建设工程项目合同管理复习题(11月24日总复习课)

建设工程项目合同管理复习题
复习题（一到三章单选题；四到六章多选题）
一、单项选择题（本大题共31小题，每小题2分，共62分。

每题只有一个正确答案，选
对得2分；多选、错选均不得分）
第一章工程合同概述
1、合同法律关系是由（ A ）三要素组成。

A、主体、客体、内容；
B、当事人、经济行为、经济利益；
C、法人、经济合同、经济权利；
D、经济管理、经济协作、法律责任。

2、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是
（ C ）。

A、物
B、行为
C、智力成果
D、活动
3、在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。

A、公司经理
B、施工企业
C、公司董事长
D、施工队
4、按照承包工程计价方式合同分类不包括（ D ）。

A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、预算合同
5、具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ D ）是法人。

A.组织
B.总裁
C.公民
D.自然人
6、下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（ B ）。

A.收养关系
B. 赠与合同
C.税款代扣合同
D. 劳动合同
7、王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（ B ）
A. 借款合同
B. 劳动合同
C.劳务分包合同
D.房屋租赁合同
8、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ D ）。

A．双务合同 B．有偿合同 C．要式合同 D．实践合同
9、在下列选项中，不属于要式合同的是（ D ）。

A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同
C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同
10、小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。

则关于该承包协议效力的说法，正确的是（ C ）。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定
B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效
C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效
D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销
11、BOT合同又称（ A ）。

A．特许权协议书 B．工程项目总承包合同 C．单位工程施工承包合同 D．勘察、设计或施工总承包合同
第二章工程合同的缔约过程——工程招投标
1、有关招标代理机构的说法中，错误的是（ A ）。

A、上级主管部门可以指定招标代理机构
B、招标代理机构与行政机关无隶属关系
C、招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜
D、招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定
2、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查
投标人资格审查文件的（ D ）内容。

A、不得强制投标人组成联合体投标
B、不得使招标时间长、费用高
C、不得对潜在投标人实行歧视待遇
D、不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人
3、公开招标缺点包括（ A ）。

A、招标时间长、费用高
B、评标工作量较小
C、申请投标人较少
D、必须要设置资格预审程序
4、为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报
送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为（ C ）。

A、资格预审
B、资格审查
C、资格后审
D、资格核查
5、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ C ）方式为宜。

A、公开招标
B、方案竞赛
C、邀请招标
D、议标
6、进行项目招标时，若经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ D ）。

A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B、改为直接发包
C、用原招标文件重新招标
D、修改招标文件后重新招标
7、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ B ）。

A、不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B、不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C、不予淘汰，允许投标人重新报价
D、初评阶段予以淘汰
8、某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。

对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，
中标人（ C ）招标人的要求。

A、应当接受
B、可以接受
C、应当拒绝
D、可以拒绝
9、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（ D ）。

A、中标人不承担合同责任
B、招标人应退还其投标保证金
C、招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中
标人
D、招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追
索差额
10、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（ D ）。

A、联合体投标没有提交联合体协议书
B、投标工期长于招标文件中要求的工期
C、投标保函金额少于招标文件的要求
D、未详细说明使用专利施工的技术细节
11、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（ A ）。

A、投标人
B、招标人
C、招标代理机构人员
D、招标单位的纪检部门人员
12、招标人向建设行政主管部门办理（ D ）手续认可后才可进行招标工作。

A、立项批准
B、征地许可
C、安全许可
D、申请招标
13、作为评审标书优劣的方法，评标价法是以（ C ）为准。

A、投标价
B、标底价
C、评标价
D、中标价
14、招标人依据（ D ）来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。

A、工程特点
B、合同类型
C、招标人的管理能力
D、工程建设总进度计划
15、邀请招标投标阶段是指（ B ）。

A、从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间
B、从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间
C、从发出邀请函始到签订合同日期为止的期间
D、从发出邀请函始到定标日期为止的期间
16、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（ C ）。

A、发送给提出问题的投标人
B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称
C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源
D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容
17、某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为4人，这样（ A ）
《招标投标法》对评标委员会组成人员的规定。

A、不符合
B、符合
C、公开招标时符合
D、邀请招标时不符合
18、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时属细微偏差，修正此错误的原则是（ A ）。

A、以大写金额为准
B、以金额高者为准
C、以小写金额为准
D、以金额低者为准
19、评标价法进行评标时，所谓的“评标价”是（ D ）。

A、中标价
B、投标价
C、合同价
D、评审标书优劣的衡量方法
20、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致
时，应以（ C ）为准。

