江大《合同管理》第二次离线作业
重庆大学网教作业答案-工程建设合同管理-(-第2次-)
第2次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分)1. 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是( ）.A. 先履行抗辩权B。
先诉抗辩权C. 同时履行抗辩权D. 不安抗辩权2. 仲裁应当( ）进行。
A. 不开庭B。
开庭但不一定公开C. 公开开庭D。
书面审理，当事人不出庭3。
FIDIC施工合同条件规定，用从( ）之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务.A。
开工日起至颁布发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C。
颁发接收证书日起至颁发履约证书D。
接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4。
施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。
某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求,停工 5天，为此提出工期索赔的要求.其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。
该承包人的索赔理由属于( )。
A。
工程变更索赔B。
工程加速索赔C。
合同被迫终止索赔D. 合同中默示的索赔5。
施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是( ）代理.A. 委托B. 法定C。
指定D。
再6. 施工合同中双方对工程质量有争议,请求协议条款约定的（）仲裁.A. 仲裁委员会B. 质量监督部门C。
行政管理部门D。
上级管理部门7. 关于施工合同设计变更管理的正确说法是（）.A. 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B. 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C。
承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D。
施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请8。
招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由（）决定中标人。
江南大学2018年上半年合同管理第1阶段练习题题目
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 江南大学现代远程教育第一阶段练习题考试科目: 《合同管理》第一章至第三章（总分100分）学习中心（教学点）批次：层次：专业：学号：身份证号：姓名：得分：一、名词解释：（本题共4小题，每小题3分，共12分）1、公开招标：2、抗辩权：3、格式条款：4、无权代理：二、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分）1、能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（）。
A.后果B.行为C.法律事实D.事件2、承担违约责任的条件是（）。
A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则3、对于金钱债务，违约方必须（）。
A.支付违约金B.采取补救措施C.赔偿损失D. 继续履行4、（）代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
A．委托 B.法定 C.指定5、保险的目的是( ).A.分散风险B.回避风险C. 避免风险D. 获得保费6、（）是当事人双方在争议发生之前或争议发生之后达成协议，自愿将争议交给第三者做出裁决。
A.调解B. 和解C.仲裁D.诉讼7、设计招标应采用（）方式进行招标。
A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选8、建设工程合同中最常用的担保方式是（）。
A.留置B.质押C.保证D.定金9、下列各种合同中，属于单务合同的是（）。
A.建设工程合同B.租赁合同C. 借款合同D.赠与合同10、对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效B.无效C.要约人未表示不接受有效D. 要约人虽表示接受也无效11、下列不属于合同无效情形的是（）。
A.损害国家利益B.已合法形式掩盖非法目的C.违反法律的强制性规定D.因重大误解订立的合同12、价款不明的，按订立合同时履行地的（）履行。
江苏开放大学 工程建设合同管理 第二次形成考核作业
江苏开放大学工程建设合同管理形成性考核作业一及答案学号： **************名：***课程名称：项目采购方式及招投标完成时间： 2019.1.第 2 次任务共 4 次任务一、单选题1、（）模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。
A、设计—招标—建造B、设计—建造C、项目管理D、设计—采购—建设正确答案：A2、（）适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。
A、固定总价合同B、成本加酬金合同C、纯单价合同D、成本补偿合同正确答案：A3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（）。
