建设工程委托监理合同样本(2)7篇

建设工程委托监理合同样本(2)7篇
第1篇示例：
建设工程委托监理合同是建设工程行业中非常重要的一环，它规定了业主与监理机构之间的权责关系，保障了工程的质量和进度。

下面就是一份建设工程委托监理合同的样本：
建设工程监理委托合同
甲方(监理机构)：
单位名称：
住所：
法定代表人：
电话：
鉴于甲方具有从事建设工程监理的资质和技术能力，乙方委托甲方对以下建设工程进行监理：
一、监理工程名称：
监理工程地点：
工程范围：
监理工程费用：
二、监理工作内容：
1. 依据相关法律法规和监理规范，对工程施工进行监理，确保工程质量符合相关标准和要求；
2. 对工程施工过程进行检查，发现工程质量问题及时提出整改意见；
3. 协助业主办理相关手续，审查施工单位的资质和资料；
4. 撰写监理报告，向业主报告工程进展情况和存在的问题；
5. 对施工单位提出质量安全等要求，促使工程合理、顺利进行。

三、监理工作时限：
监理工作自（日期）起开始，直至工程竣工验收。

四、监理费用及支付方式：
监理费用为（数字）元，由业主支付。

支付方式为（一次性支付/分期支付）。

五、其他约定事项：
1. 双方应遵守监理合同的约定，履行各自的责任；
2. 如有变更或争议，双方应协商解决，若协商不成，可向有关部门进行调解或仲裁。

六、合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至监理工作完成之日终止。

甲方(监理机构)：乙方(业主)：
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

以上就是建设工程监理委托合同的样本，甲乙双方应严格按照合
同条款执行，并保证工程质量和进度的顺利推进。

希望双方能够密切
合作，共同完成监理工作，确保工程质量和安全。

第2篇示例：
建设工程委托监理合同样本
甲方（委托人）：__________
乙方（监理单位）：__________
鉴于乙方具有承担工程监理任务的能力，甲方委托乙方对其建设
工程进行监理，双方经友好协商，达成如下协议：
一、监理范围
1. 乙方应对甲方委托的建设工程进行全过程监理，包括施工准备、工程施工、竣工验收等环节。

2. 乙方应依法依规对工程施工过程中的质量、安全、进度等方面
进行监督检查，提出监理意见。

3. 乙方有权要求甲方提供相关工程文件及资料，以便开展监理工作。

三、监理费用
1. 甲方应按照约定的金额及时间，按时足额支付乙方的监理费用。

2. 监理费用包括乙方在监理过程中的人工、交通、通讯等费用支出，具体金额双方另行约定。

四、监理期限
1. 本监理合同自双方签署之日起生效，至工程完成竣工验收为止。

2. 若乙方因故无法继续履行监理任务，应提前书面通知甲方并协商解决方式。

五、争议解决
1. 因履行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。

2. 甲乙双方均须严格遵守本合同的约定，不得擅自修改、终止或违约。

六、其他
1. 本合同未尽事宜，按双方友好协商的原则处理。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为建设工程委托监理合同样本，甲乙双方应本着诚信合作的原则，共同遵守合同的约定，确保工程的顺利进行和质量安全。

