建筑工程劳务分包合同(水电安装修改稿)
水电安装劳务分包合同范本4篇
水电安装劳务分包合同范本4篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方（委托方）：（详细地址、联系方式）乙方（承包方）：（详细地址、联系方式）经双方友好协商，就甲方拟委托乙方进行水电安装工程的劳务分包事宜，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务分包，双方共同遵守合同约定，确保工程顺利进行。
第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责水电安装工程的具体实施，包括但不限于管道敷设、设备安装、线路连接等工作。
2. 甲方提供必要的施工图纸、材料清单等资料，并配合乙方进行工程施工。
第三条工程期限1. 乙方须在接到委托的7个工作日内开始进行水电安装工程的施工，并于约定的交工日期前完成所有工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商调整工期。
第四条合同价款1. 甲方按照工程实际完成情况支付工程款项，具体金额为（具体金额）。
2. 工程款项分期支付，分别为工程开工前支付总价款的30%作为进度款，工程完成验收后支付总价款的70%作为尾款。
3. 支付方式：银行转账或现金支付。
第五条质量标准1. 乙方承诺所提供的水电安装工程符合相关国家标准和甲方要求，且具有良好的耐久性和安全性。
2. 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应在约定期限内进行整改。
第六条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保工程施工无事故发生。
2. 如因乙方原因导致工地发生事故，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
第七条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务或违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能按时完工或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行赔偿，并可解除合同。
第八条保密条款双方在合作过程中需保护对方的商业机密和技术资料，不得泄露给第三方。
第九条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
第十条其他事项（双方如有其他特殊约定，请在此注明）第十一条合同效力本合同自双方盖章生效，有效期至工程完工验收完成之日止。
水电安装劳务分包合同范本5篇
水电安装劳务分包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电安装劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方委承乙方，就水电安装工程项目进行一切施工工作，为明确双方权利义务，双方经协商一致，订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 工程内容：水电安装工程施工及相关配套服务。
1.4 工程规模：（根据实际情况填写）第二条合同内容2.1 乙方应按照甲方的要求，正确、合格地完成水电安装工程项目。
2.2 工程施工期限：从合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止，甲方给予必要的配合。
2.3 工程款支付方式：（根据实际情况填写）2.4 工程款结算方式：（根据实际情况填写）第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关法规和标准，以及甲方要求，合理、安全、高效地开展施工工作。
3.2 乙方应按照施工图纸和技术要求进行施工，严格按照质量标准进行验收。
第四条工程质量保证4.1 乙方承诺施工过程中，必须确保工程质量满足甲方要求，并保证工程竣工后质量符合相关标准。
4.2 如施工过程中发现工程质量问题，乙方应及时整改，保证工程顺利进行。
第五条竣工验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后由双方共同签署竣工验收报告。
5.2 竣工验收报告是本合同履行的最终凭证，双方应共同遵守。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合标准的，应承担相应的违约责任。
6.2 违约责任包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失，承担工程重新施工的费用等。
第七条合同解除7.1 任何一方如无法履行合同约定的义务，应提前书面通知对方。
7.2 若因不可抗力等原因，导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同，解除合同后已支付的费用不予退还。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第九条合同生效9.1 本合同经双方签字盖章后生效。
建筑水电安装分包合同5篇
建筑水电安装分包合同5篇第1篇示例：建筑水电安装分包合同是指建筑工程中针对水电安装工程进行分包的合同，根据我国建筑市场的实际情况和分包合同的法律规定，制作一份符合相关规定的建筑水电安装分包合同非常重要。
下面将详细介绍建筑水电安装分包合同的内容和要点。
一、合同双方信息1. 承包方（主体工程承包方）：包括公司名称、注册地址、法定代表人姓名、联系方式等基本信息。
二、合同内容1. 工程名称和地址：具体列明工程的名称和施工地址。
2. 工程范围和内容：明确水电安装分包的工程范围和内容，包括水电安装的具体工作内容和完成标准。
3. 工程技术标准：确定水电安装分包工程符合的技术标准和规范，确保施工符合相关规定。
4. 工程进度：确定水电安装分包工程的计划进度和完成时限，保证工程按时完工。
5. 工程施工条件：明确水电安装分包工程的施工条件和要求，确保施工环境和条件符合工程需要。
