履约保证书模板
履约保证承诺书范本3篇
履约保证承诺书范本履约保证承诺书范本精选3篇（一）尊敬的______〔乙方名称〕：鉴于甲方与乙方之间签订的______〔合同名称〕，为确保双方的合法权益，进一步促进合作工程的顺利进展，特作出以下履约保证承诺：一、乙方通过合法途径获得了签订本合同所必须的相关资质和答应证，并保证其所提供的所有材料和文件的真实性、准确性、完好性和合法性。
二、乙方在合同履行过程中，将按照甲方的要求和合同约定，履行各项义务，保证以高效、质量合格的方式完成工程/交付产品/提供效劳。
三、乙方保证合同中约定的产品和效劳符合相关法律法规的要求，并不违背国家法律、法规及其他有关规定。
四、乙方保证不利用合同履行过程中的信息优势地位，竞争性限制乙方与甲方之间的交易。
同时，乙方不得向其他竞争对手泄露甲方的商业机密和其他有价值的信息。
五、乙方承诺，在合同期限内不得擅自解除合同，如确因不可抗力或其他正当原因，须解除合同的，应提早以书面形式通知甲方，并经甲方同意。
六、在履行合同过程中，乙方如有违背合同约定的行为，乙方将按照合同的规定，承当相应的违约责任。
七、对于乙方不能履行或者无法按时履行合同约定的义务的情况，乙方应立即向甲方提供书面通知，并承当相应的赔偿责任。
八、甲方和乙方有争议的问题，应通过友好协商解决。
协商不成的，任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同期限。
一方未能履行本承诺的，应承当相应的违约责任。
甲方：_______〔盖章〕地址：_________联络人：_______：_________日期：_________乙方：_______〔盖章〕地址：_________联络人：_______：_________日期：_________履约保证承诺书范本精选3篇（二）尊敬的__________(合作伙伴名称)：为了确保我们双方在合作中的权益，经双方协商一致，特此签订履约保证承诺书，详细内容如下：1.保证履约：我方郑重承诺，按照合同约定的内容和要求，全面履行我们双方之间的合作协议。
履约承诺书模板七篇
我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保
函格式及要求出具履约保函
投标代表签字：
投标单位盖章：
履约保证函格式
开立日期：
保证函号：
保证函金额：
受益人：
兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为
（下称工程）提供（下称货物）于年月日签订的号合同的履约保证函。（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：
6、由于我本人原因，我承诺在紧急情况下，公司有权对违反安全操作规范等野蛮施工、无故拖欠他方任何工程款行为，均可从该项目工程款中预先支付。
特此承诺！
承诺人:
身份证粘贴处身份证号：
现住
联系方式：
紧急状况联系人：日期：
生活本身没有任何价值，它的价值在于怎样使用它。简单易用 轻享办公
我单位在项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：
3、为了保证工程安全生产及文明施工需要，我方将严格按照安全生产经费的相关规定进行投入，如不能达到安全生产需求，贵公司有权暂停我方工程款支付，直至我方整改符合要求；或直接从我方工程款中调拨款项用于工程安全措施费用。
4、为了工程需要，本项目所有加盖公司公章的文件、合同等所引起的债权、债务及合同纠纷均由本人承担，由此产生的给贵公司及任何第三方所造成的损失全部由本人承担。
如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备（编号ZQDL--008）投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的一切责任和义务。
履约担保协议书范本推荐5篇
履约担保协议书范本推荐5篇篇1甲方（担保人）：_________地址：_________联系方式：_________乙方（被担保人）：_________地址：_________联系方式：_________鉴于甲乙双方同意进行某项合作，为确保双方履行协议约定的义务和责任，甲方愿意为乙方提供履约担保。
经友好协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条担保事项甲方愿意就乙方与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）项下的债务向第三方提供担保。
担保的具体事项包括但不限于：乙方履行主合同项下的义务和责任，包括但不限于支付款项、提供服务或商品等。
第二条担保范围甲方承担的担保责任范围包括但不限于：乙方在主合同项下应支付的违约金、赔偿金、担保费、实现债权的费用等。
甲方对乙方在主合同项下的所有债务承担连带责任。
第三条担保期限本协议自签订之日起生效，担保期限为_________年/月，自乙方与第三方签订的主合同生效之日起计算。
担保期限届满后，甲方不再承担担保责任。
第四条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 在担保期限内，承担乙方履行主合同项下债务的连带责任；2. 对乙方履行主合同的情况进行监督；3. 乙方未履行主合同项下债务时，按照第三方的要求代为履行或承担连带责任；4. 有权要求乙方提供与主合同相关的资料。
二、乙方的权利义务：1. 按照主合同的约定履行义务和责任；2. 接受甲方对主合同项下履行情况的监督；3. 按甲方要求提供相关资料；4. 若发生影响甲方担保责任的情况，应及时通知甲方。
第五条反担保措施为确保甲方的权益，乙方应向甲方提供反担保措施。
