2017年江西二级建造师继续教育选修课习题及答案

2017年江西建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题及答案
1.原建设部于（A ）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。

2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。

（正确）
3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。

（正确）
4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（A、C、D ）。

5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（A、B、C、D ）。

6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（A、B、C、D ）。

7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（A、B、
C ）三级。

8.工法按专业范畴可分为（C、D、E ）三个类别。

9.工法的特点有（A、B、C、D ）。

10.根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（D ）年。

11.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。

( 错误)
12.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。

（正确）
13.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。

（错误）
14.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。

（正确）15.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。

（正确）
16.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（ B、C、D、E）等项目的检验结果。

17.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ A、C、D、E）等所有用水。

18.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（ A、B、C）两种类型。

19.基坑施工封闭降水技术的特点有（ B、C、D、E）。

20.下列属于绿色施工技术的有（A、B、C ）。

21.处理不好外墙自保温体系可能会出现（ B）。

22.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（D ）。

23.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（ A、B、D、E）。

24.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。

（正确）
25.硬泡聚氨酯的技术特点有（A、B、D、E ）。

26.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。

（正确）
27.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。

（正确）
28.深基坑施工监测方法可分为（ A、B）。

29.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（ C）平方米的面积。

30.信息化应用技术包括（A、B、D、E ）。

31.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（ B）摄氏度。

32.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。

（正确）
33.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。

施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（ A）mm。

34.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。

（正确）
35.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。

（正确）
36.预分支电缆由（ A、B、C）三部分组成。

37.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（ A、B、C、D）。

38.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。

（正确）
39.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。

（错误）
40.机械密封式连接的种类主要有（A、B ）。

41.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。

（正确）
42.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。

（正确）
43.变风量空调系统运行成功与否，取决于（A、B、C ）。

44.钢结构技术具体包括（ B、C、D、E）。

45.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（ A、B、C、D）。

46.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（A、B、C、D ）
47.机电安装工程技术包括（ A、B、C、D）。

48.组装式大模板技术具有（A、B、C、D ）等特点。

49.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（C ）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。

50.变风量空调系统运行成功与否的关键是（ B）。

51.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（B ）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和施工质量。

52.（ D）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。

53.附着升降脚手架技术只需搭设（ A）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。

54.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。

（错误）
55.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。

（正确）
56.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。

（正确）
57.高强钢筋是指屈服强度为（A、B ）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。

58.钢筋及预应力技术包括（ A、B、C、D）。

59.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（A、B、C、D ）等。

60.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（A、B、C、D ）等优点。

61.（B ）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。

62.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（B ）m的现代混凝土泵送技术。

1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（）天内向承包商支付工程进度款。

正确答案：C
2.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计
量之外，还包括（）。

正确答案：B
3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。

监理（业主）接到报告后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

双方合同另有约定的，按合同执行。

正确答案：C
4.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。

两种结算方式是按月结算于支付和（）。

正确答案：C
5.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。

正确答案：B
6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。

（）正确答案：正确
7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。

（）正确答案：错误
8.工程竣工结算的审核一般从以下（）入手。

正确答案：A、B、C、E
9.竣工结算编制的依据包括（）。

正确答案：A、B、C、D
10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。

正确答案：B、E
1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向
正确答案：正确
土水压力和阻止地下水渗透的功能。

（）
2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩
正确答案：正确
施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污
染，施工速度快，造价较低。

（）
3.复合土钉墙支护具有（）特点。

正确答案：A、B、C、
D
4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。

正确答案：B、C、D
5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结
正确答案：A、B、C、
强度桩。

D
6.（）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理
正确答案：D
利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的
目的。

7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设
正确答案：A
计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混
凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋笼
（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。

8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程
正确答案：错误
技术。

（）
9.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓
正确答案：正确
宽了覆盖面。

（）
10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在
正确答案：正确
一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济
适用性有良好的评价。

（）
1.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广
正确答案：正确
应用促进建筑业结构升级和可持续发展的共性技术和关键
技术，住建部对《建筑业10项新技术（2005）》又进行了
修订。

