建设工程房屋拆迁合同示范文本_2
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方就拆迁房屋事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景为顺利进行城市建设改造，甲方根据有关法律法规和政策规定，需在乙方所在地进行建设工程拆迁。
乙方拥有房屋位于拆迁范围内，同意接受拆迁并签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在拆迁过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
三、拆迁范围本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件《拆迁范围图》。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据有关法律法规和政策规定，对乙方进行货币补偿或房屋置换补偿。
补偿方式和标准详见本合同附件《补偿方案》。
2. 乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋及相关权属证明文件交付甲方。
甲方在验收后，按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋。
五、拆迁期限本次拆迁工作自合同签订之日起开始，期限为XX个月。
乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋交付甲方。
六、甲方责任1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁工作的合法性和公正性。
2. 甲方应按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋，并确保补偿款的及时足额支付。
3. 甲方应负责拆除房屋及附属设施，并妥善处理拆迁产生的废弃物。
4. 甲方应负责办理相关手续，确保拆迁工作的顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照规定的期限完成搬迁。
2. 乙方应交付房屋及相关权属证明文件，确保房屋的合法性。
3. 乙方不得在拆迁范围内新建、改建、扩建建筑物或进行装修等不当行为。
4. 乙方应自行处理个人物品，确保安全搬迁。
八、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的期限支付补偿款或提供置换房屋，应按照未支付金额的一定比例支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的期限完成搬迁，应按照一定标准支付违约金。
3. 若甲、乙双方违反本合同的其它约定，应承担相应的违约责任。
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方拆迁乙方房屋及地面附着物补偿事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程项目需要，决定对乙方位于____________________（地址）的房屋及地面附着物进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋、围墙、附属设施及其他地面附着物等。
具体范围以甲方提供的拆迁红线图为准。
第二条拆迁补偿标准1. 房屋补偿标准：根据乙方房屋的结构、面积、使用年限等因素，按照当地相关政策及市场评估价值进行补偿。
具体补偿金额以甲方委托的评估机构出具的评估报告为准。
2. 地面附着物补偿标准：对于乙方房屋以外的地面附着物，如围墙、附属设施等，根据其实际价值进行补偿。
具体补偿金额由甲乙双方协商确定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关政策及市场标准给予合理补偿。
第三条拆迁安置方式1. 甲方提供货币补偿方式，即按照上述补偿标准，将补偿款项一次性支付给乙方。
2. 甲方也可提供产权置换方式，即按照乙方原房屋面积及结构，在甲方建设的新区内为乙方安置相应房屋。
具体安置方案由甲乙双方协商确定。
第四条拆迁期限及搬迁要求1. 乙方自本合同签订之日起XX日内完成搬迁，并将房屋及地面附着物交付甲方拆除。
2. 乙方搬迁时，应妥善保管自己的财物，不得损坏房屋及地面附着物，否则应承担相应的损失赔偿责任。
第五条双方权利义务1. 甲方应按时支付拆迁补偿款项，确保补偿款项的合法性和真实性。
2. 乙方应按时履行搬迁义务，确保交付的房屋及地面附着物符合拆迁要求。
3. 在拆迁过程中，甲乙双方应相互协作，共同保障拆迁工作的顺利进行。
4. 甲方在拆迁过程中应遵守相关法律法规和政策，确保拆迁工作的合法性和公平性。
建设工程房屋拆迁合同范本3篇
建设工程房屋拆迁合同范本3篇篇1甲方（拆迁方）：________________乙方（被拆迁方）：________________鉴于甲方需要进行建设工程，涉及房屋拆迁工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在房屋拆迁过程中的权利与义务，保障双方合法权益，促进工程建设的顺利进行。
二、拆迁范围及补偿标准1. 甲方因建设工程需要，需对乙方位于____________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 拆迁补偿标准按照《城市房屋拆迁管理条例》及相关法律法规执行，具体补偿金额根据乙方房屋面积、结构、位置等因素确定。
三、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁工作，具体搬迁期限为______年______月______日前。
2. 乙方应保证在搬迁过程中不影响甲方的施工进度，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权追究乙方的法律责任。
四、产权注销及交付1. 乙方应在签订本合同后，办理房屋产权注销手续。
2. 甲方在乙方完成搬迁并办理产权注销手续后，按照约定支付拆迁补偿款。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付拆迁补偿款，确保乙方合法权益。
