勘察合同示范文本
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。
勘察单位合同模板
勘察单位合同模板合同编号：【】甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方：（勘察单位）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方希望委托乙方进行勘察工作，并且双方经友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行（以下简称“勘察工作”）项目的勘察工作，包括但不限于（具体项目名称、地点等）。
1.2 勘察工作内容详见勘察任务书。
二、勘察费用2.1 甲方应当按照双方约定的支付时间和方式支付相应的勘察费用。
2.2 勘察费用包含税费和其他相关费用，并且应当于合同生效之日起【X】天内支付完毕。
2.3 乙方应当在接到甲方支付的费用后立即着手进行勘察工作。
三、勘察工期3.1 乙方应当按照勘察任务书的要求完成勘察工作，并确保在约定的勘察工期内提交勘察报告。
3.2 如因不可抗力等原因导致勘察工期延期，双方应当友好协商，并签订书面延期协议。
四、勘察报告4.1 乙方完成勘察工作后，应当提交详细的勘察报告，包括勘察过程、勘察结果、建议等内容。
4.2 勘察报告应当符合相关法律法规要求，并由专业人员签字确认。
五、保密条款5.1 双方应当对勘察过程中所获取的相关信息和资料进行严格保密，不得向第三方透露。
5.2 在双方合作结束后，乙方不得擅自使用勘察报告中的内容进行其他商业活动。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
6.2 如一方多次违约，严重影响合作的，对方有权解除本合同。
七、解释权7.1 本合同的解释权归双方共有。
7.2 对于本合同项下未尽事宜的解释，双方应当友好协商，以诚实信用的原则进行解决。
八、附则8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：签订地点：签订地点：以上为《勘察单位合同》，甲、乙双方在签订之前应仔细阅读，每一页盖章确认。
建设工程勘察合同(示范文本)
建设工程勘察合同（示范文本）第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动，明确各方的权利和义务，保障工程质量和安全，依法合理分配风险，特制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察活动。
第三条本合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。
第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行，不得违反法律、法规和合同约定。
第五条本合同的各方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
第六条本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面：（一）对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究；（二）对建设工程的设计条件进行勘察；（三）对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察；（四）对建设工程的环境影响进行评估；（五）对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。
第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告，并按照合同约定的时间完成勘察任务。
第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算，不得擅自增加或减少费用。
第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。
第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力，确保勘察工作的质量和安全。
第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作，不得延误勘察进度。
第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作，不得擅自要求增加或减少费用。
第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的安全和顺利进行。
第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
勘察合同国家模板
勘察合同国家模板甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行勘察项目的勘察工作，双方在平等协商的基础上，达成以下协议：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察工作，具体项目范围和工作内容详见勘察任务书。
1.2 勘察工作地点为（工作地点）。
1.3 勘察工作时间为从（起始日期）至（结束日期）。
第二条勘察内容2.1 乙方应按照勘察任务书及相关技术标准要求，开展项目勘察工作，提供勘察报告和相关成果。