反担保措施包括但不限于：抵押、质押、保证等。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
第六条违约责任一、若乙方未履行主合同项下的义务和责任，甲方按照本协议承担连带责任后，有权向乙方追偿。
同时，乙方应承担违约责任，并支付违约金、赔偿金等费用。
二、若甲方违反本协议约定的义务和责任，乙方有权要求甲方承担违约责任。
合同履约承诺书3篇
合同履约承诺书3篇篇1甲方（承诺方）：____________________乙方（接受承诺方）：____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方参与的项目达成合作意向，为明确双方的权利义务，保障合同的顺利履行，特签订本履约承诺书。
一、承诺事项1. 甲方承诺按照合同约定的时间、地点、方式和质量等要求，全面履行本合同项下的各项义务。
2. 甲方承诺遵守国家法律法规及相关政策，确保本合同的合法性和有效性。
3. 甲方承诺遵循诚信原则，提供真实、完整、准确的信息和资料，并承担由此产生的法律责任。
4. 甲方承诺保护乙方的合法权益，不泄露乙方的商业秘密及其他机密信息。
5. 甲方承诺确保所提供的服务或产品质量符合国家标准、行业标准及合同约定，对因甲方原因导致的产品质量问题造成的损失承担赔偿责任。
二、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若甲方违反诚信原则，提供虚假信息或隐瞒重要事实，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担由此产生的损失。
三、履约保障1. 甲方应提供必要的履约担保，确保本合同的履行。
2. 在合同履行过程中，双方应建立有效的沟通机制，及时协商解决履约过程中出现的问题。
四、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同到期后，若双方继续合作，可续签合同；若不再合作，本合同自动终止。
六、承诺方保证与承诺事项相关的附属义务与责任条款：1. 承诺方保证具备履行本合同所需的相关资质和条件。
履约担保协议书范本推荐8篇
履约担保协议书范本推荐8篇篇1甲方（担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________乙方（被担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________鉴于甲方同意为乙方提供履约担保，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条担保事项甲方同意为乙方在履行与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约担保。
担保金额为人民币_______元整（大写金额）。
担保期限自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后______止。
担保方式为连带责任保证。
第二条甲方的担保义务1. 甲方应按照本协议约定履行担保义务，确保乙方按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时，甲方应在收到第三方要求承担担保责任的通知后______日内履行代偿义务。
3. 甲方在履行代偿义务后，有权向乙方追偿。
第三条乙方的陈述和保证1. 乙方承诺其为主合同项下的债务人，并按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方承诺所提供的资料真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
3. 乙方应按照本协议约定支付担保费用及其他相关费用。
第四条担保费用及支付方式1. 乙方应按照本协议约定向甲方支付担保费用。
担保费用为人民币_______元整（大写金额）。
2. 乙方应在本协议签订后______日内支付全部担保费用。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
第五条违约责任1. 若乙方未按照主合同约定履行义务，导致甲方承担担保责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2. 若乙方违反本协议第三条规定的陈述和保证，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付逾期付款利息。
履约承诺书（通用14篇）
履约承诺书（通用14篇）履约篇1我公司认可xx市---采购竞争性谈判文件中一切条件，如我单位中标，我们承诺将以中标价款，保质保期完成本工程的供货任务。
我单位承诺：1、保证中标后免费做窗型设计和型式试验、后续设计计算，并确定时间。
2、供货速度、每米重量、包装重量、技术标准、付款承诺等的承诺内容;我们始终坚持“信誉第一、客户至上”的原则：(1)保证每支型材都是合格的产品。
(2)生产过程中型材生产到什么程度以电话形式通知甲方。
(3)如甲方有技术问题，我们保证以最快的速度给予解决。
(4)型材生产周期为15-18天。
--x有限公司xx年xx月xx日履约承诺书篇2为加强本工程项目管理，严格履行与甲方签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，确保工程施工质量、安全、工期，避免用工、工程款回收风险，我作为××工程项目的承包商，向公司作如下郑重承诺：一、作为本项目的承包商，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。
