最新版项目服务分包合同模板.doc
技术服务项目分包合同模板
技术服务项目分包合同模板甲方:【详细信息】(以下简称“甲方”)乙方:【详细信息】(以下简称“乙方”)鉴于:为了加强双方的合作关系,达到双方的共同利益和需求,特制订本合同。
一、项目概述1.1 甲方承包了一个技术服务项目,现在需要将项目中的一部分工作交由乙方承接。
1.2 乙方同意承接甲方交付的技术服务项目的一部分工作,按照本合同规定的要求和条件完成工作。
二、分包内容2.1 甲方委托乙方承接项目中的【具体内容】。
2.2 乙方接受甲方的委托,完成以上工作,并按照双方约定的时间节点和质量要求交付结果。
2.3 乙方应保证分包的工作符合甲方的要求,并按照双方的约定进行配合和沟通。
三、工作进度3.1 乙方应按照双方约定的时间计划,按时准确完成工作,并及时将工作进度报告给甲方。
3.2 如因乙方原因导致工作延误或未能按时完成,乙方应承担相应的责任。
四、报酬及支付方式4.1 甲方应按照双方约定的报酬标准支付乙方分包工作的费用。
4.2 乙方应在完成工作后提供相应的发票给甲方,甲方在收到发票后按时支付乙方。
五、知识产权5.1 乙方在完成分包工作过程中所提供的成果,包括但不限于技术资料、软件程序等,一律归甲方所有,乙方不得以任何方式对其进行使用、复制、传播或转让。
5.2 乙方对于甲方所提供的保密信息和商业秘密应当予以保密,不得向第三方泄露或公开。
六、违约责任6.1 任何一方不履行或未完全履行本合同规定的义务,应当承担相应的违约责任。
6.2 一方违约给对方造成损失的,应当赔偿对方的经济损失。
七、保密条款7.1 双方对于因履行本合同而了解到的对方的商业秘密和保密信息应当予以保密,不得向第三方泄露。
7.2 保密期为【具体时间】。
八、解决争议8.1 因本合同引起的任何争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,应向【仲裁/法院】提起诉讼解决。
九、其他9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工作完成之日止。
9.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
项目分包合同范本6篇
项目分包合同范本6篇篇1甲方(发包方):___________________________乙方(承包方):___________________________鉴于甲方需要将某项目进行分包,乙方具备相关资质和能力并愿意接受分包任务,双方根据平等、自愿、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概述1. 项目名称:___________________________。
2. 项目地点:___________________________。
3. 项目内容:具体分包事项及工程范围详见附件《项目分包清单》。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目竣工验收合格并交付使用之日止。
三、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和国家标准进行施工。
2. 乙方应确保施工质量符合国家和行业相关标准,保证施工进度,按时完成施工任务。
3. 乙方应遵守安全生产相关规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应做好与其他施工单位的配合工作,确保项目整体进度。
四、费用及支付方式1. 分包工程费用总计:人民币__________元(大写:__________元整)。
具体金额详见附件《项目分包清单》。
2. 支付方式:甲方按照项目施工进度支付乙方款项。
具体支付节点及比例详见附件《支付计划表》。
3. 乙方应在收到款项后,按照甲方要求开具合法有效的发票。
五、质量保证与验收标准1. 乙方应确保施工质量符合国家和行业相关标准,保证施工成果符合要求。
2. 项目竣工验收时,乙方应提交完整的技术资料及验收资料。
3. 验收标准按照合同条款、施工图纸、技术要求和国家标准执行。
4. 如验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。
六、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经甲方同意,乙方不得将项目相关信息泄露给第三方。
七、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
服务项目分包协议书范本
服务项目分包协议书范本甲方(以下简称“分包方”):乙方(以下简称“承包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分服务项目分包给乙方进行施工,经双方协商一致,订立本协议,并共同遵守以下条款:一、分包项目内容及范围:1. 甲方根据业务发展需要,将部分服务项目分包给乙方进行施工。
具体分包项目、内容、范围、要求等详见附件。
2. 乙方应按照甲方的要求,按时完成分包项目的施工,并保证分包项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。
二、分包价款及支付方式:1. 分包价款:双方根据分包项目的内容、范围、要求等,经协商一致,确定分包价款为人民币【】元(大写:【】元整)。
2. 支付方式:(1)甲方在协议签订后【】个工作日内,向乙方支付分包价款的【】%。
(2)乙方在分包项目完成后,向甲方提交完整的工程资料及验收报告,甲方在验收合格后【】个工作日内,向乙方支付分包价款的【】%。
(3)甲方在验收合格后【】个月内,向乙方支付分包价款的剩余【】%。
三、分包项目的施工及质量要求:1. 乙方应按照甲方的要求,组织具备相应资质的专业人员开展分包项目的施工。
2. 乙方应严格按照相关法律法规、施工规范及甲方要求进行施工,确保分包项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。
3. 乙方应接受甲方的监督、检查和管理,对分包项目中的问题及时进行整改。
四、保密条款:1. 双方在履行本协议过程中,应对对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 保密期限自本协议签订之日起至分包项目完成之日止。