A、参加开标会B、作为评标委员C、决定中标人D、参加定标投票正确答案：A4、根据招投标法的规定，投标人少于（）家的，招标人应当依照招投标法重新招标。
A、2B、3C、4D、5正确答案：B5、招标代理行为属于（）。
A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、复代理正确答案：A6、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A、参与竞争的投标人B、招标单位的董事会C、上级行政主管部门D、省、市政府部门提供的专家名册正确答案：D、7、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目( )。
A、必须公开招标B、可直接委托发包C、必须邀请招标D、必须聘请招标代理机构委托发包正确答案：A8、《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起________内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、30B、15C、60D、10正确答案：A9、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A、是否进行资格预审B、是否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标正确答案：A10、规模大、工期较长且技术复杂的大中型工程项目，由于施工过程中可能遇到的不确定因素较多，施工招标通常采用（）合同。
A、总价B、单价C、成本加酬金D、固定价格正确答案：B二、多选题11、招标人自行办理招标事宜，须具备（）等条件。
江南大学现代远程教育 考试大作业《合同管理》
江南大学现代远程教育考试大作业考试科目:《合同管理》一、大作业题目（内容）：一、建设工程合同管理的任务包含哪些内容（10分）（1）发展和完善建筑市场（2）推进建筑领域的改革（3）提高工程建设的管理水平（4）避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪二、建设工程施工招标的特点有哪些？（10分）（1）工程招投标行为主体的经济性。
工程招投标中最重要的两个行为主体就是招标人和投标人。
招标人的最大和最终利益是期望在未来能获得一个符合功能要求的建设工程产品。
因此，他招标的目的是选择到一家报价合理、实施方案可行、最大程度令其满意的承包商。
投标人的最终利益是从所有投标人的竞争中胜出成为中标人，并通过承接该工程获得尽可能高的利润回报。
在这一招标人与投标人、投标人与投标人相互之间的复杂博弈过程中，主体双方一定会为实现自身利益最大化用尽一切办法和手段。
（2）工程招投标过程中的资源稀缺性。
当前，我国建设工程市场客观上存在着供求关系严重失衡、生产能力明显过剩的情况。
在可以预见的未来相当长一段时期内，建设工程市场仍将会是买方市场，既表现在总量上的供大于求，又表现在结构供求上的不平衡。
业主通过招标方式委托工程，形成了工程的买方市场，几家、十几家甚至几十家投标人竞争一个工程，最终只能有一家中标，成为承包商，竞争十分激烈。
对于投标人而言，资源稀缺性体现在：适合自己且有利可图的工程数量相对较少，而能最终中标承接到工程则更加困难；对招标人而言，要从众多投标人中挑选到一家资信、能力、报价都完全满意的承包商也不轻松。
招投标的目的即是通过市场竞争对这些稀缺资源进行合理有效的配置和充分利用。
（3）工程招投标过程中的不确定性和复杂性。
现代工程涉及专业门类多，科技含量高。
工程项目本身具有一次性及不可复制性的特点，导致在工程招标投标过程以及工程合同执行过程中具有一定的不确定性。
另外，工程业务方式有着它自身的特殊性。
通过工程招标投标先确定合同价格和工期，然后再完成工程的设计、供应和施工工作。
合同管理(20200603012437)
江南大学现代远程教育考试大作业考试科目：《合同管理》一、大作业题目（内容）：一、广义的建设工程合同管理包含哪些内容（10分）答：1.建立健全规章制度。
使合同管理规范化、科学化，首先要从完善制度入手，制定切实可行的合同管理制度，使管理工作有章可循。
2•加强合同管理人员的培训教育。
合同管理人员的业务素质的高低，直接影响着合同管理的质量。
3•重大合同审查管理。
把对生产经营活动和经济效益影响大的合同做为重点管理对象，从合同的项目论证、当事方资信调查、合同谈判、文本起草、修改、签约、履行或变更解除、纠纷处理的全过程，严格管理和控制，预防合同纠纷的发生，有效维护合法权益。
4•合同实施的管理。
签约的目的主要是保障合同的及时有效履行，防止违约行为的发生，所以对合同的履行情况进行追踪管理是十分必要的。
5•违约纠纷的及时处理。
合同关系是一种法律关系，违约行为是一种违法行为，要承担支付违约金、赔偿损失或强制履行等法律后果。
二、建设工程施工公开招投标的具体程序？（10分）答：1•建设工程项目报建；2•审查建设单位资质；3•招标申请；4•资格预审文件、招标文件编制与送审；5•刊登资格通告、招标通告；6•资格预审；7•工程标底价格的编制；8•发放招标文件；9•勘察现场；10. 投标预备会；11. 投标文件的编制与递交；12・工程标底价格的报审；13. 开标;14. 评标；15・中标；16.合同签订；三、什么是工程索赔？其工作要点是什么（10分）答：工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
工程索赔工作要点：1. 认真吃透和研究施工合同，找出合同的突破口。
就是说，只要不是我方责任引起的，都要有业主承担。
业主作为合同的起草人，它要对合同中的缺陷负责。
2. 优化原设计结构，增加新项目有效数量及单价，以突破原合同低单价的约束。
合同管理第2阶段测试题
