一级建造师之一建矿业工程实务通关模拟卷和答案

一级建造师之一建矿业工程实务通关
模拟卷和答案
单选题（共20题）
1. 地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。

A.10～30
B.30～40
C.100
D.150
【答案】 C
2. 关于原岩应力与井巷工程稳定性的关系，观点正确的是（）。

A.支付荷载就是原岩应力，原岩应力越大，支护荷载越大
B.围岩条件相同时，原岩应力越大，越不利于井巷工程的稳定
C.井巷开挖破坏了原岩应力的平衡，所以必须要支护
D.原岩应力仅在开挖初期对井巷工程的稳定性有影响
【答案】 B
3. 对于矿井产生粉尘的作业地点，最合理的健康保护措施是()。

A.设立洒水系统
B.保持环境有足够的湿度
C.布设粉尘清理设备
D.建立综合防尘系统
【答案】 D
4. 在工程建设其他费用中，下列属于通用性项目的是()。

A.环境影响评价费
B.采矿权转让费
C.地质灾害防治费
D.探矿权转让费
【答案】 A
5. 明火作业使用消防器材时，要通过（）同意。

A.项目经理
B.班组长
C.专(兼)职消防员
D.工程师
【答案】 C
6. 煤矿井下爆破作业时，爆破作业面20m以内，瓦斯浓度应低于（）。

A.0.1％
B.0.5％
C.1.0％
D.2.0％
【答案】 C
7. 防水卷材的两幅卷材间搭接长度，要求长边不小于（），短边不小于（）。

A.100mm；120mm
B.100mm；150mm
C.120mm；150mm
D.150mm；120mm
【答案】 B
8. 关于拱形可缩性金属支架安装的说法，正确的是（）。

A.节间卡箍处可增加楔子以增大摩擦力
B.采用专用扳手，尽可能拧紧卡箍螺栓
C.安装到位后直接将节间连接焊牢
D.应采用扭力扳手按规定力矩拧紧节间螺栓
【答案】 D
9. 关于钻井法凿井的钻井与井壁施工的先后关系，说法正确的是（）。

A.钻完后下沉井壁
B.钻一段沉一段
C.先下沉后钻井
D.与钻头同时跟进
【答案】 A
10. 属于安全炸药的是（）
A.第一类炸药
B.第二类炸药
C.第三类炸药
D.第四类炸药
【答案】 A
11. 某矿井水仓掘进断面积12m2，岩石普氏系数?=6，采用光面爆破。

关于该水仓周边眼施工技术要求的说法，错误的是（）。

A.装药集中度应为70～100g／m
B.炮眼底部应落在同一平面上
C.开孔位置应位于巷道断面轮廓线上
D.应采用不耦合装药结构
【答案】 A
12. 矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化的因素的是()。

A.政策因素
B.技术因素
C.环境因素
D.矿产资源和资源条件因素
【答案】 A
13. 关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。

A.井口
B.居住区
C.输电线路
D.专用水池
【答案】 D
14. 下列行为中，一般不会引起静电危及炸药爆破问题的行为是（）。

A.发生雷电袭击
B.仪器进行电网络测试
C.穿有化纤衣服
D.戴有机械手表
【答案】 D
15. 岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。

A.注浆量
B.注浆孔间距
C.裂隙的浆液饱满度
D.注浆压力
【答案】 C
16. 毫秒延时爆破是采用（）使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。

A.毫秒延时雷管
B.导爆管雷管
C.1／2秒延时雷管
D.1／4秒延时雷管
【答案】 A
17. 不符合防止水土污染要求的做法是（）。

A.施工现场应有沉淀池
B.化学溶剂应经沉淀后统一堆放
C.施工污水应经沉淀后方可排人河流
D.废弃的油料应集中处理
【答案】 B
18. 不属于按物质消耗分类范畴的定额是（）。

A.基础定额
B.人工消耗定额
C.材料消耗定额
D.机械消耗定额
【答案】 A
19. 机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿。

A.f>2?3
B.f<2?3
C.f>3?4
D.f<3?4
【答案】 D
20. 当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋附近的（）破坏。

