瓦工工程承包合同书
瓦工承包合同范本
瓦工承包合同范本篇一:瓦工承包协议瓦工承包协议甲方:安徽四建淮南市东湖置业通和西城公馆项目部(以下简称甲方)乙方:经甲乙双方共同协商,甲方将通和西城公馆二期26#、27#楼瓦工分项工程交给乙方负责施工,为了明确双方责任,现达成以下协议:1、工程范围:设计图纸范围、变更等及相关配套的所有瓦工工作,包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、砼保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分部(除防水层)、楼地面、脚手架硬化及排水沟、外墙保温(含外墙糙底)及现场道路、场地硬化、门卫室、水泥房、配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理等;搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作,并负责为各班组提供生产服务(如需要培训,培训费由甲方支付)。
2、承包方式:按建设工程计算规则计算建筑面积,/㎡,甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊;其他小型工具及翻斗车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙方自理,甲方只提供移动箱。
3、质量进度:乙方在施工中要按相应规范施工,质量要确保甲方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。
乙方必须满足甲方进度要求,如乙方人员不到位,质量达不到要求等原因造成的工期延误的,甲方有权安排其他班组人员介入施工,所产生的费用及损失从乙方工程款中扣处。
造成重大影响的,按每天500元给予罚款。
如乙方原因中途退场的,按乙方所完成的工作量的50%给予结算,所造成的经济损失由乙方自行承担(另混凝土屋面及外墙出现渗水现象,一切后果由乙方承担)。
4、安全、文明:乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。
乙方应对班组操作人员安全负全部责任,进场前应对班组人员进行安全生产教育,按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工,做到安全无事故,进入现场必须佩戴安全帽,否则乙方必须承担相应的经济处罚。
乙方要做到文明施工,做到材料对方整齐,工完、场清、料尽。
装修瓦工承包合同3篇
装修瓦工承包合同3篇篇1装修瓦工承包合同甲方(委托方):__________(以下简称甲方)乙方(承包方):__________(以下简称乙方)为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方友好协商,就瓦工承包事宜,达成如下协议:一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行瓦工承包,包括但不限于房屋屋面、墙面、炉灶等的瓦工施工。
1.2 瓦工施工地点为:__________1.3 瓦工施工所需材料由乙方负责采购,甲方提供相应的费用支持。
二、合同金额及支付方式2.1 瓦工承包总金额为__________元整。
2.2 甲方应在瓦工施工开始前支付合同金额的50%作为预付款;剩余50%在瓦工施工结束后一次性支付。
2.3 如瓦工施工过程中需要增加额外项目,甲、乙双方应重新协商确定费用,并签订补充协议。
三、工期及延期处理3.1 瓦工施工工期为__________天,自__________年__月__日开始,至__________年__月__日结束。
3.2 若因不可抗力等原因导致工期延误,应及时通知对方,并在双方协商一致下调整施工时间。
3.3 若因乙方原因导致工期延误,乙方应向甲方赔偿相应的违约金。
四、工程质量及保修期4.1 瓦工施工应符合国家相关标准,并保证工程质量。
4.2 瓦工施工结束后,乙方保修期为__________个月,期间内如设备出现质量问题,乙方应免费修复。
4.3 保修期结束后,如设备出现质量问题,双方可协商维修费用及质保事宜。
五、违约责任5.1 若一方未能履行合同项下的义务,应支付对方相应的违约金。
5.2 若因一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。
六、其他约定事项6.1 本合同未约定事项,双方可通过书面协商确定。
6.2 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(委托方):__________ 乙方(承包方):__________签字日期:__________ 签字日期:__________以上为双方签订的装修瓦工承包合同,希望双方能够遵守协议,共同完成工程,达到双方的满意。
瓦工施工合同范文(六篇)
瓦工施工合同范文发包人(甲方):地址:法定代表人:开户行及帐号:承包人(乙方):地址:法定代表人:开户行及帐号:按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,经双方友好协商,达成如下合同:(本合同中内容不可空白不填,若无某一方面的规定,需注明“无”。
