建设工程施工合同填写范本
建设施工合同标准范本(6篇)

建设施工合同标准范本建设方:以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布150mm×150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本(二)发包方(甲方):委托代表人:电话:承包方(乙方):委托代表人:_____ 电话:_____为确保一号城邦小区污水排水通畅,本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则,经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下:一、工程承包方式:包工、包机械开挖回填和各种大小型工具,包施工技术,包使用材料运输及二次搬运,不包料。
二、工程承包内容:排水管网,检查井,化粪池施工具体做法:1.排水管网做法:根据设计及甲方要求确定管网位置,坡度,坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整,沟底找平__拉线安装排水管,临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目,现就该工程的施工事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为:___________(以下简称该工程)。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求,乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作,并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工,按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后,乙方应提交工程结算书,甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量,确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期,对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后,乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续,包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格,甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更,应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意,任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后,若乙方未完成工程,双方可以协商终止合同,并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容,经另一方书面通知后未在规定时间内改正,对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括:工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。
建筑施工合同书范本8篇

建筑施工合同书范本8篇第1篇示例:建筑施工合同书范本甲方:(甲方名称)地址:法定代表人:(法定代表人/授权代表名称)电话:二○年月日鉴于甲、乙双方就____工程施工事项达成一致意见,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特订立本合同,共同遵守,如下:第一条工程名称:____工程(以下简称“工程”)第二条工程地点:____(具体地址)第三条工程内容和范围:1.____;2.____;3.____。
第四条工程进度1.工程工期:自____年__月__日起至_____年__月__日止;2.工程竣工时间:最迟不超过____年__月__日。
第五条工程合同价款1.工程总价款为____元人民币;2.工程价款支付方式:甲方按照工程进度分期支付,具体支付比例及时间见附表;3.工程合同价款不含增值税,增值税由乙方自行负担。
第六条工程质量要求1.工程应符合国家相关法律法规和规范标准的要求;2.工程应具备良好的耐久性、安全性和美观性;3.工程质量问题由乙方保修,保修期为____年。
第七条施工方式及责任1.乙方负责工程的施工,并组织协调相关领域专业人员;2.乙方应按照合同规定的工程进度保质保量完成工程;3.如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误,应承担相应责任。
第八条工程变更1.如有需要对工程内容或规模进行变更,应经双方协商一致后签订书面补充协议;2.变更后工程价款及工程时间按照补充协议的约定进行调整。
第九条指定见证1.工程竣工验收由双方指定见证人共同进行;2.见证人应为具有施工相关资格的专业人员。
第十条合同的解释和争议解决1.本合同的解释权归双方共有,如有争议,应友好协商解决;2.如协商无果,应向___仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决为终局裁决。
第十一条本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):附件:工程进度及支付比例表| 工程进度| 支付比例|| -------- | --------- || 开工前| 10% || 顶棚封顶| 30% || 完工前| 50% || 竣工验收| 10% |以上为《建筑施工合同书范本》,希望可以作为参考,供双方签订合同时参考。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同范本8篇

建设工程施工合同范本8篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托人名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合实际情况,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜,达成如下合同:一、工程名称:(工程名称)四、工程工期:预计工期为(工期),具体工期根据实际施工情况另行协商确定。
五、工程价款:本工程总价为(总价款),具体付款方式如下:1. 工程款的支付方式:总价款按照工程进度分阶段支付,具体分期及支付比例如下:(1)工程开工前,甲方预付合同总价的(预付金额比例),即预付款为(预付金额)元。
(2)工程竣工结算后,乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后,甲方支付尾款为(尾款金额)元。
2. 工程款付款方式:甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付,支付应以转账方式或现金支付为主。
六、工程质量标准:本工程应符合相关国家标准及法规要求,达到设计要求。
如有在工程质量问题方面产生争议,双方可按照相关规定进行技术鉴定,由双方共同确定处理结果。
七、违约责任:若任何一方未按照本合同约定履行义务,造成对方经济损失的,应承担相应的违约责任。
八、变更和解决争议:如因不可抗力等客观原因导致工程变更,应经双方协商一致后进行变更,变更后的合同条款应另行签订。
若双方就本合同的履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关法院进行仲裁处理。
九、其他事项:任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。
双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务,保证工程质量和进度的完成。
十、本合同自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:年月日第2篇示例:建设工程施工合同范本一、甲方(发包方):_________(单位名称)、地址:_____________、法定代表人:_________、电话:_____________、传真:_____________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建筑施工合同范本8篇

