建设工程施工合同范本
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同
合同双方信息
甲方(发包人):
•名称:_____________________
•注册地址/住址:_____________________
•联系电话:_____________________
•法定代表人/负责人姓名:_____________________
•组织机构代码/身份证号码:_____________________
乙方(承包人):
•单位名称(个人则为姓名):_____________________
•施工资质等级证书号码(适用于单位,个人不填):_____________________
•营业执照号码/身份证号码(根据个人或单位填写相应的编号):_____________________
•注册地址/住址:_____________________
•联系电话:_____________________
•法定代表人/负责人姓名(如适用):_____________________
工程概况及施工范围
1.工程地点:
_________________________________________________。
2.工程内容:包括但不限于土建、水电安装等工程项目的施工
作业,具体以附件《工程量清单》为准。
3.工期要求:自本合同签订之日起至______年______月______日
止完成全部工程内容并通过验收合格为止。
4.质量标准:符合国家现行相关质量标准和规范的要求,保证
施工质量达到设计要求和标准规定的标准以上。
5.保修期限和方式:按国家有关规定执行,乙方对工程质量承
担保修责任。
甲方的权利和义务
6.提供符合施工要求的场地和相关资料;
7.按合同约定支付工程进度款和结算款项;
8.协助解决因政策变更等因素导致的工程受阻问题;
9.对乙方的施工进度和质量进行监督检查并提出合理建议和要
求。
乙方的权利和义务
10.按照施工图纸和技术要求进行施工作业,确保施工安全、质
量和进度;
11.及时向甲方提供完整的施工过程记录、技术资料和竣工图纸
等相关文件;
12.接受并配合甲方的监督检查,对提出的问题及时整改和完善;
13.在保修期内对因施工质量造成的缺陷进行维修或更换。
工程价款与支付方式
14.本合同项下的工程款总价为人民币(大
写)______________(¥_____________)元整;
15.付款方式采用分阶段付款的方式,具体为:(请在此处详细
列明各阶段付款的金额和时间节点)。
工期延误的处理
16.如遇下列情形之一造成工期延误的,经甲乙双方确认后顺延
相应的时间: (请在此处列出可能导致工期延误的具体情况
和条件);
17.非上述原因导致的工期延误由违约方承担相应的违约责任和
经济损失赔偿责任。
质量检验与竣工验收
18.检验标准和方法按照国家和地方现行的有关法规和规范执行;
19.全部或者部分工程达到交验条件的应当及时向相关部门报验;
20.因施工质量问题未达到设计要求和标准规定的质量标准的应
当按照本合同的约定重新进行施工直到达标止并按照本合同
的相关规定赔偿相应的经济损失。
材料供应和设备使用
21.主要材料和设备应当由乙方自行采购并提供产品质量证明文
件和检测报告等材料供甲方查验核实其真实性和合法性;22.对于不符合设计要求和国家强制性标准的主要材料、构配件
及设备一经发现立即停止使用并采取必要措施消除安全隐患
且不得再次投入使用否则由此造成的损失均由乙方承担。
安全生产和文明施工
23.乙方必须遵守安全生产法律法规以及安全操作规程采取必要
的安全防护措施保障施工现场人员的人身安全和财产安全防
止发生安全事故;
24.加强现场管理和环境保护做到文明施工减少噪音污染、粉尘
排放和其他环境污染源的影响确保周边环境整洁有序不损害
周围居民的生活和工作秩序;
25.发生生产安全事故时应当及时采取措施组织抢救并向有关部
门如实报告情况配合调查处理依法承担责任和费用支出。
保密条款
26.甲乙双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密包括但不限
于设计方案、施工图纸等技术资料和商业计划等信息均属对
方的商业机密未经对方书面同意任何一方不得以任何形式泄露给第三方否则应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。争议解决与法律适用
27.凡由于执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议双方
应通过友好协商解决若协商不成则提交当地仲裁委员会仲裁或直接向人民法院起诉通过诉讼程序予以解决。
28.本合同的订立、效力解释履行和争议的解决等均适用中华人
民共和国法律。
其他补充条款
[请在此处根据实际需要添加其他未尽事宜的相关说明和补充协议等内容]
本合同一式两份甲乙双方各持一份具有同等法律效力自双方签字盖章之日起生效并在工程项目完工验收合格后终止履行。(如有需要可另行增加副本数量以供存档备案之用。)
甲方(公章): _____________ 日期: ________
法定代表人或授权代表签字:____________
乙方(公章): _____________ 日期: ________