1-旋挖钻孔灌注桩专项施工分包合同模板--(范文)
钻孔灌注桩施工合同范本5篇
钻孔灌注桩施工合同范本5篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是小编整理的钻孔灌注桩施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!钻孔灌注桩施工合同范本(1)甲方： (身份证号： )乙方：乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。
双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定，本着平等、自愿、公开、诚信的原则，签订如下协议：一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式1、工程承包范围：露天开采爆破的钻孔。
2、工程承包内容：甲方负责布孔、钻孔等工作。
3、承包方式：乙方负责勘察指定爆破作业场地，孔网设计，提供水、电等必要实施，其它如钻孔的机械设备，技术人员，燃油费等均由甲方负责。
4、合同价：直径∮90规格钻孔，包干价18元/米，以工程量实际发生量为结算依据含税结算。
(每米壹拾捌元整)5、付款方式：工程款预计为元。
每次钻孔后由乙方派人进行验收，合格后双方签字予以确认，月底累计按合同价计算进行结算。
二、合同期限1、合同期限从2015年月日起至2015年月日止。
2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。
(1)业主认可的工期延误;(2)乙方原因造成的工期延误。
3、甲方每天根据乙方施工进度安排，向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划，并按计划进行施工。
三、甲乙双方责任(一)甲方的主要职责1、甲方不得将工程转包或承包给他人，否则乙方有权无条件终止本合同，并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后，按时组织人员进场，且必须保持人员情绪稳定，保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务，服从乙方的统筹安排，统一调动。
3、必须服从乙方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。
且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责，乙方不负担任何责任。
钻孔桩灌注桩施工合同3篇
钻孔桩灌注桩施工合同3篇篇1钻孔桩灌注桩施工合同甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）联系地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）联系地址：__________法定代表人：__________电话：__________鉴于甲方拟委托乙方进行钻孔桩灌注桩工程项目，并达成以下合同：一、项目基本信息1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程科目：__________二、项目工程量1. 总投资额：__________（大写）2. 项目工程量及计量单位：__________三、合同价款1. 总价款：__________元2. 价款构成及支付方式：__________四、工程进度1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程分阶段工期及进度要求：__________五、施工质量标准1. 工程质量标准：__________2. 质量检验机构：__________3. 质量验收标准：__________六、材料及设备质量1. 原材料及设备来源：__________2. 材料及设备验收标准：__________3. 设备检修保养标准：__________七、现场管理要求1. 现场安全管理要求：__________2. 工程环保要求：__________3. 现场卫生标准：__________八、合同变更与解除1. 合同变更：应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同解除：因不可抗力等原因，需要解除合同的，应提前15日书面通知对方。
九、不可抗力及争议解决1. 不可抗力：不可抗力情况下，双方互相免责。
2. 争议解决：双方协商一致，协商不成通过仲裁解决。
十、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
钻孔灌注桩工程承包合同6篇
钻孔灌注桩工程承包合同6篇篇1钻孔灌注桩工程承包合同甲方：（委托方名称、地址、法定代表人）乙方：（承包方名称、地址、法定代表人）鉴于甲方拟对XXX项目进行钻孔灌注桩工程，为保证工程质量和进度，双方经友好协商，就本工程所需的合同工作达成如下协议，以资确认：一、项目基本情况1.1 项目名称：XXX工程1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目规模：（工程面积、高度、层数等）1.4 项目工期：自合同签订之日起，至竣工验收合格为止。
