光伏电站EPC合同格式6篇

光伏电站EPC合同格式6篇
篇1
合同编号：XXXXXX
甲方（业主）：XXXXXX，以下简称甲方。

乙方（承包商）：XXXXXX，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方光伏电站的建设达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXXXX光伏电站。

2. 工程地点：XXXXXX。

3. 工程规模：XXXXXX千瓦（kWp）光伏电站。

二、工程范围和内容
1. 乙方负责甲方光伏电站的工程设计、采购、施工及安装调试。

2. 乙方需按照甲方的要求，完成光伏电站的可行性研究、方案优化、设备选型及采购等工作。

3. 乙方需确保光伏电站的施工质量和进度，并按照甲方的要求完成电站的调试和运行。

三、合同总价及支付方式
1. 本合同总价为：人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）。

2. 甲方需在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）。

3. 乙方需按照甲方的要求完成光伏电站的设计、采购、施工及安装调试，并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%，即人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）。

4. 甲方在支付合同款项时，需确保支付到乙方的指定账户，并保留相应的支付凭证。

四、工程期限及进度安排
1. 本工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划完工日期为：XXXX年XX月XX日。

2. 乙方需按照甲方的要求制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

3. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。

五、质量保证及验收标准
1. 乙方需确保光伏电站的施工质量和设备质量符合国家标准和甲方要求。

2. 光伏电站施工完成后，乙方需向甲方提交完整的验收资料，包括施工记录、设备清单等。

3. 甲方将在收到验收资料后组织验收，并按照国家标准和甲方要求进行验收评定。

六、违约责任及赔偿标准
1. 乙方如未能按照合同约定完成光伏电站的建设任务，需承担相应的违约责任。

2. 甲方如未能按照合同约定支付合同款项，需承担相应的违约责任。

3. 乙方需确保光伏电站的施工安全，如因乙方原因造成甲方损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

七、争议解决及法律适用
1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商
解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及变更
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

如
需变更或解除，需提前通知对方，并承担相应的违约责任。

九、其他约定事项
1. 乙方需在合同签订后向甲方提交详细的施工进度计划和施工方案。

2. 甲方需在合同签订后及时向乙方提供必要的技术支持和协作。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。

补充协
议与本合同具有同等法律效力。

十、合同文本及份数
1. 本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

合同文本具有同等法律效力。

篇2
合同编号：XXXXXX
甲方（发包人）：XXXXXX
乙方（承包人）：XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏电站建设相关事宜，达
成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXXXX光伏电站
2. 工程地点：XXXXXX
3. 工程规模：XXXXXX千瓦（kW）
4. 工程内容：光伏发电设备安装、配套电力设施安装及调试等。

二、承包方式及内容
1. 承包方式：EPC（工程、采购、施工）总承包。

2. 承包内容：
（1）光伏发电设备的采购、运输及保管；
（2）光伏发电设备的安装、调试及培训；
（3）配套电力设施的安装及调试；
（4）相关设备的验收及售后维修服务。

三、合同价款及支付方式
1. 合同价款：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

2. 支付方式：银行转账。

具体支付节点如下：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）；
（2）设备安装完成后，甲方支付乙方合同价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）；
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

四、工期及进度要求
1. 工期要求：本工程自合同签订之日起，乙方须在XX个月内完成设备安装及调试工作。

2. 进度要求：乙方须按照甲方制定的进度计划进行设备安装及调试，确保工程按时完成。

若因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量保证及售后维修服务
1. 乙方须保证所采购的光伏发电设备为全新、未使用过的设备，并符合相关质量标准和设计要求。

2. 乙方需提供售后维修服务，保修期为设备安装完成之日起XX 年。

在保修期内，如设备出现质量问题，乙方需无偿进行维修或更换。

3. 甲方在使用过程中如遇到技术问题，乙方需提供技术支持和解决方案。

六、验收及结算
1. 工程验收：工程完成后，乙方需向甲方提交验收申请。

甲方在收到申请后XX个工作日内组织验收。

验收标准为《光伏发电工程验收
规范》GB/T 50616-2024。

如验收不合格，乙方需按照验收意见进行整改并重新提交验收申请。

2. 结算方式：根据合同约定及验收结果进行结算。

如合同价款与
结算价款不一致，以结算价款为准。

结算后，乙方需向甲方提供结算
清单和发票等相关资料。

3. 质保金：结算价款的XX%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方需将质保金无息退还给乙方。

如存在质量问题
或未整改完成，质保金将用于扣除相关费用后返还给甲方。

具体返还
金额以甲方实际支付为准。

篇3
合同编号：XXXXXX
甲方（发包人）：XXXXXX
乙方（承包人）：XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏电站建设相关事宜，达
成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXXXX光伏电站
2. 工程地点：XXXXXX
3. 工程规模：XXXXXX千瓦（kW）
4. 工程内容：太阳能电池板安装、逆变器安装、电缆敷设、接地系统安装等
二、承包范围
1. 乙方负责太阳能光伏电站建设工程的全部内容，包括太阳能电池板安装、逆变器安装、电缆敷设、接地系统安装等。