合同管理第2阶段测试题江南大学现代远程教育第二阶段测试卷考试科目:《合同管理》第四章至第六章（总分100分）时间：90分钟学习中心（教学点）批次：层次：专业：学号：身份证号：姓名：得分：一、名词解释：（本题共4小题，每小题3分，共12分）1、施工合同协议书：2、建设工程施工合同：3、建设工程设计合同：4、工程建设强制性标准：二、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分）1、设计合同中发包人应提供的文件资料不包括（）。
A.工程勘察资料B.城市规划许可文件C.批准的项目建议书D.施工招标文件E.批准的可行性研究报告2、设计合同中，设计人的责任不包括（）。
A. 对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出设计技术方案D.解决施工中出现的设计问题3、设计人配合施工工作的内容不包括（）。
A.设计交底B.参加竣工验收C.处理设计问题D.选择承包人E.参加重要隐蔽工程部位的验收4、下面叙述中不正确的是（）。
A.工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任B.工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意C.工程师对进度计划进行协调和控制D.承包人负责设计的施工图应提交工程师签认后方可使用E.发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用5、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包商进行自检，并在隐蔽或中间验收前（）小时以书面形式通知工程师验收。
A.24B.48C.12D.726、成本加酬金合同一般适用于（）工程。
A.国际B.工期较长C.工期较短D.灾后修复7、施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（）天以书面形式通知承包人。
A.7B.14C.21D.288、施工合同示范文本属于（）使用。
A.强制B.推荐C.选择D.勉强9、造成工期顺延的原因不包括（）。
A.发包人违约B. 发包人应承担的风险C.发生不可抗力D.工程质量缺陷10、施工合同工期在（）中明确。
A.协议书B.专用条款C.通用条款D.附加条款11、工程施工前，（）需向承包人进行设计交底。
工程管理 合同管理
江南大学现代远程教育考试大作业考试科目：《合同管理》一、大作业题目（内容）：一、建设工程合同管理的合同结构包含哪些内容(10分）答：（1）建立健全施工项目合同管理制度，包括合同归口管理制度；考核制度；合同用章管理制度；合同台账、统计及归档制度等。
（2)经常对合同管理人员、项目经理及有关人员进行合同法律知识教育，提高合同业务人员法律意识和专业素质.（3）在谈判签约阶段，重点是了解对方的信誉，核实其法人资格及其他有关情况和资料；监督双方依照法律程序签订合同，避免出现无效合同、不完善合同，预防合同纠纷发生；组织配合有关部门做好施工项目合同的鉴证、公证工作,并在规定时间内送交合同管理机关等有关部门备案。
（4）合同履约阶段，主要的日常工作是经常检查合同以及有关法规的执行情况，并进行统计分析，如统计合同份数，合同金额、纠纷次数，分析违约原因、变更和索赔情况、合同履约率等，以便及时发现问题、解决问题；做好有关合同履行中的调解、诉讼、仲裁等工作，协调好企业与各方面、各有关单位的经济协作关系。
（5)专人整理保管合同、附件、工程洽商资料、补充协议、变更记录及与业主及其委托的监理工程师之间的来往函件等文件，随时备查；合同期满，工程竣工结算后,将全部合同文件整理归档.二、建设工程施工招投标的具体程序？（10分）答:一、工程招标审核备案由行业主管部门审核招标人或委托招标代理机构提交的招标资料，招标人或委托招标代理机构需提交的招标资料包括：1、发改局的立项批文或《投资许可证》;2、建设用地批文（国土证)、《建设用地规划许可证》和用地红线图；3、《建设工程规划许可证》和基底红线图；4、开平市建设工程项目编号登记表；5、开平市建设工程交易(招标）备案表；6、招标公告或投标邀请书；7、预审文件、招标文件、工程标底、工程量清单、最高报价备案;8、资金证明文件；9、建设项目监理合同；10、设计文件审查批准书;11、建筑工程消防设计备案受理凭证；12、环境影响报告审批意见；13、招标代理委托代理函；14、招标代理委托合同书；15、招标人、招标代理机构法人证明书、委托书;16、招标人营业执照（副本)、法人证书、机构代码证；17、外来企业备案表。
建设法规与合同管理离线作业答案
浙江大学远程教育学院?建立法规及合同管理?离线作业第1章一、简答题1.简述建立法规的概念和调整对象。
答：〔1〕建立法规的定义：建立法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建立活动中或建立行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
〔2〕建立法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。
调整对象是区分法律部门的重要标准。
2.简述建立法规的特征及作用。
答：建立法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。
建立法规的作用：就是保护、稳固和开展社会主义的经济根底，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。
具体来讲，建立法规的作用主要有：标准指导建立行为；保护合法建立行为；处分违法建立行为。
3.建立法规的根本原那么是什么？答：1、工程建立活动应确保工程建立质量及平安原那么；2、工程建立活动应当符合国家的工程建立平安标准原那么；3、从事工程建立活动应当遵守法律、法规原那么；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原那么；5、合法权利受法律保护原那么。
