水电承包合同协议书

合集下载

水电承包合同范本6篇

水电承包合同范本6篇

水电承包合同范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1水电承包合同范本甲方(承包方):___________(以下简称甲方)乙方(发包方):___________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,在友好协商的基础上,就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议,并就有关事项达成共识,以便共同遵守:第一条工程名称:___________第二条工程位置:___________第三条工程规模:___________第四条工程内容:1. 乙方委托甲方承包_______(具体工程内容),工程质量应符合国家相关标准和规定。

2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料,按时高质量完成项目工程。

第五条工程费用:1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币(大写)。

2. 工程费用支付方式为:分期支付,首期支付_______万元作为预付款,余款按照工程进度支付。

第六条完工期限:甲方应于_______年_______月_______日前完成工程,经验收合格后移交乙方。

第七条变更与违约:1. 若因不可抗力或其他不可预见因素,导致工程无法按时完成,甲方应当及时通知乙方,并重新协商调整工程完工期限。

2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程,应承担相应违约责任,乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。

3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成,乙方应支付相应的违约金。

第八条合同解除:1. 若因甲方原因,导致工程无法完成或质量不符合要求,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿相应损失。

2. 若合同解除,乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用,并支付相应的解约违约金。

第九条保修期限:甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。

保修期内,如工程有质量问题,甲方应承担修复责任。

第十条其他事项:1. 甲方应遵守国家相关法律法规,确保工程安全、质量和环保。

2. 甲方应加强安全管理,确保施工现场安全,避免事故发生。

简单水电承包合同标准范文(5篇)

简单水电承包合同标准范文(5篇)

简单水电承包合同标准范文甲方:(发包方)乙方:(承包方)为确保建房质量,按时完成建房进度,确保工程的顺利开展,经甲乙双方协商达成协议如下:一、甲方将土桥镇集中居住朝阳新型社区室内水电安装、防雷接地转包给乙方承建。

乙方负责从基础开始的所有防雷接地、水电安装,包括临时用电至三级箱,本工种内常用机械由乙方负责,其余一切材料由甲方提供,乙方需配合提供材料计划。

二、乙方必须保质保量的完成全部安装内容,按建筑面积实行包干价元每平方米,另外扣除五角每平方米甲方用作购买保险。

以产权面积为依据进行结算。

三、乙方在施工过程中必须佩戴安全帽,以及施工必须的安全设施,如被甲方发现乙方有违规操作和违反安全管理的情况,将对乙方处以1000_____元的罚款。

若在施工过程中造成安全事故,五万元内由乙方负全责,超出五万元部分甲乙双方各承担50%。

四、乙方必须服从甲方的安排和管理,需全力配合土建施工,若乙方不听从甲方安排,造成的一切损失由乙方负责,按设计施工图纸无论增加或减少均不另外计费。

五、工程进度:从本协议签订后从挖基础乙方进入作业面后开始250天内,乙方必须完成此承包面积的全部施工内容,并经甲方、监理、建设、质检等部门验收合格后交付使用,每延误一天,均按____元/天向甲方支付违约金。

若因主材供不上五天后,甲方负责乙方生活费,工期顺延。

六、进度付款方式(1)乙方必须按甲方所排的工期执行,并在每月____日前提供已完工程量报表给甲方审批。

(2)工程进度款支付:三楼砌体完工后付一楼主体工程量的70%进度款,四楼砌体完工后付二楼主体工程量的70%,以此类推。

主体完工后20天内付至主体的70%,工程竣工验收合格后两个月内付至承包总金额的97%,余款3%作为质保金。

(3)工完场清:乙方在每道工序完工后,必须做到工完场清,否则按100_300元处以罚款。

甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日简单水电承包合同标准范文(二)甲方(发包人):乙方(承包人):因工程建设需要,甲方将南城国际水电施工任务承包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设水电工程承包事项协商一致,签订本施工合同,以资共同遵守。

水电资料承包合同6篇

水电资料承包合同6篇

水电资料承包合同6篇篇1水电资料承包合同甲方(委托方):__________________________(以下简称甲方)乙方(承包方):__________________________(以下简称乙方)双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,经友好协商,就甲方委托乙方承包水电资料制作事项,达成如下协议:第一条合同背景1. 甲方拟委托乙方承包水电资料的制作事项,并按照约定的要求交付给乙方。

