车库交通标识标线工程合同需求

车库交通标识标线工程合同需求一、基本信息
二、现场情况描述
三、双方职责
(一)甲方职责
1.甲方提供施工必须的场地，提供水源、电源接口供乙方施工时接入使用，水电费用由乙方
承担，提供原材料、工具的堆放场所。

2.甲方对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，
负责及时签证和受理有关隐蔽试验记录等单据以及其他相关事宜。

3.甲方负责协调施工现场各施工单位间相互交叉作业所遇到的问题。

4.按合同要求及时付款。

(二)乙方职责
1.乙方应严格按本合同要求施工，并对全部项目的技术和质量负责。

2.乙方应严格根据施工设计图纸组织施工，并保质保量按时完成任务，因乙方原因致使工程
延期，乙方应按本合同约定承担逾期完工违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失
3.地坪施工完成后,由于甲方使用不当而造成地面损坏,乙方负责修理,费用由甲方承担。

4.如甲方不按合同要求付款，乙方有权相应顺延施工工期。

四、安全与文明施工
1、乙方应做好城市噪音排污等的一切防范措施,确保文明施工。

2、乙方在施工中必须遵纪守法、文明施工，遵守工程建设安全生产相关规定。

乙方应制定施工安全防范措施，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关人员的检查。

由于乙方管理不到位、安全措施不力或违章操作原因所造成的事故、责任和因此发生的费用，由乙方承担。

乙方应对整个工程的安全和班组人员安全承担责任。

五、验收标准、方法和保修期限
（一）、工程质量标准:由乙方配合甲方按照国家相关涂料、交通标识等专业工程验收规范标准验收。

本工程质量达到合格以上标准。

如因乙方原因达不到标准,由乙方负责返工并承担费用,
由此导致的工期延误责任由乙方承担。

（二）、乙方采购使用的材料应严格按照合同附件造价清单所注明的材料品牌、规格及提供的样品的外观、品质要求。

（三）、乙方应在工程竣工后 7 天内以书面形式通知甲方并提交完整竣工资料壹套。

甲方在接到书面通知且收到完整竣工资料后 7 天内组织验收。

（四）、本项目保修期为贰年, 自本项目竣工验收合格交付甲方使用之日起计算。

保修期内, 如因材质或施工原因出现故障或质量问题, 乙方应于24小时内派人员无偿修复。

若乙方无法按时修复，甲方有权委托其他单位进行修复。

所发生的所有费用从乙方的质保金中扣减，不足扣减部分，乙方应另行支付；如因甲方人为或自然灾害引起的故障或损坏，乙方仅收取维修成本费。

免费保修期满后，乙方仍应提供终身维修，乙方可向甲方收取人工、材料成本费用，具体费用双方另行商议。

（五）、验收标准
1、材料进场前验收项目：
2、乙方负责提供进场产品检验合格证、出厂证。

3、验收标准按甲方确认的图纸为准并符合合同清单约定工艺标准：
六、竣工结算及经济签证管理
1、竣工验收后三十天内乙方应一次性向甲方提交完整的竣工结算报告、资料，并在送达七天内甲乙双方予以确认。

甲方收齐相关资料六十天内提出审核意见，乙方收到审核意见十五天内提出反馈意见，之后连续十五个工作日为甲、乙双方结算核对时间。

甲方亦可分计量、计价两阶段与乙方核对，乙方应在甲方通知时间内派人核对，乙方未能如期派人连续核对其责任由乙方负责。

乙方如延期报送，末次工程款（非保修款）的支付时间亦可相应顺延。

2、竣工结算完整资料应符合以下条件，并作为结算依据：
(1)经监理单位审核、甲方代表签字、盖章的竣工图；
(2)经甲方会签并由设计单位确认的设计变更；
(3)甲方单独或会同设计单位提出的有关工程追加、削减、修改变更等通知单；
(4)由甲方代表、监理单位、设计单位、乙方共同会审的会审纪要文件；
(5)经现场监理、甲方现场代表签字的工程经济签证单和施工组织方案；
(6)工程结算书（包括电子文档）；
(7)结算相关项目的工程量计算书（包括电子文档）；
3. 为提高竣工结算编制和审核的效率，乙方同意可按甲方要求的格式编制竣工结算文件，配备与甲方相同的结算软件。

4．经济签证管理条款：
4.1、经济签证、变更签证、隐蔽签证乙方必须在完成后十四天内提出，逾期被视为该项工程不涉及合同价款的变动而不再补签；甲方收到签证申请后十四天内办理，逾期未作答复视作认同乙方意见。

在双方就签证价格未达成一致意见之前，可通过进一步协商解决，乙方不得据此为由停止工作，否则，每停工一天，乙方按工程总造价千分之一向甲方支付违约金；签证具体实施办法以甲方现场项目部制定的规章制度执行。

4.2、经济签证的计价原则：
4.2.1签证数量依据现场核实数量，单价依据合同约定及双方协商计取。

4.2.2乙方尽量避免承包范围内各专业错漏碰撞及常规性错误引起返工，甲方将不予签发此类返工费用签证。

4.2.3凡含税包干造价可作调整的内容和经济签证，乙方应提供确属以上规定可调整含税包干造价的，并由甲方代表及时签字的、合法的书面资料，该资料经甲方审核确认后办理单项调整造价。

4.3、经济签证单应及时报送公司工程部审核后转成本部，由成本部对经济签证进行审核。

4.4、施工单位竣工结算书所附的签证单应为原件，在竣工结算时，并入工程总造价中。

除已审批过的经济签证累计每超过20万元可支付工程款17万元外其余不参与工程进度款支付。

七、违约责任
1、因乙方原因导致工期延误，除甲方同意顺延工期竣工外，工期若延误在十天内，乙方应按每天壹仟元向甲方支付违约金；工期若延误在二十天内，乙方应按每天贰仟元向甲方支付违约金；工期若延误超过二十天，甲方有权另行委托其它施工班组施工，按所发生费用的叁倍从乙方工程款中扣回。

同时甲方有权解除合同。

2、甲方有重大设计变更，导致影响工期，则延误的工期经甲方代表和监理签认可相应顺延，但只顺延工期，不计取费用。

3、因乙方行为导致工程质量达不到本协议约定标准，相关政府部门检查不通过或引起购房业主投诉，甲方均有权拒付工程进度款，乙方应负责免费返修至合格，因此所产生的经济责任（含工程整改和赔偿给第三方的费用）及相关责任均由乙方承担。

八、其它事项
1.合同中未尽事宜可采取双方协商方法解决，协商不成时提交工程所在地法院诉讼解决。

2.本合同一式陆份,甲方肆份、乙方贰份。

3.本合同书在甲乙双方签字盖章后生效。

4、合同附件:工程清单。