4.什么是建立法律关系？建立法律关系三要素是什么？答：建立法律关系是指由法律标准所确定和调整的人及人或人及社会之间的权利、义务关系。
法律关系三要素是：1、建立法律关系主体；2、建立法律关系客体；3、建立法律关系内容。
5.建立法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。
3、内容变更。
二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只承受联合体投标。
联合体投标应满足以下要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。
〞十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。
经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司〞为第一中标候选人，“B建立集团公司-B园林工程公司〞为第二中标候选人。
建设工程合同管理-第2次离线作业
第2次作业三、主观题(共15道小题)41.哪些情况属于监理的附加工作？答：是指在完成正常工作之外因工作时间延长或工作范围改变而多完成的工作。
42. 工程勘察、设计招标文件的主要内容是什么？答：1、投标须知。
2、投标文件格式及主要合同条款。
3、项目说明书：包括资金来源情况。
4、勘察、设计范围、对勘察、设计进度、阶段和深度要求。
5、勘察、设计基础资料。
6、勘察、设计费用支付方式对未中标人是否给予补偿及补偿标准。
7、投标报价要求。
8、对投标人资格审查的标准。
9、评标标准和方法。
10、投标有效期是招标文件中规定的投标文件有效期从提交投标文件截止日起计算。
43. 试述工程勘察、设计招投标关于废标的有关规定。
答：关于投标文件：1、未按要求密封。
2、未加盖投标人公章，也未经法定代表人或其授权代表签字。
3、投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准或者低于成本恶性竞争。
4、未响应招标文件的实质性要求和条件的。
5、以联合体形式投标未向招标人提交共同投标协议的。
对于投标人：1、未按招标文件要求提供投标保证金。
2、与其他投标人相互串通报价或者与招标人串通投标。
3、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。
4、以向招标人或者评委员会成员行贿的手段谋取中标的。
5、联合体通过资格预审后在组成上发生变化含有未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织。
6、投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的。
44.试述工程勘察、设计合同的主要条款内容。
答：1、提交有关基础资料和文件,包括概预算的期限。
2、勘察或者设计的质量要求。
3、勘察或者设计费用。
4、双方相互协作条款。
45. 政府部门对勘察、设计合同监督管理的只能体现在哪些方面？答：1、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章。
2、制定和推荐使用建设工程勘察、设计合同文本。
3、审查和签证建设工程勘察、设计合同、监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为。
江大《工程项目管理》第二次离线作业
江南大学现代远程教育2013年下半年第二阶段测试卷考试科目:《工程项目管理》第七章至第十二章（总分100分）时间：90分钟学习中心（教学点）批次：层次：专业：学号：身份证号：姓名：得分：一、单选题（本题共10小题，每小题1分，共10分。
）1. 在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是( B )。
A. 收集项目目标的实际值 B．确定目标控制的计划值C. 将实际值与计划值比较D.进行项目实施偏差分析2．在项目实施过程中，项目目标动态控制的工作流程正确的是( A )。
A.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，采取纠偏措施B．收集项目目标的实际值，将实际值与汁划值比较，找出偏差，进行目标调整C.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，采取控制措施，进行目标调整D．将实际值与计划值比较，找出偏差，采取控制措施，收集项目目标的实际值3. 项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的( C )。
A.偏差值 B．调整值 C.计划值 D．实际值4．确定项目里程碑事件进度目标的是( B )。
A.总进度计划 B．总进度规划C.详细进度规划 D．作业进度计划5．属于进度纠偏的技术措施的是( C )。
A.调整进度管理方法 B．调整工作流程组织C．改变施工方法 D．强化合同管理6．属于进度纠偏的组织措施的是( B )。
A.改变施工管理 B．调整工作流程组织C．改变施工方法 D．强化合同管理7．属于进度纠偏的管理措施的是( A )。
A.调整进度管理方法B.调整项目组织结构C.改变施工方法 D．及时解决工程款支付8．投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，( B )是投资的计划值。
A.合同价 B．工程概算 C.工程决算 D．施工预算9．下列纠偏措施中，属于投资控制纠偏的管理措施是( D )。
