北京市建设工程劳务分包合同(官方)实用版
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方：（发包单位）（全称），住所地（地址）乙方：（承包单位）（全称），住所地（地址）鉴于甲方拟委托乙方对（工程项目名称）进行分包施工，经双方协商达成如下合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：（工程项目名称）1.2 项目位置：（具体地址）1.3 项目范围及内容：（详细描述）1.4 项目工期：（具体时间）第二条分包内容2.1 乙方承担的工程分包内容包括：（详细描述）2.2 分包工程的质量要求、安全要求和文明施工要求需符合国家相关标准和法规。
第三条人员安排3.1 乙方需配备符合相关资格要求和技能要求的人员参与分包工程，保证施工质量和工期完成。
3.2 乙方需确保分包工程的各项人员遵守相关安全规定，避免工程安全事故发生。
第四条施工安全4.1 乙方需制定详细的施工安全计划，并有效实施，确保工程施工过程中的安全。
4.2 乙方需配合甲方及有关部门进行安全检查，发现问题及时改正，确保施工安全。
第五条工程质量5.1 乙方在进行分包施工过程中，需按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
5.2 乙方需配合甲方或第三方进行验收，合格后方可交付使用或交付甲方。
第六条工程款支付6.1 甲乙双方约定的工程款支付方式为：（详细描述）6.2 工程款支付期限为：（具体时间）第七条违约责任7.1 任何一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
7.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时协商解决，并尽力减少损失。
第八条合同解除8.1 甲乙双方如需解除合同，应提前（具体时间）书面通知对方，并协商解决相关事宜。
8.2 合同解除后，乙方应按照相关规定办理交接手续，返还甲方相关资料。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可协商后签订补充协议。
9.2 本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
北京劳务分包合同6篇
北京劳务分包合同6篇篇1甲方：XXXXXX公司地址：北京市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：电话：XXXX-XXXXXXX，邮箱：*************乙方：XXXXXX劳务公司地址：北京市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：电话：XXXX-XXXXXXX，邮箱：*************根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX工程2. 工程地点：北京市XXXX区XXXX街XXXX号3. 建筑面积：XXXX平方米4. 结构类型：框架结构5. 承包范围：具体详见附件一《劳务分包工程量表》二、合同双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供施工图纸及技术交底，对施工质量、安全、进度进行监督。
2. 负责工程款的支付，按照合同约定及时支付乙方劳务费用。
3. 负责与总承包单位的协调工作，确保工程顺利进行。
4. 维护乙方的合法权益，协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
（二）乙方的权利和义务1. 按照施工图纸和技术交底要求进行施工，确保施工质量符合标准。
2. 合理安排施工进度，确保工程按时完成。
3. 负责施工现场的安全管理，遵守安全操作规程，防止安全事故的发生。
4. 配合甲方与总承包单位的协调工作，确保工程的顺利进行。
5. 维护甲方的合法权益，协助甲方解决施工过程中遇到的问题。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：具体详见附件二《劳务分包合同价款表》2. 支付方式：甲方按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付劳务费用。
3. 支付时间：甲方在每月的XX号前向乙方支付上月劳务费用。
4. 税金：乙方应按照国家相关法律法规规定缴纳税金，甲方在支付劳务费用时有权代扣代缴。
四、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付乙方劳务费用的，自逾期之日起，每日按应付款的万分之五向乙方支付违约金。
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方：北京市建设局乙方：XX建筑公司一、合同目的：本合同旨在明确甲方与乙方在北京市建设工程项目中的分包劳务合作关系，确保项目按时、高质量完成。
二、工程概况：本工程项目为北京市某重要公共建设工程，项目估计总投资为XX元。
工程包括XXXX，具体内容详见附录1。
三、分包内容：乙方将按照甲方的委托，在工程范围内承担XX部分工作。
具体工作内容、数量及质量要求见附录2。
四、分包费用：乙方完成所承包的工程部分后，经甲方验收合格，甲方将按照工程实际完成情况支付乙方劳务费。
具体支付方式和金额详见附录3。
五、合作期限：本合同自双方签署之日起生效，至项目竣工验收合格之日终止。
六、工期和竣工要求：乙方应按照工程进度计划，合理安排施工人员和机械设备，确保工程按时竣工。