1.5 项目费用：根据工程量确定，约定总价XXX万元（人民币）。
1.6 工程内容：本合同工程主要包括XXX项钻孔灌注桩工程。
二、材料及设备2.1 乙方应按照甲方要求选用符合国家标准的优质材料和设备，并提供相应的产品合格证明。
2.2 若材料及设备出现质量问题或者不符合要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的所有费用。
三、施工规范3.1 乙方应按照相关规定和标准，进行合格的施工操作，确保施工质量和安全。
3.2 乙方负责组织施工人员，及时调度工程进度，并保证按照合同约定完成工程任务。
3.3 乙方应加强施工现场管理，保持施工场地秩序井然，确保施工安全。
四、工程质量4.1 乙方应保证施工质量符合国家相关规定和标准，确保工程验收合格。
4.2 如发现施工质量问题，乙方应及时整改，直至符合要求为止。
五、结算及支付方式5.1 工程结算以实际工程量为准，按照合同约定进行结算。
5.2 甲方应按照工程进度及质量，按阶段进行支付，并支付合同约定的工程款。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。
6.2 如因甲方原因导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应违约责任。
七、合同解除7.1 若因不可抗力等原因，使得工程无法继续，双方可协商解除合同。
7.2 合同解除后，双方应依法履行相应责任。
八、其他事宜8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
钻孔灌注桩劳务分包合同4篇
钻孔灌注桩劳务分包合同4篇篇1钻孔灌注桩是一种常用的地基处理工程，在建筑工程中起着至关重要的作用。
而钻孔灌注桩的施工过程中，劳务分包是一种常见的合作方式。
劳务分包合同是保障劳务分包双方权益的重要法律文件，本文将对钻孔灌注桩劳务分包合同进行详细介绍。
一、合同名称本合同名称为《钻孔灌注桩劳务分包合同》，以下简称“本合同”。
二、合同双方甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：三、合同内容1. 本合同的签订标志着甲方将钻孔灌注桩工程的劳务任务委托给乙方承担。
2. 本合同的工程范围为__________，主要包括钻孔、桩基浇筑、钢筋绑扎等工作。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准及规定。
4. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并提供必要的技术支持和协助。
6. 本合同一经签署即生效，双方均不得擅自撤回或修改，如确需修改，应协商一致并书面确认。
7. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。
四、合同附件1. 合同附件包括项目施工图纸、技术规范、工程进度计划等文件。
2. 合同附件为本合同不可分割的组成部分，对双方具有约束力。
五、合同解除1. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，解除合同的一方应提前书面通知对方，并承担相应的法律责任。
2. 如乙方违反合同约定且无法纠正的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上即是对钻孔灌注桩劳务分包合同的详细介绍，合同是保障双方权益的重要法律文件，双方在签署合同时应慎重考虑，确保合同内容明确、合法有效。
旋挖钻机施工合同书（3篇）
旋挖钻机施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方就本建设工程事项协商一致，签订如下协议条款，以资共同遵守。
一、工程概况：1、工程地点：2、要求。
二、承包方式及范围：甲方将本工程的旋挖桩以包工不包料的形式包给乙方。
分包范围包括旋挖桩成孔，钢筋笼制件，提供灌注混泥土工人二人以上。
混凝土材料、施工员及施工质量由甲方负责。
乙方提供三一S280R旋挖钻机一）。
三、施工工期开工日期：____年元月____日，完工日期____年____月四、工程造价、计算、付款方式及验收方式1、工程量计算方式：本工程旋挖桩的桩径按设计桩径，桩长从设计标高以下混泥土面至桩底的实际高度为计价长度，单位为米。
2、旋挖桩成孔灌注单价：本工程桩包工不包料，按米计算：（1）、钻土层为538元/米计算;（2）、如若超出设计孔深度或打孔至微风化整板岩层时按元/米计算。
此单价含税（如遇夹层甲方解决参考地堪报告结合实际情况现场签证）。
因雨天或机器故障原因造成乙方不能施工，停机、停工费用由乙方承担，工期顺延。
3、付款方式：（一）.场运费;（三）.乙方完成到最后一根桩孔时，乙方提交本工程已签字结算书，甲乙双方审核完的结算书在10个工作日内一次性支付已完成全部工程款。
4、工程桩孔验收甲方按乙方每天完成桩孔的量签字验收，工程全部完成在10天内给工程总量结算单，超10天不开结算单按乙方每天签字的工程量为准，视为结算总单。
五、双方责任A、甲方责任：（一）负责处理施工报建，临时场地、占用道路等报批手续及费用。
进机前三天完成“三通一平”（路通、水通、电通）并满足乙方施工机械运输进出使用的施工便道，提供满足施工需要的水电。
