建设工程施工合同示范文本.doc

合集下载

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。

六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。

七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。

八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。

十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书,以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。

2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本【合同编号】【甲方(业主)名称】地址:法定代表人:联系电话:【乙方(承包商)名称】地址:法定代表人:资质等级:联系电话:鉴于甲方拟在以下位置进行建设工程:【工程地点】现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法规,就该建设工程项目的施工达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:5. 工程质量要求:6. 开工日期:7. 竣工日期:二、合同价款合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥__________)。

三、付款方式1. 预付款:甲方需在合同签订后___日内支付给乙方预付款_________元。

2. 进度款:按照实际完成的工程量逐月结算。

3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方应在规定时间内支付剩余款项。

四、工期与延期1. 乙方应确保按合同约定的时间完成工程建设。

2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,应及时协商确定新的竣工日期。

五、质量保证1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及合同约定。

2. 对于不合格的工程,乙方负责无偿修复直至达到质量要求。

六、变更与索赔1. 工程变更需经双方协商一致并签署书面协议。

2. 因变更导致合同价款、工期等发生变化时,应相应调整。

七、违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若乙方未能按期完成工程或质量不符合要求,应按照约定支付违约金。

八、争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。

具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。

2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。

二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。

竣工日期:______年______月______日。

总日历天数_____天。

如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。

三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。

验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。

四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。

合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。

最终结算以审计部门审计结果为准。

篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。

4. 工程规模:建筑面积____________平方米。

新建设工程施工合同(示范文本)8篇

新建设工程施工合同(示范文本)8篇

新建设工程施工合同(示范文本)8篇第1篇示例:新建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:_______________(委托方全称)法定代表人:_______________(法定代表人姓名)联系地址:_______________(联系地址)电话:_______________(联系电话)二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作,确保工程质量和进度。

2. 工程全部材料需符合国家相关标准,确保施工质量。

3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题,乙方应及时与甲方协商解决。

四、工程周期工程周期:_______________工程施工开始日期:_______________工程竣工日期:_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金,金额为工程总价的_______________%。

2. 工程结算完成后,保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。

七、保险责任1. 工程施工过程中,乙方需购买施工一切险,保障工程质量和人员安全。

2. 如发生意外事故,乙方需承担相应的赔偿责任。

八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期,乙方需承担违约责任,赔偿甲方损失。

2. 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需承担相应责任,赔偿乙方损失。

九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决,应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。

2. 仲裁裁决为终局裁决,双方均需遵守。

十、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字生效。

以上为新建设工程施工合同的示范文本,双方签字盖章后生效。

愿双方合作愉快,共同完成工程。

第2篇示例:新建设工程施工合同甲方(委托方):__________鉴于甲方拟在__________(地点)建设新工程,为明确双方权利义务,特签订本合同。

建筑工程施工合同示范文本6篇

建筑工程施工合同示范文本6篇

建筑工程施工合同示范文本6篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 甲方:_____公司,乙方:______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展_______________行业市场,就______(包括手机、笔记本d)业务系统,乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议:一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策,乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要,甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利,包括:(1)提供终端备机;(2)在________________区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程,严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的,乙方必须为用户提供换机服务。

4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系,包括:(1)车辆要求:自有货车至少______辆,送货人员至少______人;(2)终端管理:要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理:具有完善的财务核算体系及管理制度,配备相应财务人员;(4)业务联系人员:配备相关业务联系人员,用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端,甲方有权要求出示厂家直供证明,否则不予扫串。

(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端,甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路,有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端,甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要,在终端型号上,甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中,甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算,甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。

建设工程施工合同示范文件

建设工程施工合同示范文件

建设工程施工合同示范文件第一部分:合同基本信息甲方(业主):XX有限公司乙方(承包商):YY建筑有限公司项目名称:ZZ大厦建设工程项目地址:某市某区某路合同编号:123456签订日期:年/月/日第二部分:工程概况本合同所涉及的工程项目为ZZ大厦的建设,包括主体结构施工、内部装修以及相关配套设施的安装。