建筑施工合同范本8篇建筑施工合同范本 (1) 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵守本着平等自愿、互利互惠的原则,集合本工程实际具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、工程具体情况承包范围:主体包工包料,具体为图纸内所有土建至交工、室内刮白,施工期间所用水、电费由乙方负责。
一、二、三层分户防盗门、楼梯间门由乙方负责购买和安装.室内其余由甲方自理。
工程概况及结构:砖混结构面积按图纸变更后面积计算。
开工日期:年月日完工日期:年月日建筑面积:平方,每平方价格为。
工程总造价:面积完工后按图纸变更后面积计结算:二、本工程于:年月日开工建设至年月天。
三、质量技术标准及品牌要求。
质量及主要材料要求:要个按照图纸设计及材料的强度及厂家牌子要求进行施工,施工过程中甲方有权派专业技术人员不定期对施工建房工程进行质量抽检,乙方必须无条件,积极地配合甲方把好质量。
(1)主体水泥要求野象牌425#,砌砖及内外墙砂浆可以采用325#水泥。
(2)钢筋:三级昆钢或三级玉钢。
四、甲方义务:在开工前做到施工场地保障水、电畅通,向乙方提供施工图纸,并办理好相关建设手续,积极主动配合号施工协调好邻居关系,确保施工顺利进行。
五、乙方义务:按照甲方要求,按房屋设计图纸要求和标准,按时、保质、保量建设,做好一切安全施工准备,施工遵守安全生产制度和操作规程。
在施工过程中必须按国家建设安全法标准佩戴各种安全衣、帽、带等工具,按时按量确保工程质量进行安全施工。
如在施工期间发生安全事故,由乙方负全部责任。
付款方式:现金或转账(1)现金结算(2)乙方材料人工进场,甲方预付工程总造价 (大写: )。
(3)乙方一层浇筑后,甲方再支付工程总造价的现金 (大写: )。
(4)乙方二层浇筑,门窗安装,甲方再支付工程总造价的现金(大写: )。
(5)乙方三层浇筑,甲方再支付工程总造价的 (大写: )。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。
竣工日期:______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模:建筑面积____________平方米。
建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本是指在建设工程施工过程中,双方的权利和义务,双方的权益以及施工进度等相关内容的书面文件。
建设工程施工合同范本需要包含以下几个方面的内容:第一部分:合同的基本信息1. 合同标题:建设工程施工合同2. 合同双方:甲方(业主)和乙方(施工单位)3. 施工地点:具体地址4. 合同签订日期和生效日期第二部分:工程内容和标的1. 工程名称:清晰地描述工程的名称和规模2. 工程范围:详细描述工程的具体内容和范围3. 工程标的:明确列出工程的标的物和数量4. 工程质量标准:规定工程质量要求和验收标准第三部分:合同价款和付款方式1. 工程价款:列明工程的总价款和付款方式2. 工程款项划分:明确工程款项的划分和支付比例3. 付款时间:规定每次款项的支付时间和方式第四部分:工期和违约责任1. 工期:规定工程的预计完成时间和竣工时间2. 延期责任:约定双方在延期情况下的责任和赔偿方式3. 违约责任:规定双方的违约责任和违约金等相关内容第五部分:施工方式和安全保障1. 施工方式:规定施工单位的施工方式和方法2. 安全保障:约定施工单位必须遵守的安全规定并提供相关安全保障措施第六部分:监理和验收1. 监理单位:指定监理单位进行工程监理2. 监理义务:明确监理单位的监督职责和验收标准3. 工程验收:规定工程的验收程序和标准第七部分:合同变更和解决争议1. 合同变更:规定双方变更合同的程序和方式2. 争议解决:约定双方因合同引起争议的解决方式和程序第八部分:其他约定1. 税务问题:明确应税责任和纳税方式2. 合同解除:规定合同解除的条件和程序3. 其他约定事项:约定双方其他相关事宜以上是建设工程施工合同范本的主要内容,双方在签订合同前需仔细阅读并确认各项条款,确保双方权益的保障和工程顺利进行。
希望以上内容对大家了解建设工程施工合同范本有所帮助。
第2篇示例:建设工程施工合同范本甲方(甲方名称):______________法定代表人:______________地址:______________电话:______________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方承揽建设工程的事宜,达成如下协议:一、项目名称:(填写具体的项目名称)三、工程内容:(填写具体工程的设计、施工、验收等相关内容)四、工程价格:(填写具体的工程总价)五、工程进度:(填写工程的计划开工、完工时间)六、工程质量:乙方应确保工程质量符合相关标准及规定,如发现质量问题,应及时进行整改。
建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇某某某建设工程施工合同工程名称:建设单位:施工单位:签订日期:某某某建设工程施工合同发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:(详见工程项目一览表)1.4承包范围:1.5承包方式:1.6合同价款:本工程造价¥元。
金额大写:第二条工程期限2.1全部工程开工日期:本工程定于年月日开工。
2.2全部工程竣工日期:本工程定于年月日竣工。
2.3全部工程总日历天数天。
2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期到来之前提前五天,向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
3.2暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。
停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。
3.3工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
3.3.1工程量变化和设计变更。
3.3.2一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
建筑工程施工合同范本(精选28篇)