祝双方合作愉快！
第3篇示例：
建设工程监理合同是建设工程施工过程中非常重要的一环，它的签订对于保障建设工程的质量、安全、环境等多方面具有重要意义。

监理合同明确了监理人员的职责、权利、义务等，也规范了监理工作的程序和方式，是建设工程中的一项法律文件，必须得到当事人的认真对待。

建设工程委托监理合同一般包括以下内容：
1. 建设工程信息：包括工程名称、项目地址、委托方和监理方的基本信息等。

2. 监理服务范围：明确监理的服务内容和范围，包括监理工程的标准、质量、安全、合规性等方面。

3. 监理人员：明确监理人员的资质、数量、工作时间、薪酬等方面的具体要求。

4. 监理费用：明确监理费用支付方式、金额、开票要求等。

5. 监理工作时间：明确监理工作的时间节点、工作进度安排等。

6. 争议解决：规定当发生争议时的解决方式和程序。

7. 合同期限：明确监理合同的有效期限。

8. 违约责任：规定当一方违约时的相关责任和处罚。

9. 其他条款：包括保密协议、法律适用、管辖法院等。

在签订建设工程监理合需要当事人之间的充分协商和理解，确保合同的条款清晰、完整、合法。

监理合同的签订不仅有助于规范工程施工，提高工程质量，还有利于防范和解决工程纠纷，保障各方的合法权益。

不过，在监理合同的签订过程中，也需要特别重视合同的监督和执行情况，一旦发现任何合同无法履行的情况，需要及时采取相应的法律措施。

建设工程委托监理合同是双方利益的约束与保障，只有合同中的内容严谨、合理，才能够保障建设工程的顺利进行，确保工程质量和安全。

希望通过合同的签订，建设工程能够顺利进行，达到预期的效果。

第4篇示例：
建设工程委托监理合同样本(2)
一、甲方（委托人）：（以下简称甲方）
地址：___________________
法定代表人（负责人）：___________________
电话：___________________
传真：___________________
邮编：___________________
为了保障建设工程的质量、进度和安全，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟开展的___________________（工程名称）、位于
___________________（项目地点）的建设工程（以下简称工程），委托监理事项订立本合同。

二、前期工作
1. 乙方应按照国家相关规定，提前参加工程设计的初步设计阶段，对设计文件进行审查，提出意见和建议，配合设计单位完善设计方
案。

2. 乙方应对施工单位的招投标过程进行监督，确保招投标程序合
法合规，选聘的施工单位具备相应资质和能力。

3. 乙方应与甲方协商确定监理服务的具体内容、费用标准以及监
理时间和监理方式，并以此为依据编制监理服务计划书。

三、监理范围和内容
1. 乙方应对施工单位组织和实施工程施工进行监理，包括但不限
于施工计划的合理性、工程质量的控制、进度的管理、安全生产的保
障等。

2. 乙方应向甲方每周报告工程进度、质量、安全等情况，并在工
程出现问题时及时向甲方汇报并提出解决方案。

3. 乙方应组织开展工程验收工作，对工程的质量、安全和合规性
进行全面检查，提出验收意见，并向甲方提交有效验收报告。

四、监理费用
1. 甲方应按照监理服务合同中约定的费用标准及时支付监理费用
给乙方。

2. 如因甲方原因导致监理工作无法正常进行或需要延长监理时间的，由甲方承担额外费用。

3. 如乙方未按照约定时间完成监理任务或监理服务质量不合格的，甲方有权拒绝支付监理费用或要求退还部分费用。

五、违约责任
1. 任何一方未按本合同规定履行义务或违反了约定内容的，应承
担相应的违约责任。

2. 违约方应承担赔偿责任，包括但不限于违约金、补偿费用等。

3. 如乙方违约致使工程发生重大事故或质量安全问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。

4. 一方未按时支付监理费用的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金等。

六、争议解决
1. 本合同的解释和执行均适用《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

2. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

七、其他事项
1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收结束为止。

2. 本合同经双方签字、盖章确认后生效。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：_________________ 日期：_________________
以上所列为《建设工程委托监理合同样本(2)》，仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整和完善。

建设工程委托监理合同是保障工程质量和安全的重要文件，双方应遵守合同约定，共同维护建设工程
的良好进行。

愿本合同能够促进甲乙双方的合作，共同推动工程建设事业的发展。

第5篇示例：
建设工程委托监理合同样本(2)
甲方：（委托人）
地址：
鉴于甲方拟在某地进行建设工程，为了保障工程质量，甲、乙双方经友好协商一致，特订立本监理合同。

