辽宁建设工程施工合同范本

建设工程施工合同范本
甲方（发包方）：__________
乙方（承包方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵守执行。

第一条工程概况
1.1 工程名称：__________
1.2 工程地点：__________
1.3 工程规模：__________
1.4 工程结构类型：__________
1.5 工程承包范围：__________
第二条合同价格
2.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、管理费、利润及税金等。

2.3 合同价格支付方式：
（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。

（2）进度付款：按照工程进度，甲方按实际完成工程量的80%进行进度付款。

（3）竣工结算：工程竣工后，乙方提交完整的工程资料，经甲方审核无误后，甲乙双方按照本合同约定的价格进行竣工结算。

第三条工期
3.1 合同工期：自开工之日起，至工程竣工交付之日止，共计__________天。

3.2 工期延误：
（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方每日应付工程款千分之二的逾期违约金。

（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方每日应付工程款千分之一的逾期违约金。

第四条质量标准
4.1 工程质量标准应符合国家现行有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。

4.2 工程质量验收：
（1）工程验收分为初步验收和竣工验收，初步验收合格后，方可进行竣工验收。

（2）竣工验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料。

第五条甲乙双方的责任和义务
5.1 甲方责任：
（1）提供施工场地，确保施工顺利进行。

（2）按时支付合同价款。

（3）协调解决施工过程中出现的问题。

5.2 乙方责任：
（1）按照合同约定的工程范围和质量标准完成施工。

（2）确保工程安全，防止安全事故的发生。

（3）按时提交工程进度报告和工程资料。

第六条违约责任
6.1 甲乙双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

6.2 甲乙双方造成对方损失的，应赔偿对方因此造成的损失。

第七条争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________
签订日期：__________ 签订日期：__________
以上仅为辽宁建设工程施工合同范本，具体内容需根据实际工程项目进行调整和补充。

在签订合同时，请确保双方认真阅读合同条款，明确各自的权利和义务，避免在履行过程中产生纠纷。

如有需要，请咨询专业律师或相关机构。