五、违约责任:1. 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务,如一方违约,应承担违约责任。
2. 具体违约责任按照双方约定及相关法律法规的规定执行。
六、争议解决:1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目分包服务合同模板
工程项目分包服务合同模板合同编号:____________甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“分包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程项目分包服务事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程总投资:____________二、分包范围及服务内容2.1 乙方负责本工程的____________(分包工程的详细范围和内容见附件)。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供合格的施工队伍、技术人员和管理人员,确保工程按期完成。
2.3 乙方应按照甲方的要求,提供所需的施工材料、设备及工具,并保证材料质量符合国家标准。
2.4 乙方应承担工程质量、安全、环保等方面的责任,并按照甲方的要求进行工程验收。
三、合同价格及支付方式3.1 乙方向甲方提供的分包服务费用为人民币____________元(大写:____________________________元整)。
3.2 甲方支付乙方服务费用的方式如下:(1)合同签订后____________日内,甲方支付乙方服务费用的____________%;(2)工程进度达到____________后,甲方支付乙方服务费用的____________%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方服务费用的剩余____________%。
3.3 乙方开具正规发票,甲方按照税法规定支付相关税费。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。
4.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担由此产生的费用。
4.3 工程验收合格的,甲方应在验收合格后____________日内支付乙方剩余的服务费用。
项目服务分包合同模板
项目服务分包合同模板项目服务分包合同模板第一条:定义与范围本合同由甲方(发包方)与乙方(承包方)双方共同订立,旨在明确双方在项目服务分包方面的权益与义务。
第二条:甲方的权利与义务1. 甲方有权根据项目需求,将特定的服务进行分包给乙方。
2. 甲方有义务向乙方提供详细的项目服务要求和规格。
3. 甲方有责任监督和检查乙方在分包服务过程中的进度和质量。
4. 甲方应按时支付乙方分包服务的费用。
第三条:乙方的权利与义务1. 乙方有权接受甲方分包服务的任务,并按照约定的要求和规格进行操作。
2. 乙方有义务向甲方提供具备专业技能和合格证书的员工。
3. 乙方负责提供必要的设备和工具,并保证其正常运作和维护。
4. 乙方应按时交付所承包的分包服务,并确保其质量满足甲方要求。
第四条:费用与支付方式1. 乙方对所承包的分包服务有权要求甲方支付约定的费用。
2. 甲方应按照约定的支付方式,在规定的时间内支付乙方分包服务的费用。
3. 甲方有权在乙方未按时交付分包服务的情况下,暂停支付费用直至交付完成。
第五条:保密与知识产权1. 双方保证在合作过程中保守商业机密和项目相关信息,并不得向第三方披露。
2. 甲方在支付乙方费用后,即拥有乙方提供的分包服务相关的知识产权。
第六条:违约责任1. 如一方违约,应负责承担相应的违约责任,并赔偿对方造成的经济损失。
2. 如一方因不可抗力等原因无法履行合同,应及时通知对方并提供相应证明文件。
第七条:争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用相关法律法规。
第八条:合同终止1. 合同经甲乙双方协商一致可予解除。
2. 终止合同后,双方应依法解决未履行完毕的义务,并退还对方相应的合同费用。
第九条:其他事项本合同的未尽事宜由甲乙双方协商解决,并作出书面补充协议。
第十条:合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
服务分包合同模板
服务分包合同模板甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方为某项目需要进行服务分包,现甲、乙双方经友好协商一致,特订立本《服务分包合同》,共同遵守约定,办理有关手续,载明以下内容:第一条合同标的甲方委托乙方进行某项目服务分包,具体内容为:(项目名称):________(项目描述):________(服务分包内容):________(服务分包标准):________第二条服务标准1、乙方应当按照甲方的要求,严格按照国家相关标准及规定,按时完成服务分包内容。
2、乙方应当保证服务分包的质量,对于出现的问题或质量不符合要求的,乙方应承担返工及赔偿责任。
第三条服务费用1、甲方应根据实际工作量,按照双方当事人共同确认的服务费用标准支付服务费用给乙方。
2、服务费用支付方式:________3、服务费用应在完成服务分包内容后的______天内支付给乙方。
第四条合同履行期限1、本合同自双方签署之日起生效,至服务分包内容完成之日终止。
2、如需延长履行期限,需另行签订书面协议。
第五条违约责任1、一方未能按照本合同的规定按时履行义务的,应当承担适当的违约责任。
2、违约一方应赔偿对方因此造成的损失,赔偿额度由对方提出损失证明后协商确定。
第六条争议解决1、本合同的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2、如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。
第七条其他事项1、除本合同另有约定外,未尽事宜以双方书面协议为准。
2、本合同自双方签署之日起生效,并被视为对双方具有约束力的法律文件。