甲方挖机负责场地的平整工作，确保乙方机械正常施工。
同时向乙方提供图纸一套，准确的地质勘查报告一份，且必须保证提供的地质勘查报告与乙方钻孔过程所遇岩层情况相符，如有很大差异或根本不同，则乙方设备有权退出施工，甲方需支付退场费，并一次结清已经完成总工程款给乙方。
灌注桩 分包合同3篇
灌注桩分包合同3篇篇1《灌注桩分包合同》一、合同双方甲方：承包方（以下简称"承包方"）乙方：分包方（以下简称"分包方"）二、合同名称本合同为灌注桩分包合同，乙方承诺按照甲方的要求完成相关工作。
三、合同内容1. 工程内容：乙方将根据甲方提供的设计图纸和要求，开展灌注桩相关的施工工作，包括但不限于桩基础的设备和材料提供，施工过程的监督和质量控制等。
2. 施工期限：乙方应当在合同约定的时间内完成相关工程，如有延期的情况需提前向甲方报备并取得同意。
3. 施工质量：乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求，如有质量问题需及时进行整改。
4. 施工安全：乙方在施工过程中应做好安全保障工作，防止事故的发生，如有安全隐患需立即处理。
5. 合同报酬：根据合同约定，乙方完成工程后可获得相应的报酬，如有额外工作需要乙方协助完成，报酬另行协商。
6. 合同变更：如有合同内容需要变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 合同解除：若双方无法达成一致，可协商解除合同，解除后需处理好未完成工程和相关责任。
四、合同执行本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。
甲方签字盖章：_______________ 日期：_______________乙方签字盖章：_______________ 日期：_______________五、其他事项1. 本合同为双方共同遵守的约定，任何一方不得擅自违反。
2. 本合同如有争议，可协商解决；若协商不成，需通过法律途径解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为《灌注桩分包合同》内容，希望双方能严格按照合同约定履行，共同完成相关工程。
篇2灌注桩分包合同是指由一家承包商与另一家承包商签订的合同，其中一方承包商将灌注桩施工任务分包给另一家承包商。
在建筑工程中，灌注桩是一种常见的基础工程技术，用于支撑建筑物的重量和保证建筑物的稳定性。
旋挖钻孔灌注桩分包工程施工工程合同范本
简阳市射洪坝第二初级中学项目工程项目旋挖钻孔灌注桩分包合同甲方：成都市第五建筑工程公司:乙方1 / 11简阳市射洪坝第二小学工程项目旋挖钻孔灌注桩分包合同甲方：成都市第五建筑工程公司乙方：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本分包合同，双方共同遵照执行。
第一条、工程概况工程名称：简阳市射洪坝第二小学工程工程地点：乙方单位概况：营业执照注册号、有效期：资质证书编号、有效期：安全生产许可证编号、有效期：增值税纳税人资格：（一般纳税人小规模纳税人）第二条、承包范围及承包方式、工程范围承包方式：综合包干价旋挖钻孔灌注桩工程（本工程所有所需部位）。
工程内容：提供简阳市射洪坝第二小学项目所有旋挖钻孔灌注桩工程的人工、机械、材料等，包含：旋挖成孔、桩芯砼灌注、钢筋笼制安、协助甲方完成桩基资料及提供型旋挖钻机一台、装载机一台、吊车一台，相应钻具、护筒、灌注导管、孔内渣（土）运至甲方指定地点（运距不超过米），不负责水电费、混凝土及检测费用。
以上单价为综合包干价，包括但不限于材料费、人工费、运输费、管理费、试验检测费、维修保护费、税金、利润等所有费用，乙方已充分考虑了市场、政策、人工等风险，不论任何因素，此为综合包干单价不作调整。
监理和乙方共建设单位、工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、本钢筋笼长度计量。
同确认的工程竣工结算条件：）分包范围内的工程全部完成，并经甲方、监理单位、建设单位验收合格；（1）工程竣工后，乙方应向甲方单位提供本分包的全部技术、质量、管理资料的竣工资2（料，并且所提供的资料必须符合质监站标准的竣工资料，否则不予结算。
甲方进行审日内提交结算报告及完整的结算资料，工程竣工结算条件满足后，乙方在核，分包工程结算必须经过甲方项目经理签字和甲方管理部门签审盖章后方才有效。
灌注桩 分包合同4篇
灌注桩分包合同4篇篇1灌注桩分包合同一、分包方名称：二、建设工程名称：《XXX项目》灌注桩分包合同三、工程地点：XXX市四、总包方名称：五、工程概况：XXX项目灌注桩施工范围包括XXX个灌注桩，其中包括直径XXX米，深度XXX米的XXX根灌注桩。
六、分包内容：1. 分包方应按照总包方的要求，根据设计要求和施工图纸，合理安排生产和施工，保证在规定的工期内完成灌注桩施工任务。
2. 分包方应选择具备相应资质和经验的技术人员进行现场管理和监督，并配备必要的施工设备和工具，确保施工进度和质量。
3. 分包方应做好施工现场的安全防护措施，保障工人的人身安全，遵守相关的安全生产规定。
4. 分包方应保证灌注桩的质量符合设计要求和标准，确保灌注桩的承载力和稳定性。
5. 分包方应及时上报施工进度和质量问题，配合总包方进行验收和检验工作。
七、付款方式：1. 总包方按照施工进度和完成情况向分包方支付分包款。
