求
3.2 工程标准
3.3 质量检验
4. 工程进度与工期
4.1 工程进度计划
4.2 工期延误
4.3 工期提前
5. 合同价格与支付
5.1 合同价格
5.2 预付款
5.3 工程进度款
5.4 竣工结算
5.5 支付方式与时间
6. 材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料与设备质量
7. 施工安全与环保
7.1 施工安全
7.2 环保要求
8. 工程师的职责与权限8.1 工程师的职责
8.2 工程师的权限
9. 合同争议的解决
9.1 协商解决
9.2 调解解决
9.3 仲裁解决
9.4 法律途径
10. 合同的解除与终止
10.1 合同解除
10.2 合同终止
11. 合同的转让与分包
11.1 合同转让
11.2 分包规定
12. 保密条款
12.1 保密内容
12.2 保密期限
12.3 违约责任
13. 合同的生效、修改与补充
13.1 合同的生效
13.2 合同的修改
13.3 合同的补充
14. 合同的适用法律与争议解决
14.1 适用法律
14.2 争议解决方式
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1 发包人
发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的所有权人或使用权人。

1.2 承包人
承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担建设工程施工任务的一方。

1.3 工程师
工程师是指由发包人指派，负责监督、管理工程建设过程的专业技术人员。

1.4 工程
工程是指发包人委托承包人施工的建设项目，包括工程设计、施工、验收等全部工作。

1.5 合同金额
合同金额是指承包人完成合同约定的工程量清单所确定的工程造价。

1.6 工期
工期是指承包人完成合同约定的全部工程的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。

第二条合同条款
2.1 合同的签订与生效
本合同自双方签字（或盖章）之日起成立，并在合同约定的条件下生效。

2.2 合同的履行
双方应按照合同约定的条款、工程量清单、设计文件等履行合同。

2.3 合同的变更与解除
合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。

2.4 合同的终止与解除
合同终止或解除后，承包人应按照合同约定完成工程的收尾工作。

2.5 违约责任
违反合同约定的一方应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第三条工程质量与标准
3.1 工程质量要求
工程质量应符合国家及行业现行质量标准和设计文件要求。

3.2 工程标准
工程标准应符合国家及行业现行标准，包括材料、设备、施工工艺等。

3.3 质量检验
工程质量检验应按照合同约定和现行标准进行，检验费用由承包人承担。

第四条工程进度与工期
4.1 工程进度计划
承包人应按照合同约定提交工程进度计划，并按照计划完成工程。

4.2 工期延误
因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。

4.3 工期提前
因承包人提前完成工程，发包人应按照合同约定给予奖励。

第五条合同价格与支付
5.1 合同价格
合同价格是指承包人完成合同约定的工程量清单所确定的工程造价。

5.2 预付款
发包人应在合同约定的时间内支付预付款，预付款的数额和支付时间由合同约定。

5.3 工程进度款
工程进度款根据工程实际进度按合同约定的时间和比例支付。

5.4 竣工结算
工程竣工后，双方按照合同约定的工程量清单进行竣工结算。

5.5 支付方式与时间
支付方式可以是现金、转账等，具体支付时间和方式由合同约定。

第六条材料与设备
6.1 材料供应
发包人应按照合同约定提供材料，并保证材料质量。

6.2 设备供应
发包人应按照合同约定提供设备，并保证设备质量。

6.3 材料与设备质量
发包人提供的材料和设备应符合国家及行业标准，否则造成的损失由发包人承担。

第八条施工安全与环保
8.1 施工安全
承包人应按照合同约定和国家及行业标准，采取措施确保施工安全。

8.2 环保要求
承包人应按照合同约定和国家及行业标准，做好施工现场的环保工作。

第九条工程师的职责与权限
9.1 工程师的职责
工程师应负责对施工现场进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全。

