2024年建设工程施工合同履约监管合同一

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
2024年建设工程施工合同履约监管合同一本合同目录一览
一、合同主体及定义
1.1 发包人
1.2 承包人
1.3 监理人
1.4 建设工程
1.5 履约监管
二、合同标的及工程概况
2.1 工程标的
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程质量标准
三、合同工期
3.1 工期要求
3.2 工期延误
3.3 工期提前
四、合同价格及支付
4.1 合同总价
4.2 价格调整
4.3 支付方式
4.4 支付时间
五、合同履行及监管
5.1 承包人义务
5.2 发包人义务
5.3 监理人职责
5.4 履约监管措施
六、违约责任
6.1 承包人违约
6.2 发包人违约
6.3 监理人违约
七、争议解决
7.1 争议解决方式
7.2 争议解决机构
7.3 诉讼或仲裁地点
八、合同的变更、解除和终止
8.1 合同变更
8.2 合同解除
8.3 合同终止
九、合同的转让
9.1 合同转让条件
9.2 合同转让程序
十、合同的生效、修改和解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同修改程序
10.3 合同解除条件
十一、保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 保密泄露责任
十二、不可抗力
12.1 不可抗力事件
12.2 不可抗力后果
12.3 不可抗力责任
十三、其他条款
13.1 法律适用
13.2 争议解决
13.3 合同的签订、修改和解除13.4 通知和送达
13.5 附件
十四、合同附件
14.1 附件一：工程图纸
14.2 附件二：工程量清单14.3 附件三：合同价款明细表14.4 附件四：履约监管要求第一部分：合同如下：
一、合同主体及定义
1.1 发包人
发包人是指按照本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的项目业主或其合法授权代表。

1.2 承包人
承包人是指按照本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担建设工程施工任务的企业或个体工商户。

1.3 监理人
监理人是指按照本合同规定，负责对建设工程施工过程进行全面监督管理的一方，即监理单位或监理工程师。

1.4 建设工程
建设工程是指按照本合同规定，由承包人承担施工任务的工程项目，包括工程设计、施工、验收等全过程。

1.5 履约监管
履约监管是指监理人按照合同约定，对承包人履行合同义务的过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

二、合同标的及工程概况
2.1 工程标的
本合同的工程标的是指发包人委托承包人施工的工程项目，包括工程设计、施工、验收等全过程。

2.2 工程地点
本合同约定的工程地点是指按照合同规定，建设工程的具体地理
位置。

2.3 工程规模
本合同约定的工程规模是指建设工程的规模、结构、功能、投资等要素。

2.4 工程质量标准
本合同约定的工程质量标准是指建设工程的质量要求，包括材料、结构、功能、安全性等方面的标准。

三、合同工期
3.1 工期要求
本合同约定的工期是指承包人完成建设工程施工任务所需的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。

3.2 工期延误
如承包人因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。

3.3 工期提前
如承包人提前完成工程，应提前通知发包人和监理人进行验收。

四、合同价格及支付
4.1 合同总价
本合同约定的合同总价是指承包人完成建设工程施工任务所需的全部费用，包括工程造价、材料费、人工费等。

4.2 价格调整
如因市场行情变化等原因导致合同价格调整，双方可协商确定调
整后的价格。

4.3 支付方式
本合同的支付方式可以采用分期支付、进度支付等方式。

4.4 支付时间
发包人应按照合同约定的时间节点向承包人支付相应的合同款项。

五、合同履行及监管
5.1 承包人义务
承包人应按照合同约定，完成建设工程施工任务，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

5.2 发包人义务
发包人应按照合同约定，提供施工条件，及时支付合同款项，并协助承包人完成工程施工。

5.3 监理人职责
监理人应按照合同约定，对承包人的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

5.4 履约监管措施
监理人应采取必要的履约监管措施，包括但不限于现场巡查、材料检测、进度汇报等，以确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