6. 工程质量保证：确定水电安装分包工程的质量保证措施和责任，保证施工质量符合要求。
8. 工程支付方式：确定水电安装分包工程的支付方式和付款阶段，明确款项的支付时间和方式。
9. 工程变更和索赔：明确变更工程和索赔的程序和条件，确保对变更和索赔的处理符合法律规定。
10. 合同效力：确定合同的生效日期和有效期限，确保双方的权利和义务得到有效保障。
三、合同的解决方式1. 协商解决：对于合同履行过程中的争议和纠纷，首先应当进行友好协商解决，保持合作关系。
2. 仲裁解决：如果协商无法解决争议，双方可以选择仲裁方式解决争议，维护双方的合法权益。
四、其他条款1. 合同违约责任：明确各方违约责任和处理方式，确保合同的有效履行。
2. 合同解释：确定合同解释权归属和处理原则，确保合同解释的一致性和合理性。
以上是关于建筑水电安装分包合同的具体内容，双方在签订合同时应当仔细阅读合同条款，确保合同内容明确具体，保证合同的有效执行。
合同是双方之间权利和义务的约束和保障，双方应当遵守合同规定，共同维护合同的履行和完成。
水电安装劳务分包合同范本6篇
水电安装劳务分包合同范本6篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行水电安装工程项目的相关工作，经双方协商一致，于（日期）签订本合同。
一、任务描述1. 项目名称：水电安装工程项目2. 项目地点：3. 项目内容：水电设施的安装、改造、维护等相关工作4. 项目进度：具体工作内容、计划时间等根据双方协商确定二、工作范围1. 水电设施的安装、改造、维护等相关工作2. 工作内容详细描述：（根据具体项目情况具体确定）三、工作要求1. 乙方应按照甲方要求完成相关工程项目的水电安装工作2. 乙方应保证工程质量、安全、进度等方面符合相关标准和规定3. 乙方应配备相应的人员和设备，保证工程质量和进度4. 乙方应遵守相关法规法律，严禁违规操作和行为四、工作报酬1. 甲方将根据工程项目的具体情况和完成情况支付相应的工作报酬2. 工作报酬具体金额和支付方式双方协商确定3. 工作报酬支付方式：按工程进度、质量等因素确定支付比例和方式五、违约责任1. 任何一方未按要求履行合同义务，应承担相应的违约责任2. 乙方未按照合同要求完成工作将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿、违约金等3. 甲方未按照合同要求支付工作报酬将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿、违约金等六、保密条款1. 双方应对项目相关信息和资料保密，不得向第三方透露2. 双方应妥善保管相关文件和资料，不得复制、转移或丢失七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字生效2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充3. 本合同争议解决方式为友好协商，协商不成可向有关部门申请解决甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为水电安装劳务分包合同范本，双方签字后生效，希望双方共同遵守合同内容，保证项目的顺利完成。
篇2水电安装劳务分包合同范本甲方（总承包方）：______________乙方（分包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工质量管理规范》以及双方共同遵循的相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就水电安装劳务分包合同事宜，达成如下协议：一、项目名称：______________二、分包工程范围：本合同所指的水电安装工程包括但不限于：1. 冷热水管道的安装及连接；2. 排水管道的安装及连接；3. 供水系统、排水系统、通风系统的设备安装；4. 电气线路的布线及设备安装；5. 其他与水电安装有关的工作。
2024年水电安装劳务合同参考模板（三篇）
2024年水电安装劳务合同参考模板甲方与乙方，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，基于平等、自愿、诚实守信的原则，就工程水电安装劳务分包事宜达成以下共识，并订立本劳务分包合同，以供双方共同遵守执行：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：本工程承包范围涵盖工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程（含室外散水1.5米）。
如遇施工图变更，相应工程量将另行计算。
四、工期要求：乙方需在____年____月____日前完成施工任务并达到竣工标准。
此竣工标准指工程全部完成并通过验收。
五、工程承包方式：本工程仅包含人工费用，材料费用不包含在内。
六、合同价款：合同价款为每平方米人民币_____元（按建筑面积结算）。
七、付款和结算方式：鉴于本工程量大、工期长，双方约定按月支付劳务费，即每月支付当月实际完成工程量的80%作为劳务费。
工程竣工验收合格后，支付剩余劳务费的95%；剩余5%作为施工质量保证金，质保期为半年。
质保期满且确认无质量问题后，甲方将无息支付该保证金。
八、设计变更：因施工变更导致的工程量增加部分，其工程款将由甲乙双方友好协商确定。
同时，延误的工期将相应顺延。
九、材料设备供应：本工程所有水电主材均由甲方负责采购和提供。
十、双方职责：1. 甲方职责：按时提供施工工作面及给排水、电气、弱电安装图纸等相关资料。
负责协调施工现场管理，指定施工员进行监管，并负责相关签证工作。
提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
负责预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂工作。
2. 乙方责任：负责土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
严格按照设计图及施工规范进行施工，确保工程质量达到国家验收标准。
注意施工现场的水、电材料管理，上下车工作由甲方负责。