2. 乙方为承包方,具有从事水电资料制作的能力和资质。

第二条委托内容1. 委托任务:甲方委托乙方承包水电资料制作事项,包括但不限于资料的整理、排版、校对等工作。

2. 交付标准:乙方应按照甲方的要求,制作高质量的水电资料,并按时交付给甲方。

3. 交付时间:乙方应在签订合同后的__________个工作日内完成水电资料的制作工作,并将成品交付给甲方。

第三条委托费用1. 甲方应根据乙方提供的报价单支付委托费用,总计_______________(大写)人民币。

2. 委托费用的支付方式:甲方应在签订合同后的__________个工作日内将委托费用支付给乙方。

3. 委托费用不含的内容:委托费用不包括水电资料制作过程中的额外费用以及其他相关费用。

第四条合同期限1. 本合同自签订之日起生效,至乙方完成水电资料制作交付给甲方之日终止。

2. 若因不可抗力等原因导致委托事项无法完成,合同期限可适当延长,双方应友好协商解决。

第五条违约责任1. 任何一方未履行本合同规定的义务,构成违约,应承担违约责任。

2. 若由于乙方原因未能按时交付水电资料给甲方,应承担迟延履行的违约责任。

3. 若由于甲方原因未能按时支付委托费用,应承担迟延支付的违约责任。

第六条保密义务1. 乙方应对甲方提供的所有资料和信息进行保密,并严格履行保密义务。

2. 不得将甲方提供的资料和信息用于其他用途,否则应承担相应的法律责任。

第七条解决纠纷1. 双方一旦发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

水电站承包合同8篇

水电站承包合同8篇

水电站承包合同8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!水电站承包合同8篇为了确保双方在交易中的利益不受损害,我们需要仔细研究和制定合同细节,提前拟定一份详细的合同能够确保双方的利益不会受到不可预见的风险的侵害,本店铺今天就为您带来了水电站承包合同8篇,相信一定会对你有所帮助。

简单水电承包合同范本(8篇)

简单水电承包合同范本(8篇)

简单水电承包合同范本甲方:乙方:根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经双方友好协商签订如下协议,望双方共同遵守。

一.本工程名称:利辛天悦大酒工程二.工程地点:利辛工业园文州路与中红丝路交汇处三.承包方式:包工包料,包质量、进度及使用工具。

四.承包范围:(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求,防雷焊接。

(2)包现场临时用电和施工用电。

(3)包各分项工程质量符合要求及国家标准(4)包水电安装完成后场地清理。

五.结算方法及付款方式:(1)工程量计算方法:按工程竣工审计结果下浮30%计算。

(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等),由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

(2)侍款方式:根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。

六、不可预见事件处理:本工程如遇到不可抗拒的自然灾害,或其它不能预见的原因造成停工,甲方不作任何补偿,但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

七、甲方责任:1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

2.对乙方填报的工程进度及时审核。

3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

八.乙方责任:1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工,确保质量和施工安全,在施工过程严格执行技术,操作规范,如有不符合质量规范要求,乙方要负责。

2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定,违者罚款。

3.进场工作人员必须持有身份证,并在工地办公室登记,以便管理,若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款,由乙方负责。

水电工程合同范本5篇

水电工程合同范本5篇

水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方(投资方):名称:_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系人:_________________电话:_________________二、乙方(承包方):名称:_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系人:_________________电话:_________________三、项目基本情况:1. 项目名称:_______________2. 项目地点:_______________3. 项目规模:_______________4. 项目工期:_______________四、工程范围:1. 项目范围:本合同包含的工程范围为_______________。

2. 工程内容:本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。

3. 工程标准:工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。

五、合同金额:1. 总合同价款为_______________。

2. 支付方式:工程款按月支付,每次支付比例为_______________。

六、工期及安全:1. 工程开工日期为_______________,竣工日期为_______________。

2. 安全保障:乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定,确保工程进展顺利并保障工人安全。

七、质量标准:1. 工程质量应符合国家相关标准,达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题,乙方应承担修复责任,并不得额外收取费用。