A.钢筋断裂
B.混凝土劈拉破坏
C.钢筋与混凝土间滑动
D.混凝土剪切
【答案】 B
多选题（共10题）
1. 工业炸药按炸药主要化学成分分类包括（）
A.混合炸药
B.单质炸药
C.硝铵类炸药
D.硝化甘油类炸药
E.芳香族硝基化合物类炸药
【答案】 CD
2. 根据对顶板和围岩地压管理方法不同，采矿方法分为（）。

A.空场采矿法
B.充填采矿法
C.崩落采矿法
D.溶解采矿法
E.溶浸采矿法
【答案】 ABC
3. 提高混凝土强度的方法有（）。

A.提高水泥强度等级
B.增大水灰比
C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子
D.加强养护
E.添加增强材料
【答案】 ACD
4. 导爆管雷管的性能参数包括（）
A.抗震性能
B.起爆能力
C.抗水性能
D.抗拉性能
E.抗冻性能
【答案】 ABCD
5. 泥浆护壁成孔灌注桩的特点有()。

A.设备简单，适用范围广
B.操作方便，不受场地限制
C.操作方便,受场地限制
D.成孔速度快
E.工作效率高
【答案】 AB
6. 关于冻结法凿井的特点，说法正确的是()。

A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁
B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水
C.冻结法是用以保护地下结构
D.冻结壁应在地下工程施工前完成
E.冻结壁融化后地下基本不受污染
【答案】 ABD
7. 施工总平面布置设计原则包括（）。

A.不影响永久性建筑物的施工
B.有利于施工
C.方便运输
D.便于办公需要
E.安全与卫生要求
【答案】 ABC
8. 振动沉桩法的主要特点有（）。

A.适用范围广
B.使用效能高
C.施工设备构造简单
D.附属机具多
E.需要消耗大量动力
【答案】 BC
9. 关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。

A.井底水仓由两个独立的大水池构成
B.水仓底板应铺设有轨道
C.水仓入口是井底车场巷道最低处
D.两个水仓间设有联络通道
E.水仓末端连接泵房的吸水井
【答案】 BC
10. 某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，
永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。

A.钢筋混凝土结构工程
B.素混凝土结构工程
C.锚喷支护结构工程
D.模板工程
E.现浇混凝土工程
【答案】 AB
大题题（共3题）
1. 某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。

按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。

施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。

问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)
【答案】事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地
质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费
25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。

工程师指令变更设计加
深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修
复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费
25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。

2. 背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事
件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。

施工
单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。

事件2：在施工
下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造
成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位
经济损失68万元，影响总工期26天。

事故处理完成后继续施工，于12月
26日竣工后，项目经理提出了索赔。

事件3：7月21日在施工顺槽时，由于
遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。

施工单位立即向工程师提出了索赔。

问题1．分别分析几次事件中的索赔。

2．试述承包人的索赔程序。

【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。

事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。

事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。

2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。

矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。

如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。

索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。

(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。

接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。

以判定索赔是否成立。

判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

(3)确定合理的补偿额。

经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。

主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较
大等。

双方应就索赔的处理进行协商。

协商不成，可以按合同的约定提交仲
裁机构仲裁或诉讼。

3. 某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械
设备于7月28日才陆续到位，晚到45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工
安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。

设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。

检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现
违反操作规程、强行安装的隋况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现
20mm偏差而形成漏风。

为处理事故，停产5d整修，设备制造厂家支出
6．8万元，施工承包商支出3．4万元。

经过设备制造单位修补后，协同施
工单位一起安装，使密封性能满足要求。

问题1．上述背景材料中的质量事
故属哪一类2．对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种3．背景材料中
质量事故的处理分别属于哪种处理方案
【答案】1．曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量
要求的根本原因，造成经济损失6．8万元，属于一般事故。

设备安装操作
不符合规范要求的失误，经济损失3．4万元，属于一般事故。

2．对于质量
问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以
解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。

检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工。

2)隐
患已消除，结构安全有保证。

3)经修补处理后，完全能够满足使用要求。

以
上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。

4)基本满足
使用要求，但使用时应加附加的限制条件。

此项应属于“为了避免社会财富
更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商
文件进行验收”的内容。

5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门
检验机构检验。

此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位
核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。

6)其他鉴定结论。

3．因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求。

此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装
操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。