甲方(委托方)签字盖章:乙方(承包方)签字盖章:日期:______年______月______日日期:______年______月______日以上内容经双方确认后生效。
(以下无正文,仅为合同封底之用)。
项目服务分包合同
项目服务分包合同
合同背景
本合同由甲方和乙方签署,旨在明确乙方将为甲方提供的项目服务分包条款与条件。
合同条款
1. 服务内容
甲方委托乙方承担以下服务内容:
•(具体服务内容)
2. 服务标准
乙方应按照甲方要求,按时、按量、按质完成服务内容,确保服务质量达到甲方要求。
3. 服务期限
乙方将在合同生效之日起,按照甲方的要求提供服务内容,直到服务内容全部完成。
4. 服务费用
乙方为完成服务内容而获得的服务费用为(具体的服务费用)。
甲方应在服务完成后7个工作日内将服务费用支付给乙方。
5. 保密协议
甲乙双方应严格遵守保密协议。
如有违反保密协议,应承担法律责任。
6. 合同解除
本合同在下列情况下可被解除:
•(具体的解除条件)
7. 违约责任
甲乙双方在合作过程中如有违反合同条款的行为,应承担相应的违约责任,具体违约金数额为(具体违约金数额)。
8. 通知方式
甲乙双方应使用书面或电子邮件等方式进行通知。
9. 合同争议解决
本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。
如协商解决无法解决争议,则应提交仲裁,并接受仲裁决定。
10. 其他条款
•(具体其他条款)
合同签署
甲方签章:(签章)
签字日期:(年/月/日)乙方签章:(签章)
签字日期:(年/月/日)。
项目服务分包合同模板
项目服务分包合同模板甲方(总包方):____________________乙方(分包方):____________________鉴于甲方与项目业主就_________________项目(以下简称“项目”)签订了总包合同,甲方决定将部分服务工作分包给乙方,乙方愿意按照甲方的要求完成分包服务工作。
经双方协商一致,特订立本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求,提供以下服务:_________________。
1.2 乙方应保证服务的质量和效率,满足甲方及项目业主的要求。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自本合同签订之日起至_________________年____月____日止。
2.2 如因项目需要,经双方协商一致,可延长服务期限。
第三条服务费用3.1 乙方完成本合同规定的服务内容,甲方应支付给乙方的服务费用为人民币(大写):_________________元整(¥_________________)。
3.2 服务费用的支付方式为:_________________。
第四条质量保证4.1 乙方应保证所提供的服务符合国家及行业相关标准。
4.2 如乙方服务不符合约定标准,甲方有权要求乙方无偿返工或采取其他补救措施。
第五条知识产权5.1 乙方在提供服务过程中产生的知识产权归甲方所有。
5.2 乙方应保证其服务不侵犯任何第三方的知识产权。
第六条保密条款6.1 乙方应对在服务过程中知悉的甲方商业秘密予以保密。
6.2 未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露、提供或允许他人使用甲方的商业秘密。
第七条违约责任7.1 如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约方应支付违约金,违约金的数额为违约行为所涉及金额的____%。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
项目分包合同范本8篇
项目分包合同范本8篇第1篇示例:项目分包合同范本甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)鉴于甲方拥有某项具体的项目需要进行分包施工,为了确保工程质量和进度,甲、乙双方达成以下协议:第一条项目名称:(具体项目名称)第二条项目内容:(详细描述分包工程的具体内容、范围和要求)第三条分包期限:(具体的分包开始和结束时间)第四条项目总价款:本次分包的总价款为(具体金额),乙方应按时、按质完成工程,不得逾期交工。
第五条付款方式:甲方将按照(具体付款方式)的方式结算分包工程款项。
乙方应提供有效的发票及相关资料,以便甲方进行结算。
第六条资金保证:乙方需提供足够的担保金或履约保证金,以确保工程施工过程中的各项费用及问题能够得到解决。
第七条违约责任:若乙方未能按照合同约定时间完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求返还已支付的款项,并有权向乙方追究违约责任。
第八条材料质量:乙方应确保所使用的材料符合国家标准及合同要求,不得以次充好。
第九条安全保障:乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工过程中的安全,不得因安全问题影响整个工程的进行。
第十条争议解决:因履行本合同而发生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,应提交至(具体的仲裁或法院)进行解决。
第十一条合同变更:未经双方书面同意,不得随意更改合同内容。
第十二条合同解除:双方经协商一致,可提前解除合同。
但需提前通知及按相关规定办理手续。
第十三条其他事项:本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
签订日期:年月日以上为【项目分包合同范本】,双方应遵守合同约定执行,确保工程顺利进行并按时完工。
第2篇示例:项目分包合同范本甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(委托方联系人)电话:(委托方联系电话)鉴于甲方需进行特定项目的工程建设,为了更好地完成该项目,特向乙方委托相关工程的分包工作,双方达成以下协议:一、项目内容1.1 甲方委托乙方进行特定工程项目的分包工作,具体包括(项目内容)。
最新分包合同范本
最新分包合同范本分包人(甲方):总包人(乙方):双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程分包合同条例》等相关法律法规,经友好协商签订本分包合同。