（）
2.地基基础和地下空间工程技术具体表现在（）。

正确答案：A、B、C、
D
3.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括（）。

正确答案：A、B、C、
D
4.2010版10项新技术的内容包括（）。

正确答案：A、B、C
5.《关于建筑业1994、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术的通知》中的“建筑业10项新技术”包括（）。

?个正式文件。

正确答案：A、B、C、D
6.2010版10项新技术的内容不包括（）。

正确答案：D
7.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代
表委托某汽车运输公司运输。

汽车运输公司安排本公司司
机刘某运送。

在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事
故，导致建筑材料受损。

乙公司未及时收到建筑材料而受
到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。

（）
正确答案：正确
8.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或
者限制其未来责任的合同条款。

（）。

正确答案：正确
9.下面属于自行招标应具备的条件有（）。

正确答案：A、B、C
10.下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。

正确答案：A、D
1.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资
格的规定。

正确答案：A、B、D
2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于
（）。

正确答案：B
3.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

正确答案：A
4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑
买卖合同是效力待定的合同。

电脑经销商可以催告小王的
父亲在（）内予以追认。

正确答案：C
5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交
了投标文件和投标保证金，说明该（）。

正确答案：C
6.当事人对合同的效力可以约定附条件。

附生效条件
的合同，自条件成就时生效。

附解除条件的合同，自条件
成就时失效。

（）
正确答案：正确
7.合同解除包括约定解除和法定解除。

（）
正确答案：正确
8.对于下列对于责任的认定正确的有（）。

正确答案：C、D
9.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保
形式。

正确答案：B、C、D
10.下面关于仲裁的说法正确的有（）。

正确答案：A、B、C、
D
1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修
正确答案：A
改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）
日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

2.下列说法正确的有（）。

正确答案：B
3.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法
正确答案：A
中，错误的是（）。

4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的
正确答案：B
事件的有（）。

5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，
正确答案：B
下面说法正确的是（）。

6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，
正确答案：错误
乙后发货。

当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未
付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使
的权利是不安抗辩权。

（）
7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的
正确答案：错误
有关解决争议方法的条款也无效。

（）
8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有
正确答案：A、B、C、D （）。

9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，
正确答案：B、D
却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是
该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工
程款。

就此情形，下列选项中正确的是（）。

10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖
正确答案：A、B、C、D 合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管
辖法院。

1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于
正确答案：B
（）。

2.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

正确答案：A
3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电
正确答案：C
脑买卖合同是效力待定的合同。

电脑经销商可以催告小王
的父亲在（）内予以追认。

4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交
正确答案：C
了投标文件和投标保证金，说明该（）。

5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院
正确答案：C
裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元
的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，
应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。

6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不
正确答案：正确
履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律
行为。

7.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。

正确答案：A、B、C、D
8.施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包
正确答案：A、C、D
人顺延合同工期。

9.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。

正确答案：A、B、C、D
10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，
正确答案：A、C、D
仲裁具有（）的特点。

1.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具
正确答案：B
运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，
正确答案：C
约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应
商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙
承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。

请问，
建材供应商应当向（）承担违约责任。

3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工
正确答案：B
程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索
赔，则应在（）中列明。

4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债
正确答案：C
务人。

由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对
某丙的债务，则（）。

5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同
正确答案：C
规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事
人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。

6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提
正确答案：正确
出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。

（）
7.索赔意向通知应该包括的内容有（）。

正确答案：A、C、D
8.下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。

正确答案：A、B、C
9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或
正确答案：A
分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占
用的资金。

这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算
方式是（）。

10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使
正确答案：A
用的（）。

1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达
正确答案：C
成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。

2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，
正确答案：B
审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料
之日起（）天。

3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结
正确答案：D
算确认后15 天内汇总，送业主后（）天内审查完成。

4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之
正确答案：C
日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额
应该为（）。

5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的
正确答案：D
同时，向业主递交完整的结算资料和（）。