具体工期和竣工要求详见附录4。
七、质量要求：乙方应按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。
如出现质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。
八、安全生产：乙方应严格执行国家和地方相关的安全生产法律法规，建立健全安全管理体制，确保工程施工过程中的安全。
如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并立即报告甲方。
九、保密义务：双方应对工程的设计图纸、合同条款等各类信息予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
十、违约责任：任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金或赔偿金。
十一、争议解决：双方在履行合同过程中发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他事项：除本合同外，双方还应签署《劳务分包合同附加条款》，详细约定双方在具体工程过程中的具体责任和义务。
以上为本合同的主要内容，具体细则和条款详细规定在附录中，作为本合同的组成部分。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表：代表：日期：日期：附录1：工程概况附录2：工作内容、数量及质量要求附录3：支付方式和金额附录4：工期和竣工要求附录5：劳务分包合同附加条款以上所订立的合同经双方代表签字盖章后生效。
北京市建设工程劳务分包合同
北京市建设工程劳务分包合同甲方：__________________乙方：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，双方本着平等互利，诚实信用的原则，就乙方承包甲方劳务作业事宜，为明确双方的权利、义务、责任，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称及地点工程名称：__________________工程地点：__________________二、承包范围及工作内容承包范围：__________________工作内容：__________________三、劳务作业人员1. 乙方承诺并保证所选择的劳务作业人员均符合甲方及劳务分包作业相关要求，并具备相应的资格条件和工作经验。
2. 乙方应按照甲方的要求对劳务作业人员进行专业培训和考核，确保劳务作业人员具备相应的技能。
3. 乙方应保证劳务作业人员的工作服从甲方的管理、安排，遵守甲方的各项规章制度和安全规定。
4. 乙方应按照甲方要求及时更换或退场，确保施工现场的安全和正常施工。
四、工期要求乙方应按照甲方的工期要求，合理安排劳务作业人员，确保按时完成劳务作业内容。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：1. 每延误一天，乙方应向甲方支付违约金________元人民币。
违约金总额不超过合同总价的5%。
2. 如因甲方原因造成工期延误，则不承担违约责任。
五、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬：本合同劳务报酬单价为人民币________元/平方米（含税价）。
具体劳务工作内容及计价方式详见附件一。
最终结算以实际完成的面积为准。
2. 支付方式：甲方按月进度款的形式支付乙方劳务费，具体数额按照双方确认的月工作量清单执行。
乙方应提供合法有效的税务发票进行结算。
甲方不承担任何发票前的税费。
六、甲乙双方权利与义务（一）甲方的权利与义务：1. 甲方有权对乙方的劳务作业进行监督和管理，确保乙方按照甲方的要求进行劳务作业。
北京劳务分包合同范本（精选3篇）
北京劳务分包合同范本（精选3篇）北京劳务分包篇1劳务作业发包人：（以下简称甲方）劳务作业承包人： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：4、合同价款总额元(人民币)，5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)中标(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日北京劳务分包合同范本篇2甲方：乙方：签订日期：年月日根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方法定代表人(主要负责人)或委托代理人注册地址经营地址第二条乙方性别户籍类型(非农业、农业)居民身份证号码或者其他有效证件名称证件号码在甲方工作起始时间年月日家庭住址邮政编码在京居住地址邮政编码户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇)二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于年月日生效，其中试用期至年月日止。
本合同于年月日终止。