)第1条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4承包方式:除甲方提供的材料(如果有)外,乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全、总价包干的方式承包上述工程。
第2条双方一般责任2.1甲方责任1)提供工程的设计图纸及技术资料;2)组织有关设计及监理单位对乙方现场施工技术人员进行图纸会审及技术交底;3)对工程的材料材质进行检验。
2.2乙方责任1)乙方负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的保护,因乙方原因造成损坏的,乙方应自费负责修复至初始状态。
2)因乙方过失致使甲方遭受经济损失的,乙方应全数补偿。
3)根据施工图、设计意图及规范要求编制施工组织设计,进行按质按时的施工。
4)对进场的材料及半成有品应出厂合格证和质检报告单,并对材料及半成品加强保管,杜绝材料及半成品的损伤。
5)乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。
除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外,甲方不承担乙方或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
6)乙方负责整个工程施工至工程竣工交验前的施工现场安全保卫工作及所施工工程和安装的全部设备的成品、半成品保护。
工程竣工验收前的所有工程及设备的成品或半成品的破坏、损坏或设备及部件的丢失,乙方均应无偿承担修复或更换或赔偿责任。
7)乙方在工程结束后,向甲方提交竣工资料及竣工图一式陆份第3条工期3.1本工程开工日期:竣工日期总工期(日历天数):3.2除合同条件约定外,如在本合同条款约定开工时间内,因甲方原因不能按期开工的,可延期开工,工期顺延。
瓦工施工承包合同样本6篇
瓦工施工承包合同样本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方工程瓦工施工承包给乙方事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 承包范围:瓦工施工,包括但不限于墙面砖、地面砖的铺设,墙面粉刷等。
二、承包方式本工程采用包工包料方式,由乙方负责提供瓦工施工所需的人工及材料。
三、工程期限1. 工程开工日期:_______年____月____日。
2. 工程竣工日期:_______年____月____日。
如有工期延误,乙方需承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币________元(大写:____________________元整)。
具体金额根据工程实际完成量结算。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付工程款,工程竣工验收合格后支付至合同总金额的95%,剩余5%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行瓦工施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 甲方验收合格后,应出具验收合格证书。
如验收不合格,乙方应负责返修。
六、安全生产和文明施工1. 乙方应遵守安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。
2. 乙方应加强施工现场管理,做到文明施工,保持施工现场整洁。
3. 乙方应对施工现场的安全和文明施工负责,如因乙方原因造成的事故和损失,由乙方承担。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付合同总价款千分之三的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金。
瓦工承包协议6篇
瓦工承包协议6篇篇1发包方(甲方):[公司名称]承包方(乙方):[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:瓦工施工及附属配套工程4. 工程造价:暂定[工程造价]元第二条承包方式1. 本工程采用包工包料的方式,由乙方负责购买施工所需的全部材料。
2. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工,保证施工质量。
3. 乙方在施工中必须做好安全防护措施,确保施工人员的安全。
4. 乙方必须按照甲方的施工进度要求施工,按时完成施工任务。
第三条工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工,保证施工质量。
2. 乙方在施工中应做好施工记录,确保施工质量可追溯。
3. 乙方在施工中应接受甲方的质量检查与验收,确保施工质量符合甲方要求。
4. 甲方在验收过程中发现问题后,乙方应及时进行整改并重新验收。
5. 工程质量必须达到国家或行业的质量评定标准。
第四条工程款支付与结算1. 工程款支付方式:银行转账。
2. 工程款支付节点:按照施工进度及质量情况分节点支付。
3. 工程款结算方式:按照实际完成的工程量及合同约定的单价进行结算。
4. 乙方在结算过程中应提供完整的结算资料,确保结算的准确性和完整性。
5. 甲方在结算过程中应认真审核乙方的结算资料,确保结算的公正性和合理性。
6. 乙方在结算过程中应积极配合甲方的审核工作,确保结算的顺利进行。