A、现场考察时招标人口头解释
B、招标文件规定
C、书面回函解答
D、仲裁机构裁定
21、监理招标的标的是（ A ）。

A、监理服务
B、监督管理
C、协调管理
D、咨询服务
22、下列各项中不属于监理投标须知内容的是（ D ）。

A、招标文件
B、投标文件的格式
C、委托监理的范围
D、必要的设计文件
23、在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（ B ）的方式请投标人予以说明。

A、书面形式
B、澄清问题会
C、口头形式
D、询问
24、大型工业项目施工招标的资格预审表的主要内容不包括（ D ）。

A、财务报表
B、人员报表
C、分包计划
D、投标报价
25、评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（ C ）。

A、按评标规则计算各项得分
B、确定标底
C、确定入围的有效投标
D、比较投标书的优劣
26、采用最低评标价法对投标书的评审是以（ C ）的标书为最优。

A、最低的投标报价
B、合理的投标报价
C、最低的评标价
D、最高的评标价
27、用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（ B ）不能从投标价中减去。

A、工期提前带来的效益
B、开标后投标人提出的优惠条件
C、技术建设带来的效益
D、为招标单位人员进行与项目相关的技术培训
28、《中华人民共和国招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（ A ）。

A、救灾工程项目
B、国家融资项目
C、外国政府贷款项目
D、大型基础设施项目
29、对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用（ B ）合同。

A、单价
B、总价
C、综合单价
D、成本加酬金
30、某建设项目的施工单项合同估算价为2500万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（ D ）
方式发包。

A、应该采用公开招标
B、应该采用邀请招标
C、应该采用议标
D、可以采用直接委托
31、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。

现场考察组织工作由（ A ）。

A、招标人承担，费用由投标人承担
B、投标人承担，费用由招标人承担
C、招标人承担，费用由招标人承担
D、投标人承担，费用由投标人承担
32、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ B ）。

A、可以采用直接委托方式发包
B、可以自行招标，但应当备案
C、可以自行招标，无需备案
D、必须委托中介机构代理招标
33、应委托一个监理单位的项目是（ A ）项目。

A、小型
B、大型
C、复杂
D、大、中型
34、综合评分法可以较全面地反映（ C ）。

A、投标人报价的高低
B、投标人的财务状况
C、投标人的素质
D、投标人的分包计划
35、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（ B ）。

A、要求投标人必须组成联合体投标
B、要求严格的专业资质等级
C、要求必须使用某种品牌的建筑材料
D、对本行业外的投标人提出特别要求
36、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（ A ）。

A、通知中标结果并退还投标保证金
B、通知中标结果，但不退还投标保证金
C、不通知中标结果，也不退还投标保证金
D、不通知中标结果，但退还投标保证金
37、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ C ）招标。

A、施工
B、设备采购
C、设计
D、材料采购
38、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ C ）。

A、必须公开招标
B、必须邀请招标
C、可直接委托发包
D、必须聘请招标代理机构委托发包
39、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才做出了书
面解答。

鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ C ）。

A、招标文件为准，开标时间后延
B、招标文件为准，开标时间不变
C、书面解答为准，开标时间后延
D、书面解答为准，开标时间不变
40、在评标委员会成员中，不能包括（ B ）。

A、招标人代表
B、招标人上级主管代表
C、技术专家
D、经济专家
41、《中华人民共和国招标投标法》自（ C ）开始实施。

A、1999年10月1日
B、1999年12月1日
C、2000年1月1日
D、2000年3月1日
42、《中华人民共和国招标投标法》规定属于必须以招标方式进行的工程项目是（ A ）。

A、大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公共安全的项目
B、涉及国家安全秘密的工程
C、抢险救灾工程
D、建筑造型有特殊要求的设计
43、设计招标方式有（ B ）。

A、公开招标
B、公开招标、邀请招标
C、公开招标、邀请招标、议标
D、邀请招标、议标
44、招标代理行为属于（ A ）。

A、委托代理
B、法定代理
C、指定代理
D、复代理
45、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ A ）。

A、参加开标会
B、作为评标委员
C、决定中标人
D、参加定标投票
46、工程施工投标的主体是（ C ）。

A、业主
B、监理工程
C、承包商
D、设备供应单位
47、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ D ）。

A、市场行为
B、企业行为
C、正当竞争行为
D、不正当竞争行为
48、招标单位人员在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（ D ）。