三、工作内容和工作地点第四条甲方派遣乙方工作的用工单位名称第五条乙方同意根据用工单位工作需要，担任第六条根据用工单位的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为第七条乙方按用工单位的要求应达到四、工作时间和休息休假第八条用工单位安排乙方执行工时制度。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1甲方（总承包商）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（劳务分包商）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在北京市的某建设工程中的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及分包范围（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）分包范围：____________________ （具体劳务事项需明确）。
二、分包工期（一）开工日期：按照甲方的进度计划进行，确保按期开工。
（二）竣工日期：按照甲方要求完成全部工作内容，确保工程按期竣工。
三、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬计算方式：按照实际完成的工作量计算。
（二）支付周期及方式：双方约定每______个月结算一次，以________方式支付。
四、质量保证与安全责任（一）乙方应保证所提供的劳务质量符合国家和地方相关标准。
（二）乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
（三）如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应法律责任和经济赔偿。
五、材料管理（一）工程所需材料由甲方提供，乙方应妥善保管，如有损坏或丢失，乙方应承担相应损失。
（二）乙方在施工过程中应注意节约材料，避免浪费。
六、工程变更及调整（一）如因设计变更或其他原因需要调整工程内容或工期，双方应协商一致并签订书面变更协议。
（二）如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担乙方因此产生的损失。
北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本）第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，为规范北京市建设工程劳务分包活动，保护劳动者合法权益，加强劳动关系管理，促进建设工程的质量和安全，制定的标准合同文本。
第二条本合同适用于北京市范围内的建设工程劳务分包活动，包括但不限于建筑施工、安装工程、装饰工程等。
第三条劳务分包单位应当具备相应的资质、技术实力和管理能力，并按照国家规定登记注册。
第四条劳务分包单位应当遵守国家有关劳动法律法规，保障劳动者的权益，确保工程质量和安全。
第五条本合同的订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
第二章合同的内容第六条劳务分包单位应当按照工程总承包单位的要求，提供相应的劳务分包服务。
第七条劳务分包单位应当按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量、工程进度和工程安全要求，完成分包工程。
第八条劳务分包单位应当按照合同约定的工程报价和结算方式，与工程总承包单位进行结算。
第九条劳务分包单位应当按照国家有关劳动法律法规，合理安排劳动者的工作时间和休息休假，确保劳动者的合法权益。
第十条劳务分包单位应当按照国家有关劳动法律法规，为劳动者购买社会保险和住房公积金，并按时足额缴纳。
第十一条劳务分包单位应当确保劳动者的工资支付准时、准确，不得拖欠、克扣工资。
第十二条劳务分包单位应当为劳动者提供必要的劳动保护和安全防护设施，确保劳动者的人身安全。
第三章合同的履行第十三条劳务分包单位应当按照合同约定的工程进度和质量要求，按时、优质地完成分包工程。
第十四条工程总承包单位应当按照合同约定的工程报价和结算方式，及时支付劳务分包单位的工程款项。
第十五条劳务分包单位应当按照国家有关法律法规和合同约定，保障劳动者的合法权益，不得违法用工、拖欠工资、克扣工资等。
第十六条工程总承包单位应当按照国家有关法律法规和合同约定，保障劳务分包单位和劳动者的合法权益，不得违法用工、拖欠工程款项等。
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方：北京市建设局乙方：劳务公司为了加强管理，规范工程建设流程，保证工程质量和安全，甲方与乙方共同协商，依据相关法律法规和双方的自愿原则，签订本合同。
双方一致同意按照以下条款履行合同义务：第一条项目基本情况1.1 项目名称：北京市xxxx工程1.2 工程地点：北京市xxxx地区1.3 工程规模：根据工程需求1.4 工程进度：根据工程进展计划1.5 工程费用：xxxx 元第二条乙方的权利与义务2.1 乙方应按照甲方的工程计划和要求，完成劳务分包工程的各项任务。
2.2 乙方应按照国家法律法规和行业规程的要求，组织和指挥劳务工人进行劳动。
2.3 乙方应保证乙方提供的劳务工人技术娴熟，具备相应证书和资质。
2.4 乙方应严格遵守甲方的工程质量、安全、文明施工等各项要求。
2.5 乙方应配备足够的施工人员和管理人员，保证施工进度和工期。
2.6 乙方应按照约定的工程费用和支付方式，及时向甲方报销相关费用。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应提供工程所需的图纸、设计文件、技术规范等相关材料。
3.2 甲方负责工程的监督和质量验收，对乙方的施工进行监督和指导。
3.3 甲方应根据工程进展与乙方协商调整工程计划、变更工程指令等。
3.4 甲方应按约定的支付方式和时间，及时向乙方支付劳务费用。
第四条合同费用与支付方式4.1 劳务费用由甲方根据实际施工情况与乙方协商确定。