第五条违约责任与赔偿1. 乙方在施工中如因自身原因造成工程质量不符合要求或未能按时完成施工任务,应承担相应的违约责任。
2. 甲方如未按照合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任。
3. 乙方在施工中如因自身原因造成工期延误,应承担相应的赔偿责任。
4. 甲方如因自身原因造成工期延误,应承担相应的赔偿责任。
瓦工施工合同5篇
瓦工施工合同5篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作总结、心得体会、申请书、工作计划、工作报告、读后感、作文大全、演讲稿、教案大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, experiences, application forms, work plans, work reports, post reading feedback, essay summaries, speech drafts, lesson plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!瓦工施工合同5篇瓦工施工合同是指在建筑、装修等工程项目中,瓦工施工方与业主签订的协议,约定施工内容、工期、质量、报酬等事项。
瓦工施工承包合同样本9篇
瓦工施工承包合同样本9篇第1篇示例:瓦工施工承包合同样本一、甲方(施工方):_______________(单位名称)经过双方友好协商,甲、乙双方就相关事项达成如下协议:2. 工程地点:_______________________(工程地点)7. 工程款项及支付方式:(1)双方约定:工程总价款按以下方式支付:1.工程前期费用:甲方在合同签订后的七个自然日内支付工程总价款的________%作为前期费用。
2.第一次进度款:工程开工后,乙方完成工程总量的_____%后,甲方应按照工程总价款的_______%支付第一次进度款。
4.竣工结算款:工程竣工后,乙方向甲方提交完工报告,经验收合格后,甲方应支付工程总价款的______%作为竣工结算款。
(2)款项支付时间及地点:款项支付时间为合同约定的支付日期,支付地点为乙方提供的账户。
8. 施工周期及进度:1)乙方应按照提前的工期计划,按时按质完成瓦工施工任务。
2)如因第三方原因影响施工进度,造成工期延误,应及时通知甲方,并双方协商解决办法。
3)如果乙方未按时完成工程进度,甲方有权要求乙方按日罚款,罚款金额为逾期违约金额的_____。
9. 施工质量要求:1)乙方应按照合同要求,选用优质材料,按照设计要求进行瓦工施工,确保施工质量达标。
2)如发现施工中存在质量问题,应及时整改,直至合格验收为止。
若造成后果严重的,须承担违约责任。
10. 安全责任:1)乙方必须遵守国家相关的安全生产法律法规,做好施工现场安全管理工作,确保施工期间无安全事故。
2)乙方应购买施工过程中所需的相关责任险,确保双方的合法权益。
11. 保修期:1)乙方对瓦工施工提供_____年的保修期,自工程竣工验收之日起计算。
2)在保修期内,如工程发生质量问题,乙方应及时免费进行维修,直至问题得到解决。
1)如因乙方原因导致工程质量不达标、工期延误等问题,乙方须承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
瓦工承包合同范文(六篇)
瓦工承包合同范文发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G_____2和G____号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方,经双方友好协商,以便有利于本工程施工的方针,特签订本协议书,以明确甲乙双方的权利和义务,望双方共同遵守。
一、承包范围:自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土,内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
二、质量标准:执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。
本工程为合格工程,按现行施工质量验收规范检查,分项必须合格,不允许出现不合格点。
建设单位及监理单位提出的要求必须执行,因本分项出现的质量问题,建设单位及监理单位下发罚款单,甲方将加倍罚款。
乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收,如因乙方施工质量原因而出现复验情况,由此引起的一切费用均由乙方承担。
细部质量方面:现浇板及楼梯砼表面应平整、密实,不能露石子,要用木槎板槎出细毛,观感要好,要做好成品保护,对其它工种人员故意破坏成品的,指认给甲方管理人员,指认一次,甲方奖励____元,如果砼表面出现脚窝等人为破坏,而又不能指认出责任人,则罚乙方____元/每处,乙方并负责修整好。
平整度误差超过±1cm每米罚款____元,正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次,每少一次罚款____元。
干砖上墙每块罚款____元。
砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50~____元。