建筑工程施工合同范本(精选28篇)建筑工程施工合同范本篇1发包方:_____(以下称甲方)承包方:_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
1.工程名称:______2.工程地点:______3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。
4.承包内容:5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:(1)……(2)……7.工程开工日期:____年__月__日8.工程竣工日期:____年__月__日9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务:(1)……(2)……11.乙方主要义务(1)……(2)……12.违约责任:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件:共___份14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同正本两份,双方各执一份。
副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。
发包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____承包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____签约日期:____年__月__日建筑工程施工合同范本篇2发包人(全称):_________承包人(全称):__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
建设施工合同(范本)最新8篇

建设施工合同(范本)最新8篇篇1甲方(发包方):__________________________乙方(承包方):__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承包甲方建设工程事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________________________工程地点:__________________________工程规模:__________________________工程内容:__________________________二、工程期限开工日期:自本协议签订之日起____天内开始施工。
竣工日期:自开工之日起____天内完成施工。
三、工程价款及支付方式工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。
支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款项:1. 工程进度款:自开工之日起,按照工程进度分期支付;2. 工程竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工,确保工程质量;2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___天内组织验收;3. 验收标准:按照国家和地方相关施工验收规范执行。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全;2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁、有序;3. 施工过程中如发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任。
六、工程变更及调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、规模或价款,双方应协商一致并签订书面补充协议;2. 工程变更及调整应遵循公平、合理的原则。
七、违约责任1. 甲方若未按约定支付工程款项,每逾期一天,应向乙方支付____%的违约金;2. 乙方若未按约定完成工程施工,每逾期一天,应向甲方支付____%的违约金;3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同范本4篇范文

