建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201本合同由以下各方于签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]以下合称为“双方”。
一、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利与义务，确保工程的顺利进行。
二、合同内容1. 工程范围：详细描述需要进行施工的建筑物或设施的类型、规模、位置等。
2. 工程进度：规定工程的起止日期、里程碑节点和工期要求。
3. 工程费用：明确工程总投资、支付方式、变更控制等方面的规定。
4. 施工质量：明确施工过程中需要遵循的质量标准和验收要求。
5. 安全管理：规定施工过程中的安全措施和责任，确保工人和周围环境的安全。
6. 责任与违约：明确双方在合同履行过程中的责任和违约处理方式。
7. 合同变更：规定合同变更的流程和双方协商的原则。
8. 纠纷解决：明确双方解决合同纠纷的方式和途径。
三、所涉及附件所涉及的附件如下：1. 工程施工图纸及说明；2. 工程合同付款计划；3. 施工进度计划表；4. 施工安全管理方案；5. 工程验收标准及程序。
四、所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程法：指定了对建设工程施工活动的管理和监督规定。
2. 《招标投标法》：规定了对工程招标投标活动的监管要求。
3. 《施工合同法》：明确了建设工程施工合同的权利义务和违约责任。
五、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法1. 资金问题：如甲方未按时支付款项，可以通过协商解决或采取法律手段追讨。
2. 工期延误：如乙方因不可抗力原因导致工期延误，可以协商调整工期或延长合同履行期限。
3. 施工质量争议：如甲方对乙方的工程质量不满意，可以通过第三方检验机构进行评估和裁决。
六、附则本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，并取代先前与本合同有关的所有口头或书面协议。
合同各方均应严格遵守本合同的约定，并承担相应的违约责任。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。
2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
7.6 不利物质条件26
7.7异常恶劣的气候条件26
7.8 暂停施工27
7.9 提前竣工28
8. 材料与设备50
8.1发包人供应材料与工程设备50
8.2承包人采购材料与工程设备28
8.3材料与工程设备的接收与拒收29
8.4材料与工程设备的保管与使用29
8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备29
8.6 样品30
第二部分 通用合同条款……………………......…...............…......4
1. 一般约定4
1.1词语定义与解释4
1.2语言文字7
1.3法律7
1.4 标准和规7
1.5 合同文件的优先顺序7
1.6图纸和承包人文件8
1.7联络8
1.8严禁贿赂9
1.9化石、文物9
1.10交通运输9
1.11知识产权10
一、《示文本》的组成
《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本，适用于在建设工程中，结合实际情况，明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度，并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排，并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工，建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工，并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督，并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证，并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素，应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下：1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位：指拥有或使用土地的法人或其他组织，委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位：指受建设单位委托，对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本)》（GF—2013—0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017—0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.(三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)版号：GF-2017-0201第一章总则第一条甲方：【甲方名称】第二条乙方：【乙方名称】第三条工程名称：【工程名称】第四条工程地点：【工程地点】......