工程预计开工日期为年/月/日,竣工日期为年/月/日。

第三部分:合同金额与支付方式合同总金额为人民币XXXX万元整。

支付方式如下:1. 预付款:合同签订后10个工作日内,甲方需支付合同总额的10%作为预付款。

2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方需支付剩余的合同款项。

第四部分:工期与质量保证乙方应保证工程按合同约定的时间完成,如遇不可抗力因素导致延期,应及时通知甲方并协商解决。

工程质量应符合国家及行业标准,乙方负责质量保修期限不少于两年。

第五部分:变更与索赔工程实施过程中,如需变更设计或施工方案,应经双方协商一致后书面确认。

因变更导致的成本增减,应根据实际情况调整合同金额。

任何一方因违约造成另一方损失的,应当承担赔偿责任。

第六部分:争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第七部分:其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密予以保密。

2. 附加条款:根据工程特点和双方需求,可以增加特殊条款作为合同的补充。

第八部分:签字盖章本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

合同副本具有同等法律效力。

甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________甲方盖章:__________ 日期:____年__月__日乙方盖章:__________ 日期:____年__月__日。

建设工程施工合同示范文本5篇

建设工程施工合同示范文本5篇

建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。

乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。

鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。

在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。

第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。

《建设工程施工合同(示范文本)》

《建设工程施工合同(示范文本)》

《建设工程施工合同(示范文本)》甲方:___________________乙方:___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则,融合本工程的具体情况,双方达成一致如下协议:一、工程概况1、工程名称:_________________________;2、工程地点:_________________________;3、工程内容及承揽范围:祥见到附表14、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,总工期为_______天。

三、质量建议满足设计图纸要求。

四、合约耗资工程预算总造价:1、甲方责任:(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。

(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位,尽快清扫施工场地,保证施工成功进展。

(3)负责向乙方支付工程费用。

2、乙方责任:(1)乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。

(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度,顺从甲方管理。

(3)乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。

(4)乙方必须按合约工期竣工。

五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点,经甲方代表证实工期适当延后。

1、工程量变化或设计变更。

2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。

3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

六、工程验收工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。

五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式:______________________________________。

3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。

九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本甲方:________________(委托人)乙方:________________(承建人)鉴于甲方拟 ________________(项目名称),现委托乙方承担该工程的施工任务,并双方根据《中华人民共和国建筑法》等有关规定,经友好协商,达成如下协议:一、工程范围1.工程名称:2.工程地址:3.工程性质:4.主要建筑面积:______平方米5.工期:自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,共计____天。