严禁浪费甲方提供的原材料，否则需按原值赔偿。
提前7天向甲方提交材料计划，由甲方审核购买。
负责施工现场的清洁卫生工作。
十一、安全文明施工：1. 乙方应文明施工，避免材料浪费，确保施工安全。
水电劳务承包合同3篇 建设工程水电劳务分包合同
水电劳务承包合同3篇建设工程水电劳务分包合同下面是我整理的水电劳务承包合同3篇建设工程水电劳务分包合同，以供参考。
水电劳务承包合同1甲方代表(以下简称甲方)乙方代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就教化学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一样。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称二：工程地点三：工程承包范围工程范围与内容：(包括教化学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，施工图变更后工程量另行计算)( 1)室内给水管网预埋及安装;(2)室内排水管网预埋及安装;(3)室内给水设备预埋及安装;(4)室内照明线路预埋及安装;(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;(6)防雷接地安装(7)消防预埋及安装(8)弱电预埋及安装四：工期要求1、乙方必需在年月日前竣工。
乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五: 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。
六: 合同价款本合同价款为人民币：19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七: 付款和结算方式(1)由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15%(剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。
水电安装劳务分包合同范本7篇
水电安装劳务分包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电安装劳务分包给乙方一事，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：本工程所有水电安装项目，包括但不限于给排水、电气、暖通等。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、合同价格及支付方式1. 劳务分包总价为：人民币______元（大写：______元整）。
该总价已包含乙方为完成本合同项下所有工作的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量，按月进度支付劳务费用。
工程竣工验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准进行施工，确保工程质量达标。
2. 验收方式：按照甲方的要求进行验收，并提供完整的工程验收资料。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的图纸、技术资料及现场指导。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的配合工作。
3. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
六、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
3. 乙方应对施工现场的材料妥善保管，防止损失和浪费。
4. 乙方应做好与甲方的沟通配合工作，及时汇报施工进度和遇到的问题。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
施工劳务分包合同(水电安装工程)修订版
施工劳务分包合同（水电安装工程）修订版一、工程内容与范围1.项目名称：本合同涉及的工程项目为水电安装工程。
2.工程范围：包括但不限于水电设备的安装、维护和调试等工作。
二、工程价款1.工程价款支付方式：甲方在工程竣工并验收合格后，于日内一次性支付给乙方。
三、工程进度与质量要求1.工程开工日期：自双方签署本合同之日起天内。
2.工程竣工日期：自工程开工之日起天内。
3.工程质量：乙方在工程期间应严格按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量达到国家标准，并承担因施工质量不符合要求所引起的所有责任和后果。
四、材料和设备1.材料和设备采购：乙方负责采购所需的材料和设备，并保证其质量符合国家标准。
2.甲方对采购的材料和设备具有监督和审核的权力，如发现有质量问题，可以要求乙方及时更换或补充材料和设备，并由乙方承担相应费用。
五、工期延误和违约责任1.工期延误：若因甲方原因导致工程延误，甲方应向乙方支付相应的延误费用。
2.违约责任：若一方违反本合同任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
六、保密条款1.双方在工作过程中可能获取到的商业机密或保密信息，任何一方都不得泄露给未经对方同意的第三方。
2.若一方违反保密义务，应承担因此给对方造成的损失，并承担相应的法律责任。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应协商解决。
如果无法协商解决，应提交给相关仲裁机构予以裁决。
八、合同变更和解除1.本合同的修改和解除需要双方书面协议。
2.双方可以根据工程实际情况进行合同变更，但应经过双方协商一致，并以书面形式确认变更事项。
九、其他条款1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
十、协议生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代之前双方签订的一切协议和约定。