（依次各条款内容）第二章工程规模和施工内容第五条工程规模：【工程规模描述】第六条施工内容：【施工内容描述】......（依次各条款内容）第三章材料供应和设备采购第十一条材料供应：【材料供应条款描述】第十二条设备采购：【设备采购条款描述】......（依次各条款内容）第四章施工期限和工期管理第十六条施工期限：【施工期限描述】第十七条工期管理：【工期管理条款描述】......（依次各条款内容）第五章工程质量和验收标准第二十一条工程质量：【工程质量条款描述】第二十二条验收标准：【验收标准条款描述】......（依次各条款内容）第六章工程费用和支付方式第二十六条工程费用：【工程费用条款描述】第二十七条支付方式：【支付方式条款描述】第七章风险责任和保险条款第三十一条风险责任：【风险责任条款描述】第三十二条保险条款：【保险条款描述】......（依次各条款内容）第八章违约责任和争议解决第三十六条违约责任：【违约责任条款描述】第三十七条争议解决：【争议解决条款描述】......（依次各条款内容）第九章合同的变更和解除第四十一条变更合同：【变更合同条款描述】第四十二条解除合同：【解除合同条款描述】......（依次各条款内容）第十章其他事项附件：1. 工程设计图纸2. 材料清单及供应合同3. 设备采购合同......（所涉及附件列表）法律名词及注释：1. 合同：法律意义上指双方自愿达成的共同意思表示，以共同生效为目标，并对各自约定的权利和义务发生法律效力的协议。
2. 违约责任：当一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同 (示范文本)1. 背景本合同是由甲方（以下简称“发包人”）与乙方（以下简称“承包人”）就建设工程的施工达成的协议，双方将按照合同约定的条件、规定和标准进行合作。
2. 定义2.1 建设工程：指在指定地点，按照规划和设计文件、技术标准要求进行的工程。
2.2 发包人：指委托承包人进行工程施工的一方。
2.3 承包人：指受发包人委托承担工程施工任务的一方。
3. 合同目的3.1 本合同的目的是确保工程的顺利进行，保障双方的权益。
3.2 本合同还将规定工程施工的时间、质量、成本、责任及其他相关事项。
4. 合同条款4.1 工程概述4.1.1 工程名称：xxxx4.1.2 工程地点：xxxx4.1.3 工程规模：xxxx4.1.4 工程内容：xxxx4.1.5 工程起止时间：xxxx4.2 发包人的权利和义务4.2.1 向承包人提供施工图纸、设计文件和技术要求等资料。
4.2.2 按合同约定支付工程款项。
4.2.3 在工程期间提供必要的支持和配合。
4.2.4 监督工程施工的进展和质量。
4.2.5 对工程验收及时作出合理判断。
4.3 承包人的权利和义务4.3.1 按照发包人的要求完成工程施工。
4.3.2 在工程施工期间保证安全及环境保护。
4.3.3 提供合格的材料和设备，保证施工质量符合要求。
4.3.4 在规定时间内完成工程，并保证质量。
4.3.5 配合发包人的监督和验收工作。
4.4 工程款项支付4.4.1 工程款项的支付方式和时间，按合同约定进行。
4.4.2 若发包人未按时支付工程款项，承包人有权要求利息和违约金。
4.5 保险责任4.5.1 工程期间，涉及工程方的责任和施工风险由承包人承担。
4.5.2 发包人有权要求承包人提供相应的保险。
4.6 违约责任4.6.1 若任一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
4.6.2 违约方应支付合同金额一定比例的违约金。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性，保护各方的合法权益，加强合同管理，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程：指根据项目需求，按照技术标准和规范，进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人：指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人：指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人：指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式，并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准，如有其他语言版本，以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下：附件一：合同付款计划表附件二：施工进度计划表附件三：工程质量验收标准附件四：建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 中华人民共和国合同法：指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例：指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 质量问题：如出现建设工程质量问题，可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟：如发生施工进度延迟，双方可根据合同约定协商解决，涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔：如有变更设计或其他需要索赔的情况，应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201一、合同背景及目的本合同是由建设工程的业主（以下简称甲方）与施工承包商（以下简称乙方）签订的一份合同，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