2. 乙方应提供全部施工设备、材料、工具等，并负责对施工人员进行安全培训、技术指导等。

3. 乙方应确保施工质量和进度，按照甲方要求完成施工任务。

三、合同价款及支付方式
1. 合同价款：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

该价款为包干价，包括施工设备、材料、工具等费用。

2. 支付方式：甲方应在签订合同后，按照以下比例向乙方支付款项：
- 合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

- 施工完成后，甲方应向乙方支付合同价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

- 甲方在收到乙方提供的全额发票后，向乙方支付合同价款的剩
余部分，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

四、工期及进度要求
1. 工期要求：乙方应在签订合同后，尽快组织施工人员进场施工，确保在合同约定的工期内完成施工任务。

2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。

在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保施工进度的
顺利进行。

如因乙方原因造成施工进度延误，乙方应承担相应的违约
责任。

五、质量保证及验收标准
1. 乙方应确保施工质量符合国家标准及甲方要求。

在施工过程中，乙方应加强对施工质量的控制和管理，确保施工质量符合要求。

2. 验收标准：太阳能光伏电站建设工程的验收标准应按照国家标
准及甲方要求进行。

具体验收标准如下：
- 太阳能电池板安装牢固、平整，无损坏、无渗漏。

- 逆变器安装稳定、可靠，接线正确、无松动。

- 电缆敷设规范、整齐，无乱拉乱接现象。

- 接地系统安装完好、有效，符合设计要求。

3. 验收程序：乙方应在施工完成后，向甲方提交验收申请。

甲方
应在收到验收申请后，尽快组织验收人员进行验收。

验收时，乙方应
提供完整的施工资料和验收材料。

验收合格后，甲方应出具验收报告
并签字确认。

如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新提交验收
申请。

六、安全施工及文明施工要求
1. 乙方应加强对施工人员的安全培训和教育，提高施工人员的安
全意识和操作技能。

在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，
确保施工安全顺利进行。

如因乙方原因造成安全事故或人员伤亡，乙
方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

2. 乙方应制定文明施工管理制度，加强施工现场的管理和协调。

在施工过程中，乙方应严格遵守文明施工要求，保持施工现场的整洁、有序。

如因乙方原因造成施工现场混乱或环境污染，乙方应承担相应
的法律责任和赔偿责任。

七、违约责任及赔偿标准
1. 违约责任：如因甲方原因造成合同无法按时履行或无法履行完
毕的，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任；如因乙方原因造成合
同无法按时履行或无法履行完毕的，乙方应承担相应的违约责任和赔
偿责任。

具体赔偿标准应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

2. 赔偿标准：因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方因此遭
受的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

如因违约造成合同无法继续履行的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失），并承担相应的法律责任和赔偿责任。

如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行完毕的，双方应友好协商解决相关事宜。

具体赔偿标准应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

八、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法
院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管
辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法
院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管
辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法
院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管
辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法
院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管
辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖
篇4
合同编号：XXXX
甲方（发包人）：XXXX
乙方（承包人）：XXXX
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏电站建设相关事宜，达
成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXX光伏电站
2. 工程地点：XXXX
3. 工程规模：XXXX千瓦（KW）
4. 工程内容：光伏发电设备安装、调试及电站运行维护等
二、合同范围
1. 乙方负责提供光伏发电设备的采购、运输、安装及调试服务。

2. 乙方负责提供电站运行维护服务，确保电站正常运行。

3. 甲方负责提供电站建设所需的土地、电力接入等条件。

4. 甲方负责支付乙方相应的服务费用。

三、合同价格及支付方式
1. 合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体价格以双方签订的补充协议为准。

2. 甲方应在合同签订后，按照以下比例支付款项给乙方：
- 预付款：合同总价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）；
- 中期款：合同总价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）；
- 尾款：合同总价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。

3. 具体支付时间和方式以双方签订的补充协议为准。

四、合同工期及要求
1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日
3. 具体工期要求以双方签订的补充协议为准。

五、质量保证及售后维护
1. 乙方应保证所提供的光伏发电设备质量符合国家标准和行业标准，如因设备质量问题导致电站运行出现故障，乙方应承担相应的法律责任。

2. 乙方应提供为期一年的售后维护服务，确保电站正常运行。

如因设备质量问题导致电站运行出现故障，乙方应及时安排技术人员进行修复。

3. 甲方应定期对电站进行维护，确保电站正常运行。

如因甲方维护不当导致电站运行出现故障，甲方应承担相应的法律责任。

六、违约责任及赔偿标准
1. 如因乙方原因造成工程延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

具体赔偿标准以双方签订的补充协议为准。

2. 如因甲方原因造成工程延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

具体赔偿标准以双方签订的补充协议为准。

3. 双方应严格遵守合同约定，如一方违约，违约方应承担相应的法律责任。

七、争议解决及法律适用
1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的订立、执行和解释均适用中华人民共和国法律法规。