4.2 甲方应按照工程进度和质量要求的核定情况，及时向乙方支付劳务费用。
4.3 劳务费用支付方式：（根据实际情况确定）第五条合同变更和解除5.1 双方协商一致的，可以变更本合同的内容和条款。
5.2 任何一方在履行合同过程中，违反合同约定，严重损害了对方权益的，对方有权解除合同。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和执行，适用中华人民共和国的法律法规。
6.2 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构处理。
北京市建设工程劳务分包劳动合同（2篇）
北京市建设工程劳务分包劳动合同甲方：（以下简称甲方）住所：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）住所：法定代表人：联系电话：鉴于：1. 甲方为一建设工程总承包单位，具有相应的资质和设备；2. 乙方为一建设工程劳务分包单位，具有相应的技能和劳务。
根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，签订本劳动合同，共同遵守和履行以下条款：第一条合同的目的和事项1.1 甲方聘请乙方作为建设工程劳务分包单位，提供相应的劳务服务，用人数量、工作内容、工作期限等具体事项见《劳动合同附件1》。
1.2 乙方接受甲方聘用，提供合同约定的劳务服务，并保证完成质量合格的工作。
第二条工作报酬和支付方式2.1 根据双方约定，甲方每月按约定的时间向乙方支付劳务报酬。
2.2 乙方应当按照甲方的要求开具发票，并按照甲方的帐期要求提供相关的发票资料。
第三条工作时间和休假3.1 乙方工作时间为每周六天，每天工作时长为8小时，共计48小时。
3.2 乙方享有法定的国家公假、婚假、丧假、产假、病假等假期待遇。
具体假期管理参照中华人民共和国劳动法和其他相关法律法规的规定执行。
第四条劳动保护和安全4.1 甲方有义务为乙方提供良好的劳动条件和工作环境，保证乙方在工作中的生命安全和身体健康。
4.2 甲方应当按照国家相关法律法规的要求为乙方购买社会保险，并按时、足额缴纳相关的社会保险费用。
4.3 乙方在工作过程中应当严格遵守安全操作规程，确保安全生产。
第五条试用期和解除合同5.1 合同生效后，乙方享有一个月的试用期。
试用期期间，甲方有权根据乙方的工作表现决定是否正式聘用乙方。
5.2 如乙方在试用期内工作表现良好且甲方决定正式聘用乙方，则本合同自试用期满后自动转为无固定期限劳动合同。
5.3 如乙方在试用期内工作表现不佳或甲方决定不继续聘用乙方，则本合同于试用期满后自动终止。
甲方无需支付乙方经济补偿。
2024年北京市建设工程劳务分包劳动合同
2024年北京市建设工程劳务分包劳动合同合同编号：2024BJ-XXX建设工程分包劳务合同甲方（分包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（劳务分包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方需要承担建设工程项目的劳务分包任务，并达成共识，甲乙双方（以下简称“甲方”和“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条合同目的及范围1.1 合同目的：本劳动合同旨在规范甲方与乙方在建设工程劳务分包方面的权益和义务，明确双方责任与权利，保障合同实施的顺利进行。
1.2 合同范围：本合同适用于甲方承接的建设工程项目劳务分包，乙方作为劳务分包人提供相应的劳务服务。
第二条项目工程内容2.1 甲方根据业务需求确定项目工程内容，并书面通知乙方。
乙方应按照甲方要求提供劳务分包服务，并按照合同约定的工程计划和质量要求完成相应工作。
2.2 乙方需在规定的时间内完成分包项目的有关工作，并保证工程质量符合有关法律法规、标准及甲方要求。
第三条劳务分包人责任3.1 乙方必须在劳务分包的范围内提供具备必要资质和技术能力的劳务人员，并确保其健康状况符合工程要求。
乙方需按时足额支付劳务人员工资和社会保险费用。
3.2 乙方责任包括但不限于按照工程计划、质量要求完成施工工作，并按照甲方要求提供相应的工程报告和进度情况。
3.3 乙方负责调派相应的人员和机械设备，保证项目工程进展顺利，不得单方面擅自更换人员和设备。
第四条分包合同退场及补偿4.1 在工程施工过程中，如因乙方原因导致乙方需退场或解除合同，乙方应提前书面通知甲方，并按照合同约定的方式退场。
乙方需将未完成的工作进行交底和交接，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4.2 如果乙方提前解除合同，除非经甲方书面同意，乙方无权带走任何施工材料、工具及设备，并须全额退还甲方已支付的劳务分包费用。
第五条价格及支付方式5.1 合同总价款为___________（人民币大写金额）。
2024年北京市建设工程劳务分包合同经典版
2024年北京市建设工程劳务分包合同经典版【北京市建设工程劳务分包合同】甲方：北京市建设工程总承包公司乙方：劳务分包公司鉴于甲方拟委托乙方对北京市某建设工程项目的劳务分包，并按双方协商达成的意见，甲乙双方签订本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条合同目的1.1本合同的目的是为了确保甲方项目顺利进行，保证施工质量和安全，并明确甲方与乙方双方的权益和义务。
1.2本合同内容包括但不限于乙方从事劳务分包工作、质量要求、竣工验收、工期约定、劳动保护、工程款支付等内容。
第二条工作范围2.1乙方将根据甲方的指示和要求，对项目中特定的施工工作进行劳务分包。