甲方（委托人）签字:日期:乙方（承包人）签字: 日期:。
水电安装工程劳务分包合同(修订稿)
水电安装工程劳务分包合同（修订稿）1. 合同背景本合同修订的目的是为了明确水电安装工程劳务分包双方之间的权利和义务，规范分包协议的执行，确保工程的顺利进行和质量的保障。
2. 合同双方甲方[甲方公司名称地质[甲方公司地质联系人[甲方联系人名称联系方式[甲方联系方式乙方[乙方公司名称地质[乙方公司地质联系人[乙方联系人名称联系方式[乙方联系方式3. 合同项目项目名称[项目名称项目地点[项目地点4. 工作范围水电工程的施工组织与协调水电设备的安装、调试补充或更换水电设备监督及保证水电工程质量完成水电工程相关文件的编制和提交。
5. 分包合同价款及支付方式总价款[总价款30%作为预付款，在双方签订合同后的三个工作日内支付40%作为进度款，在工程完成50%时支付30%作为尾款，在验收合格后五个工作日内支付。
6. 合同履行期限本合同的履行期限自双方签署之日起算，预计工期为[预计工期。
如果因不可抗力或其他不可预见的原因导致工期延误，双方应协商解决，并及时签订补充合同。
7. 资质证书工商营业执照水电安装工程承包商资质证书与本合同内容相关的其他证书。
8. 合同变更除非经过双方书面协商并签署变更合同，否则本合同不得进行任何形式的修改或变更。
9. 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额为合同总价款的10%。
10. 合同争议解决本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交至乙方所在地的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
11. 合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
本合同的法律适用为法律。
甲方（盖章）乙方（盖章）签订日期。
(修改) 水电安装工程施工劳务分包合同(2024精)
(修改) 水电安装工程施工劳务分包合同1. 引言2. 合同背景3. 合同条款3.1 项目描述•项目名称：水电安装工程施工劳务分包•项目位置：（请具体说明项目具体位置）•项目工作范围：包括水电系统安装、维修、测试和调试等工作•项目工期：（请具体说明工期起止日期和工期要求）3.2 承包方的权利和义务•承包方有权根据项目需求安排合适的人力和资源进行施工劳务分包工作。
•承包方应按照合同约定的工作范围和工期完成水电安装工程的施工劳务分包。
•承包方应保证施工劳务的质量符合相关标准和要求，并及时解决施工过程中出现的问题。
•承包方应保障工作现场的安全，并采取必要的措施避免事故发生。
•承包方应提供必要的施工报告和进度报告，及时向委托方报告工程进展情况。
3.3 委托方的权利和义务•委托方有权对承包方的施工劳务进行监督，确保按合同要求进行。
•委托方应按时支付承包方的报酬，并提供必要的工作条件和必要的技术支持。
•委托方应向承包方提供准确的施工要求和相关资料，并协助承包方提前解决可能影响工程进展的问题。
•委托方应及时处理承包方所提出的问题和变更要求，并与承包方协商解决。
3.4 报酬与支付方式•承包方的报酬为（请具体说明报酬金额）。
•报酬支付方式：（请具体说明支付方式和时间节点）。
3.5 违约责任•若任何一方未能按照本合同的约定履行其义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此导致的损失。
•对于因不可抗力因素导致的延迟或工程质量问题，双方应及时协商解决，并互相免除违约责任。
3.6 合同解除•若双方同意解除合同，应提前书面通知对方，并协商解决合同解除后的后续事宜。
4. 法律适用和争议解决•本合同适用于的法律。
•对于本合同履行中发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地所在法院进行解决。
5. 其他事项•本合同自双方签字盖章之日起生效，并作为双方之间有约束力的法律文件。
结论。
通用范文(正式版)(修改)水电安装工程施工劳务分包合同
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同1. 合同背景本合同为水电安装工程施工劳务分包合同，根据双方自愿、平等、公平、诚实信用的原则达成条款。
2. 合同双方分包方：________________（简称甲方）承包方：________________（简称乙方）3. 合同目的甲方根据自身需要，委托乙方进行水电安装工程的施工劳务分包服务，乙方愿意承接并提供相应的工程施工劳务。
4. 工程范围本工程的范围包括但不限于水电系统的设计、安装、维修和调试等工作。
5. 工期安排5.1开工日期：甲方和乙方应在合同签订后的三天内共同确定开工日期，并书面确认。
5.2完工日期：乙方应在施工前向甲方提交工期计划，双方经协商一致确定合理的完工日期。
6. 付款方式6.1 甲方应在乙方提供的工程施工劳务按照进度付款。
6.2工程施工劳务费用的支付方式以及款项的具体金额应在合同签订后的五天内由双方协商确定，并在合同中明确。
7. 材料与设备7.1甲方负责提供所需的相关施工材料和设备，乙方负责使用甲方提供的材料和设备进行工程施工。
7.2如乙方在使用材料和设备后发现有质量问题，应及时向甲方报告，并由甲方负责解决或更换。
8. 质量要求8.1乙方应按照国家相关标准和规定，以及甲方的要求，保证工程施工质量符合合同约定。
8.2如工程施工质量不符合合同约定，乙方应承担相应的返工或修复责任，并由甲方指定的资质机构进行验收。
9. 违约责任9.1任何一方违反本合同约定的任何条款，应向对方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商一致，并在合同中明确。
9.2 若一方违约造成对方经济损失，违约方应承担赔偿责任。
10. 争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的管辖法院提起诉讼。
11. 合同变更与解除11.1本合同的任何变更、补充及附件的修改，须经双方协商一致，并以书面形式作出。
11.2未经双方协商一致，任何一方不得擅自解除合同。