2. 分包方应提供相应的发票和结算资料，确保资金的合法性和清晰性。
3. 如有工程变更或增项工程，总包方与分包方协商确定相应的费用调整。
八、违约责任：1. 若分包方未按照合同要求完成工程施工任务，或者工程质量不符合要求，总包方有权要求分包方承担相应的赔偿责任。
2. 若分包方存在违反安全规定、违法操作等行为，总包方有权立即终止合同，并要求分包方承担相应的法律责任。
九、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成验收之日止。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
分包方（盖章）：日期：总包方（盖章）：日期：以上为《XXX项目》灌注桩分包合同的内容，双方应遵守合同约定，共同保障工程的顺利进行和质量保证。
祝工程顺利完成！篇2灌注桩分包合同是指在建筑工程中，主承包商与灌注桩施工单位之间签订的具有法律约束力的协议。
在建筑工程中，灌注桩是一种常见的基础施工方式，用于支撑大型建筑物或桥梁的承重结构。
灌注桩分包合同一般包括工程内容、工期、质量要求、费用结算等方面的条款，是规范合作关系的重要文书。
钻孔灌注桩劳务分包合同
钻孔灌注桩劳务分包合同篇一：钻孔灌注桩分包合同温岭市城市新区星光路二号桥工程钻孔灌注桩和搅拌桩施工内部协议甲方：台州欣芝建设有限公司乙方：姓名：身份证：地址：甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，就温岭市城市新区星光路二号桥工程钻孔灌注桩和搅拌桩内部施工达成如下协议条款：一．工程名称：温岭市城市新区星光路二号桥工程二．工程地点：温岭市城市新区（原东湖工业区）三．承包范围：灌注桩和搅拌桩（包机械和人工，混凝土和钢筋由甲方提供）四．承包方式：本合同灌注桩和搅拌桩采用综合固定单价承包。
合同签订后单价不再调整。
综合单价为：直径米灌注桩 110 元人民币/每米，直径米灌注桩100 元人民币/每米，直径米搅拌桩元人民币/每米。
上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩和搅拌桩范围内的全部工作内容。
五．材料，机械，水电，人员，设备及进度1.材料：灌注桩甲方只承担混凝土、钢筋笼和施工用电。
搅拌桩甲方只承担水泥和施工用电。
材料损耗为：水下混凝土灌注和搅拌桩水泥损耗按3%考虑。
对超出3%规定以外的，甲方按照材料实际价格在乙方在工程款中扣除。
2.乙方承担除甲方供应材料外的膨润土，导管，漏斗，场内电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝等一切与生产生活相关的零星材料费用。
2.水电：甲方提供施工用电的主干线和配电箱，配电箱顺桥位方向每80-100米一个。
配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。
施工电费由甲方承担。
施工用水由甲方提供水井，抽水设备由乙方承担。
4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机和普通工人。
全部桥梁灌注桩施工要求从进场之日起 45天内完工。
全部搅拌桩施工从进场之日起55天内完工。
如因到场设备和人员不足而造成的没有完成任务，对乙方处以每天壹仟人民币的罚款。
情况严重的，甲方可以要求乙方退场，余款做罚金处理。
乙方自行承担临时住房和煤炉，燃煤，电饭煲以及食宿等生活费用。
六．工程质量1.乙方必须按照设计文件，施工图纸，国家及交通部现行的有关技术标准，规范及业主，监理，项目部的技术交底进行施工。
旋挖钻灌注桩施工合同范本
旋挖钻灌注桩施工合同范本
甲方：（施工单位）
乙方：（被施工单位）
根据双方自愿，就乙方位于（施工地址）的工程项目进行旋挖钻灌注桩施工，现达成以下
合同：
一、项目内容
1.1 甲方将负责在（施工地址）施工区域内进行旋挖钻灌注桩施工，包括但不限于设计、
施工、监测等工作内容。
1.2 乙方将提供施工现场必要的基础设施和条件，保证施工的顺利进行。
二、工程进度
2.1 双方约定工程的开工时间为（日期），期限为（天/月），具体工期需根据实际情况协
商确定。
2.2 甲方应按照合同约定的工期完成工程，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协
商处理方式。
三、工程质量
3.1 甲方应按照相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合国家相关标准。
3.2 乙方有权对施工过程进行监督和检查，发现质量问题及时要求甲方进行整改。
四、施工费用
4.1 工程总价为（金额），在工程完工后乙方应按照进度支付工程款。
4.2 如因乙方原因导致施工费用增加，增加部分费用由乙方承担。
五、保证和责任
5.1 双方应各自履行合同约定的责任，确保工程顺利进行。
5.2 如因一方原因导致合同无法履行，另一方有权追究其法律责任。
六、合同解决方式
6.1 若因合同履行发生争议，双方应协商解决，如协商不成可向相关部门申请调解或仲裁。
七、合同生效
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，具体事宜由双方协商确定后签署。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日。