2.2乙方必须严格按照项目的设计、施工图纸和合同约定，完成所分包的工作内容。
第三条质量要求3.1甲方要求乙方对所分包的工作要保证工程质量符合国家、行业和地方的相关标准和规范，并负责工程质量问题的解决。
3.2甲方有权随时进行工程质量检查和验收，乙方应积极配合和协助，并根据甲方的要求进行相关整改和修复。
第四条工期约定4.1乙方应按照甲方要求的合理工期完成劳务分包工作。
如乙方无法按预定工期完成工作，必须提前向甲方报备并经甲方同意。
4.2如果乙方无正当理由拖延工程进度，甲方有权根据合同约定，采取相应的补救措施，如延长工期或扣除相应款项。
第五条劳动保护5.1甲方要求乙方建立和执行健全的安全生产制度，加强对员工的培训和安全意识的教育。
5.2甲乙双方在施工期间要紧密配合，确保施工现场的安全，防止事故的发生。
第六条合同价款6.1根据双方协商一致，确定本次劳务分包合同的价款为人民币****万元。
6.2甲方将按照工程进度和工程量进行支付，并按照合同约定的支付条件和方式进行。
第七条争议解决7.1本合同的履行与解释适用中华人民共和国的相关法律法规。
7.2因本合同引起的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。
第八条合同变更8.1除非经双方协商一致且以书面形式签署的协议，否则本合同任何条款不得单方面变更。
2024年北京市建设工程劳务分包合同样本
2024年北京市建设工程劳务分包合同样本合同编号：【编号】
甲方：【甲方单位名称】
地址：【甲方单位地址】
电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方单位名称】
地址：【乙方单位地址】
电话：【乙方联系电话】
甲、乙双方为明确劳务分包合同的标的、范围、工期、质量、结算及责任等权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
合同内容如下：
一、项目名称
本项目名称为【工程项目名称】。
二、项目地点
本项目位于北京市【具体地址】。
三、工作内容
乙方负责甲方给予的工程项目中的【具体工作内容】。
四、工程工期
工程期限为自【开始日期】至【结束日期】止，共计【XX天/月/年】。
五、工程质量
乙方应保证工程达到甲方规定的质量标准，如有质量问题，乙方承担相应责任。
六、付款方式
1. 甲方向乙方支付工程款总额为【具体数字】，分【具体分期】进行支付。
2. 乙方应在经甲方验收合格后向甲方提出结算申请，甲方验收合格后七个工作日内支付相应款项。
七、合同解除
1. 若因不可抗力因素导致工程无法完成，本合同自动解除。
2. 如发生纠纷，应友好协商解决；协商未果，可向有管辖权的法院提起诉讼。
以上事宜，甲、乙双方均已详细阅读并认同，签字人对合同内容的解释均具有法律约束力。
甲方单位（盖章）：日期：
法定代表人（签字）：
乙方单位（盖章）：日期：
法定代表人（签字）：。
北京市建设工程专业劳务分包合同4篇
北京市建设工程专业劳务分包合同4篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包单位）：__________（以下简称甲方）乙方（劳务分包单位）：__________（以下简称乙方）二、合同工程内容根据甲方委托，乙方承接以下工程项目劳务分包合同：项目名称：________________________项目地点：________________________项目内容：________________________工程合同金额：____________________三、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求和安排，按时保质保量完成合同工程；2. 乙方应提供具备相应能力和技术的工程技术人员，确保工程质量；3. 乙方应按照施工计划，严格按时完成合同工程；4. 乙方应保证施工现场的安全生产，并按照相关法律法规做好安全防护工作；5. 乙方应配合甲方进行工程验收，及时处理工程中的问题。
四、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的资金、材料和设备；2. 甲方应负责对工程现场进行管理和监督；3. 甲方应负责协调各方工作，确保工程顺利进行；4. 甲方应按照合同约定及时支付乙方费用；5. 甲方应在工程验收后，按照约定时间支付尾款。
五、合同价款及支付方式1. 乙方应按照施工进度和工程质量，向甲方提出具体的工程款要求；2. 甲方应按照实际工程进度和质量情况，及时支付乙方工程款；3. 工程款支付应在双方确认后，按照约定的时间和方式进行。
六、质量保证1. 乙方承诺按照国家相关标准，保证工程质量；2. 乙方承诺在合同规定的质保期内，对工程质量负责；3. 如工程存在质量问题，乙方应在第一时间进行整改；4. 如乙方无法保证工程质量，甲方有权拒绝支付相应工程款。
七、违约责任1. 如果乙方未能按时完成合同工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任；2. 甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为导致的一切损失；3. 甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此产生的一切费用。
2024年北京市建设工程施工劳务分包合同范本
2024年北京市建设工程施工劳务分包合同范本合同编号：XXXX-2024-001甲方：北京市建设局乙方：（分包劳务公司名称）本合同根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，由甲乙双方经友好协商，自愿订立，并共同遵守。