A、参与竞争的投标人
B、招标单位的董事会
C、上级行政主管部门
D、省、市政府部门提供的专家名册
49、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（ C ）。

A、设计取费高低
B、设计单位的资历
C、设计方案的优劣
D、设计任务完成的进度
50、工程标底是工程项目的（ B ）。

A、中标合同价格
B、招标预期价格
C、施工结算价格
D、工程概算总价格
51、招标文件中投标须知是为了（ A ）。

A、指导投标人正确投标
B、避免投标人中标后拒签合同
C、避免泄漏标底
D、指导投标人进行报价
52、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（ B ）。

A、2家
B、3家
C、5家
D、没有限制
53、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ D ）。

A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包商的违约的风险
D、竞争激烈
54、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在（ C ）。

A、招标文件规定的任意时间公开进行
B、招标文件规定的投标有效期内公开进行
C、招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
D、招标文件规定的提交投标文件截止时间之后三日内公开进行
55、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人
（ A ）。

A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人
B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
第三章建设工程施工承包合同
1、施工合同的总纲性法律文件是（A）。

A、合同协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
2、反映招标工程具体特点和要求是在（C）中约定的。

A、合同协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
3、所有的施工合同价款都必须在（B）中注明。

A、中标通知书
B、协议书
C、投标书
D、招标书
4、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。

乙承包人在进行
电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（B）承担。

A、乙承包人
B、发包人
C、甲承包人
D、工程师
5、施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了（D）原则。

A、公平竞争
B、平等合作
C、诺守合同
D、诚实信用
6、施工合同工期总日历天数是中标书中已注明（B）的投标工期。

A、招标文件要求
B、发包人接受
C、工程师确认
D、承包人指定
7、通常用于紧急工程施工的是（D）计价方式的施工合同。

A、固定价格
B、可调价格
C、固定总价
D、成本加酬金
8、（B）指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

A、追加合同价款
B、合同价款中费用
C、项目预算
D、合同预算
9、施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在（D）。

A、施工合同通用条款之后
B、标准、规范之后
C、投标书之前
D、图纸之前
10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。

因工
程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（A）。

A、发包人赔偿，延误的工期顺延
B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C、承包人承担，延误的工期顺延
D、承包人承担，延误的工期不予顺延
11、图纸会审和设计交底应由（A）来组织进行。

A、发包人
B、承包人
C、设计人
D、监理单位
12、已竣工工程未交付发包人之前，（B）按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生
损坏，承包人自费予以修复。

A、发包人
B、承包人
C、监理人
D、工程师
13、依据施工合同示范文本通用条款的约定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由
（B）承担。

A、发包人
B、承包人
C、设计人
D、承包人和发包人共同
14、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（B）承担。

A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人和承包人共同
15、若是承包人要求的延期开工，则（C）同意延期开工。

A、需承包人书面通知设计单位，才能
B、应经建设行政主管部门批准，是否
C、工程师有权批准是否
D、需承包人书面通知发包人，才能
16、经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要（A）。

A、提请工程师同意
B、与发包人签订分包合同
C、向工程师提交施工组织设计
D、向工程师报送施工进度计划
17、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但
随后又发现材料有质量问题，此时应由（A）。

A、发包人追加合同价款，相应顺延工期
B、发包人追加合同价款，工期不予顺延
C、承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D、承包人承担发生的费用，工期不予顺延
18、发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（D）。

A、支付由此增加的追加合同价款并顺延工期
B、只给予工期顺延.不支付由此增加的追加合同价款
C、只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期
D、支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期
19、工程师对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是（A）。

A、要求承包人在合理的状态下施工
B、工程师对工程延期的批准
C、作为承包人进行工期索赔的依据
D、对承包人赶工措施的批准
20、施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由（B）。

A、原设计单位同意
B、发包人和承包人协商解决
C、报规划管理部门审批D 、总监理工程审核批准
21、承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备等换用的合理化建议，
需经（D）同意。

A、设计单位
B、施工单位负责人
C、发包人
D、工程师
22、工程师对工程量的确认，可以计量的是（D）。

A、承包人超挖的工程量
B、承包人涨价的工程量
C、承包人原因造成的返工
D、设计变更的工程量
23、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（B）。

A、需经工程师认可，费用由承包人承担
B、需经工程师认可，费用由发包人承担
C、不需工程师认可，费用由承包人承担
D、不需工程师认可，费用由发包人承担
24、工程竣工前的联动无负荷试车由（C）组织。