八、保证金:1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金,合同期满返还。

2. 若乙方未按时履行合同义务,甲方有权利用保证金进行赔偿。

九、违约责任:1. 若乙方违反合同规定,甲方有权要求乙方赔偿损失,并解除合同。

2. 若甲方违反合同规定,应承担相应的违约责任,并支付赔偿金。

水电承包协议书最新5篇

水电承包协议书最新5篇

水电承包协议书最新5篇水电承包协议书最新5篇水电工程承包指的是由一个团队或者一个企业独自包揽水电安装的行为。

以下小编在这给大家整理了一些水电承包协议书最新,希望对大家有帮助!水电承包协议书最新(篇1)甲方:联系电话:身份证号:家庭住址:乙方:联系电话:身份证号:家庭住址:甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方,经双方充分协商,达成以下协议条款,共同遵守。

一、工程名称:二、工程概况:该工程为两栋17、一栋11框剪结构,约50000多平方。

三、发包方式:1、包工包料:所需材料必须要有合格证报甲方认可。

如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。

2、包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工,确保工程质量。

3、包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。

4、包安全文明施工:乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。

四、承揽范围及内容:施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

五、质量与验收:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

六、结算单价:每平方米人民币元(预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算),最终按实际图纸面积结算。

七、权利、义务:(一)权利甲方:严格监督乙方按图保质按期施工,因需必要变更或调整施工方案时,乙方必须服从。

乙方:当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时,甲方应当合理补贴或单项另行造价。

(二)义务甲方:1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。

2、甲方图纸会审和技术交底。

乙方:1、所有劳务用工自主安排,严格执行国家建筑行业有关法律法规,确保劳动安全,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)承担所有事故的经济及法律责任。

2、自备施工工具、用具。

3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改的费用,由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

承包水电工程合同模板范本6篇 水电承包协议包工

承包水电工程合同模板范本6篇 水电承包协议包工

承包水电工程合同模板范本6篇水电承包协议包工下面是收集的承包水电工程合同范本6篇水电承包协议包工,供大家参考。

承包水电工程合同范本1甲方(发包人):住址:乙方(承包人):住址:甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上,就甲方____________项目的水电工程委托给乙方施工,达成以下协议,共同遵守。

一、承包内容1、承包形式:2、承包范围:3、承包价格:按国家招标建筑平方每平方米_______元。

按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

4、付款方式:二、工程进度:按甲方及业主要求,工期跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量:该工程质量必须达到______________________标准,争创优质主体。

四、安全条款:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月),其他超出的用电费用由乙方自理。

六、罚款制度施工不带安全帽罚款____________元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____________/人次;悬空抛物罚款____________元/人次;井字架吊篮乘人罚款____________元/人次;打架斗殴出现一次,处以____________元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____________元。

七、违约责任合同期内,双方必须信守合同。

如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

水电站总承包合同三篇

水电站总承包合同三篇

水电站总承包合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方:____________乙方:____________鉴于甲方为水电站项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的水电站总承包商,双方经友好协商,就乙方承担水电站项目总承包事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:____________水电站项目1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、验收等。

二、合同价格与支付2.1 合同总价:双方约定,本合同总价为人名币(大写):____________元整(小写):____________元。

2.2 支付方式:2.2.1 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付合同款项。

2.2.2 乙方完成合同约定的工作内容后,甲方应按照验收结果支付剩余款项。

2.2.3 支付过程中,甲方有权对乙方的履约情况进行监督,确保工程质量、进度和安全。

三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定,完成工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收等工作。

3.2 乙方应保证工程质量,确保工程满足国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。

3.4 乙方应按照合同约定,保障工程安全,确保工程建设过程中不发生安全事故。

四、验收与保修4.1 工程完成后,甲方应组织验收,乙方应予以配合。

4.2 验收合格后,乙方应按照合同约定承担保修责任,保修期自验收合格之日起计算。

4.3 保修期内,如工程出现质量问题,乙方应负责维修或更换,并承担相应费用。

五、违约责任5.1 双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金。

5.2 违约金计算方式为:违约金额× 违约天数× 违约利率。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

水电工承包协议6篇

水电工承包协议6篇

水电工承包协议6篇水电工承包协议1甲方:____________乙方:____________身份证号码:____________联系电话:____________甲方由于工程进展需要,拟将的水电安装工程以包工,包工具,不包料的形式委托乙方承包施工,经双方友好协商,一致达成协议如下:一、乙方工作内容:1、按图抽料,每工段提前三天以上写请购单,备料,验收材料质量,包工程施工所需的工具。