2.2 勘察内容应包括但不限于地质勘察、地形测量、地理信息收集等内容。
2.3 乙方应根据实际情况，合理调整勘察内容，并及时报告甲方。
第三条工作进度和质量监督3.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成勘察任务，如有延误需提前向甲方报备。
3.2 甲方有权要求对乙方所提交的勘察报告和成果进行审查，如发现问题，乙方应及时进行修正。
3.3 乙方应保证勘察工作的质量和准确性，如因乙方原因导致的勘察成果不准确，乙方应承担相应责任。
第四条报酬和支付方式4.1 甲方应按照合同约定的报酬标准向乙方支付勘察费用。
4.2 勘察费用包括勘察人员工资、勘察设备费用、勘察材料费用等，具体费用明细详见附件。
4.3 乙方应在勘察工作完成后向甲方提交相应的发票和结算单，甲方应在收到发票后15个工作日内进行支付。
第五条保密条款5.1 双方应对合同中涉及的商业机密和技术资料保密，未经对方书面同意不得向其他单位或个人透露。
5.2 在合同完成后，双方应归还对方提供的文件和资料，并删除相关电子资料。
第六条不可抗力及争议解决6.1 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时进行协商，协商不成的，可通过仲裁机构进行处理。
6.2 如在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向当地仲裁机构申请仲裁。
第七条其他约定7.1 合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
7.2 本合同正本一式两份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
勘察合同模板
勘察合同模板【勘察合同模板】甲方：（委托人全称或名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方全称或名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行勘察工作，乙方愿意按照甲方的要求承接该项工作，双方达成以下勘察合同：一、工作内容1.1 甲方要求乙方进行的勘察工作包括：（详细列举勘察项目、勘察范围、勘察任务的具体要求）1.2 具体工作任务和工作时间由双方另行协商确定，双方在协商过程中应该充分考虑勘察工作的实际情况和进度要求。
二、费用与支付方式2.1 勘察工作费用：（具体说明勘察工作费用的构成和标准，并注明使用的货币单位）2.2 乙方应当向甲方提供准确的费用明细和计算方法，并在签订合同时提前告知甲方。
2.3 甲方应按照双方约定的支付方式和进度支付勘察费用。
三、勘察成果3.1 乙方应在约定的时间范围内提交勘察成果报告，报告应包括但不限于以下内容：（详细列举勘察成果报告的主要内容和格式要求）3.2 如有需要，乙方还应根据甲方的要求提供相关的勘察资料和数据。
四、保密条款4.1 双方一致认可勘察过程中可能涉及的商业秘密和机密信息，双方应予以保密。
4.2 乙方不得在未获得甲方书面授权的情况下，向任何第三方透露与本合同有关的商业秘密和机密信息。
五、违约责任5.1 若因乙方原因导致勘察工作未按时完成或勘察成果报告质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
5.2 若因甲方原因导致勘察工作未按时启动或不能正常进行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提请当地仲裁机构或法院处理。
七、其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并自双方签署之日起生效。
7.2 双方在履行合同时，如有任何变更或补充，应按照双方协商一致的原则进行，并以书面形式作出补充协议。
7.3 本合同的效力、解释和执行应适用中华人民共和国相关法律法规。
详细勘察合同模板
详细勘察合同模板甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（勘察单位）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程勘察设计质量管理条例》和相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行特定项目的勘察工作，具体包括但不限于：项目概况调查、现场勘察、勘察报告编制等工作内容。
1.2 勘察内容由双方在签订本合同后进行详细商讨，并在勘察合同附件中具体约定。
二、勘察费用2.1 勘察费用总额为（具体金额）人民币，由甲方支付给乙方。
2.2 勘察费用的支付方式为：（一次性付清/分期支付/其他），具体支付时间和方式由双方协商确定。
2.3 如发生额外费用（如派工费、材料费等），甲方应事先知晓并与乙方商定支付方式。
三、勘察工期3.1 勘察工期自本合同签订之日起计算，具体勘察工期为（具体天数），须在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。
3.2 若勘察工期需延长，乙方应提前通知甲方，并经双方友好协商后确定新的勘察工期。
四、勘察报告及知识产权4.1 乙方应按时提交完整的勘察报告给甲方，确保勘察报告的准确性和完整性。
4.2 勘察报告的知识产权归属于乙方，未经甲方同意，不得泄露给第三方或用于其他用途。