9.2 工程师的权限
工程师有权对施工现场进行巡查，对承包人的施工行为进行指导和纠正。

第十条合同争议的解决
10.1 协商解决
双方应通过友好协商的方式解决合同争议。

10.2 调解解决
如协商不成，双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。

10.3 仲裁解决
如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

10.4 法律途径
除本合同约定的仲裁外，双方也可以选择向人民法院提起诉讼。

第十一条合同的解除与终止
11.1 合同解除
合同解除的条件和方式按照合同约定执行。

11.2 合同终止
合同终止的条件和方式按照合同约定执行。

第十二条合同的转让与分包
12.1 合同转让
未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。

12.2 分包规定
承包人不得将合同主体工程分包给第三方，如需分包应经发包人同意。

第十三条保密条款
13.1 保密内容
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。

13.2 保密期限
保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。

13.3 违约责任
违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第十四条合同的适用法律与争议解决
14.1 适用法律
本合同适用中华人民共和国法律。

14.2 争议解决方式
如双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或法律途径解决。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件1：工程量清单
附件2：设计文件
附件3：施工图纸
附件4：材料供应清单
附件5：设备供应清单
附件6：工程进度计划
附件7：质量检验标准
附件8：安全施工措施
附件9：环保措施方案
附件10：工程师指令
附件11：合同变更协议
附件12：违约金计算公式
附件13：保密协议
附件14：争议解决机构信息
附件1：工程量清单
详细要求：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。

清单应由承包人编制，并经工程师审核确认。

附件2：设计文件
详细要求：设计文件应包括工程的设计图纸、技术说明书、施工图等，文件应由发包人提供，并保证其准确性和完整性。

附件3：施工图纸
详细要求：施工图纸应包括工程的详细构造、材料要求、施工工艺等，图纸应由发包人提供，并保证其准确性和完整性。

附件4：材料供应清单
详细要求：材料供应清单应详细列出所有材料的名称、规格、数量、单价和总价。

清单应由发包人提供，并保证其准确性和完整性。

附件5：设备供应清单
详细要求：设备供应清单应详细列出所有设备的名称、型号、数量、单价和总价。

清单应由发包人提供，并保证其准确性和完整性。

附件6：工程进度计划
详细要求：工程进度计划应详细列出工程的开工日期、竣工日期以及各阶段的完成日期。

计划应由承包人编制，并经工程师审核确认。

附件7：质量检验标准
详细要求：质量检验标准应包括国家及行业现行的质量标准和要求。

标准应由发包人提供，并保证其准确性和完整性。

附件8：安全施工措施
详细要求：安全施工措施应包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训等内容。

措施应由承包人制定，并经工程师审核确认。

附件9：环保措施方案
详细要求：环保措施方案应包括施工现场的环境保护、废弃物处
理等内容。

方案应由承包人制定，并经工程师审核确认。

附件10：工程师指令
详细要求：工程师指令应包括对施工现场的巡查、对施工行为的指导和纠正等内容。

指令应由工程师发出，并经承包人接收和执行。

附件11：合同变更协议
详细要求：合同变更协议应详细列出合同变更的内容、范围、时间和责任等。

协议应由双方签订，并经工程师审核确认。

附件12：违约金计算公式
详细要求：违约金计算公式应明确违约行为的计算方法和计算比例。

公式应由双方约定，并经工程师审核确认。

附件13：保密协议
详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限和违约责任等。

协议应由双方签订，并保证其履行。

附件14：争议解决机构信息
详细要求：争议解决机构信息应包括争议解决机构的名称、地址、联系方式等。

信息应由双方约定，并保证其准确性和有效性。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 承包人违约
违约行为：未能按照合同约定完成工程、工程质量不符合约定、未能按照约定的时间提交工程进度报告等。

责任认定：承包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

示例说明：如果承包人未能在约定的工期内完成工程，应当按照合同约定支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。

2. 发包人违约
违约行为：未能按照合同约定提供材料、设备、未能按照约定的时间支付进度款等。

责任认定：发包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。

示例说明：如果发包人未能在约定的时间内提供施工图纸，应当按照合同约定支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。

3. 工程师违约
违约行为：未能按照合同约定进行工程监督、检查，未能按照约定的时间发出指令等。

责任认定：工程师应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给承包人和发包人造成的损失。

示例说明：如果工程师未能按照约定的时间审核工程进度计划，应当按照合同约定支付违约金，并赔偿承包人和发包人因此遭受的损失。

说明三：法律名词及解释：
1. 合同：本合同是指发包人和承包人之间关于建设工程施工的协议。