2. 甲方应负责办理拆迁许可手续，确保拆迁工作合法合规。
3. 甲方应负责拆迁过程中的安全管理工作，确保不发生安全事故。
六、乙方责任与义务1. 乙方应按时搬迁，并确保搬迁过程中不损坏甲方财产。
2. 乙方应协助甲方办理拆迁相关手续，提供必要的资料。
3. 乙方应保证拆迁区域内的临时设施及物品安全，如因乙方原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲、乙双方任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应首先友好协商解决；协商无果的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。
建设工程拆迁房屋合同书样本
建设工程拆迁房屋合同书样本一、甲方：（拆迁单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（拆迁户）身份证号码：联系电话：居住地址：二、合同背景根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和相关法规，为了顺利进行建设工程拆迁，甲方与乙方达成以下协议，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益。
三、房屋拆迁范围1. 乙方同意将其位于（详细地址）的房屋进行拆除，并将土地交由甲方用于建设工程。
2. 拆迁范围包括房屋内的固定设施、附属设施和土地。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据相关法规，按照合理的标准对乙方进行拆迁补偿。
补偿标准包括但不限于以下内容：a. 房屋补偿款：按照房屋的实际价值进行评估，由甲方支付给乙方。
b. 搬迁补助费：根据乙方的搬迁距离和面积进行计算，由甲方支付给乙方。
c. 过渡费：对于因拆迁而暂时无法安置的乙方，甲方将支付一定的过渡费用。
d. 其他补偿：根据具体情况，双方可协商确定其他合理的补偿方式和金额。
2. 乙方同意接受甲方提供的补偿，并在收到补偿款后，自愿放弃对拆迁房屋的所有权和使用权。
五、拆迁程序1. 甲方将按照法律程序，提前通知乙方进行拆迁，并与乙方商议具体的拆迁时间和方式。
2. 乙方应积极配合甲方的拆迁工作，如实提供相关材料和信息，确保拆迁工作的顺利进行。
六、其他约定1. 甲方和乙方应保持信息的及时沟通，共同解决在拆迁过程中出现的问题。
2. 甲方和乙方应互相尊重对方的合法权益，不得采取恶意阻碍或威胁对方的行为。
3. 合同的解释和争议解决应遵循中华人民共和国法律的规定。
七、合同生效与变更1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
2. 本合同如需进行任何变更，应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式进行。
八、合同终止1. 合同履行完毕后，双方关系终止。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，如协商不成，可依法解除合同。
九、附则1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同书范本拆迁合同甲方（被拆迁方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（拆迁方）：联系地址：电话号码：根据有关法律法规的规定，为了实施建设工程需要拆迁您的房屋，甲、乙双方经协商一致达成以下合同：一、拆迁范围1. 地址：2. 房屋面积：3. 所属权属性质：4. 其他附属设施：二、拆迁手续1. 甲方需提供的相关证明文件：（1）房屋所有权证书；（2）身份证明；（3）其他相关证明文件。
2. 乙方需提供的相关证明文件：（1）拆迁许可证；（2）拆迁计划；（3）拆迁补偿方案。
三、拆迁方式1. 拆迁时间：2. 拆迁方式：3. 确认拆迁时，甲、乙双方一并确认房屋内各项设施状况，如有损坏或遗漏需在拆迁合同中注明。
四、拆迁费用1. 甲方拆迁补偿费用：2. 其他费用（如搬迁费、装修费等）：3. 乙方需在拆迁完成后及时支付拆迁费用。
五、违约责任1. 甲、乙双方如有一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
2. 如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应及时通知对方并提供相关证明文件。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签署之日起生效，至拆迁完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上为拆迁合同书范本，甲、乙双方应本着平等自愿、诚实守信的原则签署拆迁合同，确保双方合法权益不受损害。
如有争议，应遵循相关法律法规解决。
感谢您的合作！篇2建设工程拆迁房屋合同书范本合同编号：___________甲方（出让人）：__________乙方（承租人）：__________根据国家有关法律法规规定，经双方友好协商，就甲方所拥有的建设工程拆迁房屋，由乙方承租使用，共同签订本合同，并共同遵守合同所列条款，以明确双方的权利和义务。
具体内容如下：一、租赁房屋的情况甲方将其拥有的建设工程拆迁房屋，位于__________，面积为__________平方米，建筑结构为__________，层数为__________，现状为__________，用途为__________，由乙方承租使用。
建设工程房屋拆迁合同范本
建设工程房屋拆迁合同范本甲方（出让方）：______________ 乙方（承建方）：______________根据《中华人民共和国城市房屋拆迁管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方需要拆迁的建设工程房屋，经协商确定以下内容，并签订本合同，共同遵守：一、拆迁房屋及位置：甲方需要拆迁的建设工程房屋位于________________（地址），房屋坐落具体位置详见附图。