合同内容如下：
一、监理范围
1.1 甲方委托乙方对工程的全过程进行监督管理，确保工程按照设计要求、国家法律法规、标准规范进行施工。

1.2 监理范围包括但不限于对施工单位的资质、技术、管理的审查、施工过程的监督检查、质量、安全、环保等相关问题的监督，并最终评定工程竣工验收合格性。

二、监理费用
2.1 乙方应按照工程总造价的百分比来计算监理费用，监理费用的支付方式和计算标准另行协商确定。

2.2 甲方应按时足额支付监理费用，逾期未支付的，需承担逾期支付的责任。

3.1 乙方应按照监理法律法规和规范要求，认真履行监理职责，保证监理过程的公正公正和客观性。

3.2 甲方应积极配合乙方监理，提供必要的资料、信息，并保证乙方的监理工作正常进行。

四、监理报告
4.1 乙方应及时向甲方提交监理报告，详细记录施工过程中发生的问题、处理情况以及工程质量和安全情况等。

4.2 监理报告应由乙方监理工程师签字确认后生效，甲方应认真阅读监理报告，及时解决存在的问题。

五、监理时间
5.1 监理时间应为工程施工周期的全程，如需延长监理时间，需双方另行协商一致。

5.2 若乙方因故无法继续履行监理职责，甲方有权解除合同并报请相关机构重新选聘监理人员。

六、合同变更
6.1 合同变更应经双方协商一致，双方在签署书面变更协议后方可生效。

6.2 合同变更应符合法律法规要求，不得损害双方利益。

7.1 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关主管部门申请调解或仲裁。

7.2 争议解决结果应对双方具有约束力。

以上为《建设工程委托监理合同样本(2)》，若双方对合同内容有任何异议或需要进一步协商的事项，请及时联系，以便尽快解决。

感谢
双方的合作与支持。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
此为合同文本，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为本次的建设工程委托监理合同样本(2)，希望对您有所帮助。

建议在签署合同前，双方要仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益
能够得到保障。

如果在签署合同过程中有任何疑问或需要帮助，请随
时联系相关专业人士或法律顾问进行咨询。

祝双方合作愉快，工程顺
利完成。

谢谢!
第6篇示例：
建设工程委托监理合同样本(2)
一、监理单位
甲方：（建设单位）
乙方：（监理单位）
二、监理范围
1. 甲方委托乙方负责对建设工程进行监理，监理范围包括但不限
于工程设计的合理性、施工过程的规范性、工程质量的合格性等方
面。

2. 乙方应按照国家有关法律法规和标准要求，勤勉尽责地履行监
理职责，确保建设工程的安全、质量和工期。

三、监理费用及支付方式
1. 甲方应按照监理合同的约定，向乙方支付相应的监理费用。

2. 监理费用应按照约定的方式和时间支付，逾期未支付的，甲方
应承担相应的违约责任。

四、监理责任
1. 乙方应按照合同约定，认真履行监理职责，保障监理工作的独
立性和客观性。

2. 乙方应对建设工程从设计、施工到竣工验收的全过程进行监理，及时发现并纠正各类问题。

3. 乙方应及时向甲方提供有关工程质量、进度、安全等方面的监
理报告，并根据需要提出改进建议。

4. 乙方应对工程施工单位的施工行为进行监督，确保施工过程合乎相关规范和标准。

五、监理变更
1. 一旦发现本合同约定的监理范围需要调整或变更，应经双方协商一致后进行书面变更。

2. 监理变更应保证不影响工程的安全、质量和工期，并应及时向有关部门报批。

六、争议解决
1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2. 如协商不成，双方可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。

七、其他事项
1. 本合同自双方签署之日起生效，至监理工作结束之日止。

2. 未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。

3. 本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上是关于建设工程委托监理合同样本（2）的内容，作为监理单位和建设单位之间合作的约定，双方应按照合同内容履行各自责任，
确保建设工程的顺利进行和质量安全。

希望双方能够遵守合同规定，共同推动工程的顺利完成。

第7篇示例：
建设工程委托监理合同样本(2)
第一章总则
为了规范建设工程监理行为，明确各方的权利和义务，确保建设工程的质量和安全，特制订本合同。

第二章基本信息
甲方：委托方（名称）
乙方：监理方（名称）
项目名称：（建设工程名称）
工程地点：（建设工程地址）
工程内容：（工程范围）
第三章监理内容
1.监理范围：
（1）根据相关法律法规和规范要求，对建设工程实施全程监理，包括但不限于设计审查、施工现场监理、质量检验等；
（2）监理方需保证监理工作的独立性、客观性和公正性，不受其他利益影响。

2.监理时限：
监理方应按照工程进度安排，全程参与监理工作，确保工程按时、按质完成。

1.甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为（数字）元，支付时间为（具体时间）。

2.甲方应按照监理费用支付协议的约定，如未按时支付监理费用，应承担逾期付款责任。

第五章违约责任
1.任何一方在履行合同过程中出现违约行为，应负相应的赔偿责任。

2.如因监理方原因导致工程质量问题或延误工程进度的，监理方需承担相应的责任，并赔偿相应的损失。

第六章法律适用及争议解决
1.合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构进行调解或仲裁。

2.本合同的签署、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第七章其他条款
1.本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收结束。

2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
以上为建设工程委托监理合同样本(2)，请各方仔细阅读并签字盖章确认。

愿双方共同遵守合同，共同维护建设工程的质量和安全。