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同(2024两篇)
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同（二）水电安装工程施工劳务分包合同（二）合同编号：_______甲方：（乙方出包方）地址：法定代表人：电话：乙方：（丙方承包方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方有意委托乙方承担水电安装工程的施工劳务分包工作，乙方具备相应的专业技术和经验，双方本着互利互惠的原则，就具体事项达成如下合同：第一条合同目的1.1 本合同的目的是约定甲乙双方在水电安装工程方面的权利和义务，明确双方责任，规范双方行为。
1.2 本合同是基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》充分考虑的结果。
第二条项目概述2.1 项目名称：_________2.2 项目地点：_________2.3 施工范围：_________第三条工期3.1 本项目的工期为______月/周，具体开始和结束日期由双方另行协商制定，并在合同附件中记录。
3.2 如因甲方的原因导致工期延期，甲方应承担相应的违约责任。
第四条价格和结算方式4.1 本合同的总价款为______万元（人民币），具体工作量以合同附件中的量清单为准。
4.2 乙方应在工程完工后的_____个工作日内，向甲方提供结算报告，并按合同价格进行结算。
4.3 如乙方存在质量问题或其他违约行为，甲方有权根据实际情况进行扣款或追索赔偿。
第五条保修期5.1 乙方应对工程的质量负责，并承诺提供合格的工程质保期和材料保修期。
5.2 工程质保期为______年，材料保修期为______年，自工程竣工验收之日起计算。
5.3 在保修期内，甲方如发现工程存在质量问题，乙方应在收到书面通知后的_____小时内进行处理。
第六条合同的变更和解除6.1 在施工过程中，如发现需要变更合同内容的情况，双方应协商一致，并签订变更协议。
6.2 如因不可抗力等特殊情况，导致无法继续履行合同，双方应及时协商解决方案，并按约定程序解除合同。
6.3 合同解除后，双方应按照已完成工作的实际情况进行结算，已付款项不予退还。
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同(2024精)
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同一、合同背景二、合同内容2.1 项目概述本合同的项目为水电安装工程。
2.2 甲方权责1.提供项目相关的设计文件，并按时提供施工所需材料；2.监督工程进展，确保施工质量符合国家有关标准；3.按照约定时间支付乙方劳务费用。
2.3 乙方权责1.按照甲方提供的设计文件进行施工；2.保证施工质量符合国家有关标准，并承担相关责任；3.确保施工安全，采取必要的安全措施；4.按照约定时间完成工程，并按时提供施工报告。
2.4 合同价款和支付方式1.本合同的劳务费总额为X万元，乙方应按工程进度和质量进行阶段性支付；2.甲方应在乙方完成工程并经甲方验收合格后的7个工作日内支付相应款项。
2.5 合同履行期限1.本合同的履行期限为X个月；2.双方可以协商变更工期，但需在书面形式上达成一致。
2.6 质量保证1.乙方对其施工出现的质量问题承担修复责任，修复期限为合同终止后的X个月；2.如甲方在质量修复期限内未向乙方提出质量问题，视为工程验收合格。
2.7 合同变更和解除1.双方在施工过程中如有变更需求，应通过书面形式达成一致，并签署相关变更协议；2.双方如有解除合同的要求，应提前X个月书面通知对方，并协商解决合同解除后的相关事宜。
2.8 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交有关仲裁机构仲裁。
2.9 合同生效和终止1.本合同自双方签署后即生效；2.合同期满或合同解除后，双方无欠款、欠账，合同终止。
三、其他事项1.甲方和乙方认可本合同的有效性，并愿意遵守合同约定；2.双方应自觉履行本合同，以维护双方的合法权益。
四、合同变更记录合同的任何变更应以书面形式进行，并由甲方和乙方共同签署。
五、附则1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份；2.本合同未尽事宜，可另行商定。
(修改) 水电安装工程施工劳务分包合同(模板)
(修改) 水电安装工程施工劳务分包合同1. 引言本合同是由甲方（分包方）和乙方（劳务方）就水电安装工程的施工劳务分包而订立的合同。
双方为了明确各自的权利和义务，遵循自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成一致意见，特立此合同。
2. 合同的背景乙方是一家具备水电安装相关经验的企业，甲方项目需要水电安装工程的施工劳务，为了确保施工质量和工期的要求，委托乙方进行分包。
为此，甲乙双方按照相关法律法规的规定，商定合作事项：3. 服务内容乙方应按照甲方的要求，提供劳务服务：安装水电设备和管道；进行水电线路的铺设和连接；配合其他施工队伍进行工程进度的安排；完成甲方交付的其他相关任务。
4. 服务期限本合同有效期为从甲方项目启动之日起到项目竣工验收合格之日止。
若在服务期限届满前，双方认为仍有必要继续合作，可协商签订新的合同延长服务期限。
5. 价格和支付方式5.1 价格根据合同约定的服务范围，甲方应按照价格支付给乙方报酬：（请根据具体情况修改）工程施工劳务费用总计：X万元；其中，人工费占比X万元，材料费占比X万元。
5.2 支付方式甲方将根据工程进度和合同约定的里程碑付款，具体支付方式按约定执行：（请根据具体情况修改）第一阶段工程完工后支付X万元；第二阶段工程完工后支付X万元；最后阶段工程完工并验收合格后支付剩余款项。
6. 材料和设备6.1 材料采购双方商定，乙方将负责所需的材料采购，并保证所采购的材料质量符合国家标准和项目要求。
6.2 设备提供甲方将提供所需的设备和工具，乙方在施工期间应妥善保管并按时归还。
7. 质量要求7.1 施工质量乙方承诺在施工过程中，严格按照相关技术要求和国家标准进行施工，确保安装的设备和管道的质量。