第一条工程项目(1)工程名称:(二)工程地点:(3)工程内容及分包范围:1、根据总包人提供的施工图纸、设计方案,进行具体施工工作。
2、负责材料、设备的采购、运输、保管,按照总包人批准的施工图纸进行。
3、负责施工队伍的管理,遵循总包人制定的管理制度,确保施工过程中的安全、质量和文明施工。
4、根据总包人安排,协助进行其他与工程项目相关的工作。
第二条工期本分包工程的开工日期以总包人出具的书面开工令为准,工程竣工日期根据总包人的要求确定。
第三条分包价款及支付方式1、分包价款为人民币,总包人以工程量和质量为依据,核对分包工程量和支付金额。
2、分包价款支付方式如下:a. 完成合同约定的工程量后,分包人应提供相应的工程报告,并在确认无误后,总包人在指定的期限内支付相应的款项。
b. 分包工程竣工后,总包人应在经审核确认无误后的期限内支付剩余款项。
第四条分包人的责任1、负责按照总包人的要求进行施工工作,确保工程质量符合国家相关标准和总包人的要求。
2、负责材料、设备的采购、运输、保管,并及时提供相应的合格证、检验报告等。
第五条总包人的责任1、负责提供分包人施工所需的施工图纸、设计方案、技术资料等。
2、在工程施工过程中,对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知,并与分包人协商确定变更后的施工和支付方式。
第六条工程质量保证及保修期1、工程质量应符合国家相关标准和总包人的要求。
2、分包人应提供相应的保修期,并在保修期内负责修复工程质量问题。
第七条违约责任1、如分包人未按时完成工程或工程质量不合格,总包人有权要求分包人进行返工,并由分包人承担相应的返工费用。
2、如总包人未按时支付分包人的款项,应按照中国人民银行的规定支付逾期付款的利息,并承担滞纳金等违约责任。
第八条解决争议的方法在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则进行解决,若协商不成,可向有关部门或仲裁委员会申请仲裁。
项目分包合同范本5篇
项目分包合同范本5篇篇1甲方(发包方):[公司名称]地址:[公司地址]法定代表人:[法定代表人姓名]乙方(分包方):[公司名称]地址:[公司地址]法定代表人:[法定代表人姓名]鉴于甲方与乙方经友好协商,就甲方所承包的______项目中的部分工作内容分包给乙方达成一致意见,为明确双方权益,特订立本合同。
一、合同背景及目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,旨在明确双方在项目分包过程中的权利与义务,确保项目顺利进行,保障双方合法权益。
二、分包项目内容1. 分包项目名称:______项目。
2. 分包范围:具体分包内容(如施工、设计、采购等)应详细列明。
3. 分包工作量:具体工作量应量化,包括工程量、工作量等。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:包括但不限于现金、银行转账等方式,明确支付节点和支付比例。
3. 发票与结算:分包费用的发票开具、结算方式及时限等详细条款。
四、项目进度及要求1. 进度计划:明确分包项目的进度安排,包括开工日期、完工日期等。
2. 质量要求:分包项目需满足的质量标准和质量验收方法。
3. 变更管理:如项目内容发生变更,双方应如何协调及调整合同条款。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务:包括按时支付款项、提供必要资料等。
2. 乙方权利与义务:包括按照合同约定完成分包项目、保证工程质量等。
六、知识产权及保密条款1. 知识产权归属:明确项目过程中产生的知识产权归属问题。
2. 保密义务:双方应对涉及项目的商业秘密承担保密责任。
七、违约责任及赔偿1. 违约情形:列举可能的违约情形。
2. 违约责任:明确违约方应承担的责任及处罚措施。
3. 赔偿标准:因违约造成损失时,损失的计算方式和赔偿标准。
八、争议解决方式1. 友好协商解决。
2. 若协商不成,可提交至______(约定地)人民法院诉讼解决。
九、其他条款1. 合同生效及变更:本合同的生效时间、条件及变更方式。
工程项目分包服务合同范本
工程项目分包服务合同范本甲方(发包方):_________乙方(分包方):_________鉴于甲乙双方就___________工程项目(以下简称“项目”)的分包工作达成一致,特订立本合同,以资信守。
一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方就本项目的分包服务事宜所承担的权利、义务及责任,确保项目按照合同约定的质量、进度和投资预算顺利完成。
二、工程范围与分包内容1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 分包内容:_________(详细列出分包的具体工作内容)4. 工程标准:_________(明确工程质量标准及验收标准)三、合同价格及支付方式1. 分包工程总价:_________元人民币2. 支付方式:_________(分期支付或一次性支付等,详细说明付款时间点和比例)四、工期与进度1. 开工日期:_________2. 竣工日期:_________3. 进度要求:_________(如有阶段性进度要求,应予以明确)五、质量保证与验收1. 乙方必须保证分包工程符合国家有关质量标准及甲方要求。
2. 分包工程完成后,由甲方组织验收,乙方须配合并提供必要资料。
六、变更与索赔1. 任何一方要求变更合同内容,应及时书面通知对方,并取得对方同意。
2. 因不可抗力或其他原因导致索赔的,应依据合同条款和相关法律规定处理。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定,需向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期,乙方应负相应责任。
八、争议解决合同履行过程中发生争议,双方应通过协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密。
2. 补充协议:未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
十、合同生效与终止本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至分包工程验收合格且结清所有款项后终止。