一、合同目的和内容1.1 合同目的：为保证北京市建设工程的顺利进行，甲方委托乙方负责施工劳务分包。
1.2 工程项目：详见附件一“工程项目清单”。
1.3 分包范围：乙方根据甲方的要求和工程项目需求，承担工程施工劳务分包工作，包括但不限于提供劳务人员、技术指导、施工材料供应等。
1.4 合同价款：甲方向乙方支付人民币（大写）_____________________元整（小写：￥_________________）作为合同价款。
二、合同执行期限2.1 合同签订日期：XXXX年XX月XX日。
2.2 合同生效日期：XXXX年XX月XX日。
2.3 合同履行期限：自合同生效日期起，至工程竣工验收合格，甲方支付全部合同价款为止。
三、合同履行保证金3.1 乙方应在合同签订之日起十五日内，向甲方支付履行保证金人民币（大写）_________________元整（小写：￥__________________）。
3.2 履行保证金应存入行政区域内指定银行的指定账户，并出具正式开具的收据。
3.3 履行保证金将在合同履行完毕并工程竣工、验收合格后的十五个工作日内退还给乙方。
四、劳务人员的安排和报酬4.1 乙方负责向甲方提供符合岗位要求的劳务人员，并按照甲方的合同约定安排其上岗。
4.2 乙方应按照国家相关规定，为劳务人员缴纳社会保险和住房公积金，并及时将认定部分的款项上缴相关机构。
4.3 劳务人员的工资按照国家有关法规规定，由乙方负责支付。
甲方对乙方工资支付有任何异议时，应立即提出，并与乙方解决。
五、工程质量和安全保障5.1 乙方应确保工程施工质量符合国家相关标准和要求，对工程施工过程中出现的质量问题，负责进行整改。
北京市建委劳务分包合同范本
北京市建委劳务分包合同范本中方（劳务作业发包人）：乙方（劳务作业承包人）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵照执行。
第一条劳务承包内容1、工程项目名称:2、工程项目地点：3、劳务承包范用：4、劳务承包方式：承包人以包人工、包周转材料（除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电线及二级电箱、地面主给水管外）、包机械、包质量、包安全（安全、文明施工主要材料、标识、消防器材）、包工期、包文明施工、包配合施工资料,包所承包范围的验收合格的中包方式承包。
第二条劳务承包工程款1、本合同项下劳务承包工程款（暂定）为：____________ 元（大写: ________________________ 元整）。
2、劳务承包工程款的计价方式及调整：（1） ±程施工过程中如遇屮方认可的变动，可按实际发生工程量及单价相应增减工程造价，以双方签订的工程变更单为准。
施工中承包人不得对原工程设计进行变更•因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（2）本合同结算超出部分可根据中乙双方的约定参照以下规范予以调整：建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建[]214号文），土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建[]214号文），安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（鄂建[]214号文），缺项部分套用相似或相近定额项II。
取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建[]216号文）。
3、履约保证金：甲乙方一致同意，为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他合同义务的履行，在本合同签订后日内，乙方须向屮方提供合同包干工程总价的10% （采用银行保函形式）作为本合同的履约保证金，根据屮方现场丄程师过程记录，如出现进度延误、质量缺陷、安全事故等施工问题，则或部分没收该履约保证金，乙方对此无异议。
2024年北京市建设工程劳务分包合同(二篇)
北京市建设工程劳务分包合同（二）北京市建设工程劳务分包合同（二）合同编号：甲方：（发包人名称、地址、法定代表人）乙方：（承包人名称、地址、法定代表人）第一条工程项目信息（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程范围：（4）工程金额：（5）劳务分包比例：第二条劳务工作范围和要求（1）乙方承包的劳务工作范围包括但不限于：（具体描述劳务工作范围内容）（2）乙方应按照甲方的要求，按时保质保量完成劳务工作，并承担相应的责任。
第三条劳务工作报价和结算方式（1）乙方提供的劳务报价为人民币（大写）元整，包括税费。
（2）结算方式为（提前付款、阶段付款、尾款结算等），具体分期付款比例及时间如下：第四条劳务工作完成时间（1）乙方承诺按照工程进度要求，按时完成劳务工作。
（2）如乙方无法按时完成劳务工作，应提前以书面形式通知甲方，并说明原因及延期时间。
第五条资质要求（1）乙方应具备相应的建筑工程劳务分包资质，并提供有效的证明文件。
（2）乙方应保证其劳务工作人员具备相应的技术能力和工作经验。
第六条合同变更和解除（1）双方如需变更合同，应经过书面协商一致并签订书面变更协议。
（2）如出现不可抗力等无法避免的情况，导致劳务分包无法继续履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。