7.2 完工验收甲方有权对乙方施工的水电安装工程进行验收，乙方应确保工程符合合同约定的要求，并按时提交相应的竣工验收报告。
8. 违约责任8.1 甲方违约责任甲方如未按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付费用，则应按照合同总额的X%向乙方支付逾期费用作为赔偿。
水电安装工程劳务分包协议(修改)
水电安装工程劳务分包协议（修改）1. 协议的背景和目的该协议是水电安装工程劳务分包协议的修改版本，旨在明确分包双方之间的权利和义务，确保工程的顺利进行。
2. 协议的有效期本协议自双方签署之日起生效，有效期为工程完工之日起3个月。
3. 协议的主要内容a. 分包范围分包方将承担甲方水电安装工程的劳务分包工作，具体工作范围包括安装水电设备和仪表进行水电管线的布置和连接确保水电设备的正常运行b. 分包期限分包方应按照工程计划要求，在规定的时间内完成分包工作。
如因不可抗力等原因导致分包工作无法按时完成，分包方需及时通知甲方，并协商制定新的工作计划。
c. 分包报酬甲方将支付给分包方相应的劳务分包报酬。
具体金额和支付方式将在双方协商一致后确定。
d. 资质要求分包方需具备相应的水电安装工程相关资质，并按照法律法规的要求操作。
如分包方无法提供合法有效的资质证明，甲方有权拒绝合作。
e. 安全责任分包方在进行工程施工过程中，应严格遵守安全生产规定，确保工作场所的安全。
如因分包方的过失导致意外事故发生，分包方将承担相应的法律责任。
f. 变更和解除协议如发生工程变更情况，双方应重新协商确定工程范围和报酬标准。
如分包方无法按要求完成工程或发生违约行为，甲方有权解除本协议。
4. 协议的版权和争议解决a. 本协议的版权归双方共同所有。
b. 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决如协商不能解决，双方同意将争议提交至相关仲裁机构进行裁决。
5. 其他条款a. 本协议一式两份，由双方各执一份，具有同等法律效力。
b. 本协议的修改和补充，应经双方书面同意并签字。
c. 本协议的任何修改，应以书面形式进行。
6. 协议的生效和解除a. 本协议自双方签署之日起生效，有效期至工程完工之日起3个月。
b. 任何一方不得擅自解除本协议，如有需要解除本协议，必须经过双方协商一致，并以书面形式进行解除。
1建筑工程劳务分包合同(水电部分)
建筑工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则。
明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，特签订以下条款共同遵守执行。
一、工程名称：万州区九池乡桐花新村（同心庭）工程二、工程地点：万州区九池乡桐花村三、承包范围：（一）本工程施工内容施工图纸所示及项目部要求的室内外的给水排水电器消防避雷装臵以及变更的增减内容，以及该工程的临时水电及机具维修等。
（二）工作内容1、电气工程：施工图纸所示及项目部要求的室内外预埋件、设施（备）、室内照明及插座的所有预埋管（凿槽）、电线敷设、灯具及开关、插座的安装、调试工作、以及该工程的弱电系统（电视、电话等）按照设计图纸所含内容施工到位，以及该工程的临时水电及机具维修等2、避雷工程：施工图纸所示及项目部要求的室内外的避雷安装、调试等内容。
3、给排水消防设施工程：纸施工图纸所示及项目部要求的室内外管道预埋，预留孔洞、设施（备）、管道安装、实验等全部内容以及地下管道（沟）的土石方开挖（如遇岩石、由甲方负责开挖到位）回填等。
4、项目的室外环境绿化照明，给排水，消防管道安装。
5、由乙方负责承办工程的实验、检查、负责预留孔洞的砼封堵。
6、由乙方负责所承包内容所需的设备、手持电动工具及劳动保护用品。
7、水电及消防系统工程的预埋（留）、暗敷及凿打设备（管道）洞口及其每天收工前的材料及场地的清理、打扫（水电等材料每天必须收捡交还保管室）四、承包工期1、乙方承包工程工期从乙方进场开（动）工之日起计算工期（即从2011年1月1日至2011年12月30日），总工期为 365天。
若乙方不能按时完成，按违约处理，乙方支付甲方违约金每天500元，决算时扣除。
五、费用标准及乙方承担的细则范围1、工程计算办法：按照国家规定建筑面积的计算规则计量。
2、承包单价按元/m2计价，建筑面积为实际竣工面积。
水电工程劳务分包合同(模板) 建筑工程水电安装劳务合同(模板)
水电工程劳务分包合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就水电工程劳务分包进行签订。
为明确双方权益，保障工程顺利进行，特制订本合同。
2. 甲方责任1.甲方负责提供合理的劳务需求，包括但不限于水电工程的安装、维护、检修等工作；2.甲方负责向乙方提供工程的相关设计图纸和资料；3.甲方需保证工程施工现场的安全和秩序，提供必要的施工条件。
3. 乙方责任1.乙方负责按照甲方的要求，在约定的时间内完成水电工程的劳务分包工作；2.乙方负责指派合格的技术人员进行施工，并保证施工过程中遵守国家相关法律法规；3.乙方需提供具备相应资质的施工队伍，以保证工程施工的质量和效率；4.乙方需对工程施工过程中的安全事故承担相应责任，采取必要的安全措施以防止事故的发生；5.乙方需按照相关约定保证工程的质量，并提供相应的保修期。
4. 合同约定1.合同总价：合同总价为_________（具体金额），甲方按合同约定支付；2.工期：乙方需在_________（具体日期）前完成工程劳务；3.结算方式：按工程进度支付工程款，具体约定如下：（这里可以添加具体的结算方式，如按进度支付款项）；4.违约责任：如果一方未能履行合同约定的责任，应向对方支付违约金；5.保密条款：双方需对合同中的商业秘密和技术文件保密，不得向第三方透露。
5. 风险与争议解决1.在工程施工过程中，如遇不可抗力导致无法按时完成工程，乙方应及时通知甲方，并积极采取补救措施；2.如双方就合同履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构解决。
6. 合同生效与终止1.本合同自双方代表签字盖章后生效，并持续有效至工程完工并经甲方验收合格；2.在合同履行过程中，如一方丧失履行能力，应及时通知对方，并协商解决方式。