二、拆迁原因：甲方需要对上述房屋进行拆迁的原因是______________（详细说明）。
三、拆迁范围和标准：乙方应根据相关规定，按照拆迁范围和标准，对上述房屋进行拆除，确保拆迁工作符合国家相关法律法规要求，保证施工安全和环境整洁。
四、拆迁期限：拆迁工作应在__________（日期）前完成。
如因不可抗力等特殊情况需延期的，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延期。
五、拆迁方式：乙方应合理选择拆迁方式，确保拆迁安全、高效、无影响。
拆迁过程中应注意保护周边环境和设施，并及时清理拆迁产生的垃圾和废料。
六、拆迁费用：拆迁费用由乙方承担，包括但不限于拆迁人工费、设备费、材料费等，拆迁费用应按照实际施工情况计算，并提供相关费用明细。
七、拆迁后处置：拆迁完成后，乙方应按照相关规定妥善处置拆迁产生的废料和材料，确保卫生环境。
八、违约责任：任何一方不按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
九、其他约定：______________（双方可根据实际情况增加其他约定事项，需双方协商一致，并在合同中明确约定）。
十、合同的履行方式和变更：本合同自双方签字盖章生效，并严格按照约定履行。
如需变更本合同的内容，应经双方书面协商一致并签署书面变更协议。
十一、争议解决：双方在履行本合同时如发生争议应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同书通用范本合同编号：【】甲方（委托方）：______________（单位/姓名）地址：______________ 联系电话：______________乙方（承包方）：______________（单位/姓名）地址：______________ 联系电话：______________甲、乙双方经友好协商，就甲方将其拆迁房屋改造工程委托乙方进行承包施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1.1 建设工程名称：______________1.2 建设工程地址：______________1.3 工程范围及内容：______________1.4 工程造价：______________元人民币（大写：______________）1.5 工程质量要求：按照《建设工程质量验收规范》执行。
二、施工期限2.1 工程开工日期：______________2.2 工程竣工日期：______________2.3 工程施工周期：______________天2.4 工程验收日期：______________三、权利与义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 提供拆迁房屋改造工程的规划设计图纸及相关资料。
3.1.2 按照约定支付工程款项。
3.1.3 协助乙方办理相关手续。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 按照设计图纸要求进行施工，保证施工质量符合相关标准。
3.2.2 保证工程按时完成。
3.3 双方应遵守合同约定，信守承诺。
如有违反，按合同约定承担相应法律责任。
四、付款方式4.1 工程款项总额为______________元人民币，分期付款如下：首期款：________________元（工程开工前支付）中期款：________________元（工程完成一定进度后支付）尾款：________________元（工程竣工并验收合格后支付）4.2 工程款项支付方式：______________五、违约责任5.1 若乙方不能按时完成工程，责任全由乙方承担，并支付违约金______________元/天。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书通用版范本甲方：（拆迁方）乙方：（被拆迁方）根据《中华人民共和国拆迁条例》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方要拆迁乙方房屋，并对此达成以下协议：一、拆迁范围1. 甲方拟拆迁的房屋为乙方位于（拆迁地址）的（被拆迁房屋描述）。
2. 拆迁范围包括房屋本体、附属设施及相关土地。
二、拆迁时间1. 拆迁工作将在双方签署本合同后的（拆迁开始日期）开始进行，拆迁完成日期为（拆迁完成日期）。
2. 甲方应提前通知乙方拆迁工作的具体时间安排。
三、拆迁补偿1. 甲方应当提前向乙方支付拆迁补偿金，包括房屋补偿、临时过渡性安置费、搬迁费等相关费用。
2. 拆迁补偿标准按照政府相关规定执行，双方均应遵循当地政府的补偿标准，不得私自更改或调整。
四、拆迁安置1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，必须按照规定时间腾空房屋。
2. 甲方将协助乙方安排临时过渡性安置，确保乙方生活正常进行。
五、违约责任1. 在合同有效期内，任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方约定解除合同，并不承担赔偿责任。
六、其他约定1. 合同的解释权归双方所有，合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《建设工程拆迁房屋合同书通用版范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。
感谢合作！第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）根据《中华人民共和国城乡规划法》、《拆迁管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担XX地区建设工程拆迁房屋的相关事宜达成如下协议：第一条合同标的甲方委托乙方担任本合同下涉及的拆迁房屋的审核、估值、拆除、清理等工作。
第二条项目内容1. 乙方应根据实际情况对拆迁房屋进行勘测，编制详细的拆迁方案，并报送甲方审核确认；2. 乙方应根据勘测情况制定合理的拆除方案，确保拆迁工程的安全、顺利进行；3. 乙方应在拆迁工程期间，保障周边居民的生活安全和正常生产生活秩序，并保持与甲方的及时沟通；4. 乙方应在拆迁完成后，清理拆迁现场及周边环境，确保环境卫生。