现浇构件如三、承包价格及计算方式:(1)G____号楼建筑面积按标准层七层计算,阁楼按实际面积计算,____元/㎡计算。
(2)G____号楼建筑面积按标准层八层计算,阁楼按实际面积计算,____元/㎡计算。
四、进度要求:该工程开工日期为____年____月____日,G_____2、G____号楼主体同时施工,每层按七天计算。
瓦工承包合同
瓦工承包合同瓦工承包合同1甲方:________(以下简称甲方)乙方:________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包管理办法》的有关规定,现经甲乙双方协商一致,达成如下条款签订本合同,并严格履行。
第一条:工程项目一、工程名称:____市____新型建材厂办公楼(包括二次结构)装饰工程。
二、工程地点:____业园。
三、承包项目及内容:建筑面积以决算为准,施工图变更双方协商解决。
四、承包方式:包工。
五、承包工期:自________年________月________日至________年________月________日止。
六、承包单价:按建筑面积(每平方米)第二条:工程款支付一、总工程结束付x%、竣工验收合格后一个月内付x%,剩余5%工程款在保修期满_____年后一次性无息付清。
二、乙方不得以任何理由中途支取生活费(含节日)第三条:工程质量一、甲方正式施工前应向乙方进行技术交底并提供相关的施工规范及验收标准,乙方应严格按图纸、说明以及技术交底要求精心组织施工,确保工程质量。
工程施工结束后,甲方按照有关标准及验收规范要求组织验收,验收合格后方可计量,如质量不合格,必须返工,其工料费损失由乙方承担。
如工程质量低劣给甲方造成重大损失或重大影响,乙方应按分包费的x%予以赔偿。
第四条:安全生产一、甲方应对乙方承包的工程要做好安全技术交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真关切有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产措施,乙方应检查合格后方可使用。
施工中发生一切人为安全事故,其责任与一切损失均由乙方承担。
二、乙方在进入施工现场时必须戴好劳动保护用品,如发现未戴安全帽一次罚款____元,其班组长罚款____元。
在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条:生活管理一、乙方工人生活用具及生产用具均由乙方自理。
第六条:材料供应管理一、涉及本工程所有的材料均由甲方组织采购,并将材料申报复试,复试合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。
建筑瓦工施工合同范本(精选8篇)
建筑瓦工施工合同范本(精选8篇)建筑瓦工施工篇1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和地市人民政府的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、分包工程范围及工程量工程主体工程验收前,施工图纸范围内的所有工程(包含设计变更)。
具体工作内容包括但不限于以下内容:1、原材料的卸车及整齐堆放;2、施工机具的安装;3、施工现场劳务施工必要的硬化;4、施工工棚的搭设;5、施工现场由于乙方造成的责任乙方进行清理;6、现场施工材料必要的倒运;7、混凝土的养护;8、模板工程的制作安装;模板工程拆除;脚手架的搭设、拆除。
混凝土的浇筑、振捣、凿毛、养护等;填充墙的砌筑、拉结筋的植筋、构造柱、圈梁的浇筑振捣等;9、内外脚手架的搭设和拆除;安全防护的搭设与拆除;10、基槽的清理、防水找平层、保护层的施工;11、在所承包范围内的工程不在出现零工;12、合同中未约定,但施工中必须要做的工作;四、分包工程期限20xx年7月1日开工,20xx年7月30日竣工。
第二条工程结算每年收麦、中秋、春节按实际完成工程量的85%拨付工程款,平时工人借支生活费。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
工程质量目标:合格第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品等由乙方自行解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
瓦工施工承包合同样本4篇
瓦工施工承包合同样本4篇篇1瓦工施工承包合同样本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方就瓦工施工项目签订本合同,共同遵守、履行并信守合同中的约定。
一、项目名称:瓦工施工项目二、合同金额:(具体金额)三、工程内容:包括但不限于瓦面处理、防水处理、瓦片安装等工程。
四、合同期限:自合同签订生效之日起至完成工程验收合格,并支付全部款项之日止。
五、服务标准:乙方应按照合同要求,按时、按质、按量完成所承包的瓦工施工项目,确保工程质量。
六、工程质量保证期:自工程竣工之日起1年内,如属于乙方责任范围内的问题,乙方应承担维修责任。
七、工程变更:如甲方需对工程内容、规格、数量等方面进行变更,应书面通知乙方并与乙方协商确定变更后的工程金额及工期,并签订书面变更协议。
八、合同履行要求:甲、乙双方应按照合同约定的条件和要求坚守各自的责任,全力合作,共同维护工程进展及质量。