2、包材料损耗(损耗按定额执行)。

3、包预留套管,补钻孔,补套管,预埋给水管,浇捣修补砼洞口,填堵穿墙,穿梁管等。

4、水工程总表后供水管,泵后给水管,消防管(不包泵房泵及控制设备)、其余地下室潜污泵包安装。

5、包挖埋地水管,电管管坑回填工作。

6、电施工程,除发电机及高压设备外,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。

防雷连接(含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒),包灯具开关插座等安装工作。

7、消防工程按图施工,自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工,乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期:1、预埋每层段五小时内完成,每超期壹小时完成罚款贰佰元整,因甲方原因未能按时完成的,乙方必须找甲方主管施工办理延时签证,无办签证的,视作超时处理。

2、各系统工程,在甲方的材料供给保障前提下,须在甲方拆完排栅之日起,______天内完成施工任务,交给甲方正常使用,每超期壹天罚款伍佰元每套。

3、每层段底盒,线槽管线安装,在完成砌砖过三天候干期后,四天内完成交甲方抹灰施工,每超期壹天罚款伍佰元整。

4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的,甲方可随时派员介入参与施工,每工日扣乙方捌拾元整。

三、工程包干工价:1、消防工程含电控工程部分,按每____㎡建筑面积。

2、给水工程及电工程含弱电,按每____㎡建筑面积。

3、终止合同,人工费只支付四、付款办法:1、按每工日预支付元整,凭出勤登记表预付,考勤表由主管施工及项目经理签名认定。

水电工程承包合同协议(4篇)

水电工程承包合同协议(4篇)

水电工程承包合同协议甲方:_____(发包方)乙方:_____(承包方)本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1.装修施工地点:_____2.工期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日3.本项工程预计费用_____元人民币。

第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。

如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-_____及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-_____并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

水电工程承包合同范本11篇

水电工程承包合同范本11篇

水电工程承包合同范本11篇水电工程承包合同范本1发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商,就程项目水电分部承包达成如下协议:一、承包形式1、甲方在与(以下简称:业主方)签定的有关本工程项目施工合同后,决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。

2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件:A、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》,有关水电分部的全部条款,并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。

B、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷,给业主带来的损失,如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。

C、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定,如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款,诉讼和所有经济支出。

3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中,只能是甲方的内部承包者,不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。

4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时,应接受甲方的监督和管理。

如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时,应事前征得甲方同意,并出具书面承诺,如乙方不能按照合同履行支付对方费用时,甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付,由此产生的一切后果由乙方负责。

二、乙方承包内容乙方承包内容:的水电安装工程。

三、双方责任甲方责任1、对乙方履行《施工合同》进行监督。

2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。

3、帮助乙方催要工程进度款,业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。

4、提供3间临时设施给乙方5、图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的,甲方有义务配合。

乙方责任1、尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方领导和监督管理,按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。

2、必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。

包工包料水电工程承包合同5篇

包工包料水电工程承包合同5篇

包工包料水电工程承包合同5篇篇1包工包料水电工程承包合同甲方:(委托方)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包方)地址:电话:法定代表人:鉴于甲方有一水电工程项目需委托乙方承包承建,为明确双方权利义务,特订立本合同。

合同内容如下:一、工程内容1.1 项目名称:水电工程项目1.2 项目地址:1.3 工程范围:包括设计、施工、安装、调试等全过程。

1.4 工程工期:预计工期为(具体天数)。

1.5 工程费用:总造价为人民币(具体金额)元。

二、价款及支付方式2.1 工程造价总额为人民币(具体金额)元。

2.2 支付方式:(1)工程款支付比例:阶段比例开工前30%中间节点(具体节点)40%竣工验收合格后30%(2)付款方式:甲方应按上述比例在规定阶段内支付对应金额,付款方式为电汇。

(3)工程款支付币种:人民币。

三、交付标准及时间3.1 工程交付标准:工程应符合相关规范标准。

3.2 工程交付时间:工程应于规定工期内交付使用。

四、工程保修及保险4.1 工程保修:在工程竣工验收之后,乙方应对工程提供一年质保期,期间内因质量问题导致的损坏由乙方负责修复。

4.2 保险:乙方应在工程施工期间为工程项目购买施工意外险等相关保险。

五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款,应支付滞纳金,每日按款项数额的0.05%计算。

5.2 若乙方未按时交付工程,应依法承担相应责任。

六、合同变更6.1 若因不可抗力或其他特殊原因导致工程内容、工期等需要变更,须经双方协商确定,并签订书面变更协议。

七、出口和进口7.1 合同项下涉及设备、材料等均应符合国内外相关标准规定,严禁私自出口和进口违禁品。

八、争议解决8.1 本合同如发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成,应提交当地仲裁委员会进行仲裁。