建设工程拆迁合同范本3篇
建设工程拆迁合同范本3篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程项目，需对乙方所拥有的房屋进行拆迁，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 本合同基于建设工程的需要，甲方需对乙方位于项目区域内的房屋进行拆迁。
1.2 双方签订本合同的目的在于明确拆迁过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。
二、拆迁范围及内容2.1 乙方同意甲方对其位于__________（地址）的房屋进行拆迁。
2.2 拆迁内容包括但不限于房屋主体结构、附属设施及装修等。
三、拆迁补偿与安置3.1 甲方应按照相关法律法规及政策规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿。
3.2 甲方应确保乙方的安置房源符合国家标准，并办理相关产权手续。
四、拆迁期限及实施方式4.1 乙方应于本合同签订之日起XX日内完成搬迁工作，并将房屋交付甲方进行拆迁。
4.2 甲方应按照相关规定组织实施拆迁工作，确保拆迁过程的安全与合法。
五、双方权利义务5.1 甲方应按时支付拆迁补偿款，并提供安置房源。
5.2 乙方应按时交付房屋，并履行相关搬迁义务。
5.3 双方应共同遵守相关法律法规及政策规定，确保拆迁工作的顺利进行。
六、违约责任及纠纷解决方式6.1 若甲、乙双方中任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因履行本合同发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.3 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
八、合同的变更和解除8.1 本合同一经签订，即具有法律约束力，双方必须全面履行本合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 甲方因建设工程需要，根据国家及地方相关法律规定，需对乙方位于__________（具体地址）的房屋进行拆迁。
2. 乙方自愿同意甲方进行拆迁，并同意按照本合同约定接受拆迁补偿和安置。
二、拆迁范围及内容1. 拆迁范围：乙方房屋及其附属设施。
2. 拆迁内容：包括但不限于房屋主体结构、室内外装修、设施设备、树木等。
三、拆迁补偿及安置方式1. 甲方应按照国家和地方有关法律规定以及本合同约定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换两种方式。
2. 货币补偿：甲方应向乙方支付房屋补偿款__________元，以及因搬迁所产生的搬家费__________元、临时安置费__________元等费用。
具体金额以甲方出具的拆迁补偿清单为准。
3. 房屋置换：甲方提供位于__________（具体地址）的安置房屋给乙方，建筑面积为__________平方米。
乙方原有的房屋面积超过安置面积的，按照市场价格结算差价。
四、拆迁时间及相关事宜1. 乙方应在签订本合同后的__________日内腾空房屋并交付甲方进行拆迁。
2. 甲方应在乙方完成搬迁后进行拆迁工作，并确保拆迁工作符合国家和地方相关法规及安全要求。
五、安置房屋的交付及产权办理1. 甲方应在拆迁完成后__________个月内将安置房屋交付给乙方使用。
2. 安置房屋的产权办理按照国家和地方相关规定执行，甲方应协助乙方办理相关产权手续。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未按照本合同约定履行拆迁补偿和安置义务，应承担违约责任，并支付违约金。
若甲方逾期交付安置房屋，应按照逾期交付的天数支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行搬迁义务，应承担违约责任。
因乙方原因导致无法按时拆迁的，不影响甲方的建设工期。
拆迁房屋合同(必备8篇)
拆迁房屋合同（必备8篇）拆迁房屋合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方将五峰山运动休闲度假区拆迁项目中所涉及的建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。
为明确双方的权利和义务，经友好协商，一致同意签订本协议。
一、施工内容及工程量：1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。
2、工程数量：3、拆除标准：拆除指定范围内建筑物房屋拆除，渣土在项目范围内甲方指定的地方进行清运。
4、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式：双方商定：本工程拆除物品抵扣拆除费用外，乙方补给甲方三、施工日期：1、本合同工程定于20__年月日开工，于20__年日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力：甲方：1、负责协调切断通往被拆除建筑物内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
2、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项，并提供有关的技术资料。
3、甲方指定监督乙方的施工全过程。
负责人电话：。
乙方：1、负责编制施工方案，制定安全、防火、环保等措施。
2、认真贯彻执行国家及安吉县有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
3、乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程、消防条列，做好防火措施，并办理相应的安全责任险。
在施工期间导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。
4、若乙方在施工过程中出现工伤事故或造成甲方及第三方财产损害或人身伤亡的，均由乙方承担全部的工伤补偿责任及损害赔偿责任，与甲方一概无涉。