项目分包合同范本
项目分包合同范本1. (总包方名称),一家根据[总包方法律法规]组建并有效存续的[企业类型],其法定地址为[总包方地址];2. (分包方名称),一家根据[分包方法律法规]组建并有效存续的[企业类型],其法定地址为[分包方地址]。
一、分包工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[项目地点]3. 工程内容:[具体工程或工作内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、分包合同价款及支付1. 本合同暂定总价为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 分包方应按照总包方的要求,按时完成工程,并提交相关的工程资料。
3. 总包方将按照主合同的约定,向分包方支付工程款。
三、工期1. 分包方应按照总包方的要求,制定详细的施工进度计划,并报总包方批准。
2. 分包方应按照施工进度计划,按时完成工程,并确保工程质量符合要求。
四、工程质量1. 分包方应按照国家和地方的相关标准及规范,以及总包方的要求,进行工程施工。
2. 分包方应确保工程质量符合要求,并承担因工程质量问题造成的一切损失。
五、双方责任1. 总包方责任:(1)提供施工所需的场地、道路、水源、电源等条件;(2)负责与业主、监理等相关方的协调工作;(3)按照本合同的约定,向分包方支付工程款;(4)按照主合同的约定,履行总包方的其他责任和义务。
2. 分包方责任:(1)按照本合同的约定,完成分包工程;(2)遵守总包方的现场管理制度,做好安全文明施工;(3)按照总包方的要求,提交工程资料;(4)承担因自身原因造成的一切损失。
六、违约责任1. 双方应严格履行本合同约定的责任和义务,如一方违约,应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同,该方不承担违约责任,但应及时通知对方,并提供相关证明材料。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
项目分包合同模板
项目分包合同模板甲方(总承包方):_____________________乙方(分包方):_____________________鉴于甲方与业主已就[项目名称]项目签订总承包合同,甲方现决定将该项目的部分工作分包给乙方,乙方同意接受分包。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本分包合同。
第一条工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[项目地点]3. 分包范围:[具体分包工程内容及范围]4. 分包工程量:[具体工程量]5. 分包工程期限:自[开始日期]至[结束日期]第二条分包工程价款1. 分包工程总价款为人民币[金额]元(大写:[金额大写])。
2. 价款支付方式:[具体支付方式,如分期支付、按进度支付等]。
第三条甲方的权利与义务1. 甲方负责提供分包工程所需的施工图纸、技术资料及相关许可文件。
2. 甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和管理。
3. 甲方应按照合同约定及时支付分包工程价款。
第四条乙方的权利与义务1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行施工。
2. 乙方应保证施工质量,满足甲方及业主的质量要求。
3. 乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。
4. 乙方应按时完成分包工程,并在工程竣工后向甲方提交竣工报告。
第五条工程变更1. 如因设计变更、工程量增减等原因需对分包工程进行调整,双方应协商一致,并签订补充协议。
2. 因变更导致的工程价款调整,按照补充协议执行。
第六条违约责任1. 如甲方未按期支付工程价款,应按未付款项的[百分比]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成分包工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
外包服务项目分包合同模板
甲方(总包方): [甲方全称]乙方(分包方): [乙方全称]鉴于:1. 甲方因业务发展需要,需将[具体项目名称]的部分服务外包给乙方;2. 乙方愿意按照甲方的要求和标准,承接上述服务项目;3. 双方经友好协商,达成如下分包合同条款:第一条项目概述1.1 项目名称:[具体项目名称]1.2 项目内容:[详细描述项目内容,包括但不限于服务范围、服务标准、服务期限等]1.3 服务方式:[详细描述服务方式,如远程服务、现场服务、线上线下结合等]第二条服务内容2.1 乙方应按照甲方提供的相关资料和标准,完成[具体项目名称]的[具体服务内容]。
2.2 乙方应保证服务质量,满足甲方要求的各项指标。
2.3 乙方应遵守国家法律法规和行业规范,确保服务过程中不侵犯任何第三方合法权益。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,服务期限为[具体服务期限],自[具体开始日期]至[具体结束日期]。
3.2 未经双方书面同意,任何一方不得提前终止合同。
第四条服务费用及支付方式4.1 本合同服务费用总额为人民币[具体金额]元整。
4.2 甲方应按以下方式支付服务费用:- [具体支付方式,如分期支付、按月支付等]- [具体支付时间及比例]4.3 乙方应在服务完成后,向甲方提供详细的费用结算报告,甲方应在收到报告后[具体天数]内完成支付。
第五条保密条款5.1 双方对本合同内容以及项目执行过程中的技术、商业秘密负有保密义务。
5.2 未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或项目执行过程中的相关信息。
第六条违约责任6.1 如乙方未按时完成服务,每逾期一日,应向甲方支付合同总金额的[具体比例]作为违约金。
6.2 如甲方未按时支付费用,每逾期一日,应向乙方支付合同总金额的[具体比例]作为违约金。
6.3 如任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