A.优化施工方法 B．调整或修改设计C.调整项目组织结构 D．调整投资控制手段10．下列纠偏措施中，属于投资控制纠偏的经济措施是( C )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江南大学现代远程教育2013年下半年第二阶段测试卷考试科目:《合同管理》第四章至第六章（总分100分）时间：90分钟学习中心（教学点）批次：层次：专业：学号：身份证号：姓名：得分：一、名词解释：（本题共4小题，每小题3分，共12分）1、施工合同协议书：协议书是施工合同的总纲性文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。
2、建设工程施工合同：指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
3、建设工程设计合同：指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
4、工程建设强制性标准：直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。
二、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分）1、设计合同中发包人应提供的文件资料不包括（D ）。
A.工程勘察资料B.城市规划许可文件C.批准的项目建议书D.施工招标文件E.批准的可行性研究报告2、设计合同中，设计人的责任不包括（A）。
A. 对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出设计技术方案D.解决施工中出现的设计问题3、设计人配合施工工作的内容不包括（ D）。
A.设计交底B.参加竣工验收C.处理设计问题D.选择承包人E.参加重要隐蔽工程部位的验收4、下面叙述中不正确的是（E ）。
A.工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任B.工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意C.工程师对进度计划进行协调和控制D.承包人负责设计的施工图应提交工程师签认后方可使用E.发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用5、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包商进行自检，并在隐蔽或中间验收前（ B ）小时以书面形式通知工程师验收。
A.24B.48C.12D.726、成本加酬金合同一般适用于（ B ）工程。
A.国际B.工期较长C.工期较短D.灾后修复7、施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（A ）天以书面形式通知承包人。
A.7B.14C.21D.288、施工合同示范文本属于（B ）使用。
A.强制B.推荐C.选择D.勉强9、造成工期顺延的原因不包括（D ）。
A.发包人违约B. 发包人应承担的风险C.发生不可抗力D.工程质量缺陷10、施工合同工期在（A ）中明确。
A.协议书B.专用条款C.通用条款D.附加条款11、工程施工前，（B ）需向承包人进行设计交底。
A.委托人B.设计人C.工程师D.发包人12、（ D ）适用于委托专业工程的设计。
A.建设工程勘察合同（一）B. 建设工程勘察合同（二）C. 建设工程设计合同（一）D. 建设工程设计合同（二）13、施工合同文件中（ A ）具有最高效力。
A. 协议书B. 通用条款C. 专用条款D.合同书14、工程师批准承包人要求的工期顺延，则（ A ）。
A.合同工期变更B. 合同工期不变更C.补偿损失D.承担违约责任15、建设工程施工合同采用的担保方式是（ A ）。
A.保证B.质押C.留置D.定金16、勘察方履行完全部义务，委托方按合同约定支付了全部勘察费后，合同预付的定金应( )。
A返还委托方 B双倍返还委托方 C．定金不再返还委托方 D．上缴上级主管部门17、设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同履行过程中进行阶段支付时，委托方( )。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B．技定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C．每次阶段支付时均不许扣减定金D．每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费18、担保与所担保合同的关系属于( )。
A.平等关系 B．从属关系 C．独立关系 D无关系19、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿( )。
A．全部损失 B．规定为除外责任内的损失C．在承保责任范围内的全部损失 D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失20、合同一方当事人发生企业合并成立总公司后，原签订的合同( )。
A.原企业法人仍为合同当事人 B．总公司承担合同义务和享受权利C.自行终止 D由法院判定无效三、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意。
多选、错选均不得分，少选，每个正确选项得0.5分，本题共10小题，每小题2分，共20分）1、设计人的责任包括（ABCE ）。
A.对设计文件的质量负责B. 解决施工中出现的设计问题C. 修改审查会提出的修改意见D.负责解决标准图集E.参与工程验收2、在委托监理合同中，监理人享有（ACD ）。
A.选择工程总承包人的建议权B.对工程规模、设计标准等的审批权C.建设工程有关协作单位的组织协调主持权D.合同范围内工程款支付的审核和签认权E.一切工程变更的批准权3、设计人配合施工工作的内容有（ABCE ）。