4.3 如甲方需要使用勘察报告中的内容进行项目建设等工作，应提前征得乙方的书面同意，并支付相应的使用费用。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致勘察工作无法继续进行，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
5.2 如因甲方原因导致勘察工作无法正常进行，甲方应承担相应责任，如需终止合同，应支付乙方已经发生的费用。
六、保密条款6.1 双方应对勘察过程中所得到的信息、资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。
6.2 勘察报告及相关资料的保密期限为（具体期限），在此期限内，双方应严格遵守保密协议。
七、争议解决7.1 本合同项下产生的一切争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交（仲裁机构/人民法院）进行裁决。
勘察合同模板
勘察合同模板甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：乙方：（勘察单位）地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方拟委托乙方进行勘察工作，经双方协商一致，达成如下合同：一、项目名称甲方委托乙方进行的勘察项目为【项目名称】，项目地址为【项目地址】。
二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于测绘、采样、勘探、勘验等。
2. 乙方应当按照国家相关规定和标准，严格执行勘察设计工作，确保勘察成果的真实性和准确性。
3. 乙方应当按照甲方要求，按时完成勘察设计工作，并提交相应的成果报告。
三、勘察费用1. 甲方应当按照双方约定的费用标准，支付给乙方相应的勘察费用。
2. 勘察费用的支付方式为【支付方式】，支付时间为【支付时间】。
3. 如因勘察变更或其他原因导致费用发生变化，应当双方协商确定，并签订补充协议。
四、保密条款1. 双方应当在合同期限内和合同终止后，对涉及到的商业秘密和技术资料严格保密，不得擅自泄露给第三方。
2. 如因一方违反保密协议，给对方造成损失的，应当承担相应的法律责任。
五、条款变更1. 双方因工作需要，可随时通过书面形式对本合同条款进行修改，修改后的条款同样具有法律效力。
六、合同解除1. 双方协商一致，可随时通过书面形式解除本合同。
2. 如其中一方违反本合同规定，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
七、法律适用和争议解决1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 本合同履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当向相关司法机构申请解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为【合同期限】。
2. 本合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方（委托人）：_____________乙方（勘察单位）：_____________日期：_____________以上是根据双方协商一致制订的勘察合同，自双方签字盖章之日起生效。
勘察设计合同示范文本
勘察设计合同示范文本一、合同缔约方甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：乙方：（设计机构名称）地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同目的甲方委托乙方进行勘察设计工作，双方本着诚实守信、合作共赢的原则达成本合同。
三、工作内容1. 乙方根据甲方要求进行勘察设计工作，包括但不限于现场勘察、方案设计、施工图设计等。
2. 乙方应严格按照甲方的要求和相关法律法规进行工作，确保设计方案的质量和准确性。
3. 每个阶段完成后，乙方应及时向甲方提交设计成果，并根据甲方意见进行修改完善。
四、合同费用及支付方式1. 合同总费用为（具体金额），甲方应按照工作进度支付设计费用。
2. 设计费用支付方式为（具体方式），在甲方支付完成后，乙方方可继续进行下一阶段工作。
五、工作时间1. 乙方应在签订合同后（具体时间）内完成相关设计工作。
2. 如果因不可抗力等原因导致工作延期，双方可商议调整工作时间。
六、保密条款1. 双方应保护对方的商业秘密和设计资料，未经对方允许不得泄露。
2. 双方应在合同解除后继续遵守保密条款，保护双方的权益。
七、合同解除1. 如果乙方未按照合同要求履行工作，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 如果因甲方原因导致合同解除，乙方有权要求相应的补偿。
八、其他条款1. 本合同的修改需双方协商一致，并签署书面协议。
2. 本合同一式两份，双方各自持有一份，具有同等法律效力。
以上为《勘察设计合同示范文本》，双方应严格按照合同内容履行各自义务，共同维护合同的有效性和企业形象。
希望双方能够真诚合作，共同完成勘察设计工作，实现双赢局面。
地勘合同范本6篇
地勘合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行地质勘探工作，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：地质勘探、资源评价及其他相关服务工作。
二、工作范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行地质勘探工作，包括但不限于地质勘查、资源评价、编制报告等。