6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是
正确答案：错误
构成施工项目索赔条件的事件。

（）
7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，
正确答案：正确
不让对方索赔成功或者全部成功。

（）
8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理
正确答案：A、B、D、E 的有（）。

9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中
正确答案：A、D
的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现
地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。

在此
情况下，（）可以提出索赔。

10.常见的建设工程施工索赔有（）。

正确答案：A、C、D、E
1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）
正确答案：C
编制。

2.竣工结算的方式不包括（）。

正确答案：D
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣
正确答案：B
工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。

4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度
正确答案：C
款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业
主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协
商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议
应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）
天起计算应付款的利息。

5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商
正确答案：B
向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）
应在规定时间内按工程价款的（）向承包商支付工程进
度款。

6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更
正确答案：正确
的指示。

（）
7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业
正确答案：正确
分包两种。

（）
8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经
正确答案：A、B
常利用出口信贷的形式。

出口信贷根据借款的对象分为
（）。

9.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。

正确答案：A、B、C
10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成
正确答案：C
返工的工程量，发包人（）。

1.某分项工程发包方提供的估计工程量
正确答案：A
1500m³，合同中规定单价16 元/m³，实际工程
量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15 元/
m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800
m³，则该分项工程结算款为（）元。

2.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100 万
正确答案：C
m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中
扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米
10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调
整单价，每立方米为9 元。

某月施工单位完成土方工程量
25 万m³，截至该月累计完成的工程量120 万
m³，则该月应结工程款为（）万元。

3.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按
正确答案：C
合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之
外，还包括（）。

4.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付
正确答案：C
工程竣工结算款。

业主应在收到申请后（）天内支付结
算款，到期没有支付的应承担违约责任。

5.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或
正确答案：A
材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还
应具备的资料有（）。

6.招标是要约，投标是承诺。

（）
正确答案：错误
7.有关变更的说法，正确的是（）。

正确答案：A、B
8.《施工合同(示范文本)》规定，( )属于发包人的
正确答案：A、B、E
工作。

9.要约邀请的主要形式有( )。

正确答案：A、B、D
10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工
正确答案：A、B、E
作的委托任务，包括（）。

1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为
正确答案：D
是( )。

2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏
正确答案：错误
忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。

（）
3.法律措施不属于合同控制措施。

（）
正确答案：正确
4.竣工结算的方式有（）。

正确答案：A、B、C
5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算
正确答案：A、B
方式有（）。

6.定标签订合同时，应对( )作为中标的合同价。

正确答案：D
7.施工合同的总纲性文件是（）。

正确答案：A
8.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（）。

正确答案：B、C、D、E
9.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求
正确答案：A
时，监理工程师( )。

10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后
正确答案：C
按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不
按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，
业主承担违约责任。

1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明
正确答案：正确
示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

（）
2.属于招标文件主要内容的是( ) 。

正确答案：A、B、D
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具
正确答案：B
备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双
方签订合同后的（）。

4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付
正确答案：B
款。

如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预
付的同志应在预付时间到期后的（）天内发出。

5.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，
正确答案：D
包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金
额的（）比例区间预付。

6.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具
正确答案：C
备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个
月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。

7.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。

（）
正确答案：正确
8.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均
正确答案：错误
应属于违约责任。

（）
9.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有
正确答案：A、B、C （）。

10.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（）。

正确答案：D、E
1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该
正确答案：A、B、C
具备的条件有（）。

2.合同无效的法律后果有（）。

正确答案：A、B、C
3.监理单位的义务包括( )。

正确答案：C、D、E
4.评标的条件是( )。

正确答案：B、C、D、E
5.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履
正确答案：D
行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定。

6.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若
正确答案：D
此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师
发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增
加和效率降低，此时，承包人（）。

7.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( )之
正确答案：B
后，退还承包商合同约定的全部保留金。

8.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主
正确答案：C
造成损失，对此事件( )。

9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同
正确答案：B
中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据
《合同法》，应在( )履行。