二、同意按××万元交纳履约保证金，以承担施工过程中的平时管理责任。
三、严格遵守国-家-安-全生产制度，按照安全操作规范施工，做好安全防护工作，施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失，根据××条款，我愿意承担全部责任和因此发生的费用。
四、严格遵守国家施工质量规范和标准，保证工程质量达到合同约定，若因工程质量问题引发投诉或纠纷，给公司造成损失，最终由我承担。
五、加强组织管理，科学、规范施工，保证施工进度，如因工期延误给公司造成损失，我自愿承担。
六、加强合同履行证据意识，保证工程验收资料、价款结算资料完整，若因施工资料遗失、欠缺给公司造成损失，我愿承担。
七、工程合同××条款中规定：发现并确认乙方有弄虚作假行为的，要向甲方赔偿工程总价款3%的损失，我愿意承担。
履约承诺书模板十篇
履约承诺书模板十篇履约承诺书篇1本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号：)所签定合同的履约保证金。
履约保证金额(大写)。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。
履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。
履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。
6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人)：公章：银行账号：(包括开户行地址、电话等)开户行开户行电话：法定代表人或授权代表(签字)：年月日履约承诺书篇2致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。
拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
履约保证金通用合同范本8篇
履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方履行本合同约定的各项义务，甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议：一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前，本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素，经甲乙双方商定，乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后，应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后，甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式，担保人须具备相应资质和信誉，并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金，乙方有权要求甲方返还，并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
履约承诺书模板五篇
履约承诺书模板五篇履约承诺书篇1甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的`法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约承诺书篇2章丘市政府采购中心：如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备（编号ZQDL-20__-008）投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的一切责任和义务。
履约担保协议范本5篇
履约担保协议范本5篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（债务人）：_________________________丙方（债权人）：_________________________为确保丙方与乙方签订的合同（以下简称主合同）的履行，甲方愿意为乙方提供履约担保。
为了明确各方权利和义务，甲乙丙三方依据诚实信用的原则，经友好协商，就履约担保事宜订立本协议：第一条担保事项甲方对乙方在主合同项下的全部义务向丙方提供连带责任保证。
乙方应按主合同约定履行各项义务，若乙方不履行或不完全履行主合同约定的义务，甲方应按照本协议承担担保责任。
第二条保证范围本协议保证范围包括但不限于主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
具体保证范围以主合同约定为准。
第三条保证方式甲方的保证方式为连带责任保证。
当乙方未按照主合同约定履行义务时，丙方有权直接要求甲方承担保证责任，甲方应在接到丙方书面通知后XX日内履行保证责任。
第四条保证期间本协议自签订之日起生效，保证期间为主合同履行期限届满之日起两年。
若主合同约定了多个还款期限的，保证期间自最后一个还款期限届满之日起两年。
第五条甲方的权利和义务一、甲方的权利：1. 享有监督乙方按照主合同约定履行义务的权利；2. 享有因承担保证责任后向乙方追偿的权利。
二、甲方的义务：1. 按照本协议的约定承担保证责任；2. 乙方出现违约情况，甲方应按照本协议和主合同的约定承担担保责任；3. 甲方应按照丙方的要求提供有关文件和资料，协助丙方实现债权。
第六条乙方的陈述与保证乙方保证在主合同项下其向丙方陈述与保证的一切事项均为真实，不存在任何虚假或隐瞒。