5、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。
6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
2024年建设工程拆迁房屋合同书范本6篇
2024年建设工程拆迁房屋合同书范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（拆迁方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁方）：[乙方姓名]住址：[乙方住址]身份证号码：[乙方身份证号]鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则基础上，就房屋拆迁及补偿事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程项目需要，对乙方位于[具体地址]的房屋进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋及其附属设施，具体范围以甲方提供的拆迁红线图为准。
第二条拆迁补偿1. 甲方应按照法律法规的规定，对乙方进行公平合理的补偿。
2. 补偿内容包括房屋补偿、搬迁费用、临时安置费用、生活设施恢复费用等。
3. 具体补偿金额和支付方式按照本合同约定执行。
第三条拆迁时间1. 乙方应当在甲方规定的期限内完成搬迁，具体搬迁期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2. 甲方应当在完成搬迁后进行房屋的拆除工作。
第四条产权注销和补偿款支付1. 乙方应当在完成搬迁后，办理房屋产权注销手续。
2. 甲方应当在乙方完成产权注销手续后，按照合同约定的支付方式支付补偿款项。
第五条权利和义务的转让1. 甲乙双方在本合同中的权利和义务不得转让给第三方。
2. 如因特殊原因需要转让，应当经对方书面同意。
第六条违约责任和赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同约定，均应当承担违约责任。
2. 如因违约造成对方损失，违约方应当赔偿对方因此造成的损失。
3. 违约情况严重，影响工程建设的，违约方应当承担法律责任。
第七条法律适用和争议解决方式1. 本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在执行本合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条合同变更和解除1. 本合同一经签订，双方均不得随意变更或解除。
2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可以协商变更或解除合同。
建设工程拆迁补偿合同范本
建设工程拆迁补偿合同范本合同编号，【编号】。
甲方（拆迁方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
联系电话，【联系电话】。
乙方（被拆迁方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
联系电话，【联系电话】。
鉴于甲方拟对乙方所在建设工程区域进行拆迁，为保障乙方的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条拆迁范围。
1.1 甲方拆迁范围包括但不限于乙方所在建设工程区域内的房屋、土地等不动产。
1.2 拆迁范围详细描述，【详细描述】。
第二条拆迁补偿标准。
2.1 甲方将按照国家有关法律法规和政策规定，对乙方进行合理、公正的拆迁补偿。
2.2 拆迁补偿包括但不限于货币补偿、安置补偿、过渡补助等，具体标准和方式详见附件【拆迁补偿方案】。
第三条补偿款支付。
3.1 甲方应在拆迁协议签订之日起【具体天数】内，将拆迁补偿款支付给乙方。
3.2 乙方应提供与其身份信息及拆迁补偿相关的真实有效证件，并确保所提供的信息和证件真实有效。
第四条其他约定。
4.1 甲乙双方应妥善保管本合同及相关证明材料，如有争议，应及时协商解决。
4.2 本合同一式【份数】，甲乙双方各持【份数】，具有同等法律效力。
第五条法律适用与争议解决。
5.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交本合同签订地人民法院诉讼解决。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
附件，拆迁补偿方案【编号】份。
本合同自双方盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
特此确认。
建筑工程拆迁房屋合同范本5篇
建筑工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁方）：__________乙方（被拆迁方）：__________鉴于甲方需要实施建筑工程拆迁，经双方友好协商，就拆迁房屋事宜达成如下协议：一、协议目的为了明确甲、乙双方在拆迁过程中的权利和义务，保障双方合法权益，根据有关法律法规，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，签订本合同。
二、拆迁范围及内容1. 甲方因建筑工程需要，对乙方位于__________（具体地址）的房屋进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋及其附属设施，具体范围以甲方提供的拆迁红线图为准。
三、拆迁补偿与安置1. 甲方应按照有关法律法规和政策的规定的标准，对乙方进行拆迁补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换两种方式，由乙方自主选择。
2. 货币补偿：甲方应按照评估机构评估的价格，向乙方支付货币补偿款。
补偿款应在乙方完成搬迁并交付房屋后XX个工作日内支付。
3. 房屋置换：甲方应按照等价置换的原则，为乙方提供安置房屋。
安置房屋的位置、面积、质量等应符合相关规定，并办理相关产权手续。
4. 乙方应在约定的搬迁期限内完成搬迁，并办理房屋交付手续。