九、其他9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。

9.2 本合同正本一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:篇2包工包料水电工程承包合同一、合同双方甲方(承包方):________________(法定代表人:______________,地址:________________,电话:________________)乙方(发包方):________________(法定代表人:______________,地址:________________,电话:________________)二、工程名称本合同所指工程名称为:________________。

水电承包合同简单版范本7篇

水电承包合同简单版范本7篇

水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例:水电承包合同简单版范本合同编号:甲方(承包方):根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜,达成如下协议,以兹遵守:第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为:第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求,严格按照本合同规定,按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。

2. 甲方应根据实际情况确定工程进度,提前向乙方提交相关工程计划,经乙方同意后方可开始施工。

3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范,确保工程质量达标。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算,具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2. 乙方应在签订本合同后,按照甲方提出的支付方式及进度,按时足额支付相关费用。

第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证,确保工程达到设计要求并符合相关标准。

2. 甲方在工程验收合格后,应提供一定期限的售后服务,保障工程项目的正常运转。

第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方造成的损失。

2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助,使甲方无法正常施工,应承担相应的违约责任。

第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,经双方协商一致或有合同约定解除的,应提前书面通知对方。

2. 本合同解除后,双方应互相清算未完成工程项目的费用,如有亏损,应由违约方承担相应责任。

第七条其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2. 本合同附件为合同的有效组成部分,具有同等法律效力。

日期:乙方(委托方)签字盖章:以上为水电承包合同简单版范本,仅供参考使用。

具体合同内容应根据实际情况进行调整,遵守相关法律法规。

希望双方签订合同后能够共同遵守,顺利完成工程项目。

水电工协议合同范本(通用6篇)

水电工协议合同范本(通用6篇)

水电工协议合同范本(通用6篇)水电工协议合同范本篇1甲方:(发包人)乙方:(承包人)因工程建设需要,乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。

一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、承包内容承包范围:基础工程、结构主体工程,附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程,给排水工程所包含的图纸内容。

(1)基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);(2)装饰工程:各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。

三、结算单价和付款方式1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);2、计价方式:按总建筑面积计价,总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;3、付款方式:本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日,甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%,主体全部完工8个工作日,甲方向乙方支付水电总价款的60%,竣工验收合格后除总价款的5%外,剩余的35%10个工作日内全部付清。

四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育,做好日常监管工作;2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控,并按规定及时做好验收。

4、按合同约定及时发放工程款,未按约定时间支付工程款,按同期建设银行贷款,利息向乙方支付施工欠工程款利息。

5、提供乙方施工人员临时住宿。

五、乙方责任(一)质量责任:1、工程质量等级要求:合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工,确保工程达到约定要求;3、乙方必须提高质量意识,实行自检、交接检专职,严格按照规范施工。

2024年水电工程承包合同的范文(六篇)

2024年水电工程承包合同的范文(六篇)

2024年水电工程承包合同的范文尊敬的合同双方:兹确认,本合同的各方,即承包商(以下简称为甲方)和业主(以下简称为乙方),本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成如下合作协议:第一章总则第一条合同名称:本合同正式名称为《____年水电工程承包合同》,以下简称本合同。

第二条合同签订时间:本合同于XXXX年X月X日在双方代表的见证下签署,自签订之日起生效。

第三条合同双方权利和义务:1. 甲方权利和义务:1.1 完成合同约定的工程,并确保按照合同规定的质量、进度、数量要求完成工程。

1.2 配合乙方提供工程所需的场地、设备、材料等。

1.3 保证乙方提供的设备和材料质量符合施工要求。

1.4 提供合格的施工人员,按时完成工程进度,并确保施工安全。

1.5 对施工期间可能出现的问题及时沟通并协商解决。

2. 乙方权利和义务:2.1 提供合同约定的工程资料,并按时支付工程款项。

2.2 监督甲方按照合同规定完成工程,并对施工质量、进度进行检查。

2.3 为甲方提供必要的工程施工协助。

2.4 对甲方提出的合理要求进行支持和配合。

2.5 对甲方完成的工程进行验收,并支付工程款项。

第四条工程内容和规模:本合同约定的工程内容和规模为XXXXXX,包括但不限于水电站及相关设备安装、调试、试运行等,详细工程内容和规模以工程计划书和技术文件为准。

第二章工程计划及时间安排第五条工程计划:根据双方协商一致的意见,甲方应于XXXX年X月X日之前提供本工程的详细施工计划,并经乙方审核确认。

第六条时间安排:1. 甲方应严格按照双方确认的工程计划安排施工,保证施工进度符合约定。

2. 乙方应提供必要的协助,保证甲方按照计划顺利施工。

3. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第三章工程质量和验收第七条工程质量:1. 甲方应按照相关技术标准和规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和国家标准的要求。