建设工程施工合同范本4篇范文建设工程施工合同范本4篇【一】甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________第二条工程承包范围___________________________________第三条工程工期1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;2.主要节点工期:___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范:____________________________。
第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同填写范本[示范文本]第一部分协议书格式发包人(全称):填写发包人名称(简称甲方)承包人(全称):填写承包人名称(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:填写工程项目的详细名称工程地点:填写工程所在地详细地址工程内容:填写工程的结构、层数及建筑面积等群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:填写立项批准文号资金来源:填写资金来源(如:财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等)二、工程承包范围承包范围:填写项目承包的具体范围三、合同工期开工日期:某年某月某日(以开工报告为准)竣工日期:某年某月某日合同工期总日历天数:填写总工期日历天数(应与中标通知书确定的天数相同)天四、质量标准工程质量标准:填写工程质量要求:合格(争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等,其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同)。
五、合同价款金额(大写):填写合同总金额(应与中标金额相同)元(人民币)¥:填写合同总金额(应与中标金额相同)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.施工图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(与招标文件及备案合同有实质性违背除外)七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:某年某月某日合同订立地点:填写合同订立的具体地点本合同双方约定双方签字、盖章后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:发包人详细地址住所:承包人详细地址法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:法定代表人或委托代表人的电话号码电话:法定代表人或委托代表人的电话号码传真:法定代表人或委托代表人的传真号码传真:法定代表人或委托代表人的传真号码开户银行:发包人的开户银行名称开户银行:承包人的开户银行名称账号:发包人的开户银行帐号账号:承包人的开户银行帐号邮政编码:发包人所在地的邮政编码邮政编码:承包人所在地的邮政编码管理部门备案意见:备案部门(章)经办人:(签名或盖章):年月日第二部分通用条款此合同采用《建设建设工程施工合同》样本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用主要条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序:本合同协议书;中标通知书;投标书及其投标文件等;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;施工图纸;工程量清单;工程报价单或预算书;双方有关工程的洽商和变更等书面协议。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用填写外文名称(如:英语、法语、德语、俄语等外语名称)语言文字3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规填写适用的现行国家法律和行政法规名称(如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等)3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:填写适用的现行国家有关标准、规范名称发包人提供标准、规范的时间:填写双方约定的时间国内没有相应标准、规范时的约定:填写双方约定的施工工艺或按照国外标准、规范的名称和条款4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:填写提供图纸的时间和套数发包人对图纸的保密要求:填写图纸需保密的等级使用国外图纸的要求及费用承担:填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委托的工程师姓名:填写总监理工程师姓名职务:总监理工程师发包人委托的职权:根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权范围需要取得发包人批准才能行使的职权:根据监理合同填写总监理工程师在发包人批准后才能行使的职权范围5.3发包人派驻的工程师姓名:填写业主代表姓名职务:业主代表职权:填写发包人赋予业主代表行使的职权范围5.6 不实行监理的,工程师职权:填写发包人赋予业主代表行使的职权范围7.项目经理姓名:填写项目经理姓名职务:项目经理8.发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:填写土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等完成情况和完成时间。
若为市政工程还应注明措施费是否包含施工临时便道,如包含则投标人不得在合同外另行计算(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:填写施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的完成情况及时间规定(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:填写施工场地与公共道路的通道开通时间和完成时间(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:填写资料提供时间(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:填写由发包人办理的各类证件、批件的名称和完成时间(6)水准点与坐标控制点交验要求:填写各水准点坐标控制点要求提供现场标记及书面资料(7)图纸会审和设计交底时间:填写图纸会审和设计交底时间(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:填写由谁保护和由谁支付费用(9)双方约定发包人应做的其他工作:填写双方约定发包人应做的其他具体工作8.2 发包人委托承包人办理的工作:填写发包人委托承包人办理的具体工作及费用承担9、承包人工作9.1 承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:(1)需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:填写设计文件的提交时间(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:填写提供计划、报表的具体名称及完成时间(如:开工前3天提供施工组织设计,每月25日前提供月完成工程量报表、月进度报表和下月进度计划等)(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:填写承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的具体责任和要求(如:根据工地需要,提供和维修非夜间的施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫等)(4)向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求:填写承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求(如:承包人免费提供施工现场办公用房2间及相应办公设施等)。
(5)需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:填写由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,并注明由谁支付费用(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:填写已完工程成品保护的特殊要求并注明由谁承担费用(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:填写施工场地周围具体的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护具体要求并注明由谁承担费用(8)施工场地清洁卫生的要求:填写施工场地清洁卫生的具体要求并注明由谁承担费用(9)双方约定承包人应做的其他工作:填写双方约定承包人应做的其他具体工作三、施工组织设计和工期10. 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:填写承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间工程师确定的时间:填写监理工程师及业主代表对承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间10.2 群体工程中有关进度计划的要求:填写群体工程中单位工程的进度计划13. 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:填写除通用条款外,双方约定工期顺延的其他情况四、质量与检验15. 工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。
16. 检查和返工17. 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位填写双方约定中间验收的具体部位的名称(如:基础分部、主体分部等)19. 工程试车19.5 试车费用的承担:填写试车费用由谁承担五、安全施工:填写安全施工的具体要求(如:安全施工与检查、安全保护、施工处理)或按通用条款有关规定执行六、合同价款与支付23. 合同价款及调整23.2 本合同价款采用填写以下合同方式的编号(如:(1)、或(2)或(3))方式确定。
(1)采用固定(单价或总价)价格合同,合同价款中包括的风险范围:填写双方在约定合同价款中包含的风险范围风险费用的计算方法:填写双方在约定合同价款中包含的风险费用的计算方法,在风险范围内合同价款不作调整风险范围以外合同价款调整方法:填写双方在约定合同价款风险范围以外的调整方法。
例如:在通货膨胀,市场价格激剧变化时,人工单价、主要材料单价在一定幅度范围内,由承包人承担,超过一定幅度范围,由甲乙协商解决。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:填写双方约定的合同价款调整方法(如:1、合同价款调整的范围;2、合同价款调整的原则、依据及调整方法。
)(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:合同价款包括成本和酬金两部分,双方约定成本构成和酬金的计算方法23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:填写双方约定合同价款的其他调整因素(如:1、由设计变更引起的工程量增减;2、经行政主管部门确认招标人提供的工程量清单内项目或数量有误;3、政策性调整等)24. 工程预付款发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例:填写发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占总合同价款总额的比例(如:开工后7天内支付工程预付款100万元或合同总价款的10%)扣回工程款的时间、比例:填写扣回预付工程款的时间、比例(如:从支付第二期工程款时开始回扣,每期扣工程预付款总额的25%)。
25. 工程量的确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:填写承包人向工程师提交已完工程量报告的具体时间(如:已完工程量报告,由承包人在每月25日下午(逢法定节假日顺延)向监理工程师提交。
监理工程师收到承包人已完工程量报告后7天(逢法定节假日顺延)内审查复核完毕,并报发包人核定。
发包人收到监理工程师审查复核的已完工程量报告后14天(逢法定节假日顺延)内予以核定。
经发包人核定的工程量作为月工程款支付的依据)26. 工程款(进度款)支付双方约定的的工程款(进度款)支付的方式和时间:填写工程款(进度款)支付的具体方式和时间。
(如:工程进度款按月结算,每月支付80%的进度款,工程完工验收合格后约定时间付至总造价的85%,工程结算审计后约定时间付至95%,余款扣除保修金后约定时间支付)。