九、工程支付方式:工程进度款、尾款等支付方式根据双方实际情况及协商确定,并在合同中约定明确。
十、争议解决方式:如在合同履行过程中发生争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成,应提交仲裁机构协商解决。
十一、合同解除:若因不可抗力因素导致工程无法完成,双方可以协商解除合同,但应支付已施工部分的费用。
十二、本合同一式两份,双方各持一份,合同成立后,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_____________________乙方(盖章):_____________________签订日期:年月日以上为瓦工施工承包合同样本,合同内容详尽、明确,双方应严格履行合同义务,确保工程顺利进行,为保障双方合法权益。
篇2瓦工施工承包合同样本甲方(委托方):__________(以下简称甲方)乙方(承包方):__________(以下简称乙方)鉴于甲方拟委托乙方承担瓦工施工任务,双方经友好协商,就有关事项达成如下协议:一、工程内容1. 项目名称:__________2. 工程地址:__________3. 工程范围:__________二、工程造价1. 工程总造价:__________元(大写:__________)。
瓦工承包合同
瓦工承包合同瓦工承包合同范本随着法律观念的深入人心,合同起到的作用越来越大,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。
那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是店铺精心整理的瓦工承包合同范本,希望能够帮助到大家。
瓦工承包合同1发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)经甲、乙双方协商,甲方将恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。
为了明确双方的权利和义务,保证工程质量和安全,双方本着平等、自愿的原则,达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼。
2、工程工期:二、工程承包方式、包含内容及价款(一)、工程承包形式:采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏(二)、承包内容及承包单价1、基础工程:基础地梁承台墙体砌筑、上口找平;砂浆防水防潮层;土方回填后的整平及打夯(甲方负责回填土的机械配合);2、混凝土工程:①甲方负责供应商品砼至施工现场,乙方接管及加固,甲方派人技术指导,乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护,现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地,混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹平等,配合管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等;3、砌体工程:建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的及时收集利用;强制式搅拌机由甲方供应,乙方负责安装、维护保养及清洁;二次结构及室外散水台阶踏步的施工等;4、装饰工程:图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等;5、泥工班组所用材料进出场的上下车(砂石料加气砖除外)、现场材料的堆码整齐;现场材料的二次转运、余料入库;塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工;6、甲方只负责提供施工所需原材料,供电至三级配电箱、供水至每楼层(每层不低于两个接水点),乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等所有必备工具及工人食宿等7、施工图纸、招标清单、设计变更内所有泥工工作(单项变更对泥工影响超过5000.00元以上的另行协商);8、承包单价为综合包工单价,此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格,乙方不得以任何理由要求甲方索赔。
承包合同 瓦工
承包合同瓦工承包合同瓦工一、引言在建筑行业中,瓦工是一个重要的工种,负责建筑屋顶和墙面的瓦屋面施工工作。
承包瓦工工程需要明确的合同约定,以确保施工质量、工期等问题得到有效管理和解决。
本合同旨在规定承包方和发包方之间的权利和义务,维护双方利益,确保瓦工工程的顺利进行。
二、双方信息承包方(乙方)公司名称:法定代表人:地址:联系方式:发包方(甲方)公司名称:法定代表人:地址:联系方式:三、施工内容承包方承诺按照甲方的要求和设计图纸,负责对建筑的瓦工部分进行施工。
具体工作内容包括但不限于:1. 瓦屋面的铺设2. 墙面瓦贴3. 瓦与窗、门、线条等的对接处理四、工期瓦工合同的工期为,时间从合同生效之日起计算。
如遇不可抗力因素,影响工期的,双方协商确定延期或补偿方式。
五、质量标准承包方承诺在施工过程中,严格遵守相关规范要求,确保瓦工质量符合甲方要求。