2. 乙方有权对甲方进行工程质量检查和监督,并提出改进意见和要求。

水电合同协议书(通用8篇)

水电合同协议书(通用8篇)

水电合同协议书(通用8篇)水电合同协议书第1篇发包单位:________(以下简称“甲方”)承包人:________(以下简称“乙方”)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况:1、工程名称:________________2、工程地点:________________3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:1强电:按水电安装要求施工完毕;2弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;3防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等; 4给水:室内按给水图施工完毕;5雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;6污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕;7工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。

(不含材料)4、施工现场条件:以现场实际情况为准。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。

2、承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。

3、甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。

三、合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:________年________月2、第一施工段为:本项目下________________商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下________________商铺,按土建进度跟进施工完成。

水电维修承包合同10篇

水电维修承包合同10篇

水电维修承包合同水电维修承包合同10篇随着法律观念的深入人心,关于合同的利益纠纷越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。

那么大家知道合同的格式吗?下面是小编精心整理的水电维修承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

水电维修承包合同篇1甲方:乙方:双方经友好协商达成一致共识,签订此电脑维护合同,具体事项如下。

一、维护范围及内容:1 电脑硬件故障维护(电脑主机、显示器)。

2 电脑软件故障维护(包括系统安装,系统还原,常用软件安装)3 局域网络故障维护(对现有公司内部局域网络维护、测试,保证内部网络通讯正常)。

以上如有属于更换或维修损坏部件费用另收取。

二、维护方式:⑴ 故障上门维护:在接到乙方的电话或其它方式通知后,甲方必须在3小时内到达合同约定的地点进行维护,特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定。

⑵ 1次月定期探访维护系统,对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备,使系统达到更高使用效率。

三、收费方式:甲方向乙方提供电脑硬件、电脑软件、电脑外设和局域网络等维护,甲方按台年计费,共台,服务期限个____月,合计维护费用为人民币:。

四、双方权利和义务:1 甲方的工作时间为每天的工作时间从上午8:45至下午19:00。

甲方在维护期限的工作时间内必须尽职尽责为乙方提供电脑维护项目里的服务内容,乙方要求服务的联系方式为电话联系,乙方发出维护请求后,甲方一般在3个小时内到达合同约定的地点进行维护。

如有特殊意外,双方调解处理。

2 甲方在为乙方硬件维护的过程当中,如碰到硬件寿命终止或无法维修时,征得乙方同意更换或维修损坏部件,由乙方自付更换配件成本费或维修费(当次结算)。

如乙方被维修的'配件为甲方所提供的,则根据产品正规保修细则履行。

3 甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件,其费用由乙方支付(当次结算)。

4 甲方为确认故障或安装新设备而不得不拆机时,需先征得客户同意,如有清理灰尘而引起的不可预知的硬件问题甲方不承担责任,出于特殊维修的需要,甲方将电脑带回店面维修或更换,特以甲方名义的确认单为凭担保该部件不被遗失或调包.如因甲方不慎,损坏或遗失客户维修件,由甲方按损坏物品时价赔偿(不包括由此带来的其他联带责任)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水电承包合同协议书内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
水电安装分项工程承包合同发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
兹甲方承建的工程,其中楼的水电安装与智能化预埋工程以包料形式由乙方承包施工。

为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则,经双方协商达成如下协议,供双方遵照执行。

一、工程概况:
1、工程名称:香缇半岛
2、工程地点:罗源县渡头村
3、水电班组承包施工范围:3#、5#、6#楼水电安装与弱电预埋工程
等,具体详见施工图纸及设计变更图纸。