二、合同条款及解释1. 合同条款的编写原则本合同的条款编写遵循法律法规、行业标准、技术规范等相关规定，并结合当地实际情况进行制定。
2. 合同主要内容本合同包括但不限于以下主要内容：2.1 工程概况：对工程项目进行详细介绍，包括工程范围、建设地点、工期等。
2.2 工程价款及支付方式：明确工程价款的金额以及支付方式和时间节点。
2.3 工程质量：规定工程质量的要求及验收标准。
2.4 施工组织设计：详细描述施工组织设计方案及调整的条件和程序。
2.5 安全生产：明确安全生产要求、责任分工、安全检查等相关事项。
2.6 合同履行保证：规定双方合同履行保证的要求和方式。
2.7 合同变更和解除：针对合同变更和解除的程序及约束条件进行规定。
2.8 违约责任：明确双方因违约行为应承担的法律责任。
2.9 争议解决：约定争议解决方式，如调解、仲裁、诉讼等。
三、所涉及附件本合同所涉及的附件如下：1. 工程图纸及设计文件2. 工程施工方案3. 工程量清单4. 施工进度计划5. 质量验收标准6. 安全生产管理办法7. 付款计划8. 合同履行保证文件9. 其他相关附件四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建筑法律建筑法律是指国家法律法规中涉及建设工程和建筑领域的法律。
2. 招投标法招投标法是指规定国家招标和投标活动的法律法规。
3. 建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例是指规定建设工程质量管理要求的法律法规。
五、执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 资金问题：可以通过合理安排付款计划、融资等方式解决。
2. 材料供应问题：可以与供应商建立长期合作关系，提前预定材料，或者选择备选供应商。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件：1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释：2. 变更：指在合同履行过程中，根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。
3. 索赔：指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。
4. 违约：指合同一方未按照合同约定的义务履行，或者未按照法律的规定承担义务的行为。
5. 争议解决：指合同双方在履行合同过程中出现的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工计划变更：如遇施工计划需要变更的情况，双方应协商确定新的施工计划，并及时调整合同进度表。
2. 施工质量问题：如发现施工质量问题，应当立即通知承包方进行整改，并记录整改过程和结果。
3. 施工进度延误：如出现施工进度延误的情况，应当及时调整施工计划，并与业主方商议补偿方式。
4. 合同价款支付延迟：如发生合同价款支付延迟的情况，可与业主方协商制定付款计划，并妥善保留相关证明文件。
本文档所涉及附件如下：1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档，请联系合同起草人或相关权威部门。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201一、合同的订立1.合同的签订地点、日期2.甲方与乙方的详细信息（公司名称、地址、法定代表人等）3.合同的目的和范围4.项目的基本情况（包括名称、地址、规模等）5.工程的性质、内容和要求6.工程的工期和进度计划7.合同价款及支付方式二、合同的履行1.甲方的责任和义务1.1 提供工程所需的法律、规章文件、审批文件1.2 提供工程所需的土地、权限等资源1.3 监督工程的施工进度和质量1.4 保证支付合同价款2.乙方的责任和义务2.1 按照合同约定的规格、质量和进度完成工程 2.2 配合甲方的监督和检验工作2.3 保证施工安全，采取预防措施2.4 保证工程的质量并提供维修保养服务2.5 保证施工过程中的机密性三、工程变更和索赔1.工程变更的程序和要求2.工程变更的费用和支付方式3.索赔的程序和要求4.索赔的处理办法四、合同的解除和违约责任1.合同解除的程序和要求2.违约责任的类型和承担方式3.违约金的计算方法五、其他条款1.知识产权的保护2.合同的期限和终止3.法律适用和争议解决方式4.附属文件和附件5.违约和补救措施6.各方的通知方式和有效期限文档结尾处内容：1、所涉及附件如下：- 工程合同范本附件A：工程规格与要求- 工程合同范本附件B：工程进度计划- 工程合同范本附件C：付款方式及进度表- 工程合同范本附件D：工程变更申请书2、如下所涉及的法律名词及注释：- 施工：指在工程建设过程中进行施工作业的行为或过程。
- 履行：指按照合同约定的内容进行实施、完成和交付。
- 违约：指在合同履行过程中未按照约定的条款进行的行为。
- 索赔：指因合同履行过程中的变更、延期等原因而要求赔偿的行为。