6.合同造价:人民币______元整(大写:_____________________)。

二、甲方的职责和义务1.按照约定支付工程款项,并按照合同约定的时间和方式进行支付,不得拖欠乙方的款项。

2.根据乙方的进度计划,保证工程施工所需的场地、材料和劳动力的供应。

3.及时向乙方提供有关政府机构许可、核准以及审批文件,在建设过程中确保施工符合有关法律、法规、规范和标准。

4.对工程进行监理,并负责监督和检查工程的施工质量及进度,及时通报施工中发现的问题和处理结果。

5.对工程费用、施工方案、变更申请、竣工验收等相关问题,须经乙方同意后方可执行。

三、乙方的职责和义务1.根据甲方提供的承建资质证明及要求,制定详细而适宜的工程施工方案,并严格执行,确保施工质量符合国家有关标准。

2.组织施工,对施工现场各项工作进行安排和协调,确保工程安全、顺利、高效地完成。

3.对施工过程中所使用的材料、设备等进行把关,保证施工质量符合国家有关标准和要求。

4.及时向甲方报告施工进度、资金的使用情况,确保工程按时、按质量、按费用进展。

5.严格遵守建设工程的施工规范和安全规定,保障施工人员的生命安全和工作环境的卫生。

四、合同款项的支付方式和工程款项的管理1.支付方式:乙方在项目开工前需要向甲方提供施工保证金,总金额为合同价格的____%。

2.工程款项的管理:所有工程款项将通过_______银行进行转账,甲方应在合同规定的时间内将工程款项及时支付给乙方。

《建设工程施工合同示范文本》GF20170201.doc

《建设工程施工合同示范文本》GF20170201.doc

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本合同编号:_______签订日期:_______甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)1.5 工程立项批准文号:_______1.6 资金来源:_______第二条工程承包范围2.1 承包范围:_______第三条合同工期3.1 开工日期:_______3.2 竣工日期:_______3.3 合同工期总日历天数:_______天第四条质量标准4.1 工程质量标准:_______第五条合同价款5.1 金额(大写):_______元(人民币)5.2 元第六条组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括:1) 本合同协议书2) 中标通知书3) 投标书及其附件4) 本合同专用条款5) 本合同通用条款6) 标准、规范及有关技术文件7) 图纸8) 工程量清单9) 工程报价单或预算书6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修。

第九条违约责任9.1 双方违反合同的约定,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此造成的损失。

9.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。

第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定11.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

全国城建培训中心文件
城培教字(2018)7号
关于举办“2017版《建设工程施工合同(示范文本)》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(二)(征求意见稿)有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班的通知
各相关单位:
为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,2017年9月22日,住房与城乡建设部、国家工商总局又颁布了2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《17示范文本》),该文本自2017年10月1日起执行。

2017年9月14日,住建部发布《关于加强和改善工程造价监管的意见》(建标[2017]209号),要求规范工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询行为。

《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)(以下简称《17造价鉴定规范》)也将于2018年3月1日起实施。

同时,为妥善处理建设工程施工合同纠纷中的争议,统一裁判尺度,最高人民法院为出台《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《司法解释二(征)》)正在征求各方意见。

上述文件中有大量条款涉及到建设工程结算纠纷及造价鉴定问题。

为帮助相关单位及时掌握上述文件中有关鉴定内容的要点、难点条款,结合其他司法解释和法律法规以具体案例的形式对其进行整体剖析。

我中心决定举办“2017版《建设工程施工合同(示范文本)》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(二)(征求意见稿)有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班,本次培训由资深专家、专业律师担任主讲师,请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。

现将有关具体安排通知如下:
注:本次培训班由中建领航企培(北京)信息咨询中心负责协助承办
附件: 1、培训须知
2、报名表
二0一八年一月九日
一、培训内容
(一)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)与相关规定修订要点和合同重点条文解读
1.党的“十九大”后建设工程行业发展展望;
2.2017版《施工合同示范文本》修订的意义;
3.2017版与2013版《施工合同示范文本》修改内容对照;
4、GF-2017-0201修订要点解读
4.关于缺陷责任期条款修改的影响与对策;
5.关于质量保证金条款修改的影响与对策;
6.关于独立保函司法解释对《施工合同示范文本》的影响与对策;
7.《建设工程造价鉴定规范》及《司法解释》(二)(征求意见稿)等新的规范和法规对合同相关内容的影响与对策;
8.如何理解和签署2017版《施工承包合同》中的多个关键问题。

(二)《17造价鉴定规范》、《司法解释二(征)》中焦点法律问题解读
1. 造价鉴定中的法理解释与案例分析
(1)建设工程造价司法鉴定的法律依据;
(2)建设工程造价司法鉴定程序的启动;
(3)建设工程造价司法鉴定机构的选择;
(4)建设工程造价司法鉴定资料的举证、质证及认定;
(5)建设工程造价司法鉴定中的以鉴代审问题;
(6)建设工程造价司法鉴定程序中的核对及征询意见;
(7)建设工程造价司法鉴定的时限;
(8)建设工程造价司法鉴定意见的举证、质证及鉴定人出庭作证;
(9)建设工程造价司法鉴定的补充鉴定、重新鉴定;
(10)对鉴定意见的审核。