2. 乙方应根据甲方的具体需求，制定详细的工作计划，并在约定的时间内完成勘探工作。
3. 乙方应确保提供的数据真实、准确、完整，并对其承担法律责任。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的______%作为预付款。
（2）乙方完成勘探工作并提交初步成果报告后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。
四、履约期限和方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成勘探工作，并提交成果报告。
3. 乙方在履行合同过程中，应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露或擅自使用。
五、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则履行合同。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致勘探工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的额外费用。
六、争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
水利工程 勘察设计合同 示范文本
水利工程勘察设计合同示范文本一、合同双方。
甲方（委托方）：甲方是那个想要搞水利工程，但是自己没本事做勘察设计的一方。
比如说，可能是某个地方政府想要建个水库来解决用水问题，或者是某个企业想搞个小型水电站来发电，但是他们自己搞不定前期勘察设计这些专业事儿，就得出钱找人干，这就是甲方啦。
乙方（受托方）：乙方呢，就是那些有本事、有技术、有专业人员的勘察设计单位。
他们就像是一群水利工程界的“超级英雄”，有能力去实地考察，搞清楚那块地的地质情况、水文条件啥的，然后根据这些情况设计出一个超级棒的水利工程方案。
二、工程概况。
1. 工程名称。
得给这个水利工程取个名字呀，就像给孩子取名字一样重要呢。
比如说“阳光水库工程”或者“清风灌溉水利工程”，这个名字得能体现这个工程的特点或者所在地之类的。
2. 工程地点。
这就是说这个水利工程要建在哪里。
是在山清水秀的山谷里，还是在广阔的平原上呢？要写得清清楚楚，像“位于XX省XX市XX县XX村附近的河边”这种具体的描述。
3. 工程规模。
这个就像是在说这个水利工程是个“小不点”还是个“大块头”。
比如说水库的话，是能蓄水10万立方米的小水库，还是能蓄水1000万立方米的大型水库；灌溉工程的话，是能灌溉100亩农田的小工程，还是能灌溉10000亩的大工程。
三、勘察设计任务和要求。
1. 勘察任务。
乙方要像探险家一样，去工程地点进行全面的勘察。
这可不仅仅是看看风景哦，得看看地下的土是软是硬（地质勘察），河水有多少、什么时候多什么时候少（水文勘察），周围的环境对工程有没有影响（环境勘察）等等。
要把这些情况都摸得清清楚楚，然后写成详细的勘察报告，就像写一篇关于这个工程地点的超级详细的说明书一样。
2. 设计要求。
根据勘察得到的那些信息，乙方要开始设计工程啦。
这个设计得符合各种标准和规定，可不能天马行空随便画个图就行。
比如说，水库的坝体要设计得足够坚固，能抵抗洪水的冲击；灌溉渠道要设计得合理，让水能够顺利地流到每一块需要灌溉的农田里。
工程勘察合同示范文本的主要内容
工程勘察合同示范文本的主要内容
以下是 8 条关于工程勘察合同示范文本的主要内容：
1. 工程勘察的范围呀，这可太重要了！就好比你要去一个陌生地方探险，你得知道自己要探索多大的区域吧！比如要勘察一栋大楼的地质情况，那这整栋楼的周边都得涵盖呀，对吧？
2. 勘察的质量要求那是绝对不能马虎的呀！这就像是你追求喜欢的人，总不能马马虎虎对待吧？得高标准严要求啊！像是对地质数据的准确性，那得精益求精啊！
3. 价格和付款方式这可是关键呀！难道不是吗？这不就像是你去买东西，得清楚知道要花多少钱，怎么付钱吧！合同里得明确呀，可不能稀里糊涂的！
4. 双方的责任和义务，这就好像一场比赛里双方球员的分工一样！勘察方得好好勘察，委托方也得按时配合呀，不然这球怎么踢得好呢？
5. 工作时间和进度安排，这可不能乱来！好比你要去参加一个重要活动，得有个准确的时间安排吧！啥时候开始勘察，啥时候完成，都得有条有理的呀！
6. 成果的提交和验收，这可是重要一环啊！这不就像你精心准备了一份礼物，得有人来好好欣赏和认可呀！得保证成果符合要求呀！
7. 变更和索赔的规定，这可不能小瞧呀！就像你原计划好的旅行突然有了变化，得有应对办法吧！有了这些规定，大家心里都有数呀！
8. 违约责任不能不讲呀！要是有人不遵守约定，那不得有个说法嘛！这就像朋友之间承诺的事，做不到就得负责呀！
我的观点结论就是：工程勘察合同示范文本的这些主要内容太重要了，每个方面都得仔细斟酌，好好明确，才能保障双方的权益，让工程勘察顺利进行呀！。
勘察合同示范文本文号编写规则
勘察合同示范文本文号编写规则
以下是 6 条关于勘察合同示范文本文号编写规则：
1. 编号要有规律呀，就像排队一样整齐有序呢！比如说可以用年份开头，像 2023 勘察 001 号，这样一看就知道是哪一年的合同，多清晰呀！就像
你能一下认出你的好朋友一样。
2. 文号也得有独特性呀，可不能和其他的混淆了哦！可以加入项目名称的缩写，比如 XX 项目勘察 01 号，这多有辨识度呀！就好比每个人都有自
己独特的名字。