如有虚假陈述或隐瞒，乙方应承担由此产生的所有法律责任。
同时，乙方承诺承担本协议项下的一切义务和责任。
第七条违约责任一、乙方未按照主合同约定履行义务，导致甲方承担担保责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
履约担保协议书模板7篇
履约担保协议书模板7篇篇1甲方（担保方）：__________乙方（委托方）：__________鉴于乙方与受益方之间的合同协议，乙方承诺按照协议约定履行其义务，甲方作为乙方的担保人，愿意承担由此产生的相关担保责任。
为此，双方根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成如下履约担保协议书：一、协议目的甲方同意为乙方履行与受益方之间的合同协议提供履约担保，确保乙方按照约定履行其义务，保障受益方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方应按照合同协议的约定，按时、足额履行其付款义务。
2. 乙方应履行合同协议所约定的其他义务，包括但不限于交货、提供服务、质量保证等。
3. 乙方因违约或不可抗力等原因导致无法履行合同时，甲方应承担相应的担保责任。
三、担保方式1. 甲方提供的担保方式为连带责任担保。
2. 甲方在乙方未能履行合同义务时，将无条件地承担相应责任，保障受益方的合法权益。
四、担保期限1. 本协议自双方签署之日起生效。
2. 担保期限为自乙方与受益方签订合同之日起至合同履行完毕或解除之日止。
五、担保范围1. 甲方为乙方履行与受益方合同而产生的所有付款义务提供担保。
2. 甲方对乙方因违约或不可抗力等原因导致的损失承担相应担保责任。
3. 担保范围包括但不限于合同金额、违约金、损害赔偿金等。
六、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与合同履行相关的必要信息。
2. 甲方有权监督乙方的合同履行情况。
3. 甲方应承担起担保责任，在乙方未能履行合同义务时，承担相应责任。
4. 甲方有权在承担担保责任后，向乙方追偿。
七、乙方权利与义务1. 乙方应按时、足额履行合同义务，确保合同顺利履行。
2. 乙方应向甲方提供与合同履行相关的必要信息。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保合同履行符合约定。
4. 乙方在甲方承担担保责任后，应承担向甲方偿还的责任。
八、违约责任1. 若乙方未能按合同约定履行义务，则视为违约，应承担违约责任。
2. 若甲方因乙方的违约而承担担保责任，则有权向乙方追偿。
履约担保协议书模板4篇
履约担保协议书模板4篇篇1履约担保协议书模板甲方（担保人）:身份证号码:住址:联系电话:乙方（债权人）:地址:联系电话:丙方（债务人）:地址:联系电话:鉴于：1. 丙方欠乙方（债权人）一定数额的债务；2. 甲方为保证丙方履行债务，愿意作为担保人向乙方提供担保；3. 乙、甲双方同意签订本协议，明确各自权利义务。
特此协议如下：第一条担保方式1. 甲方担保的金额为（大写）: 人民币（￥）；2. 担保期限为自本协议签订之日起至丙方履行全部债务结束之日止。
第二条担保范围1. 甲方担保的债务包括但不限于丙方应向乙方支付的本金、利息、罚息、违约金、诉讼费用、律师费用等；2. 甲方的担保范围不因乙方与丙方重新协商债务内容或期限而减少。
第三条担保责任1. 甲方的担保为连带责任，即乙方可以选择在丙方不履行债务时直接要求甲方承担义务；2. 如因丙方违约导致甲方承担担保责任，甲方有权向丙方追偿；3. 若丙方履行全部债务，甲方的担保责任自动终止。
第四条担保条件1. 乙方向甲方提出书面通知，甲方应于5个工作日内予以答复是否承担担保责任；2. 甲方应在本协议签订后3个工作日内向乙方提供足额担保物或者担保金；3. 甲方不得擅自变更担保物的性质、用途，不得转让、抵押担保物。
第五条争议解决因本协议发生的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，提交至签订地有管辖权的人民法院。
第六条其他本协议自双方签字或盖章之日起生效，甲方保证所提供的信息真实合法有效；因甲方提供虚假信息或违反协议规定而造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
甲方（签字/盖章）: 日期:乙方（签字/盖章）: 日期:丙方（签字/盖章）: 日期:篇2履约担保协议书甲方（出质人）：_____________________（单位名称）法定代表人：_________________________通讯地址：___________________________联系电话：___________________________乙方（质权人）：_____________________（单位名称）法定代表人：_________________________通讯地址：___________________________联系电话：___________________________根据《中华人民共和国担保法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方为书面主张的债权向乙方提供担保事宜达成如下协议：一、担保范围1. 甲方同意向乙方提供不可撤销连带保证（以下简称“担保”），担保的主要内容为对甲方在债务相关协议项下的债务（以下简称“主债务”）承担连带保证责任，并在乙方向甲方提出书面请求时即刻承担主债务的偿付责任。
履约担保协议书范本5篇
履约担保协议书范本5篇第1篇示例：履约担保协议书范本甲方：__________（甲方名称）乙方：__________（乙方名称）鉴于甲方与乙方就__________（履约事项）达成一致，为保证双方权益，特订立本履约担保协议。