六、工程款支付根据工程进度,甲方将按以下规定支付工程款给乙方:1. 定金:%于签署合同时支付2. 中期款:%于工程完成一定比例时支付3. 尾款:%于工程完工验收合格后支付七、违约责任若乙方未按合同约定履行义务,甲方有权要求其承担相应的违约责任,并有权解除合同。
八、争议解决双方因合同履行发生争议,应协商解决。
协商不成的,提交仲裁机构仲裁。
仲裁裁决是终局的。
九、其他条款1. 合同变更须经双方书面确认2. 未尽事宜,依据有关法律法规处理以上为本次瓦工承包合同模板,双方仔细阅读后如无异议,请签署并注明日期。
甲方(盖章):_______________ 日期:_______________乙方(盖章):_______________ 日期:_______________。
瓦工工程承包合同
瓦工工程承包合同瓦工工程承包合同在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
那么常见的合同书是什么样的呢?以下是店铺为大家收集的瓦工工程承包合同,欢迎大家分享。
瓦工工程承包合同1甲方:_________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就__-__(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致,个人工程承包合同范本。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称:__-__工程地点:__-_第二条工程承包范围__-_1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。
第三条工程工期1.计划开工日期:20__年8月,计划完工日期:20__年10月25日。
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。
第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
5.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
工程承包力瓦工合同书(精选17篇)
工程承包力瓦工合同书(精选17篇)工程承包力瓦工书篇1甲方:_____ (以下称甲方)乙方:_____ 瓦工班(以下称乙方)根据施工需要,甲方将______工程瓦工工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工,建筑工程瓦工承包合同。
为便于班组施工作业的管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,进度的控制及工程顺利进行。
经双方共同协商订立如下合同条款,以供双方共同履行。
一、工程名称:______工程二、工程地点:______三、承包范围:施工图纸范围内四大分部的瓦工工程:1、基础,2、主体。
包含基础清槽、内墙外墙砌筑、雨棚。
四、工程承包方式:1、本工程采用包工不包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、文明施工、材料节约,工完场清、垂直运输、工地周边100米内的水平运输,砼养护,砂浆搅拌、灰桶、施工用线、成品保护、扫把、施工使用电钻、切割机、切割片、铝合金尺等一切使用工具及其耗品)。
五、承包价格:蓝图面积按每平方50元计算,基础部分按实际余下全文基础面积50%乘以50元计算。
本工程总造价人民币约元(工程总造价以竣工结算为准)。
六、付款方式:七、质量要求:严格按图纸要求及施工员技术交底单施工,质量必须满足各分项工程检验批验收规范的规定,每一道工序需由监理或质检员检验合格后方可进行下道工序施工,如质量达不到要求所产生的返工,其一切费用包括材料费由乙方承担,严重者作退场处理。
八、施工工期:乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
九、双方责任:(一)甲方责任:1、提供有效施工图纸,会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。
2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。
3、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
4、提供机械负责垂直水平运输。
5、提供外脚手架及安全防护网。
6、负责现场施工质量的验评,并对不符合质量要求进行相应处罚。
瓦工承包(合同)范本最新
瓦工承包合同范本最新1. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的合作关系,规定双方在瓦工承包项目中的权利和义务,以确保工程的顺利进行。
2. 合同双方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]3. 合同内容3.1 工程概述甲方委托乙方对工程进行瓦工承包服务:•工程名称:[工程名称]•工程地点:[工程地点]•工程描述:[工程描述]3.2 承包范围乙方承担瓦工承包工作:•瓦工材料的采购和运输;•瓦工施工计划的制定;•瓦工施工现场的布置;•瓦工施工过程中的管理和监督;•工程竣工后的清洁工作。
3.3 总价款及支付方式甲方向乙方支付的总价款为人民币[总价款]元。