旋挖桩施工合同范文（3篇）
旋挖桩施工合同范文发包单位：（以下简称为发包人）分包单位：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一致，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。
一、工程名称：旋挖桩部份.二、工程地址：三、承包方式、承包内容、工期、质量、安全;1、承包方式：劳务分包（包工不包主料），按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。
2、承包内容：承包人承担旋挖桩基作业。
根据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装（不含材料费）、钢筋笼制作安装（不含材料费）、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容（不含砼）。
3、工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定4、工程质量：严格按发包人提供的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。
四、结算及付款方式：1、价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;1）、≤1.1m桩径：实际收方深度米的单价按元/米计算;2）、≥1.2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元/立方米计算。
2、价款内容：本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、辅助材料费;法律法规（含地方法规）规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具使用费;基本安全措施费;安全文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。
备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“直接工程费（人工费、机械费及合同约定辅料费）、间接费、管理费用、一切措施费、质量安全管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等所有费用。
旋挖灌注桩施工合同范本（通用10篇）
旋挖灌注桩施工合同旋挖灌注桩施工合同范本（通用10篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的旋挖灌注桩施工合同范本（通用10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
旋挖灌注桩施工合同1发包方(以下简称甲方)：委托代理人(姓名)：单位：住所地址：联系电话：承包方(以下简称乙方)：委托代理人：联系电话：工程设计人：联系电话：施工负责人：联系电话：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1 工程地点2 工程内容及做法(见报价单)3 工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(见报价单);(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1 工程期限天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
2 合同价款：本合同工程造价(人民币)金额大写(装修工程造价以报价单为准)第二条甲方工作1 开工前天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不容易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;2 提供施工期间的水源、电源;3 负责协调邻里与施工队之间的关系;4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作;6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
第三条乙方工作1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
钻孔灌注桩施工分包合同范本
发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围及内容：除主要原材料外钻孔灌注桩的全部工序。
承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的1‰计算，按天累计。
2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：a．因不可抗力的影响；b．重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；c．非乙方原因的停电、停水造成停工的时间连续12小时以上。
d．业主原因的工期调整。
2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