本协议内容如下：一、担保范围1.1 甲方保证乙方按照合同约定的履约义务，如期如质履行，包括但不限于__________（具体内容）。
1.2 如乙方未能按时履约或者履约不完全导致甲方或其他相关方因此受到损失的，甲方将承担相应的赔偿责任。
二、担保形式2.1 甲方为乙方提供_____________（具体担保方式），履行担保责任。
2.2 乙方享有要求甲方提供担保的权利，如果甲方未能在本协议约定的期限内提供担保，乙方有权解除合同。
三、担保期限3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至_____________（履约期限截止日期）止。
3.2 在履行期间，甲方应当保持对担保事项的监督，确保乙方履行合同义务。
四、担保责任4.1 甲方在本协议生效期间，对乙方履约行为承担担保责任。
如乙方出现违约情况，甲方应当及时通知乙方并协助处理。
4.2 如乙方未能如期履约，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失，并承担相应的法律责任。
五、其他事项5.1 如因不可抗力等客观原因导致乙方无法履约，甲方应充分配合，协助乙方处理相关问题。
5.2 本协议经双方协商一致，可适时进行修改或解除。
5.3 本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。
以上内容属实，并经双方确认无误后，即生效。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________本协议自双方签字盖章之日起生效。
以上为履约担保协议书范本，甲乙双方应当严格遵守协议约定，确保履约责任得到落实。
祝双方合作愉快，共同发展！第2篇示例：履约担保协议书范本甲方（提供履约担保人）：____________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方通过友好协商，就履行债务事宜达成如下协议：第一条履约担保的约定为保证乙方向__________（债权人）履行__________（应履行的义务或债权金额）的责任，甲方愿意为乙方提供履约担保，具体担保方式为____________（担保方式）。
履约担保协议书范本5篇
履约担保协议书范本5篇篇1本履约担保协议书（以下简称“本协议”）由以下三方签署：（以下简称“甲方”）（以下简称“乙方”）担保人：（以下简称“丙方”）鉴于甲方与乙方在XXXX年XX月XX日签署了相关合同（以下简称“主合同”），丙方愿意为乙方在主合同项下的义务提供履约担保。
本协议旨在明确各方的权利和义务，保障甲、乙双方的合法权益。
一、担保事项1. 丙方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任保证担保。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时，甲方有权要求丙方承担保证责任。
二、担保范围本协议项下的担保范围包括但不限于：乙方在主合同项下应支付的款项、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费等甲方为实现债权所发生的一切费用。
三、担保期限本协议自签署之日起生效，至主合同项下全部义务履行完毕之日止。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照主合同约定履行义务，并在乙方未履行义务时要求丙方承担保证责任。
2. 甲方应向乙方和丙方提供与主合同相关的必要文件和信息。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按照主合同约定履行义务，并遵守所有协议条款。
2. 乙方应向甲方和丙方提供与主合同履行相关的必要文件和信息。
六、丙方的权利和义务1. 丙方应按照本协议约定为乙方在主合同项下的义务提供连带责任保证担保。
2. 在乙方未按照主合同约定履行义务时，丙方应在接到甲方书面索偿通知后的XX日内履行保证责任。
3. 丙方有权对乙方的履约情况进行监督。
七、违约责任1. 乙方未按照主合同约定履行义务的，应支付违约金，并承担甲方为实现债权所发生的一切费用。
2. 丙方未按照本协议约定履行保证责任的，应承担相应的违约责任。
3. 甲方未按照本协议约定向乙方和丙方提供必要文件和信息，影响主合同履行或担保实现的，应承担相应的违约责任。
八、争议解决因本协议引起的任何争议，各方应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
履约担保协议书范本8篇
履约担保协议书范本8篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（担保人）：____________________鉴于甲方与第三方签订的合同，为确保甲方全面履行其合同义务，乙方愿意为甲方提供履约担保。
经友好协商，甲乙双方就本次履约担保事宜达成如下协议：一、担保事项1. 乙方对甲方与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）中的甲方履约义务提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币____________________元（大写：____________________元整）。
二、担保范围1. 乙方担保的范围包括甲方在主合同项下的全部义务，包括但不限于货款、服务费、违约金、损害赔偿金等。
2. 若甲方未履行主合同约定的义务，第三方要求甲方承担责任的，乙方将按照本协议的约定承担连带责任。