支付方式如下:•预付款:人民币[预付款]元,在合同签订之日起15天内支付;•进度款:根据工程进展,乙方可向甲方提交相应的进度款申请,甲方负责在收到申请后15天内支付;•竣工验收合格后的尾款:人民币[尾款]元,在竣工验收合格后15天内支付。
3.4 工期乙方应在合同生效后的[工期]天内完成瓦工承包工程。
如工期延误,乙方应承担相应的延期责任。
3.5 质量要求乙方应按照国家相关标准和规定进行瓦工施工,确保工程质量符合约定的要求。
在竣工验收合格之前,乙方应负责修复工程中的任何质量问题。
3.6 保证和维修乙方应对瓦工承包工程提供一年的保修期。
在保修期内,如发生因乙方施工问题导致的质量问题,乙方应及时进行修复。
3.7 风险责任在瓦工承包工程进行期间,若发生因不可抗力因素导致的损失,乙方不承担相应的责任。
3.8 违约责任如一方违反本合同约定,应向对方支付违约金,金额为合同总价款的10%。
同时,违约方还应承担产生的一切损失和费用。
3.9 合同解除和终止本合同在情况下可被解除或终止:•双方协商一致解除合同;•一方严重违反合同约定,对方有权单方解除合同;•因不可抗力导致无法履行合同。
3.10 争议解决本合同的争议应通过友好协商方式解决。
若协商未能达成一致,可提交相关争议至所在地法院进行诉讼解决。
瓦工工程承包合同书
工程承包合同书发包方:承包方:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合双方的实际情况以及当事人的权利和义务,为了保护合同当事人的合法权益,规范当事人之间的组织和行为,本着平等自愿,互惠互利的原则,特签定如下合同,望双方共同遵守执行。
一、工程概况:、工程名称:巴彦淖尔市人力资源和社会保障综合服务中心、工程地点:临河区西区光明街北乌兰布和路东、结构形式:框架、承包工种:瓦工、承包方式:轻包二、承包范围:、本工程的梁、板、柱、剪力墙、楼梯、门窗洞口过梁及构造柱、地沟盖板、墙体板带、地下室设备基础等混凝土浇筑。
、二次结构砼模板浇筑、墙体浇筑. 地面砖、墙砖的铺设。
通风管道立设、内外墙体抹灰、顶棚抹灰,屋面工程及女儿墙的砌筑与浇筑,散水及室外台阶工程及施工图纸所包括的其他内容。
、本工程的脚手架板带混凝土及临时设施混凝土的砌筑与浇筑。
、龙门架与塔吊基础的砌筑与浇筑。
、楼内楼外(施工场地)的清扫和洒水养护。
、工程变更不增减承包款。
、施工过程中所有工机具的维修、临建费、机械作业人员工资及除塔吊和电梯外所有工具如: 配料(搅拌机、机、小铲车、小车、铁锹、灰斗、电缆线、振动棒、振动器、铁皮、储灰器、水箱、临时电表箱等)装修中包括一切所用的装修工具(如靠尺、铝合金杠、木抹等),都在承包范围内。
、施工场地内属于瓦工的小型维修,全部在临建费内,发包方不再另行付款。
三、承包价格:、承包费每平米_________________ 元,按建筑物的实际面积计算。
、本工程在承包范围内不另记杂工。
四、付款方式:第一次付款按完成以下工程量的支付,以后分为第三层、六层各付完成工程量的,主体封顶后付到完成工程量的,中间由于冬季停工后付到完成工程量的,二次结构及装修阶段按每月完成工程量拨付工人工资的,工程竣工后三个月内核定工程量如期保质竣工,除留保修金外全部付清。
五、工程进度:、承包方以发包方编制的施工进度表为准。
、承包方在施工中如没有按施工进度表完成,每延误一天罚款(_____ )丿元。
瓦工承包合同常用版(六篇)
瓦工承包合同常用版发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。
行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。
特制定以下条款(双方共同遵守):一、工程概况:1.工程名称:)2.工程地址:3.建筑面积:平方米(按图纸上平方计算)4.结构类型:框剪结构二、承包方式:承包方(乙方)对项目±0.00以上(标准层,不含首层架空层)瓦工劳务人工费总承包。
包安全文明、包措施费、包工期、包质量、包清场。
三、承包范围:_____本工程承包范围为瓦工的施工内容,具体详见施工图纸及报价清单;2.如有项目补充,请在报价清单中列明并报价。
3.内外墙面批荡(含保温砂浆面的保护层),局部的地面及天花批荡(如管井室、楼梯间等),内外墙砖砌筑,外墙砖铺贴,等图纸要求的瓦工部分,如有零星工程则综合考虑在报价内。
4.建筑部分的二次结构部分:门窗过梁,门窗洞边预制砼块,窗台压顶,构造柱,砌体内圈梁,厨卫管道围挡,填卫生间沉池陶粒、真空垃圾管道轻质混凝土填堵(或陶粒),烟道、真空垃圾管及水电等其他专业单位预留洞口封堵(不含水电管井等大面积的封堵)等含在建筑部分的二次结构(具体详见“建筑部分二次结构明细表”)。
四、承包单价(详见报价清单):本项目工程瓦工承包(清包工)单价按元/㎡(按投影面积计算,除屋面工程外)以承包范围的内容包干施工,本单价包含人工费、机具费等。
五、施工技术要求1.乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
2.第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