2.司法争议中的法理解释与案例分析
(1)备案合同与招投标文件不一致的处理;
(2)合同无效情形下的工程价款结算;
(3)合同无效发包人、承包人各自的赔偿责任及损失的认定;
(4)多份合同无效时的工程价款结算;
(5)工期违约赔偿责任的认定及处理,包括开工时间、竣工时间、工期顺延、违约金、损失等的认定;
(6)签证、索赔的认定及处理;
(7)工程质量问题的认定及处理;
(8)实施施工人权益的保护,发包人是否明知借用资质、转包、违法分包的不同法律后果;
(9)建设工程价款优先受偿权的认定,包括优先受偿权的范围、行使条件、行使期间、放弃优先受偿权的效力等。

(三)《17造价鉴定规范》、《司法解释二(征)》中焦点造价问题解读
1. 造价鉴定和司法争议中计价问题的理论分析
(1)计价风险配置与结算争议;
(2)造价鉴定依据的选择:定额与合同;
(3)造价鉴定的专业定位:核减与核增;
(4)造价鉴定中计价专业取证方法与手段;
(5)造价鉴定中计价专业判断与定性;
(6)工程审计结论与造价鉴定结论的效力比较——法工委(2017)22号文和审计署(2017)30文解读。

2. 造价鉴定和司法争议中计价问题的实务案例解读
(1)单价合同和总价合同典型结算纠纷鉴定及案例分析;
(2)政策文件规定与合同约定不一致结算鉴定及案例分析;
(3)工程计价约定不一致、不全面、不明确情形下的结算鉴定及案例分析;(4)不平衡单价结算争议鉴定处理及案例分析;
(5)工程变更计价结算争议鉴定处理及案例分析;
(6)措施方案变更的责任分析与计价处理;
(7)营改增后工程计价与计税问题结算争议案例。

二、参会对象
各地工程造价主管部门、建设单位、施工单位、工程造价咨询单位、建设工程律师事务所、地方造价行业协会相关负责人员;各房地产、监理、项目管理等单位从事概预算、工程造价、基建、法律、市场经营、合同、审计的相关工作人员;各中、高等院校及科研机构从事相关工作的人员等。

三、培训时间及地点
2018年06月22日—27日(22日报到)地点:呼和浩特市
2018年07月19日—24日(19日报到)地点:青岛市
2018年08月16日—21日(16日报到)地点:银川市
2018年09月14日—19日(14日报到)地点:成都市
2018年10月18日—23日(18日报到)地点:西安市
四、相关费用(A/B请选择)
A:2800元/人(含培训、资料、电子课件、场地、专家等)。

B:4980元/人(含培训、资料、电子课件、场地、专家、食宿、交流等)。

满6人培训费2300/人,满15人培训费2000/人
五、报名方式文件真伪查询网址:xxx
联系人:xxx(同微信) QQ邮箱:xxx
电话:xx
附件2:
全国城建培训中心公开课报名回执表
经研究,我单位选派下列同志参加:(加盖单位公章) 注:1、为保证培训质量,培训班名额有限,额满为止,请确定人员后及早报名; 2、此表可复制,填好后加盖公章有效;通知文件有限,请协助转发;
3、本次培训内容及相关法规、标准等新政策均可赴企业提供内训和咨询服务。

4、联系人:xxx (同微信)电话/传真:xxx
✧以上课程均可根据企业的培训需求,可为企业量身制定内训、考察课程;
✧以上会议提供协办单位、支持单位、会场展位、礼品赞助、资料装袋、视频播放、期刊广告等多种宣传形式;
✧欢迎来电索取各培训项目的详细文件,了解各项优惠政策;
咨询顾问:xxx 查询网址:xxx。

相关文档
最新文档