四、拆迁期限与搬迁安排1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁，具体搬迁期限为XX日。
2. 甲方应为乙方提供合理的搬迁时间，并提供必要的搬迁协助。
五、产权注销与补偿款支付1. 乙方交付房屋后，甲方应及时办理产权注销手续。
2. 甲方在收到乙方交付房屋的证明后，应按照约定支付货币补偿款。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付补偿款或提供安置房屋，应承担违约责任，按照未履行部分的XX%支付违约金。
2. 若乙方未按照约定完成搬迁，应承担违约责任，按照评估机构评估的价格支付违约金。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方进行建设工程拆迁补偿安置事宜达成如下协议：一、合同背景因甲方实施建设工程项目需要，必须对乙方位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
为明确双方权利义务，达成拆迁补偿安置协议。
二、拆迁范围及内容本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施，包括__________（详细列举）。
乙方应按照甲方的要求进行拆迁，确保拆迁范围无误。
三、拆迁补偿方式及标准1. 货币补偿：甲方按照乙方被拆迁房屋的市场价值进行货币补偿，具体金额按照评估报告确定。
2. 房屋置换：甲方提供位于__________（详细地址）的置换房屋，确保置换房屋的面积、质量、配套设施等符合约定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的其他损失，如搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关规定进行补偿。
四、拆迁期限本次拆迁工作自本协议签订之日起____个月内完成。
乙方应按照甲方的要求，按时搬迁并完成拆迁工作。
五、安置房交付期限甲方应于乙方完成搬迁并验收合格后____个月内交付置换的安置房。
六、产权注销及手续办理1. 乙方应于本协议签订后____日内办理被拆迁房屋的产权注销手续。
2. 甲方负责办理安置房的产权登记手续，确保乙方取得合法的产权证明。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定支付拆迁补偿款或未能按时交付安置房，应按照未履行部分的价值向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定的期限完成搬迁并交付拆迁场地，应按照延期天数向甲方支付违约金。
3. 若因甲方原因导致安置房无法办理产权登记手续，甲方应负责解决并承担相应责任。
八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
房屋拆除合同示范文本(3篇)
房屋拆除合同示范文本甲方：_____乙方：_____现有____市____镇，____村，____区_____房，由甲方承包给乙方拆除，为保证此房屋的拆除工作顺利完成，和甲、乙双方的利益不受损失，经甲、乙双方协商、特定以下条款：一、拆除范围：____市、____镇、____村____区_____房的土建部份和基础，拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。
二、材料所归：本工程的钢筋和废铁归乙方所有，砖块由甲方向乙方购买，价格为每块两角钱。
三、拆除费用：甲方补给乙方拆除人工____圆整（____元）。
四、安全责任：所有安全责任由乙方承担。
五、付款方式：工地完工后，甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同遵守，经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名：_____ 乙方签名：_____ ____年____月____日房屋拆除合同示范文本（二）甲方：身份证号：电话：乙方：身份证号：电话：甲方就项目（汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内），现将该工程拆除事宜承包于乙方，双方经平等协商一致，达成如下合同：一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。
最终拆迁面积据实结算，每平方价格为元。
总价元整（最后以房屋实际面积据实结算）。
2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。
三、工程拆除期限本工程自____年____月____日至____年____月____日。
遇不可抗拒力影响，工期顺延。
三、甲方的权利义务1、享有按照本合同约定至收费的权力。
2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。
3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。
5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。
建设工程拆迁合同模板三篇
建设工程拆迁合同模板建设单位：____，以下简称甲方;拆迁户(单位)：____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主(代表人)____，以下简称乙方。
根据____建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有____结构的住房__幢__间，共__平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。
甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。
第二条乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助__元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助__元;3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助__元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于__，共__套__间，__层__号，配有__等装备。