2.6 发生不可抗力的费用承担：2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。
第三条工程质量3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
确保工程质量为合格。
3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为质量修复的全部费用3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
灌注桩 分包合同5篇
灌注桩分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方工程项目的灌注桩施工分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：灌注桩施工，包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、承包范围及方式1. 承包范围：本工程所有灌注桩的施工。
2. 承包方式：包工包料，乙方负责提供施工所需的机械设备和全部施工材料。
三、工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，罚款XXXX元。
四、质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保施工质量。
2. 施工过程中的各项验收，乙方必须配合甲方及有关部门进行。
3. 如因乙方施工质量问题导致返工或整改，乙方需承担全部责任。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该合同总价已包含工程全部内容，除变更外不再调整。
2. 支付方式：工程完工并经验收合格后，支付至合同总价的XX%；剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的全部材料和设备，并确保其质量符合要求。
2. 乙方提供的材料和设备，必须经过甲方验收合格后方可用于施工。
七、安全施工1. 乙方必须按照安全生产的相关规定，采取严格的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
八、违约责任1. 甲乙双方任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如有工期延误、质量问题等重大违约行为，违约方需支付违约金并承担相应法律责任。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
旋挖钻孔灌注桩管桩基础工程劳务分包合同
旋挖钻孔灌注桩管桩基础工程劳务分包合同发包单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基础工程施工协商一致，订立本合同。
第一条、工程承包范围：项目旋挖钻孔灌注桩施工，PHC静压桩施工。
第二条、工程地点：第三条、工程内容：本工程范围内的桩基工程（桩径0.6m，入中风化岩0.25m，PHC静压桩）包括测量、放线、下护筒、成孔、造浆、下笼、二次清孔、砼灌注、钢筋制作。
第四条、工程造价1、工程桩按140元/m计算。
PHC静压桩15.5元/m(施工费)，工程量计算方式：实际有效桩长+1m空桩长计算。
此单价不含水电费，税金。
2、钢筋制安，根据钢筋隐蔽验收记录尺寸按吨计算、综合单价400元/吨（含电焊条、场地内钢筋搬运、钢筋笼吊装费、机械费等辅助材料）。
3、混凝土甲方按;有效桩长加一米超灌乘以1.25系数供应，超用混凝土量的费用甲方按进货价从乙方工程款中扣除。
钢筋：甲方按设计图纸计算量+1.03额损耗提供到现场.乙方超用按进货价从乙方工程款中扣除，乙方钢筋结余量按进货价由甲，乙双方平分。
4、遇有溶洞桩、夹层桩，施工价格，超方等事宜双方另行协商。
第五条、施工工期：1、经双方协定，工期暂定为2.5个月，从乙方机械进场正式开工计算工期。
2、遇有下列情况之一，可考虑工期延长。
（1）、因不可抗力影响（连续阴雨天气及洪灾等）（2）、重大的设计变更，修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行。
（3）、甲方原因的工期调整3、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划尽一切可能保证工期。
第六条、工程款支付方式：工程桩开工15天后，预付柴油款50万元，开工一个月后再付柴油款100万。
桩基施工结束退场前付至80%，桩基检测合格后付至100%。
第七条、工程质量乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程联系单、施工工艺及规范要求进行施工，严格执行桩基操作规程。
旋挖钻孔灌注桩施工分包合同
旋挖钻孔灌注桩施工分包合同甲方【甲方名称】乙方【乙方名称】简介本合同范围是旋挖钻孔灌注桩的施工分包合同，该合同的执行与履行应符合相应的法律法规和标准，依据相关的技术规范与标准进行操作。
工程范围1.地勘防护范围内的施工；2.分包单位需要保证在工程规定周期内完成预定任务；3.整个工程在分包单位签订合同后开始启动；4.本合同涉及到的分包单位的价格是根据招标的结果而定的。