A.设计交底B.参加竣工验收C.处理设计问题D.选择承包人E.参加重要隐蔽工程部位的验收4、通用条款中规定可选择的计价方式有（ACD ）。
A.固定价格合同B. 单价合同C.可调价格合同D.成本加酬金5、关于试车下列说法正确的是（ ABCD ）。
A.单机无负荷试车由承包商组织B.联动无负荷试车由发包人组织C.投料试车，应当在工程竣工验收后由发包人负责D.试车费用除另有约定外，均由发包人、业主承担6、设计合同发包方的义务包括 ( )A.委托施工图设计，应在规定的日期内向承包人提供经过批准的可行性研究报告，选址报告。
B．向有关部门办理各设计阶段设计文件审批工作C．为设计人员提供工作和生活条件D．按合同承担设计文件的保密责任E．按合同支付设计费7、监理合同中，委托人的义务（）A.所有外部关系的协调；B.与监理人做好协调工作；C.在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
D.协助监理人顺利履行合同。
8、勘察合同应包括以下方面的内容（）A.发包人应提供的勘察依据文件和资料；B.委托任务的工作范围；C.合同工期D.勘察费用E.发包人应为勘察人提供的现场工作条件9、发包人应为勘察人提供的现场工作条件A落实土地征用、青苗树木赔偿；B拆除地上地下障碍物；C处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；D平整施工现场；E修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
10、设计依据文件和资料包括（）A经批准的项目可行性研究报告或项目建议书B城市规划许可文件C工程勘察资料等。
D工程范围和规模E限额设计的要求；四、填空题（本题共10个空，每空2分，共20分）1、设计合同采用定金担保，合同总价的 20% 为定金。
2、监理工作的范围包括工程建设各个阶段进行投资、质量、工期三大控制和信息、合同两项管理。
3、工程分包不能解除承包人的任何责任和义务。
4、工程的保修期不得低于国务院颁布的《建设工程质量管理办法》和《房屋建筑工程质量包修办法》的明确规定。
5、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。
五、问答题（本题共4小题，每小题7分，共28分）1、监理合同委托工作的范围有哪些？对监理工作的要求是什么？答：监理合同委托工作的范围：从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部或某一阶段的工作。
在每一阶段内，又可以进行投资、质量、工期的三大控制及信息、合同两项管理2、勘察合同履行过程中，发包人的责任有哪些？答：（1）清理地上埋藏物（2）有毒、有害环境作业，派人负责安全保卫工作（3）按时提供各种材料及产品合格证明（4）支付勘察费用（5）为勘查人员提供生产、生活条件（6）保护勘察人的知识产权3、建设工程施工合同示范文本通用条款规定的承包人的义务有哪些？答：（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第13条[ 竣工验收与工程试车]作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
（2）承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
（3）承包人应按第8条[安全文明施工、职业健康和环境保护]约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
（4）承包人应确保及时支付专业承包人和劳务分包人的工程款或报酬，及时支付临时聘用人员的工资。
（5）承包人应按照第8条[安全文明施工、职业健康和环境保护]约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
（6）承包人应将本单位形成的工程文件立卷，并负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，及时向发包人移交；（7）承包人应按监理人的指示为他人在施工现场或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。
除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第4.4款[确定 ]处理。
（8）工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。
如按照第13.5款[接收与部分工程的接收]，工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
（9）承包人应履行合同约定的其他义务。
4、监理合同履行过程中，监理人有哪些义务？答：（1）监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。
（2）合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。
（3）在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程，合同业务有关的保密资料。
（4）任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。
（5）非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。
（6）监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
（7）在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。
（8）负责合同的协调管理工作。