第七条违约责任（1）如乙方未按合同规定完成劳务工作或工作质量不符合要求，甲方有权要求乙方重新进行或进行返工，并由乙方承担相应的费用和违约责任。
（2）如甲方未按合同规定支付劳务费用，乙方有权要求甲方按时支付，并有权要求甲方支付相应的违约金。
第八条保密条款（1）双方应对对方提供的商业秘密和技术资料严格保密，并不得擅自向第三方透露或利用。
（2）双方在合同履行中产生的其他保密事项，应在合同中约定并予以保护。
第九条争议解决（1）双方因履行本合同发生争议的，应首先友好协商解决。
（2）协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十条合同生效和终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收结束。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J7279
可按资料类型定义编号
北京市建设工程劳务分包合同（官方）实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
北京市建设工程劳务分包合同
（官方）实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
编号：______________
发包人：______________________
承包人：______________________
分包工程名称：________________
施工地址：____________________ 区
（县）
发包人（全称）：___________________
承包人（全称）：
___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1·1工程名称：_________________
1·2工程概况：________________
1·3分包工作内容：
__________________
范围包括：____________________
1·4 工程监理单位（全称）：
___________ _______________________ 第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款
4·1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元
4·2合同价款的确定原则（在确认的方式前划\’√\’）：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
（）4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4·2·2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工
_____元/工日；
砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；
水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；
_______；_______ ；
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/M2；地下结构：_____元/M2；初装修：_____元/M2；水电：______元/M2；
________；_________；
③分项工程承包：
外墙面砖：_______元/M2；屋面防水：_______元/M2；
水磨石地面：_______元/M2；水泥砂浆：_______元/M2；
内墙普通抹灰：_______元/M2；
________；________；________.
（）4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）
（）4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按
_________标准补偿。
4·3对合同价款内容的明确：
_____________________
第五条合同价款的结算和支付
5·1 结算、决算资料：
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算：
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付：
5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元，
5·3·2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5·3·3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5·3·4办理支付的手续为：承包人为外地
进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理：
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍
照。
6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6·3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_____________
第七条工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。