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。
建设工程房屋拆迁合同范本(3篇)
建设工程房屋拆迁合同范本订立合同双方：建设单位，_____，以下简称甲方；拆迁户（单位），_____市（县）_____区（镇）_____街（路）_____号房主（代表人）_____，以下简称乙方。
根据 _____ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
一，乙方在甲方用地范围内共有_____结构的住房_____幢_____间，共_____平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于_____年_____月_____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
二，乙方应于_____年_____月_____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后_____日内一次付给乙方搬迁费_____元。
三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1，乙方自行找房周转，每人每月补助_____元；2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_____元；3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_____元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四，甲方安置乙方的住房位于_____，共_____套_____间，_____层_____号，配有_____等设备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程房屋拆迁合同示
范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
建设工程房屋拆迁合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
订立合同双方：
建设单位，____________，以下简称甲方；
拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）
_____街（路）____号房主（代表人）_______，以下简称乙
方。
根据__________建筑安装工程的建设需要，经规划部门
和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确
甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙
双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房
______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，
私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租
数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）______平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。
三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1，乙方自行找房周转，每人每月补助______元；
2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元；
3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套
______间，______层______号，配有______等设备。
五，乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。
甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费
用，逾期一日，应按所欠款额的______％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付______元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金______元，甲方并可向有管辖权的人民法
院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
七，其它：____________________。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事
宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，交____市（县）房地产管理局，建设银行，建委，计委____等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：_________（公章）
地址：______________
代表人：_______________
电话：___________________
银行帐户：______________
拆迁户（乙方）代表人：_______________（盖章）
家庭18岁以上成员：_________（盖章或签名）
地址：_______________
（乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行帐户）
一九______年______月______日订
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。