内容为水电工程劳务分包合同的主要条款，双方需在签署合同前对具体内容进行充分沟通和协商。
合同一旦签署，双方应严格按照约定履行各自的责任和义务，以确保工程顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金岛国际一期(A地块)水电安装工程劳务分包施工合同甲方：_广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司项目部乙方：___________身份证号码：____________ __________甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：二、工程承包方式、内容<一> 承包方式：1、包清工，包小型辅材，包施工机具，包质量、包安全、包工期、包文明施工。
2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件，按水电安装的相关规范进行施工。
3、负责工程上所有的小型附材：包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水，电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。
4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记，配合甲方资料员整理竣工资料，参与并配合甲方竣工、验收。
5、本工程采用综合单价包干的形式，综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。
<二> 工程范围：1、本项目按毛坯房交楼标准，包括全部室内给排水和电气安装工程；包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留；包括空调系统的供水、排水系统；包括餐饮方面的油污排放处理系统；包括井水利用管道系统；包括泳池水的供水配水系统；包括太阳能热水系统的室内管道安装，包括景观、绿化养护用水系统。
2、不包括项目：高低压供配电系统，防雷避雷带网，弱电系统安装，消防工程安装、太阳能设备安装。
3、工程由乙方独立完成，乙方不得转包给任何第三方。
<三> 承包内容：主要工程内容包括但不限于以下内容：1、电气工程：楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。
强电公共部分按设计图施工完（电缆、母线槽安装至配电房），套内强电安装至开关箱，套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋（保证线管畅通），阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。
2、弱电工程：线管预埋、留洞、（含电梯开关盒）接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装，楼板补洞，整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。
弱电公共部分负责配管及线槽安装，套内弱电安装至弱电箱，套内弱电线管不预埋。
（保证前端线管畅通）。
3、给排水工程：地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管，各系统管道系统安装，楼板补洞，系统设备安装，用户水表安装，通水试验及水压试验，（排水管至室外第一个井、供水管至室外水表）各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。
给水立管按设计图施工完，套内支管安装至厨房或卫生间，排水及空调排水管道按设计图施工完，雨水管按设计图施工完，室内给水至厨房或卫间，雨水管、排水管至室外第一井。
4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。
5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释，同时有权对乙方的施工内容进行增减。
三、合同文件双方共同遵守甲方与业主（）的相关合同与协议，执行的合同文件及其解释顺序为：1、本分包协议。
2、工程进行中的补充协议。
3、业主及甲方现场代表的书面指示。
4、甲方的各项管理规定及各种补充协议。
5、施工图纸、施工规范、质量验收规范等。
6、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件。
7、水电作业指导书。
8、交房标准（按毛坯房交房标准）四、合同价款：<1> 合同价款：1、综合单价27.00元/㎡2、合同总价：人民币壹佰贰拾伍万元（￥1250000.00元）3、总价结算按房管部门出具的《房产面积测算报告书》的建筑面积乘以综合单价。
<2> 本包干价中已含乙方管理费、人员工资、办公费、交通费、电费、机械费、工具费、保险费、医疗费、劳保费、夜餐费、暂住证、劳务证、上岗证、工作服等费用。
五、费用支付方式1、主体结构到8层支付合同总款8%，结构封顶支付合同总款12%。
2、砌体工程施工完，付合同总款10%。
3、管道设备安装完、付合同总款20%。
4、灯具安装完，付合同总款25%。
5、工程竣工验收合格后，按结算总款付至95%，余款5%在壹年保修期内付清。
6、乙方在申请甲方支付的每一期工程款项前三日内，必须开具收据和列支由工人签名的工资明细表给甲方，甲方凭收据和列支的工资明细付款。
7、乙方负责办理该工程所需劳动指标，承担承包范围内所有施工人员的劳保福利、各项保险以及作为包工方应缴交的所有费用和税收等。
六、工期1、合同工期：以甲方的计划要求为准。
2、乙方必须严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
3、如果因乙方管理组织不力等原因延误甲方工期，乙方承担违约责任并赔偿因工期延误给甲方带来的一切损失。
4、乙方如果一再延误工期，甲方有权另行安排施工人员协助乙方施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并给予乙方等额的相应罚款。