3.详见图纸及《技术要求》,特别需注意并严格按设计要求施工的:(1)单价中包含为各专业单位结构预留小面积的孔洞的一次封堵、其他专业单位打凿并封堵后进行修复处理、门洞边由专业单位塞缝后做平齐处理(包括烟道预留洞的封堵),墙面线槽底盒的一次性挂网和修补处理,以上各处理方法严格按照设计要求施工;(2)外墙贴砖的分隔缝采用黑色耐候胶填缝,宽度为25mm;(3)外墙面砖采用2_____4厚外墙专用粘砖剂满粘粘贴及外墙砖缝的填缝剂施工;(4)按设计要求需做挂网处理的,应严格按要求施工;(5)砖墙拉结筋的植筋安装;(6)门头过梁的制作安装;(7)预留空调套管(PVC套管预留在砖墙上);(8)外墙结构木工留下的穿墙螺杆孔洞需填补,具体做法:先将原有塑料套管用冲击钻打烂清理,然后用高强砂浆填补,详见《技术要求》(9)其他要求请按图纸及所附的《技术要求》施工,如图纸与《技术要求》有不同,则应及时提出并请设计解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
瓦工工程承包合同书
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
发包方:
承包方:
根据〈〈中华人民共和国合同法》的有关规定,结合双方的实际情况以及当事人的权利和义务,为了保护合同当事人的合法权益,规范当事人之间的组织和行为,本着平等白愿,互惠互利的原则,特签定如下合同,望双方共同遵守执行。
—、工程概况:
1、工程名称:巴彦淖尔市人力资源和社会保障综合服务中心
2、工程地点:临河区西区光明街北乌兰布和路东
3、结构形式:框架
4、承包工种:瓦工
5、承包方式:轻包
二、承包范围:
1、本工程的梁、板、柱、剪力墙、楼梯、门窗洞口过梁及构造柱、地沟盖板、墙体板带、地下室设备基础等混凝土浇筑。
2、二次结构碌模板浇筑、墙体浇筑.地面砖、墙砖的铺设。
通风管道立设、内外墙体抹灰、顶棚抹灰,屋面工程及女儿墙的砌筑与浇筑,散水及室外台阶工程及施工图纸所包括的其他内容。
3、本工程的脚手架板带混凝土及临时设施混凝土的砌筑与浇筑。
4、龙门架与塔吊基础的砌筑与浇筑。
5、楼内楼外(施工场地)的清扫和洒水养护。
6、工程变更不增减承包款。
7、施工过程中所有工机具的维修。
8、临建费、机械作业人员工资及除塔吊和电梯外所有工具如:(搅拌机、配料机、小铲车、小车、铁锹、灰斗、电缆线、振动棒、振动器、铁皮、储灰器、水箱、临时电表箱等)装修中包括一切所用的装修工具(如靠尺、铝合金杠、木抹
等),都在承包范围内。
9、施工场地内属于瓦工的小型维修,全部在临建费内,发包方不再另行付款。
三、承包价格:
1、承包费每平米元,按建筑物的实际面积计算。
2、本工程在承包范围内不另记杂工。
四、付款方式:
第一次付款按完成0.00以下工程量的70灿付,以后分为第三层、六层
各付完成工程量的70%主体封顶后付到完成工程量的70%中间由于冬季停工后付到完成工程量的70%二次结构及装修阶段按每月完成工程量拨付工人工资的70%工程竣工后三个月内核定工程量如期保质竣工,除留5嗾修金外全部付清。
五、工程进度:
1、承包方以发包方编制的施工进度表为准。
2、承包方在施工中如没有按施工进度表完成,每延误一天罚款()
元。
3、因白然条件不能正常施工,工期顺延。
4、承包方在施工过程中无故停工2天以上的,发包方有权解除合同并将
承包方清除出场,工程结算以完成工程量的70履付。
六、工程安全:
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业检查,依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,
消除事故的隐患。
在施工前承包人必须和所雇佣的劳动者签订劳动合同、
工伤保险、医疗保险以及办理人身意外伤害保险等,办理这些手续所产生的费用由承包方出。
由于施工班组安全措施不力,在施工中没有办理以上合同,玩忽职守,不重视工程安全因素,工作失职,不按照施工工序进行安全施工,所发
生的一切轻伤、重伤、残废及死亡等现象,所发生的一切费用和责任全部由承包人承担。
七、工程质量及文明施工:
本工程必须得到优良工程和白治区级文明工地,各班组相互配合,服从项目部指挥和调动,否则项目部有权做出终止合同的权利;并按施工班组承包完成工程量的70吩次性支付;各施工班组必须文明施工,场地每天保持干净、整洁、湿润。
八、发包方的权利与义务:
1、发包方给承包方提供水泥、砂子、石子、砌块、架板、钢管、扣件及
垂直运输工具。
2、发包方对承包方进行技术交底,以书面的方式发放给承包方。
3、发包方在施工过程中如有变更及时发放给承包方。
4、对承包方施工人员进行安全技术交底。
5、发包方有权对承包方行使质量、安全、进度成本等不符合要求的罚款
权。
6、发包方有权制止承包方违规施工。
九、承包方的权利与义务
1、承包方必须严格执行工地的一切规章制度
2、承包方在施工过程中服从发包方的管理,如不服从管理情形恶劣的发
包方有权解除合同并按承包方完成工程量的70%吉算。
3、承包方严格按照发包方的施工方案施工,如没有按照施工方案施工,
由此造成损失的承包方承担所造成损失的全部责任。
4、承包方严格按照安全文明施工要求施工,达不到安全文明施工要求罚
款兀,。
5、对所提供的材料应堆放整齐,不得浪费。
如发现材料随意堆放,发现
一次罚款元。
如发现浪费材料或因工作失职造成返工、不按图纸施工,除赔偿给发包方造成的损失外,每发现一次罚款元。
6、承包方有权要求发包方按时兑现工程款。
十、保修:瓦工的保修期为壹年,保修金押总承包工程款的5%在保修范围内发生的人工费用、材料费、赔偿费等,全部由承包人承担,保修期满全部付清承包款。
十一、本合同一式参份,发包方两份,承包方一份,一经签字受法律保护,同时承担相应的法律责任。
十二、承包款付清后,本合同终止。
发包方:
承包方:
年月日。