项目服务分包合同范本最新
项目服务分包合同范本最新合同编号:_________甲方(业主):_________乙方(主承包商):_________丙方(分包商):_________鉴于甲方与乙方之间已签订主合同,乙方同意将其中的部分服务工作分包给丙方,现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,甲乙丙三方就分包事项达成如下协议:一、分包工作内容丙方应按照甲方的技术要求和标准,完成以下分包工作内容:(此处列出具体的分包工作内容,包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等)二、分包工作期限丙方应于____年____月____日前开始分包工作,并在____年____月____日前完成全部分包工作。
三、质量要求丙方必须保证分包工作的质量符合甲方的要求,并满足相关行业标准。
四、合同价格甲乙丙三方经协商一致,确定分包工作的合同总价为人民币____元。
五、付款方式1. 预付款:甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据分包工作进度,甲方应按约定时间支付相应的进度款。
3. 结算款:分包工作全部完成后,经甲方验收合格,支付剩余款项。
六、违约责任如任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式三份,甲乙丙各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________日期:____年____月____日丙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________日期:____年____月____日。
服务分包合同范本3篇
服务分包合同范本3篇篇一服务分包合同范本鉴于甲方需将部分服务项目分包给乙方实施,双方经友好协商,特订立本合同,以明确双方的权利、义务和责任。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
一、合同主体1.1 甲方(委托方):指委托乙方完成本合同约定的服务项目的主体。
1.2 乙方(分包方):指接受甲方委托,按照本合同约定完成服务项目的主体。
二、服务内容2.2 乙方应根据甲方的要求,按照本合同约定的时间、质量标准完成服务项目。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____个月/年。
3.2 合同期满后,如双方同意续签,应签订书面续签合同。
四、费用及支付4.2 甲方应在乙方完成服务项目并提交相关验收材料后____个工作日内,支付乙方合同约定的费用。
4.3 乙方开具正规发票,甲方凭发票进行支付。
五、质量保证5.2 乙方在服务过程中,如发现质量问题,应立即采取措施予以整改,直至达到甲方满意。
六、保密条款6.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或解除后____年。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
7.2 甲方未能按时支付乙方服务费用的,应支付滞纳金,滞纳金计算方式为:未支付金额×____%。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、名词解释9.1 委托方:指甲方,即委托乙方完成服务项目的主体。
9.2 分包方:指乙方,即接受甲方委托,按照本合同约定完成服务项目的主体。
9.3 服务项目:指本合同约定的乙方应完成的具体服务内容。
9.4 质量标准:指乙方完成服务项目所需达到的质量要求。
9.5 商业秘密:指双方在履行本合同过程中所获悉的对方未公开的、具有商业价值的资料、信息等。
服务分包合同(标准版)
服务分包合同(标准版)---甲方: [甲方公司名称] [甲方公司名称]乙方: [乙方公司名称] [乙方公司名称]本合同由甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商并共同遵守而签订。
一、合同目的本合同旨在明确甲方将某项目的特定服务分包给乙方,并规定双方在履行合同过程中的权利、义务和责任。
二、服务内容1. 乙方承诺向甲方提供以下服务:[具体描述服务内容]2. 甲方享有对乙方提供的服务进行监督、评估和指导的权利。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效,至特定服务完成并经甲方验收合格之日止。
2. 若特定服务因不可抗力等原因无法按期完成,乙方应及时通知甲方,并双方协商确定新的服务完成时间。
四、服务费用1. 甲方向乙方支付的服务费用为:人民币 [具体金额] (大写:[大写金额])。
2. 服务费用的支付方式:乙方应提供开具合法的账户信息,甲方将按约定支付方式及时支付费用。
五、合同履行1. 双方应根据本合同约定,按时保质保量完成各自的义务。
2. 如乙方在履行过程中出现违约情况,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 如因甲方原因导致合同无法履行,甲方应赔偿乙方因此而遭受的经济损失。
六、知识产权本合同涉及的一切知识产权归属于甲方。
乙方在履行本合同过程中所获得的技术、方法和经验等均不得非法使用、泄露或转让给任何第三方。
七、保密条款1. 双方应对在履行合同过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,并在合同终止后继续履行保密义务。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用对方的商业秘密和机密信息。
八、争议解决如因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,任何一方均有权向合同约定地的人民法院提起诉讼。
九、合同变更与终止1. 任何一方未经对方书面同意,不得擅自变更本合同的内容。
2. 双方可在友好协商的基础上随时解除本合同。
3. 本合同解除后,双方应进行结算,处理相关事宜。
项目服务分包合同模板范本