3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：- 资金不足的困难：可以通过与甲方协商调整付款方式或寻找其他融资渠道解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 1三、质量标准 2四、签约合同价与合同价格形式2五、项目经理 2六、合同文件构成2七、承诺3八、词语含义 3九、签订时间 4十、签订地点 4十一、补充协议4十二、合同生效4十三、合同份数4第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定61.1词语定义与解释61.2语言文字111.3法律111.4 标准和规范121.5 合同文件的优先顺序121.6图纸和承包人文件131.7联络141.8严禁贿赂151.9化石、文物151.10交通运输161.11知识产权181.12保密181.13工程量清单错误的修正192. 发包人192.1 许可或批准192.2 发包人代表202.3 发包人人员202.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供202.5 资金来源证明及支付担保222.6 支付合同价款222.7 组织竣工验收222.8 现场统一管理协议 223. 承包人233.1 承包人的一般义务 233.2 项目经理243.3 承包人人员263.4 承包人现场查勘273.5 分包273.6 工程照管与成品、半成品保护293.7 履约担保293.8 联合体304. 监理人304.1监理人的一般规定304.2监理人员304.3监理人的指示314.4 商定或确定325. 工程质量325.1质量要求325.2质量保证措施335.3 隐蔽工程检查345.4不合格工程的处理355.5 质量争议检测366. 安全文明施工与环境保护366.1安全文明施工366.2 职业健康406.3 环境保护417. 工期和进度 427.1施工组织设计427.2 施工进度计划437.3 开工447.4测量放线447.5工期延误457.6 不利物质条件467.7异常恶劣的气候条件477.8 暂停施工477.9 提前竣工498. 材料与设备 508.1发包人供应材料与工程设备508.2承包人采购材料与工程设备508.3材料与工程设备的接收与拒收518.4材料与工程设备的保管与使用528.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 528.6 样品538.7 材料与工程设备的替代548.8 施工设备和临时设施558.9材料与设备专用要求569. 试验与检验 569.1试验设备与试验人员569.2取样579.3 材料、工程设备和工程的试验和检验579.4 现场工艺试验5810. 变更5810.1变更的范围5810.2 变更权5810.3变更程序5910.4变更估价5910.5 承包人的合理化建议6010.6 变更引起的工期调整6110.7 暂估价6110.8 暂列金额 6310.9 计日工6411. 价格调整6411.1 市场价格波动引起的调整 6411.2 法律变化引起的调整6812. 合同价格、计量与支付6812.1 合同价格形式6812.2 预付款6912.3 计量7012.4 工程进度款支付7212.5 支付账户 7613. 验收和工程试车7613.1 分部分项工程验收7613.2竣工验收7613.3工程试车7913.4提前交付单位工程的验收8113.5 施工期运行8113.6 竣工退场 8214. 竣工结算8314.1 竣工结算申请8314.2 竣工结算审核8314.3 甩项竣工协议8414.4 最终结清 8515. 缺陷责任与保修8615.1 工程保修的原则8615.2 缺陷责任期8615.3 质量保证金8715.4 保修8916. 违约9116.1 发包人违约9116.2 承包人违约9316.3 第三人造成的违约9517. 不可抗力9517.1 不可抗力的确认9517.2 不可抗力的通知9617.3 不可抗力后果的承担9617.4 因不可抗力解除合同9718. 保险9818.1 工程保险 9818.2 工伤保险 9818.3 其他保险 9918.4 持续保险 9918.5 保险凭证 9918.6 未按约定投保的补救9918.7 通知义务 10019. 索赔10019.1 承包人的索赔10019.2 对承包人索赔的处理10119.3 发包人的索赔10019.4 对发包人索赔的处理10219.5 提出索赔的期限10220. 争议解决10320.1和解10320.2调解10320.3争议评审10320.4仲裁或诉讼10420.5争议解决条款效力104第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定1042. 发包人1083. 承包人1094. 监理人1125. 工程质量1136. 安全文明施工与环境保护1147. 工期和进度 1148. 材料与设备 1169. 试验与检验 11710. 变更11811. 价格调整11912. 合同价格、计量与支付12013. 验收和工程试车12314. 竣工结算12415. 缺陷责任期与保修 12516. 违约12617. 不可抗力12818. 保险12920. 争议解决129附件................................................................. .. (131)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。