建设工程施工合同担保协议书8篇
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同担保协议书8篇
篇1
甲方(发包方):__________
乙方(承包方):__________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为确保建设工程施工合同的履行,保障双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,达成如下担保协议:
一、协议目的
为确保建设工程施工合同的顺利履行,保障工程进度与质量,甲、乙双方共同签订本协议,以明确双方的权利与义务,规范施工过程中
的行为。
二、工程概况
1. 工程名称:__________
2. 工程地点:__________
3. 工程内容:__________
4. 工程规模:__________
三、担保事项
1. 乙方担保事项:
(1)乙方保证按照建设工程施工合同的约定,按时开工、按时竣工,确保工程进度。
(2)乙方保证在施工过程中,严格按照国家相关法律法规、规范及标准进行施工,确保工程质量。
(3)乙方保证在施工过程中,遵守安全生产规定,确保施工现场安全。
(4)乙方保证在施工过程中,合理调配资源,确保施工现场的整洁与文明施工。
2. 甲方担保事项:
(1)甲方保证按照建设工程施工合同的约定,按时支付工程进度款。
(2)甲方保证为乙方提供必要的施工条件,确保工程顺利进行。
(3)甲方保证遵守法律法规,遵循公平、公正、公开的原则,确保工程招投标的合法性。
四、担保方式
1. 乙方提供以下担保:
(1)施工保证金:乙方在合同签订后XX日内向甲方缴纳施工保证金人民币XX元。
(2)项目经理负责制:乙方确保项目经理为经验丰富的专业人士,全面负责工程的组织实施。
(3)质量保证金:在工程竣工验收合格后,留存部分工程款作为质量保证金,待工程保修期结束后支付。
2. 甲方提供以下担保:
(1)工程款支付担保:甲方提供付款承诺书,确保按时支付工程进度款。
(2)合同履行担保:甲方保证按照建设工程施工合同的约定履行相关义务。
五、违约责任
1. 若乙方未按照约定履行担保事项,甲方有权要求乙方承担违约
责任,并支付违约金。
2. 若甲方未按照约定履行担保事项,乙方有权要求甲方承担违约
责任,并支付违约金。
六、争议解决
本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、签署
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):
__________
日期:__________ 日期:__________
篇2
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜达成如下担保协议:
一、工程概况
工程名称:_________________________
工程地点:_________________________
工程规模:_________________________(具体内容以实际工程为准)
二、合同目的
甲乙双方通过签署本协议,明确建设工程施工过程中的权利与义务,保障工程顺利进行,维护双方的合法权益。
三、担保事项
乙方应按照本协议的约定,履行施工义务,确保工程质量、进度和安全。
甲方应按照约定支付工程款,并提供必要的施工条件。
四、担保金额及支付方式
担保金额:人民币________元整。
支付方式:甲方应按照工程进度支付工程款,具体支付节点及金额按照双方签署的施工合同执行。
五、担保期限及方式
担保期限:自本协议签署之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
担保方式:连带责任担保。
六、甲乙双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务
(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务。
(2)甲方有义务按照合同约定支付工程款,提供施工条件。
(3)甲方有义务监督乙方的施工进度、质量和安全。
2. 乙方的权利与义务
(1)乙方有权获得约定的工程款。
(2)乙方有义务按照合同约定履行施工义务,确保工程质量、进度和安全。
(3)乙方有义务接受甲方的监督,配合甲方进行工程验收。
七、违约责任及处理
1. 甲方未按约定支付工程款,应按照未支付金额的百分之____向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定履行施工义务,应按照合同金额的百分之____向甲方支付违约金。
若因乙方原因导致工程延期,应按照每天________元的标准支付延误损失费。
3. 若因违约导致工程无法继续进行,双方均有权解除本协议,并要求违约方承担相应法律责任。
八、争议解决方式
因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
如有任何疑问,双方应及时沟通解决。
篇3
本协议由以下双方签订:
甲方(担保人):_________________________
乙方(借款人):_________________________
鉴于甲方同意为乙方在建设工程中提供资金支持,双方经过友好协商,特达成如下担保协议:
一、担保事项
甲方同意为乙方就建设工程施工合同项下的债务提供连带责任担保。
担保的具体事项包括但不限于工程款的支付、工程质量保证以及工程进度的保障等。