工程质量1.分包单位需要保证在有效时间范围内完成工程，并且保证其所施工完成的工程质量达到规定标准；2.分包单位完成的工程应符合相应的设计要求以及其它的相关规定；3.分包单位在图纸和合约上标明且承诺的工程质量应得到预定的执行；工程量与报酬1.分包单位需要根据规定的工程范围按照要求的价格进行施工，报价确定后不能再变更；2.在工程施工中，分包单位不得擅自削减相关质量；3.如有违反该协议的情况，应依据发生的违规程度，该分包单位的违规行为所产生的费用由该分包单位承担。
工程时间1.工程规定时间是从分包单位和甲方签订合同之日起开始计算，包括中间验收的时间；2.分包单位需要严格执行工程规定时间，确保按照规定时间进行完整的施工操作。
违约责任1.如果分包单位未能按时完成承诺的工作的责任，应向甲方支付罚款或违约金，具体金额由甲方以先前的价格为准去计算；2.如果因分包单位造成的损害严重影响工程后期的建造，乙方应承担相应的严重责任；3.如不履行协议，需要提前通知甲方，提前终止合同需要得到甲方的同意。
合同生效本协议自双方签字并盖章后生效，并执行规定的时间计算。
本合同不可更改，如果需要变更，需要经过双方商议，而且必须在书面指令中达成一致。
合同纠纷解决方式双方在履行本协议中产生的争议及纠纷，应协商解决。
协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
法律效力本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自签署之日起生效，并具有法律效力。
签字盖章甲方负责人签字及盖章：日期：乙方负责人签字及盖章：日期：。
旋挖桩承包合同书（精选3篇）
旋挖桩承包合同书（精选3篇）旋挖桩承包书篇1甲方：乙方：甲方委托乙方承建㎜的旋挖钻孔灌注桩施工，根据国家及《建筑工程质量管理条例》、《建筑桩基技术规范》及其它相关法律、法规，本着自愿平等、协商一致、等价有偿的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下条款，供双方共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：重庆西永综合保税区消防站工程二、工程地点：重庆市沙坪坝区第二条乙方承包施工内容一、严格按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收相关规范负责钻孔、清孔、钢筋笼安装、声波检测管安装、渣土转运及孔内混凝土灌注。
(确保声测管不堵塞如有负责清通)二、承包方式：包质量、包工期、包安全。
第三条工程价款一、综合包干单价：桩径大于或等于1米时按270元/3计价，桩径小于1米时按270元/计价。
以上单价包含人工、机械、辅料、管理费、钻孔、清孔、岩芯取样、钢筋笼安装、渣土转运、声波检测管安装、孔内混凝土灌注及文明施工等一切费用。
设备进出场费另计7000元。
二、工程量以图纸设计桩径计算，工程量以甲乙双方现场代表按实收方签字确认为准。
三、付款方式：桩基工程完工后付总工程造价的60%，余款待检测验收合格办理工程结算后个月内付清。
第四条工期一、本合同日历工期20天。
甲方必须保证原材料钢筋、商砼及时到位。
二、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。
三、如下列情况，工期作相应顺延。
1、甲方在合同开工日期前二天，不能交出施工场地。
2、明确由甲方供应的材料，未按时提供进场者。
3、设计变更，设计与本合同不符而增加工程量者。
4、不可抗力。
第五条双方责任一、甲方责任1、甲方提供乙方施工工人及管理人员的住宿条件。
2、提供钻孔平面设计图、轴线、标高，桩位、及竣工资料的整理等(乙方负责桩位、桩号的草图)。
3、确保“三通一平”，水、电接至施工现场50米以内。
4、派专职人员配合乙方施工，并对乙方施工进行质量监督、检查、验收。
5、场内泥浆排水主沟由甲方开挖，施工中流通由乙方派专人负责排放至甲方指定地点。
旋挖桩专业分包合同范本
***工程旋挖钻孔灌注桩劳务分包合同甲方（总包单位）：***（以下简称甲方）乙方（分包单位）：*** （***）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就该建设工程施工作业合作事项协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：***2、工程地点：***3、工程承包范围及内容： ***工程施工设计图及变更图范围内甲方指定的旋挖钻孔灌注桩施工。
包括：配合拆除和恢复施工中的围挡、设备进场、安装、施工、操作，采用SR260入岩旋挖钻机成孔、锁口、抽排（灌）水或泥浆、出渣距坑槽口1米以外，10米以内和集中堆码、安装护筒、塌孔处理、桩基岩芯取样试验、直至成孔验收后桩基混凝土封底、清理、缺陷修复、吊车下钢筋笼入孔就位、安料斗、布导管、砼振捣及浇注等。
因场地管线、自然灾害等客观原因造成乙方设备不能施工的桩基不在合同范围内。
二、资质情况1、资质证书号码：2、发证机关：3、资质专业及等级：4、复审时间及有效期：三、合同价款的确定1、暂估合同总价：伍佰万元整(小写：￥5000,000.00)，结算时以计量原则，实际完成经项目部确认的合格工程量及合同综合单价计算。
2、合同单价：见附件《***工程旋挖钻孔桩劳务分包工程单价表》，此单价为固定综合价。