项目服务分包合同模板范本甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则,就甲方将部分项目服务分包给乙方实施的事宜,达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目内容:__________二、分包范围及内容2.1 乙方负责甲方项目中的__________服务,具体服务内容如下:(1)__________(2)__________(3)__________2.2 乙方应按照甲方的要求和相关法律法规,保质保量完成分包范围内的服务。
三、分包方式3.1 本项目采用__________(单价合同/总价合同/成本加酬金合同)方式进行分包。
3.2 乙方应在合同约定的时间内,按照约定的质量、进度要求完成服务。
四、合同价格4.1 合同总价:人民币__________元(大写:__________________________元整)。
4.2 乙方完成服务后,甲方按照约定的标准和方式进行验收,验收合格后支付合同价款。
五、合同履行5.1 甲方应按照合同约定提供乙方所需的工作条件、资料和信息,包括但不限于场地、设备、人员、技术资料等。
5.2 乙方应按照合同约定和相关法律法规,认真履行合同义务,确保服务质量。
5.3 甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和验收,乙方应积极配合。
5.4 乙方应在合同约定的时间内完成服务,如因乙方原因导致延期,乙方应承担相应的违约责任。
六、合同的变更和解除6.1 合同履行过程中,甲乙双方如需变更或解除合同,应签订书面协议,并报原合同备案部门备案。
6.2 合同变更或解除后,甲乙双方应按照变更或解除后的合同内容继续履行。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:【】项目《服务分包合同》由【甲方公司名称】与【乙方公司名称】签订地:【】该《服务分包合同》(以下简称为“本合同”)由以下各方于【】年【】月【】日(“生效日”)于【签订地】签订:【】(下称为“甲方”),注册地址位于【】,与【】(下称为“乙方”),注册地址位于【】,统一社会信用代码:【】。
前言:(a)甲方承接了_____________(下称为“客户”)的项目(下称为“项目”);(b)甲方期望将项目的部分服务工作分包给乙方完成,而乙方保证能够向甲方提供本合同项下的服务;依据中华人民共和国有关法律和法规,双方经友好协商,就甲方向乙方采购本合同项下服务之事宜,订立本合同。
【合同正文】1合同用语约定除非合同条款或上下文另有所指,否则本合同中下列用语的含义是:“服务”是指本合同中约定的由乙方提供的开发、设计、研究、安装、咨询、绘制、技术支持、维护保养、培训、巡检或保修等服务和工作。
“服务人员”是指具体实施服务的人员。
“项目”:是指本合同前言部分中所提及的项目。
“客户”:是指本合同前言部分中所提及的甲方的项目客户。
“现场”:是指履行服务的场所。
“交付物”是指任何由乙方提交的与本合同有关的文档、报告、建议、计算机软件、代码、设备、产品、资料、地图或数据等。
“保修期”:是指对交付物予以的免费修理或更换的质量保证期间。
“不可抗力”:是指双方不能合理预见和避免的客观事件和自然事件,包括地震、台风、洪水、战争、突发性公共卫生事件和政府行为等。
“法律”:在本合同中应理解为包含所有适用的法律、行政法规、部门规章、地方规章、政府规范性文件。
“再分包”:是指经甲方事先同意后,乙方将本合同项下的服务转包、分包予第三方。
该第三方称为“再分包商”。
“包含”或“包括”:在本合同中应视为“包括,但并不限于”。
2合同组成2.1本合同由以下部分组成:正文部分;附件A《商务条款》;附件B《服务说明书》;附件C《项目服务进度报告》;附件D《保密协议》(可选)。
2.2当附件与本合同正文部分的约定发生冲突的,以附件的效力优先。
3服务3.1服务:乙方应当选派专业的服务人员以勤勉尽责的态度履行本合同中约定的服务工作。
乙方提供的服务不符合本合同约定的,乙方应负责重做并赔偿甲方和客户因此产生的损失。
3.2进度:乙方应当严格按照本合同约定的进度按时提供服务。
服务进度延误的,乙方应按照本合同的约定承担逾期责任。
3.3现场管理:如乙方在甲方或客户提供的场所提供服务,或者进入上述场所,乙方应当严格遵守甲方和客户的管理和要求,包括安保、环保、消防、卫生、网络管理、保密等方面。
因服务人员的故意或过失导致甲方或客户发生人身或财产损失的,乙方应当予以赔偿。
3.4工具:乙方应自备完成服务所需要的软、硬件工具。
如果甲方或客户提供了服务工具,则乙方应当妥善使用,在使用完毕后完好归还工具。
3.5亲自履行和再分包:除非甲方事先书面同意乙方再分包,乙方应当亲自履行本合同项下的全部服务。
即使甲方同意再分包,亦不免除乙方的合同义务和责任,乙方仍需对全面、正确履行本合同项下的全部服务承诺向甲方承担直接的合同责任。
3.6服务人员:(a)乙方保证服务人员与乙方之间建立并在本合同有效期内维持合法的劳动关系,保证依法为服务人员缴纳个人所得税和法律规定的社会保险。
甲方和客户与服务人员之间不存在劳动雇佣或劳务派遣法律关系,甲方和客户不承担任何劳动法上的法律责任。
(b)甲方和客户不对服务人员在服务过程中发生的人身损害承担责任,乙方应当自行为服务人员购买人身伤害保险。
(c)如甲方认为服务人员不能胜任工作的,或者服务人员遭到客户投诉,乙方应当立即更换合格的服务人员。
(d)乙方应当与服务人员签署保密协议或类似文件,以保护甲方和客户的保密信息。
(e)如果服务人员是甲方书面同意的再分包商的人员,则乙方应当保证再分包商履行(a)至(d)项中规定的义务。
3.7交付物:乙方应当按照约定的时间进度、格式和形式将交付物提交给甲方或其指定代表。
交付物一经提交,其所有权即归甲方所有。
对于不符合约定的交付物,乙方应当予以重做,并承担因此导致的逾期责任。
4价格和付款4.1本合同的服务费价格约定于附件A《商务条款》。
除非双方另有明确的书面约定,否则本合同中的服务费为甲方在本合同项下应向乙方支付的全部款项,其中已经包括所有与服务相关的材料费、人工费、许可费、运输费、装卸费、仓储费、保险费、营业税、增值税、所得税、关税以及其他税和费用。
除此之外,甲方不需支付乙方任何其他费用。
4.2甲方应当按照本合同约定的时间和条件向乙方付款。
4.3乙方应当在甲方付款前提交合格的等额增值税专用发票。