3. 最好是简单易懂的呀，别搞得太复杂让人头疼！像用数字顺序编号就行啦，1 号、2 号……多直接呀！就跟走路一样，直直的一条路多方便。
4. 可以根据客户来区分呀，客户 A 的勘察合同就编个 A 开头的号嘛，多容易区分呀！这不就像给不同的人贴上标签一样嘛。
5. 文号编写要有一定逻辑性哦，不能乱编呀！比如按区域来编，东区的编一组号，西区的编另一组号，这多有条理呀！就像整理房间一样，要分类整理。
6. 规则得统一呀，不能一会儿这样一会儿那样哦！要一直按照这个规则来编，这样大家找起来也方便呀！就像遵守约定一样重要呢！
我的观点结论就是：勘察合同示范文本文号编写规则要清晰、有规律、有独特性且简单易懂，这样才能更好地管理和使用这些合同文本呀！。
工程勘察合同示范文本
工程勘察合同示范文本《工程勘察合同示范文本》甲方（委托方）：乙方（勘察方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计条例》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察的事宜，达成如下协议：一、勘察项目名称：二、勘察项目地点：三、勘察项目内容：1. 乙方根据甲方的委托，负责对勘察项目进行全面的勘察设计工作，包括：（但不限于）1.1 工程地质勘察；1.2 水文地质勘察；1.3 地形地貌测量；1.4 工程测量；1.5 出具勘察报告及设计方案。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时完成勘察任务，并提交相关勘察成果文件。
四、勘察费用及支付方式：1. 勘察费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 甲方支付乙方勘察费用的方式为：2.1 勘察开始前，甲方支付乙方勘察费用的____%；2.2 勘察完成后，甲方支付乙方勘察费用的____%。
五、勘察期限：乙方应在本合同签订后____个工作日内开始勘察工作，并在合同约定的勘察期限内完成全部勘察任务。
六、乙方义务：1. 乙方应按照甲方的要求，认真、及时、高质量地完成勘察任务。
2. 乙方应保证勘察成果的真实性、准确性，并承担因勘察成果不真实、不准确而产生的法律责任。
3. 乙方应按照甲方的要求，保守与勘察项目相关的商业秘密。
七、甲方义务：1. 甲方应按照合同约定，及时支付勘察费用。
2. 甲方应提供乙方进行勘察工作所需的现场条件，并协助乙方解决勘察过程中的有关问题。
八、违约责任：1. 乙方未按照合同约定完成勘察任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照合同约定支付勘察费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
九、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至勘察任务完成之日止。
勘察设计工程合同示范文本
勘察设计工程合同示范文本合同编号：_______签订日期：_______甲方（委托单位）：_______乙方（勘察设计单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国勘察设计条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模、特征：_______1.4 工程总投资：_______第二条勘察设计范围和内容2.1 乙方根据甲方的委托，负责完成本工程的勘察设计工作，包括但不限于：（1）工程地质勘察；（2）工程测量；（3）工程物探；（4）岩土工程设计；（5）治理、监测；（6）其他相关勘察设计工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提交勘察设计成果，包括：（1）勘察报告；（2）设计文件；（3）其他相关成果。
第三条合同工期3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成勘察设计工作。
3.2 甲方应按时提供乙方所需的勘察设计资料，确保乙方能够按时完成工作。
第四条质量标准4.1 乙方应按照《建设工程勘察设计质量管理办法》等相关法规和标准，保证勘察设计质量。
4.2 乙方应确保勘察设计成果符合甲方的要求，并能满足施工需要。
第五条合同价款5.1 乙方向甲方提供的勘察设计成果，甲方应按照约定的价格支付乙方勘察设计费。
5.2 勘察设计费的具体金额和支付方式，双方另行签订补充协议。
第六条合同文件构成6.1 本合同协议书；6.2 通用合同条款；6.3 专用合同条款；6.4 双方签订的其他文件。
第七条承诺7.1 乙方承诺按照本合同的约定，完成勘察设计工作，并保证勘察设计质量。
7.2 甲方承诺按照本合同的约定，支付乙方勘察设计费，并按时提供乙方所需的勘察设计资料。
第八条词语定义8.1 本合同所用词语定义如下：（1）甲方：指合同中委托单位的简称；（2）乙方：指合同中勘察设计单位的简称；（3）勘察设计费：指乙方完成本合同约定的勘察设计工作所应得的报酬；（4）勘察设计成果：指乙方按照甲方要求完成的本合同第二条所述的勘察设计工作成果。
建设工程勘察合同示范文本GF
建设工程勘察合同示范文本GF第一章总则第一条合同当事人1. 发包人：（名称、住所、法定代表人、联系方式）2. 承包人：（名称、住所、法定代表人、联系方式）第二条合同标的1. 勘察工程范围、内容、要求和标准；2. 勘察成果要求；3. 勘察报告编制要求。
第三条合同金额及结算1. 合同金额：（包括勘察费、资料费、差旅费等）；2. 结算方式：（约定付款时间、方式、比例等）；3. 支付条件：（约定发包人验收合格、承包人提交相关资料等条件）。