乙方应按照与建设单位签订的建设工程施工合同的约定履行相关义务。
若乙方未能按照约定履行相关义务导致损失,甲方将承担连带赔偿责任。
二、担保金额及期限
本次担保的金额为人民币________万元整(大写:
_________________________元整)。
担保期限为自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
在担保期限内,甲方对乙方的债务承担连带责任。
三、担保方式
本次担保采用连带责任保证方式。
在乙方未能履行建设工程施工合同约定的义务时,甲方将无条件承担担保责任,并按照建设单位的请求履行相关赔偿义务。
同时,甲方有权采取法律手段向乙方追偿。
四、乙方的还款责任
乙方应按照与建设单位签订的建设工程施工合同的约定履行还款责任,确保工程款的按时支付。
若因乙方原因导致工程进度延误或工程质量问题造成建设单位损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
同时,甲方有权向乙方追偿因承担连带赔偿责任而产生的全部损失。
五、保证事项
1. 甲方应确保本次担保的真实性和合法性,并具备相应的担保能力。
2. 乙方应如实告知甲方关于建设工程的相关情况,包括但不限于
工程进度、质量等。
若发生变更,乙方应及时通知甲方并征得甲方的
同意。
3. 乙方应确保建设工程施工合同的履行,遵守国家法律法规及相
关政策规定,确保工程质量和进度。
若因乙方原因导致违约,应承担
相应的违约责任。
4. 若因不可抗力因素导致工程延误或损失,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。
双方可协商解决担保事宜。
六、争议解决
如双方因本协议产生争议,应友好协商解决。
协商不成的,任何
一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间,双方
应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
七、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经双方协商一致,
可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
如有任何疑问,双方应及时沟通解决。
甲方(盖章):_________________________ (担保人)
法定代表人(签字):_________________________
地址:_________________________ 联系电话:
_________________________
日期:_________________________
篇4
本建设工程施工合同担保协议书(以下简称“本协议”)旨在明确担保人(以下简称“甲方”)对被担保人(以下简称“乙方”)建设的工程项目进行的担保行为的具体条款和责任,保障项目建设的顺利进行,维护各方的合法权益。
一、协议目的
本协议旨在确保乙方按照建设工程施工合同的约定履行其义务,保证工程建设的顺利进行,并保障甲方担保责任的明确和合法行使。
二、担保事项
1. 乙方按照建设工程施工合同的约定完成工程建设任务,包括但不限于工程设计、施工、竣工验收等。
2. 乙方履行工程质量保修责任,确保工程质量和安全。
3. 乙方按时支付工人工资及材料款项,确保工程资金安全。
三、担保方式
甲方按照乙方的要求,提供连带责任担保,对乙方在建设工程施工合同中的义务承担担保责任。
担保方式为第三方担保。
四、担保期限
本协议自签署之日起生效,至工程竣工验收合格并完成工程质量保修期后终止。
五、担保金额
担保金额为建设工程施工合同约定的合同总价。
如因乙方违约导致工程建设受阻或无法完成,甲方需承担担保责任,支付因违约产生的损失赔偿金额。
六、甲方权利和义务
1. 甲方有权了解乙方在工程建设的进度、质量和资金情况,并要
求乙方提供相关资料。
2. 甲方应按照本协议的约定承担担保责任,确保乙方履行建设工
程施工合同的义务。
3. 若乙方未能履行建设工程施工合同的义务,甲方应在接到乙方
或相关方的通知后积极协调解决,确保工程建设顺利进行。
七、乙方权利和义务
1. 乙方应按时提交工程建设进度计划、施工组织设计等相关资料,确保工程建设的顺利进行。
2. 乙方应按照建设工程施工合同的约定完成工程建设任务,确保
工程质量和安全。
3. 乙方应按照约定支付工人工资及材料款项,确保资金安全。
4. 乙方应向甲方提供与工程建设相关的真实、完整、准确的信息
和资料。
八、违约责任
1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行其义务,甲方需承担担保责任,支付因违约产生的损失赔偿金额。
2. 若甲方未能按照本协议的约定履行担保责任,应承担相应的违约责任,包括赔偿因违约给乙方或相关方造成的损失。
九、争议解决
因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
甲方(盖章):___________________
法定代表人(签字):_______________
日期:___________________
乙方(盖章):___________________
法定代表人(签字):_______________
日期:___________________
篇5
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议:
一、工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
工程内容:____________________
工程规模:____________________
二、合同目的
甲乙双方通过签订本协议,明确施工合同中的担保事项及相关条款,确保双方权益,保障工程的顺利进行。
1. 工程款支付担保:甲方确保按时支付乙方工程款,如甲方未能按时支付,甲方应承担相应的违约责任。
2. 工程质量和安全担保:乙方保证工程施工质量符合国家相关标准及合同约定,如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任。
3. 工程进度担保:乙方保证工程按合同约定的进度进行,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。
4. 保修担保:工程竣工后,乙方应按照国家规定及合同约定承担保修责任,保修期内如出现质量问题,乙方应负责免费维修。
四、担保方式
1. 甲方提供工程款支付担保,确保按时支付工程款。
2. 乙方提供工程质量、安全、进度及保修担保,如因乙方原因导致违约,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方可另行约定其他担保方式,如第三方担保、抵押担保等。
1. 工程款支付担保期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
2. 工程质量和安全担保期限:自工程竣工验收合格之日起至保修期结束之日止。
3. 工程进度担保期限:自工程开工之日起至工程竣工之日止。
4. 保修担保期限:按照国家规定及合同约定执行。
六、违约责任
1. 甲方如未能按时支付工程款,应按照合同约定承担违约责任,并支付违约金。
2. 乙方如未能按照合同约定履行担保义务,应承担违约责任,并赔偿甲方损失。
七、争议解决
如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
篇6
本协议由以下两方达成:
甲方(发包方):___________________________
乙方(承包方):___________________________
鉴于甲方需要建设一项工程,乙方具备相应的施工能力,双方根
据中华人民共和国有关法律法规,本着公平、公正、诚实信用的原则,就建设工程施工合同的担保事宜,经过友好协商,达成如下协议:
一、协议目的
为确保建设工程施工合同的履行,保障工程建设的顺利进行,甲
乙双方同意签订此担保协议书。
本协议旨在明确双方权益,规范双方
行为,防范和化解合同履行风险。
乙方在签订建设工程施工合同后,为确保其按照合同约定履行施工义务,需向甲方提供如下担保事项:
1. 工程进度担保:乙方应按照合同约定的工程进度进行施工,确保工程按期完成。
2. 工程质量管理担保:乙方应严格遵守国家相关工程质量标准,确保施工质量符合要求。
3. 工程安全施工担保:乙方应负责施工过程中的安全生产管理,防止发生安全事故。
4. 工程款项使用担保:乙方应合理使用工程款项,确保资金用于工程建设。
三、担保方式
乙方提供的担保方式为以下两种方式结合:
1. 保证金:乙方在签订合同时,向甲方缴纳一定金额的保证金,作为履行担保。
2. 第三方担保:乙方可委托有资质的第三方机构提供履约担保。
本担保协议书的期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交
付使用之日止。
五、担保金额
担保金额为建设工程施工合同约定的工程总价款。
六、违约责任
若乙方未按照合同约定履行担保义务,甲方有权要求乙方承担违
约责任,并支付违约金。
同时,甲方有权扣除乙方缴纳的保证金作为
违约金的一部分。
若需通过法律途径解决争议,乙方应承担因此产生
的全部法律责任。
七、解决争议的方式
本协议在履行过程中发生争议时,甲乙双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
甲方(发包方):___________________________(盖章)
法定代表人:___________________________(签字)
日期:___________年_______月______日
篇7
本建设工程施工合同担保协议书(以下简称“本协议”)旨在明确担保人(以下简称“甲方”)和受让人(以下简称“乙方”)就某一特定工程项目的施工合同的担保事宜达成一致。
在充分了解和信任的基础上,甲乙双方基于真实、自愿的原则,签订本协议。
本协议内容具体且合法合规,经甲乙双方审慎讨论后确认,条款严谨完整,内容详尽清晰。
以下为协议详细内容:
一、协议背景
鉴于乙方与建设单位签订了一份建设工程施工合同,为确保该合同的履行,甲方愿意为乙方提供本合同约定的担保。
本协议旨在明确甲方的担保责任及乙方的相关义务。
二、协议目的
确保建设工程施工合同的履行,维护工程建设的顺利进行,保障工程相关方的合法权益。
三、担保事项
甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供如下担保:
1. 乙方履行施工合同的全部义务;
2. 工程的质量符合相关标准;
3. 工程进度符合合同约定;
4. 工程安全符合相关法规要求。
四、担保金额与期限
1. 担保金额:人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。
具体金额以建设工程施工合同约定的金额为准。
2. 担保期限:自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、甲方的权利与义务