八、合同的变更、解除和终止
8.1 合同变更
合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

合同变更不
得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

8.2 合同解除
合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。

8.3 合同终止
合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。

合同终止后，双方不得因合同的终止而损害对方合法权益。

九、合同的转让
9.1 合同转让条件
合同转让应取得对方的书面同意。

转让方应保证转让后合同的履行。

9.2 合同转让程序
合同转让应按照双方约定的程序进行，包括但不限于通知对方、办理相关手续等。

十、合同的生效、修改和解除
10.1 合同生效条件
本合同自双方签字或盖章之日起生效。

10.2 合同修改程序
合同修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。

10.3 合同解除条件
合同解除条件应符合本合同第八条的规定。

十一、保密条款
11.1 保密内容
双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。

11.2 保密期限
保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。

11.3 保密泄露责任
如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

十二、不可抗力
12.1 不可抗力事件
不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。

12.2 不可抗力后果
因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。

12.3 不可抗力责任
遭受不可抗力事件的一方应承担合同无法履行或部分履行的责任。

十三、其他条款
13.1 法律适用
本合同适用中华人民共和国法律。

13.2 争议解决
双方应通过友好协商解决合同争议。

协商不成的，可向合同签订
地人民法院提起诉讼。

13.3 合同的签订、修改和解除
本合同的签订、修改和解除应采取书面形式。

13.4 通知和送达
双方应按照合同约定联系方式，互相通知和送达相关事项。

13.5 附件
本合同附件包括工程图纸、工程量清单、合同价款明细表、履约监管要求等。

十四、合同附件
14.1 附件一：工程图纸
附件一包括建设工程的设计图纸、施工图纸等。

14.2 附件二：工程量清单
附件二包括建设工程的工程量清单、材料清单等。

14.3 附件三：合同价款明细表
附件三包括合同价款的计算明细、支付明细等。

14.4 附件四：履约监管要求
附件四包括履约监管的具体要求、检查标准等。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：工程图纸
详细要求：工程图纸应包括建设工程的设计图纸、施工图纸等，详细展示工程的外观、结构、材料等要素。

图纸应清晰、准确，便于
承包人施工和监理人监督。

附件二：工程量清单
详细要求：工程量清单应包括建设工程的工程量清单、材料清单等，详细列出工程所需材料的数量、型号、规格等，以便于承包人采购和发包人审核。

附件三：合同价款明细表
详细要求：合同价款明细表应包括合同价款的计算明细、支付明细等，详细列出合同价款的构成和支付的时间、方式等。

附件四：履约监管要求
详细要求：履约监管要求应包括履约监管的具体要求、检查标准等，明确监理人对承包人履行合同义务的监管内容和标准。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 承包人未按照合同约定完成施工任务；
2. 发包人未按照合同约定支付合同款项；
3. 监理人未按照合同约定履行监管职责；
4. 任何一方未履行合同约定的其他义务。

责任认定标准：
1. 违约行为导致合同无法履行或部分履行，违约方应承担相应的违约责任；
2. 违约行为导致合同目的不能实现，双方可协商解除合同，并按照合同约定承担相应的责任；
3. 违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。

示例说明：
如果承包人未按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误，承包人应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿发包人因此遭受的损失等。

说明三：法律名词及解释：
1. 发包人：指按照合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的项目业主或其合法授权代表。

2. 承包人：指按照合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担建设工程施工任务的企业或个体工商户。

3. 监理人：指按照合同约定，负责对建设工程施工过程进行全面监督管理的一方，即监理单位或监理工程师。

4. 建设工程：指按照合同约定，由承包人承担施工任务的工程项目，包括工程设计、施工、验收等全过程。

5. 履约监管：指监理人按照合同约定，对承包人履行合同义务的过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

本合同中涉及的各方主体及其权利义务，均按照上述法律名词的定义进行理解和执行。

如承包人应按照合同约定完成施工任务，发包人应按照合同约定支付合同款项，监理人应按照合同约定履行监管职责等。