该综合单价包括完成该项工作所需的人工费、施工耗材及周材费、机械费（含SR260旋挖钻机、吊车及油费）、进出场费、施工措施费，生活临设费、生活水电费、安全文明施工费、安保费、保险、管理费、利润、税金（营业税及附加3.3%以及管理及个税3.0%），以及由于政策因素和人工、材料等物价上涨因素引起的风险费用等一切可见及不可见费用，但未含现场施工生产水电费及挖机费。
3、工程量以甲方确定的施工范围及施工要求，根据实际施工工程量计算，且原则上不得超过最终审计机关审计结算工程量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
旋挖钻孔灌注桩专项施工分包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规和茂名市有关规定及管理办法，按照平等、自愿、公平、诚信的原则，通过双方协商，甲方将基础灌注桩工程劳务分包给乙方，为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，特签定本劳务合同，双方共同遵照执行。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、质量标准：钻孔桩基础的施工，施工验收按设计及验收规范
要求。
第二条承包范围
清包工，根据设计要求，对桩基施工技术、质量、安全要求进行施工，具体包含：旋挖机钻孔桩成孔并制作和安装钢筋笼以及桩身砼的浇灌。
第三条合同价款、结算办法
1、合同单价：按桩身的孔径和深度，800、1000、1200、1400孔桩长单价为人民币元（大写：元每米）结算。
2、综合单价包含：人工费、机械费、燃油费、钢筋笼制作安装费、桩芯砼浇注。
乙方钻机成孔产生的渣土由甲方负责清场运走。
3、若钻孔过程中出现塌孔、溶洞、斜坡岩必须进行处理，甲方现场施工员签订实际工程量并负责处理措施及各种可能用到的材料，双方现场解决。
4、水电、钢材、混凝土、钻用黄泥（泥浆粉）、竣工技术资料费等由甲方承担；。
5、计量方式：从地面孔口到孔底实际长度为桩长，所有实际长度和孔径现场验收签名为准计算。
第四条付款方法：
1、按每月完成工程量的80%支付工程进度款，每月29日报量，经审核于次月5日前按上月完成量的80%支付进度款。
2、桩基工程完工办理完竣工决算，结算后7日内支付至结算总价款的90%；余下的10%经检测合格后7日内付清。
第五条甲方责任
1、甲方负责提供本工程的桩基础施工图（含桩基础钢筋图及涉及桩基础的变更文件）；提交本工程的勘察报告、基础设计详图（桩基部分）；钻孔桩放线定位；竣工技术资料由甲方负责。
2、开工前做好建筑红线内的场地清理平整，提供水、电到施工现场；钢材运送至钢筋制作场，混凝土至桩位现场，提供制作钢筋笼的场地和设施；务必及时提供合格的钢筋和商品砼。
3、负责提供临时设施供乙方全体施工人员免费使用。
4、组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好会审纪要。
5、负责渣土的外运，按时向乙方拨付分包工程款。
6、负责办理开工的一切手续。
7、负责档案归档立卷。
8、甲方对乙方在工程中进行监督与管理，共同维护双方利益和信誉。
9.如因甲方的材料（如砼，钢筋等）不合格造成的质量问题，所有损失由甲方承担。
第六条乙方责任
1、乙方必须保证安全施工，施工质量。
2、乙方配备施工管理人员，指导钻孔桩施工和安全文明施工工作，并作好施工记录。
3、服从甲方管理、监督、检查；负责编制旋挖桩的施工组织设计，组织旋挖钻机进场施工；负责桩的钻孔施工；按施工图、施工总说明，图纸交底会审纪要，设计变更通知单和现行的《施工及技术验收规范》进行施工。
作好自检工作，确保工程质量。
4、按施工安全范围的规定和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，凡在施工中若因乙方管理不善发生的安全和质量事故，由乙方负责，并立即书面报甲方备案；乙方进入现场做到文明施工，每道工序做到符合有关制度和国家法规。
5、钻机作业中做到机身平整、钻杆垂直。
严格按设计要求和
现行桩基技术规范施工，确保工程质量。
6、完成钻孔成型，做到随时成孔，随时报甲方现场监理人员验收，乙方好及时安装钢筋笼，浇砼。
7、随时观察和掌握成孔质量，出现异常情况应立即报告甲方相关人员，确保工程质量、进度。
8、乙方应做到对所属施工人员的提醒教育，不得做损害甲方利益、名誉事，更不得违法乱纪，若出现违法行为，由当事人自行承担，甲方不承担任何责任。
9.如因乙方原因造成施工质量不合格，乙方承担补桩人工费用。
第七条附则
1、如因甲方修改图纸或其他原因需要乙方停工累计超过3天的，甲方需支付乙方误工费，费用按乙方开支实际计算。
2、乙方如不遵守本合同条款，质量、进度或文明施工，按事实不能满足甲方要求，甲方有权清理乙方退场，并按已完成工程量的80%计算工程款，乙方并自动清场
3、本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，可向签订合同管辖所在地人民法院起诉。
4、本合同经双方代表签字并加盖手印后生效，至合同工程完工、交验、工程款支付完毕自动失效。
5、本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方委托代理人：乙方委托代理人：
年月日年月日。