4、施工日期:以甲方与建设单位签订合同工期为准。

5、质量要求:按图纸和设计变更施工,严格执行现行施工规范和质
量验收标准要求,质量达到合格。

二、承包形式:水、电安装配套施工项目(如甲方承包室外工程及相关水电
内容);包工包料(包含所有内业资料、签证资料、验收资料等)。

乙方在甲方现场管理人员的指挥,监督管理下包质量、安全、工期、
包验收,独立核算,自负盈亏。

除承担应交相关部门的税金(按规定)、公司的管理费上交甲方管理费用共按22%收取(合同中的四点第3条的甲方的费用),其余均由乙方自负盈亏。

三、承包内容:
1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装分项工程所有条款的工作内容。

(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。

2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理,水电施工中所产生的垃圾应及时清理,否则由甲方派人清理,发生的费用按两倍计算由乙方承担。

3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工,必须满足土建工程的进度要求。

乙方在施工中必须配合土建施工,服从甲方、监理、业主合理的指挥,不得延误土建施工,预埋管线必须与钢筋同时验收,若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者,经项目部确定后,每天罚款1000元。

由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。

除此以外,甲方另行派工人施工,其工、料费按两倍计算由乙方承担。

交工前乙方无法按甲方要求的工期完成,逾期者每天罚款1000元。

四、工程结算方式及责任制约定:
1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。

水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。

2、本工程所用的材料,其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

3、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费,按乙方完成的经有关部门
审定结算总造价的10﹪(上交甲方的费用)归甲所得。

其中含:配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等,其他材料也不得有浪费现象,若发现浪费现象者以两倍罚
款。

水电施工的每道工序完工后含竣工验收前出现的垃圾由乙方负责清理。

五、工程款支付方式:
4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议),乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划,并附工程量计算表,必要时应附简图。

5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间,从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。

6、乙方在收到甲方的工程进度款时,应保证按时足额支付农民工工资及材料款。

若拖欠工人工资及材料款严重者,凭乙方的欠条,由甲方先垫付偿还,其补偿金按日千分之三向乙方收取。

7、乙方对外的所有经济往来由乙方自负,与甲方无关。

8、竣工结算审核完毕后预留本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准),退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。

9、付款约定:以乙方的合同签字人向甲方领取工程款,并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据。

七、质量与安全要求:
1、乙方在施工过程中应严格按设计图纸和设计变更施工,按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工,不得违章作业,不得乱打槽,乱凿洞口,确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标,绝对服从甲
方、业主、监理及有关部门的管理指导,在施工中若出现达不到要求,除自费返工外,应赔偿甲方相应的经济损失。

乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。

2、本工程在施工过程中乙方应严格按《安全管理条例》和文明施工的相关规定施工,因乙方违章施工造成的安全事故由乙自负。

八、其他约定:
1、履约保证金的交纳:合同签订的第三天乙方同意上交(人民币)十万元整作为本工程的履约保金。

2、履约保证金的退还时间:保证金结构封顶时退还。

(乙方缴纳的保证金均不计息)
3、乙方进场施工后,不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。

若退场由甲方派人继续施工,乙方完成的工程量,按70%决算。

4、乙方施工人员的食、住由乙方自理,但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间,并提供施工图纸四套给乙方。

5、乙方工人应自行办理好各种证件,自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定,不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。

违者每人次罚款500元,情节严重的移送公安机关处理。

6、上级莅临工地检查安全文明和竣工验收前,应及时将本工地水电施工的垃圾清理干净,不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

7、竣工验收前十五天内,乙方必须整理一套完整的内业资料,一式伍
份送监理审核。

8、乙方必须安规定及时编制、整理工程内业资料,在有关部门来工地检查时,应积极配合并提供完整内业资料备查。

竣工验收合格后30天内,按甲方与建设方签订的合同(补充协议),乙方必须提供一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份),给业方审核。

9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。

九、违约责任:
按主合同的有关条款约定,属乙方的工作内容,而乙方没有按规定时间完成者,所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者,其责任由乙方自负。

十、保修责任:自本工程交付业主使用后的保修期内,所发生的保修事件,乙方应在24小时内到位维修,否刚,由甲方派人维修,其工、料费按双倍由乙方承担,从乙方的保修金中扣除。

十一、本协议一式肆分,双方各执贰份。

自双方签字之日起生效,至办好工程结算,付清工程尾款时自动生效。

订立合同双方:
甲方:永太建设香缇半岛项目部
代表:
乙方:水电安装施工班组
身份证号码(附复印件):代表:
合同签订日期:年月日。

相关文档
最新文档