三、担保期限1. 本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
2. 若主合同约定了多个履行期限的，担保期限为最后一个履行期限届满后XX年。
四、担保方式1. 乙方为本协议项下的担保提供连带责任保证。
2. 在甲方未履行主合同义务时，第三方有权直接向乙方追索，乙方应当无条件履行本协议约定的担保责任。
五、甲方的义务1. 甲方应全面履行主合同约定的义务，确保不出现违约情况。
2. 甲方应按时向乙方提供与主合同履行相关的必要信息。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督。
2. 甲方未履行主合同义务时，乙方应按照本协议的约定承担担保责任。
3. 乙方承担担保责任后，有权向甲方追偿。
七、违约责任1. 若甲方未履行主合同义务，乙方应按照本协议的约定承担连带责任，第三方有权要求乙方承担担保责任。
2. 若乙方未按照本协议约定履行担保责任，应承担违约责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的损失。
八、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
履约担保书范本（精选5篇）
履约担保书范本（精选5篇）履约范本篇1根据本担保书，_________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和_________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人_________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_________年_________月_________日同雇主签署了_________(名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。
一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：(1)根据合同要求完成合同;或_________。
(2)按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或(3)付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________ 承包人(公章)：_________ 代表(签名)：_________ 代表(签名)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________ 履约担保书范本篇2致：______于年月日与贵公司签订了《合同》(编号为 )。
履约担保协议范本5篇
履约担保协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1履约担保协议范本一、甲方：（出借人）地址：电话：法定代表人/负责人：营业执照注册号：乙方：（借款人）地址：电话：法定代表人/负责人：营业执照注册号：丙方：（担保人）地址：电话：法定代表人/负责人：营业执照注册号：鉴于，甲方同意向乙方提供借款，为保障甲方的利益，丙方愿意作为乙方的担保人，双方经协商一致，达成以下协议：第一条履约保证范本借款主要内容1.1 乙方向甲方借款金额为（具体金额），借款用途为（具体用途）。
1.2 借款利率、还款方式及期限：年利率%（具体利率），还款方式为（具体方式），借款期限为（具体期限）。
1.3 乙方承诺按照约定的用途使用借款，并按时按量还款。
1.4 如乙方逾期还款，甲方有权按约定的利率向乙方收取逾期滞纳金。
1.5 本协议签订后，乙方应当在__日内支付履约保证金。
如乙方未如期支付履约保证金，视为本协议自动失效。
第二条担保方式和责任2.1 丙方作为乙方的担保人，承诺对乙方的还款行为承担保证责任。
2.2 当乙方出现逾期还款的情况时，丙方保证向甲方支付全部本金、利息、滞纳金以及法律费用等相关费用。
2.3 本担保责任对丙方不论是否与乙方订立任何借款担保协议、不论丙方的顺位及保证方式为何，始终具有独立性并不受限制。
第三条履约担保期限3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款全部还清之日止。
第四条违约责任4.1 任何一方出现违约行为，均须承担相应的法律责任。
4.2 如甲方或乙方出现违约行为，则无需通知丙方，丙方应在乙方逾期后立即履行其保证责任。
4.3 如丙方发生违约行为，导致甲方损失的，丙方应承担全部赔偿责任。
第五条其他约定5.1 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
第六条法律适用及争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
6.2 本协议任何一方违约或引起争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，应提交_____仲裁委员会仲裁。
6.3 仲裁裁决是终局的，对双方当事人具有约束力。
履约担保协议书范本推荐5篇
履约担保协议书范本推荐5篇篇1本协议旨在确保各方履行所签署的合同或协议条款，保障各方的合法权益，减少风险，提高履约率。
以下为履约担保协议书范本，供各方参考。
一、协议前言为确保各方履行本合同所约定的义务，维护各方合法权益，经友好协商，达成以下履约担保协议。
二、协议主体1. 甲方（担保方）：__________2. 乙方（被担保方）：__________三、协议内容1. 担保事项甲方同意对乙方履行本合同义务进行担保，担保事项包括但不限于乙方按时支付款项、履行合同约定的其他义务等。