5保证5.1所有权保证:乙方保证对交付物拥有合法的所有权,交付物之上没有索赔、扣押、抵押、欠缴政府税费或其它瑕疵,以致妨碍甲方对交付物使用和销售。
5.2知识产权保证:乙方保证交付物不侵犯任何第三方的专利、著作权、商标权、商业秘密等知识产权。
如因交付物引起任何知识产权纠纷,导致甲方或客户遭受指控或索赔,则乙方应在收到甲方书面通知后立即着手解决,为甲方和客户提供抗辩并承担相关费用,同时乙方应赔偿甲方和/或客户因此而遭受的全部损失和费用(包括律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、生效裁判中确定甲方或客户的赔偿额、购买非侵权替代品的费用、退还已支付服务费等)。
5.3品质保证:(a)乙方保证交付物没有设计或制造上的缺陷,符合中国国家标准、行业标准以及双方认可的功能和性能以及双方约定的其它质量标准,能够充分实现、提供、具备乙方承诺的功能、特点、内容和标准等。
(b)乙方保证所提交的计算机软件或代码无病毒、无有害代码、无明显错误。
(c)乙方保证交付物符合国家环保法律的规定。
6违约责任6.1乙方逾期责任:乙方逾期履行本合同下的任何义务,其应自超过约定期限之日起每日向甲方支付本合同约定的服务费万分之五(0.05%)的违约金。
逾期【】个自然日,甲方可单方解除合同并不承担任何责任,乙方应在本合同解除后【】个工作日内,退还甲方全部已付款项。
6.2甲方逾期责任:甲方逾期付款的,应自超过约定期限之日起每日向乙方支付逾期应付款项的万分之五(0.05%)的违约金。
但该项违约金累计最高不超过合同约定的服务费的百分之十(10%)。
6.3索赔:如果乙方所提供的交付物质量被证明不符合本合同约定标准,则甲方有权选择下列两种方式之一予以处理,并且乙方应按照甲方的要求予以执行:(a)根据交付物的瑕疵和受损程度以及甲方遭受损失的金额,降低服务费;同时,乙方进一步保证将立即按照甲方的要求自行承担费用采取补救措施,包括及时更换有缺陷的交付物,或修理、修改缺陷部分,以达到合同规定的规格、质量和性能,并保证甲方和/或客户的使用和销售;对于更换的交付物,应相应延长质量保证期;如乙方因此造成逾期的,还应承担逾期责任;(b)甲方有权单方解除本合同并退回交付物,乙方应将甲方已经支付的全部款项退还给甲方,乙方同时并应向甲方支付本合同约定的全部服务费的百分之十(10%)作为违约金。
(c)对于甲方客户对本合同项目下的产品、服务、技术、质量等相关内容产生的诉讼、索赔、服务要求等全部由乙方负责,由此产生的一切索赔全部由乙方承担。
7知识产权7.1因履行本合同而产生的知识产权和交付物中所含的知识产权全部归甲方独占所有。
但在本合同生效之前已经存在的知识产权(“已有知识产权”)不因本合同的签署和履行而转让。
乙方应在服务开始之前向甲方提交其预计在服务中使用的已有知识产权的清单和权属证明,如果乙方未在服务开始前提交该清单和权属证明,则视为交付物中不包含已有知识产权。
7.2对于交付物中的已有知识产权,乙方授予甲方一项永久的、不可撤销的许可。
根据该许可,甲方可以使用交付物,或再许可予客户使用交付物。
7.3非经甲方事先书面同意,乙方不得使用甲方的商标、商号和标识。
8保密8.1乙方对本合同的存在、本合同的内容、双方的洽谈、合作以及在履行本合同过程中所获知的甲方和客户的商业秘密和专有信息等保密信息(包括:交付物、服务需求、开发设计需求、计算机软件源代码、设计思想、客户业务流程、系统配置、功能、方案及客户清单、客户关系、网络拓扑图等)负有严格的保密义务,未经甲方事先的书面许可,不得向任何第三方及接收方的非参与本合同的员工透露,亦不得用于本合同之外的任何其他用途。
该等保密信息的保密期限自乙方接收保密信息起始,至保密信息合法地进入共知领域止。
不论本合同因何种原因变更、解除或终止,均不影响本条款的效力。
8.2乙方或乙方知情人员违反保密条款,乙方应向甲方支付合同约定的全部服务费的100%的违约金;如果乙方将保密信息提供、泄露给甲方的竞争对手,则违约金支付额应增加至合同约定的全部服务费的200%。
如果违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当就甲方其他损失,继续承担赔偿责任,赔偿的范围包括(但不限于):法院诉讼的费用、仲裁费、公证费、律师酬金和费用、所有损失或损害等等。
若因此导致包括但不限于甲方客户在内的第三方对甲方的索赔,乙方应为甲方抗辩,对甲方进行保护,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
9不可抗力9.1不可抗力的责任免除:如果发生不可抗力,受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止,并且其履行期限应自动延长,并且延长期间不长于被中止的期间。
受不可抗力影响的一方无需为此承担责任。
但是一方违约后发生不可抗力的,不能免除该方已经发生的违约责任。
9.2不可抗力事件的处理:(a)受不可抗力影响的一方应当采取合理的努力降低不可抗力的影响。
(b)受不可抗力影响的一方应当在不可抗力发生后三(3)日内以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方,并在不可抗力事件发生后十五(15)日内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或商会出具的证明,以证实不可抗力的存在。
(c)如果由于不可抗力原因致使履行中止超过九十(90)个自然日,则双方应当进行磋商,讨论提前终止本合同事宜。
10其他规定10.1转让:在没有甲方事先书面同意的情况下,乙方均不得将本合同项下的权利、义务的部分或全部转让给第三方。
10.2不放弃:任何一方尚未行使其于本合同项下的任何权利、赔偿要求或违约金要求等,均不得构成或被视为该方对这些权利、违约金和赔偿金的放弃或丧失。
如果任何一方免除了对方的某个违约行为违约金或赔偿责任,均不得视为该方今后放弃或丧失了对同类违约行为的索赔权利或违约金。
10.3可分割性:即便本合同中的任何条款或规定被有管辖权的法院或合同签订地点的仲裁委员会判定为非法、无效或不可执行,除该类条款和规定以外的本合同其他条款的效力和可执行性不得因此而受到影响。
10.4全部协议:本合同及其附件构成双方就本合同项下的设备和服务达成的全部协议,并且取代此前双方就本合同项下的产品和服务进行的所有书面和/或口头的磋商和/或协议。