1. 甲方有权要求乙方按照建设工程施工合同的约定履行其义务;
2. 甲方应在本协议签订后XX个工作日内向乙方提供相应担保;
3. 若乙方未能履行施工合同约定的义务,甲方应承担相应的担保责任。
六、乙方的权利与义务
1. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行其义务;
2. 乙方有权要求甲方按照本协议的约定履行其担保责任;
3. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料,以便甲方进行监控和评估。
七、违约责任与补救措施
1. 若乙方未能按照建设工程施工合同的约定履行其义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金;
2. 若因乙方的违约行为导致工程无法继续进行或造成损失,甲方有权要求乙方赔偿相应损失;
3. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方进行追偿。
八、争议解决方式
因本协议引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;
2. 本协议一式XX份,甲乙双方各执XX份,具有同等法律效力;
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、签署
本协议经甲乙双方充分讨论并认可,甲乙双方代表在此协议上签字盖章,以兹证明。
本协议自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):
___________________
法定代表人(签字):_______________ 法定代表人(签字):
_______________
日期:___________________ 日期:___________________
(注:以上仅为模板,具体内容需根据实际情况填写。
)
此协议基于平等自愿的原则签署,旨在保障工程项目的顺利进行及相关权益的保障。
双方应共同遵守本协议中的各项条款和条件,确保工程项目的顺利实施。
本协议的内容详实完整,格式规范美观,表达清晰准确。
篇8
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜达成如下担保协议:
一、协议目的
为保障建设工程施工合同的履行,维护双方的合法权益,确保工程顺利进行,乙方应提供本担保协议书约定的担保事项。
二、工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
工程内容:____________________
工程规模及结构形式:____________________
开工日期:____年__月__日
竣工日期:____年__月__日
三、担保事项
1. 乙方应确保按照建设工程施工合同的约定,履行施工义务,按时完成工程建设。
2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定,如出现质量问题,应及时采取补救措施并承担相应责任。
3. 乙方应确保施工现场安全,采取必要的安全防护措施,防止事故发生。
如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
4. 乙方应按规定参加工伤保险,并为施工现场人员购买相应的保险。
5. 乙方应履行合同约定的其他义务和责任。
四、担保方式及期限
1. 乙方提供第三方担保或者抵押物作为履行本合同的担保。
第三方担保方必须为合法注册并正常经营的企业或具有完全民事行为能力的自然人。
抵押物应符合法律、法规的规定并办理抵押登记手续。
2. 本担保协议自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日起满_____年止。
五、违约责任及赔偿损失
1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或造成其他损失,甲方有权要求乙方赔偿损失。
损失赔偿额应相当于因违约所造成的实际损失。
3. 若因乙方的违约行为导致合同解除,乙方除承担违约责任外,还应承担由此产生的所有费用。
包括但不限于是:工程款未支付部分的退款、已支付款项的返还、工程修复费用等。
同时,乙方在本项目中所得收益作为违约金支付给甲方。
六、争议解决方式
如双方在本担保协议履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本担保协议为建设工程施工合同的从合同,与主合同具有同等法律效力。
本担保协议未约定的部分,以主合同约定为准。
2. 本担保协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本担保协议自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 本担保协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本担保协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):
____________________
法定代表人(签字):____________________ 法定代表人(签字):____________________
日期:____年__月__日日期:____年__月__日。