第二章承包人的权利和义务第四条承包人的权利1. 获得合同约定报酬和费用；2. 使用发包人提供的工程资料；3. 要求发包人提供勘察所需的必要的协助和配合；4. 合同约定的其他权利。
第五条承包人的义务1. 按时、保质、保量完成勘察工作；2. 遵守国家法律法规、行业标准和合同规定；3. 对勘察成果承担保修责任；4. 保密发包人提供的技术资料；5. 合同约定的其他义务。
第三章发包人的权利和义务第六条发包人的权利1. 验收勘察成果；2. 对勘察成果进行监督和检查；3. 拒绝不符合合同要求的勘察成果；4. 合同约定的其他权利。
第七条发包人的义务1. 按时、按质、按量提供勘察所需的工程资料；2. 提供勘察所需的必要协助和配合；3. 及时支付勘察费用；4. 合同约定的其他义务。
第四章勘察成果第八条勘察成果的交付1. 勘察成果交付的时间、地点和方式；2. 勘察成果的组成部分；3. 勘察成果的质量要求。
第九条勘察成果的验收1. 验收程序：（约定验收小组、验收方法、验收期限等）；2. 验收标准：（约定验收标准、合格与不合格的条件等）；3. 验收结论：（约定验收结果、验收意见等）。
第五章合同履行与违约第十条合同履行1. 双方应按照合同约定履行各自的义务；2. 合同变更、中止、解除的条件和程序；3. 不可抗力对合同履行的影响。
第十一条违约责任1. 违约行为的认定；2. 违约责任的承担；3. 违约金的计算和支付方式。
勘察合同模板
勘察合同模板一、甲方，（委托方）。
地址，。
法定代表人，。
联系电话，。
传真，。
邮编，。
二、乙方，（受托方）。
地址，。
法定代表人，。
联系电话，。
传真，。
邮编，。
鉴于甲方委托乙方进行勘察工作，双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条勘察内容。
甲方委托乙方进行（勘察项目名称），具体内容包括（勘察内容），并要求乙方按照相关法律法规和技术标准进行勘察工作。
第二条勘察期限。
乙方应在（勘察期限）内完成勘察工作，并按时提交勘察报告。
第三条勘察报告。
乙方应在勘察期限届满后（天/月/年）内提交勘察报告，报告内容应真实、准确、完整，并符合相关法律法规和技术标准的要求。
第四条勘察费用。
甲方应按照双方约定的方式和时间支付勘察费用，具体金额为（金额），支付方式为（支付方式）。
第五条保密条款。
双方应对在勘察过程中获得的涉及甲方商业秘密和技术机密的信息进行保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露。
第六条违约责任。
如果乙方未能按照约定时间完成勘察工作或勘察报告内容不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条合同解释。
本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交相关仲裁机构进行裁决。
第八条其他。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察报告提交之日止。
甲方（盖章），乙方（盖章），。
签字，______ 签字，______ 。
日期，______ 日期，______ 。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是一份标准的勘察合同模板，委托方和受托方在签署合同前应仔细阅读并明确了解合同的内容，确保双方权益得到保障。
希望本模板对您有所帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程勘察，经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：2．2工程项目的地点：2．3工程项目的规模：2．4工程特征及附注说明：/2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写：)。
6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金/ 元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任7．1 甲方责任7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。
甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。
如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。
(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
)8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)精选资料委托方单位名称：承接方单位名称：计研究院有限公司(盖章)法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)备案日期：鉴订日期：年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位(甲方)：勘察设计单位(乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章) 年月日年月日THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。