如因执行本合同引发的争议，应适用中华人民共和国法律法规进行裁决。

3. 双方同意将争议提交给有管辖权的人民法院进行审理，并接受
该人民法院的判决和裁定。

4. 双方同意在争议解决过程中保持必要的合作和配合，以确保争
议能够尽快得到解决。

如因争议解决过程中一方的不配合导致争议无
法及时得到解决，该方应承担相应的法律责任。

5. 争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。

如法院最终判决
由一方承担全部或部分费用，则相应费用应由该方承担。

6. 双方同意在争议解决过程中遵循公平、公正的原则进行协商和
调解以达成和解协议。

如双方无法达成和解协议且争议无法通过协商
或调解解决时，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇5
合同编号：XXXX-EPC-XXXX
甲方（委托方）：XXXX光伏电站有限公司
地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
法定代表人：XXXX
乙方（承包方）：XXXX能源科技有限公司
地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
法定代表人：XXXX
鉴于甲方委托乙方承担XXXX光伏电站的建设工程，乙方愿意按照合同约定完成该工程，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：XXXX光伏电站
工程地点：XXXX市XXXX区
工程内容：光伏电站的规划、设计、采购、施工及调试
二、合同双方的权利和义务
1. 甲方权利和义务
（1）甲方应按照合同约定支付乙方的费用；
（2）甲方应提供必要的技术支持和协调工作；
（3）甲方应监督乙方的工程进度和质量。

2. 乙方的权利和义务
（1）乙方应按照合同约定完成光伏电站的建设工程；
（2）乙方应保证工程的质量和进度；
（3）乙方应承担工程所需的所有费用，包括但不限于设备采购、施工费用等。

三、合同价款及支付方式
1. 合同价款
本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），包括设备采购、运输、安装、调试等所有费用。

2. 支付方式
（1）预付款：甲方在合同签订后XX日内向乙方支付合同总价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）；
（2）中期款：乙方完成光伏电站主体工程建设后，甲方在XX日内支付合同总价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）；
（3）尾款：光伏电站调试完成并投入运行后，甲方在XX日内支付合同总价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。

四、违约责任
1. 甲方违约责任
（1）甲方未按照合同约定支付乙方的费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金；
（2）甲方未能提供必要的技术支持和协调工作，导致乙方无法按时完成工程的，甲方应承担相应的违约责任。

2. 乙方违约责任
（1）乙方未按照合同约定完成光伏电站的建设工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金；
（2）乙方在施工过程中出现重大质量问题，导致工程无法正常运行，乙方应承担相应的违约责任。

五、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁
决是终局的，对双方均有约束力。

六、其他事项
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

本合同一式
两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，可
由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXXX光伏电站有限公司
法定代表人（签字）：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：XXXX能源科技有限公司
法定代表人（签字）：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
篇6
合同编号：XXXX
甲方（发包人）：XXXX
乙方（承包人）：XXXX
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏电站建设相关事宜达成
如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXX光伏电站
2. 工程地点：XXXX
3. 工程规模：XXXX千瓦（KW）
4. 工程内容：光伏电站建设，包括太阳能电池板、逆变器、配电柜等设备的安装、调试及运行维护。

二、合同价款及支付方式
1. 合同价款：人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元）。

具体金额以实际结算为准。

2. 支付方式：银行转账或支票支付。

具体支付方式根据甲方实际情况确定。

3. 支付节点：合同签订后，甲方应支付合同价款的XX%作为预付款；设备安装完毕后，支付合同价款的XX%；工程竣工验收合格后，支付合同价款的XX%。

三、工期及进度要求
1. 工期：本合同工程总工期为XX天（从合同签订之日起计算）。

2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

如有特殊情况需调整计划，应提前书面通知甲方并征得甲方同意。

四、质量标准及验收要求
1. 质量标准：本工程质量应符合国家相关标准，具体要求如下：
（1）太阳能电池板安装牢固，无脱落、无损坏；
（2）逆变器运行正常，无异常噪音和震动；
（3）配电柜安装规范，接线正确，无安全隐患。

2. 验收要求：工程竣工验收时，乙方应提供以下文件资料：
（1）工程竣工图；
（2）设计说明书；
（3）系统设备、组件、材料清单；
（4）施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
（5）调试报告；
（6）管理、维护人员登记表。

五、双方权利义务
1. 甲方权利义务：
（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求；
（2）甲方应按时支付合同价款，确保工程进度不受影响；
（3）甲方应提供必要的工作条件和支持，确保工程顺利进行。

2. 乙方权利义务：
（1）乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量符合标准要求；
（2）乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行；
（3）乙方应提供必要的施工资料，确保工程验收顺利进行。

六、违约责任及赔偿标准
1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的工作条件和支持，导致工程无法按时完成或造成损失的，甲方应承担相应的违约责任。

具体赔偿标准根据双方协商确定。

2. 乙方违约责任：如乙方未严格按照合同约定进行施工或未提供必要的施工资料，导致工程无法按时完成或造成损失的，乙方应承担相应的违约责任。

具体赔偿标准根据双方协商确定。

七、争议解决方式及管辖法院
1. 争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 管辖法院：本合同项下的争议应由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效时间及份数
1. 合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 合同份数：本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

具有同等法律效力。

九、其他约定事项
1. 保密条款：双方应对本合同内容及执行过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

2. 不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。

具体处理方式根据双方协商确定。