A、承包人
B、工程师
C、发包人
D、设计人
25、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（A）承担。

A、发包人
B、承包人
C、双方共同
D、合同约定的责任者
26、实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人向发包人申请工程竣工验收，并递交必须经（C）签署意见
的工程竣工报告和完整的竣工资料。

A、项目经理
B、项目技术负责人
C、总监理工程师
D、监理单位技术负责人
27、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（B）的保修期限应为5年。

A、地基基础工程
B、有防水要求的外墙面
C、设备安装工程
D、电气管线
28、依据施工合同示范文本规定，工程（B）后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定
的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。

A、全部完工
B、竣工验收报告经发包人认可
C、质量保修书签定
D、竣工验收通过后
29、依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人（D）
后，及时办理竣工结算价款的支付手续。

A、经工程师审核批准
B、接收工程
C、组织竣工验收
D、认可竣工结算报告
30、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能
按时运到工地，影响了工程按时开工。

承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。

工程师对延期开工报告的处理，正确的是（A）。

A、同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B、同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C、同意延期开工报告中的要求
D、不同意延期开工报告的要求
31、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在（C）中。

A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、技术文件
32、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C）顺序解释。

A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C、合同履行中的变更、中标通知书、工程量清单
D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
33、某工程项目的承包人具有设计资质。

承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理
工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。

施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。

则该事件的损失应由（C）。

A、审查单位与监理单位共同承担
B、承包人与审查单位连带承担
C、承包人全部承担
D、承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
34、施工合同示范文本的通用条件规定，（B），承包人不得将承包工程的任何部分分包。

A、未提交分包人资质
B、未经发包人同意
C、分包人未与发包人签订合同
D、未经招标
35、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（C）。

A、立即发出解除合同通知
B、立即停工并发出通知要求支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在
发出通知7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在
发出通知之日起停止施工
36、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装
的义务。

工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（A）。

A、发包人承担，批准顺延工期
B、发包人承担，不批准顺延工期
C、承包人承担，可以顺延工期
D、承包人承担，工期不可顺延
37、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。

则下列关于申报手续和费用承担的
表述中，正确的是（D）。

A、发包人办理申报手续并承担费用
B、发包人办理申报手续，承包人承担费用
C、承包人办理申报手续，发包人承担费用
D、承包人办理申报手续并承担费用
38、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。

重新
检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（D）。

A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
39、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装
前造成损失，该损失应由（A）承担。

A、发包人
B、承包人
C、设备供应人
D、发包人和承包人分别
40、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（C）。

A、发包人组织竣工验收日
B、验收组通过竣工验收日
C、承包人送交竣工验收报告日
D、开始进行竣工检验日
41、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确
认或提出修改意见。

如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（B）。

A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B、工程师已经确认，承包人应承担计划的缺陷责任
C、工程师未确认，承包人应修改进度计划
D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序
进行解释。

合同中没有约定的，优先顺序正确的是（D）。

A、合同协议书、通用条款、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、工程量清单
43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任
划分应为（C）。

A、发包人负责试验，费用由发包人承担
B、发包人负责试验，费用由承包人承担
C、承包人负责试验，费用由发包人承担
D、承包人负责试验，费用由承包人承担
44、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度
计划进行了修改，并得到工程师的确认。

但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。

下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（C）。

A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
45、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令.承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，
向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是（C）。

A、继续停工等待工程师的指示
B、向工程师再次发出请求复工的报告
C、自行复工
D、向发包人提交请求复工的报告
46、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的
理由，又可作为调整合同价款理由的是（D）。

A、地方税费发生变化
B、工程造价管理部门公布的价格调整
C、施工作业导致停水2天
D、一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日
47、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。

建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可
的规定是（A）。

A、承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B、承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C、发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D、发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
二、多项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。

每个小题给出五个选项，至
少有一个是正确的。

选对的得3分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分）
第四章建设工程施工合同的履行、变更与索赔
1、采用可调价格合同，施工过程中发生（ABCD）情况时，可以调整合同价款。

A、设计变更
B、工程师批准的承包人索赔
C、当地税务部门对税费的调整
D、遇到图纸未表明的地下构筑物
E、中期支付进度款扣回部分预付款
2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（BCE）。

A、仲裁申请书
B、请求仲裁的意思表示
C、仲裁事项
D、选定的仲裁员
E、选定的仲裁委员会
3、施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（ABD）情况发布变更指令。

A、改变某单位工程的标高
B、增加工程量清单中列明某项工作的数量
C、从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D、为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
E、指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作。