2. 担保方式甲方提供的担保方式为连带责任担保。
当乙方未能履行本合同约定的义务时，甲方将承担相应责任，保障甲方及合同其他方的合法权益。
3. 担保期限本协议自签署之日起生效，至乙方完全履行本合同义务并完成相关事项后终止。
若乙方未按时履行本合同义务，甲方将继续承担担保责任直至乙方履行完毕。
4. 担保范围甲方承担的担保范围包括但不限于乙方未支付的款项、违约金、损害赔偿金及其他相关费用。
具体承担范围以合同约定的内容为准。
5. 违约责任若甲方未能按照本协议履行担保责任，应按照合同约定的方式承担违约责任，并赔偿因此给乙方及合同其他方造成的损失。
若乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
6. 争议解决如双方因本协议产生的争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
格式：文本格式统一，采用标准的合同协议格式，包括前言、主体、条款和其他约定等部分，方便阅读和理解。
美观性：文本排版整洁清晰，字体大小适中，段落分明，标题和正文之间留有适当的空行，整体视觉效果良好。
清晰性：文本表述清晰准确，避免模糊不清的措辞和歧义，确保各方对协议内容有明确的了解。
履约担保协议书范本6篇
履约担保协议书范本6篇篇1甲方（委托人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________乙方（担保人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方与受益方之间的合同关系，为确保甲方按照合同约定履行其义务，乙方愿意为甲方的履约提供保证担保。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成以下履约担保协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在履约担保过程中的权利和义务，确保甲方按照合同约定履行其义务，保障受益方的合法权益。
二、担保事项1. 甲方与受益方签订的合同编号为_____________的主合同（以下简称“主合同”）项下的义务履行。
2. 担保金额为人民币__________元整（大写：_________________________元整）。
3. 担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后__________日止。
三、担保方式乙方在本协议项下承担连带责任保证担保，即当甲方未按照主合同约定履行其义务时，乙方将按照本协议约定承担相应的担保责任。
四、甲方的义务1. 甲方应按照主合同约定履行其义务，确保主合同的顺利履行。
2. 甲方应按照本协议的约定向乙方支付担保费用。
3. 甲方应妥善保管与主合同及本协议有关的文件、资料，确保真实、完整。
五、乙方的担保责任1. 在甲方未按照主合同约定履行其义务时，乙方应在接到受益方索赔请求后__________日内履行相应的担保责任。
2. 乙方承担担保责任的方式包括但不限于支付赔偿金额、承担违约责任等。
3. 乙方在履行担保责任后，有权向甲方追偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约保证书模板Template of performance bond
履约保证书模板
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
致__________：
根据本保证书，我们双方，即以下简称“承包人”的公
司（地址）与以下简称“保证人”的__________银行（地址），明确向以下称为“业主”的立约承担总额为美元的保证金。
对该项金额的支付，承包人与保证人双方本身，其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。
有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议，承包人业已
签订了一项合同（以下简称“上述合同”），并遵照上述合同规定条款，完成工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。
兹将上述保证书的条件开列如下：如承包人正确履行和
遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定，或如承包人违约时，保证人应根据本保证书履行约定义务，以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此
而蒙受的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，否则直到年月
日以前，本保证书仍应完全有效，但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更，以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免，均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。
为以上事项，承包人与保证人业已在本保证书上签字，以资证明。
承包人名称________________
姓名______________________
职务______________________
签名与盖章________________
-------- Designed By JinTai College ---------。