七、质量要求1、接受甲方现场有关人员、业主现场代表、监理工程师及海口市工程质量监督站等有关人员的指导、监督，并执行其下发的有关质量文件和规定；2、所有水电安装工程必须严格按施工规范、施工组织设计、作业指导书及技术交底进行操作；3、乙方承包的分项工程，要求达到国家验收规范合格标准。
4、因乙方施工质量未达到要求，甲方有权责令乙方停工，情节严重的甲方有权解除合同，并视乙方违约。
5、双方对工程质量有争议的，由双方共同确认的工程质量检测机构鉴定。
所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方都有责任的，由双方根据其责任分别承担。
八、材料要求1、乙方必须严格按照施工图纸、施工预算领用施工材料，合理使用，节约材料，杜绝浪费，做到长料不得短用，大料不得小用，好料不得滥用，优材不得劣用。
2、严禁大材小用、长材短用，现场施工完成后应做到工完场清。
否则，按处罚条例进行处罚。
3、乙方根据每天进度情况领用材料，乙方必须保管好领用的材料，每天下班前必须将当天剩余材料交回仓库。
如果发生丢失，乙方承担赔偿责任。
九、形象要求乙方承包范围内工程必须做到文明施工，当天工作必须做到工完场清，保持施工现场干净、整洁，加工场和楼层材料、机械、配件等严格按甲方要求码放整齐，加工场和楼层管材废料及时做好清理并按甲方要求使用或堆放，若乙方未按甲方要求做到当天工完场清，则甲方有权安排其他人员进行清理，费用由乙方承担（按实际用工量的双倍计算）；配合甲方做好CI形象设计，不得损害甲方的企业形象，否则甲方有权对乙方进行处罚。
十、双方责任<一> 甲方责任：1、负责编写施工组织设计（包括施工方案、质量保证方案等）、作业指导书、技术交底、安全交底、进度计划等文件；2、对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查；协调施工过程中与其他分包班组之间的工作配合及矛盾纠纷；3、统一安排乙方施工、生活用水、用电，提供乙方生活住宿、生活设施（公共卫生间、淋浴间、食堂），如乙方使用电饭煲、空调，电费乙方承担（电费1.20元/度）；4、安全设施由甲方负责，乙方配合进行保护、维护，安全帽（15元/顶）、安全带等安全防护器具由甲方统一购置，费用由乙方承担；乙方工作人员需配带胸卡一个，工作服每人两件（合计60元/件），费用由乙方承担。
5、按合同约定按时支付工程款。
6、负责安排专人清理生活区垃圾，费用由乙方每月摊销100元。
7、工人宿舍区严禁使用工地材料做作饭柴火，甲方不负责向乙方提供柴火，乙方生活区柴火自行到外购买。
除非该废料经甲方处理认为已经无法在工程上使用，并且经过甲方同意后方可。
<二> 乙方责任：1、严格按照甲方要求的时间组织人员、设备和小型材料进场施工；服从甲方的现场管理制度及各项管理要求；乙方承包者必须在施工现场全面负责，有事离开工地要经过甲方项目经理同意：不得将所承包的工程进行转包；若出现转包现象，甲方有权勒令乙方退场；2、乙方必须设一名专业技术管理人员，负责对该工程施工的质量、进度、安全、材料使用、工序搭接、操作技术等，向队员进行交底、检查、监督、调度等管理工作，技术管理人员必须尽职尽责，有事离开工地，应经甲方主管工长同意。
按时参加生产碰头会和每周的生产调度会，如未经请假缺席，如未经请假缺席，每次处罚200元；3、队组要有完善的管理体制，需设有组长、考勤员、质安员、材料员等，保证基本劳动力人数满足施工质量、进度和安全文明施工；4、严格按照金岛国际水电安装作业指导书和水电技术交底进行施工，若乙方未按水电安装作业指导书和水电安装术交底进行施工，甲方有权对乙方进行处罚；若在施工过程中乙方对水电安装提出更好的建议，必须征得甲方同意方可施工，否则视为乙方违规施工。
5、乙方必须严格控制材料使用，做好配料下料，不得长料短用，大材小用。
6、乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作要求；7、严格按规范和甲方的进度计划要求精心施工，按期、保质、保量完成被协议规定的工程内容，并修补其中缺陷；严格遵守操作规程，虚心接受甲方现场技术人员的监督、积极配合、共同完成施工任务；由于乙方原因导致任何质量问题或其他施工问题，均应由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失；按甲方通知的时间和人员配备要求准时进场；若有意不服从甲方现场指导者，甲方有权责令其退场。
8、乙方必须严格遵守安全生产规定，严禁违章、冒险作业、否则发生的安全事故由乙方全部承担。
9、对业主、甲方组织的工程质量检查、材料检查及安全文明施工检查，乙方应积极配合、提供便利条件及所需资料；10、乙方必须严格遵守工地、政府的各项规章制度，遵纪守法，否则后果由乙方承担一切责任；11、负责施工区域的垃圾清理，做到工完场清，如不及时清理甲方叫人清理人工费按300元/天。
12、禁止在施工现场随意拆、搭、锯各种临用设施，否则甲方有权对乙方进行处罚；乙方未按照安全操作规程、甲方提供的安全隐患通知单、安全用电技术交底等资料进行施工，造成施工人员及第三方人员伤亡，由乙方负责；13、负责自有资源、设备等所有财产的保管；14、对楼层材料、及乙方施工产生的垃圾应及时清理并按甲方要求堆放；15、乙方安排的特殊工种人员必须持有上岗证，且定岗定位，对自有设备应进行定时维护。
预防并消除各种机械故障；不得擅自乱开其它施工机械；16、乙方自行办理乙方人员现场意外伤害险等险种；对因自身原因引起的安全责任负全责；17、不得随意毁坏甲方提供的临时住宿处设施，并不得将甲方任何财产带出工地，乙方人员对所使用的住宿生活设施负责维护，若在使用过程中人为毁坏，甲方按原价1-2倍对乙方进行经济处罚；18、执行班前教育制度，并做好记录报甲方备案；19、负责成品保护，不得损坏自己及其它分包班组的成品，否则甲方有权对乙方进行处罚；20、乙方必须做好生活区的环境卫生，保证住房整洁干净，严禁损坏甲方提供的生活住房设施，否则按照原价1-2倍赔偿；不得在甲方提供现场临时设施内乱拉乱接电线，接用电热水器、电炒锅（炉）、电炉、空调，需经甲方项目负责人同意；21、甲乙双方的管理人员在现场必须做到团结协作，出现问题友好协商解决，乙方人员与其他队组人员必须团结友好，创造和谐生产、生活环境；22、如乙方不能大达到本劳务合同的要求，甲方有权终止本合同，并清退乙方，更换队伍，同时乙方还须赔偿甲方相应的损失。