大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业1答案大连理工大学38373
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案1
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.实行工程量清单计价方式必须伴随着工程计量，工程计量的作用为()。
A.计量是质量控制的关键环节B.计量是费用控制的关键环节C.计量是约束承包人履行合同义务的手段D.计量是工程款支付的重要依据2.无标底招标的投标人自主报价，价格合理与否以统一定额的计算结果为依据。
()A.正确B.错误3.合同鉴证是指国家公证机关根据当事人的申请，依法定程序对合同真实性和合法性所作的证明。
()A.正确B.错误4.若委托方变更计划，提供不准确的资料，未按合同规定提供勘察设计工作必须的资料或工作条件，或修改设计，造成勘察设计工作的返工、停工、窝工，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
()A.正确B.错误5.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
()A.错误B.正确6.合同解除按()可分为：单方解除和双方解除。
A.是否需要协商B.解除原因C.是否履行D.履行结果7.下列选项中，属于要约邀请的有()。
A.价目表B.拍卖公告C.招标公告D.招股说明书8.当事人以农作物和与其尚未分离的土地使用权同时抵押的，土地使用权部分的抵押有效。
()A.正确B.错误9.投标文件中的监理大纲是实现监理目标、完成监理任务制定的技术方案和保障措施以及人员配备等的说明。
()A.错误B.正确10.建设工程合同按承包的范围划分为总承包合同、单项承包合同。
()A.正确B.错误11.评委会可以否决所有投标，一般废除所有投标的情况为()。
A.缺乏有效竞争、投标单位不足三家B.缺乏有效竞争、投标单位不足五家C.个别投标文件不符合规定D.大部分或全部投标文件不符合规定12.建设工程设计合同的承包方不得向第三方扩散、转让委托方提交的产品图纸等技术经济材料。
()A.正确B.错误13.索赔证据的基本要求为()。
A.真实性B.全面性C.有效性D.及时性14.投标函是由承包商填写并签署的并被雇主(业主)接受的投标报价书。
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业1-0001参考答案
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业1-0001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题(共5 道试题,共20 分)
1.下列关于合同欠缺的补救措施的说法中，错误的是（）。
A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行
B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担
C.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在支付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行
答案:D
2.债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
A.不少于两个月的期限
B.不少于一个月的期限
C.6个月
D.1年内
答案:A
3.债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.十年内
B.五年内
C.二十年内
D.三年内
答案:B
4.双方意思表示一致，合同即告成立的是（）。
A.诺成合同
B.要约合同
C.实践合同
D.双务合同
答案:A。
工程招投标与合同管理习题及答案
工程招投标与合同管理习题及答案一、单项选择题。
以下各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律标准调整的当事人在民事流传过程中形成的〔 C 〕关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的工程经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求〔 A 〕赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的工程经理D、具体的施工人员3、以下财产中，〔 A 〕不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于〔 B 〕家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为〔 A 〕A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位〔 B 〕的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理效劳的时间，此工作内容应属于〔 B 〕A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是〔 C 〕。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于工程建设资金的筹措发生问题而决定停建该工程，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应〔 D 〕A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业2参考答案
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业2-0001
试卷总分:100
一、单选题(共5 道试题,共20 分)
1.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为（）。
A.地区性招标
B.邀请性招标
C.排他性招标
D.保留性招标
正确答案:D
2.下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
A.综合评分法
B.低标价法
C.专家评议法
D.合理最低投标价法
正确答案:C
3.勘察合同生效后，委托方应向承包方支付勘察费用总额的（）的定金。
A.50%
B.40%
C.10%
D.20%
正确答案:D
4.非承包人自身原因造成的延误，工期可以顺延。
其确认程序为：情况发生后（），将延误的工期向工程师提出书面报告，工程师应当在（）给予确认。
A.14天内，14天
B.14天内，30天
C.7天内，15天
D.7天内，10天
正确答案:A
5.在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
A.规费。
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业3-0001参考答案
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业3-0001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题(共5 道试题,共20 分)
1.根据FIDIC《施工合同条件》的一般规定，规范和图纸应由（）保管。
A.设计工程师
B.监理工程师
C.承包商
D.业主
答案:D
2.下列关于索赔的技巧和艺术的说法中，正确的是（）。
A.索赔是关乎利益的事情，不能有丝毫让步
B.应注意方式、方法，措辞婉转、说理透彻、以理服人
C.只讲关系、义气和情意，忽视应有的权利
D.不顾关系、过分重视索赔，斤斤计较
答案:B
3.现场管理费一般约占工程总成本的（）。
A.5%-10%
B.1%-5%
C.10%-20%
D.10%-15%
答案:A
4.下列选项中，（）属于发包人可以提出索赔的事件。
A.承包人不正当地放弃工程
B.工程师要求工程加速
C.发包人未按合同规定支付预付款及工程款等
D.发包人未按合同约定完成基本工作
答案:A
5.若业主不按约定给付预付款，承包人在约定预付款时间的（）后向工程师发出要求业主给付预付款的通知。
A.7天
B.28天
C.14天。
电子科技大19秋《工程招投标与合同管理》在线作业1答案
电子科技大19秋《工程招投标与合同管理》在线作业1试卷总分:100 得分:100【试题】根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
[A.]办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题[B.]向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确[C.]提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表[D.]确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:C【试题】如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。
[A.]业主[B.]承包商[C.]工程师[D.]特殊分包商[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:A【试题】委托任务并负责支付报酬的一方称()。
[A.]承包人[B.]发包人[C.]出资人[D.]出工人[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:B【试题】评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
[A.]招标人[B.]投标人[C.]监督部门[D.]财政部[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:A【试题】施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
[A.]专用条款、通用条款、中标通知书、图纸[B.]中标通知书、协议书、专用条款、通用条款[C.]中标通知书、投标书、协议书、图纸[D.]中标通知书、专用条款、通用条款、图纸[仔细阅读以上题目，并完成该试题]。
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业1参考答案
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业1-0001
试卷总分:100 得分:0
一、单选题(共5 道试题,共20 分)
1.债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人债权，这种权利称为（）。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.代位权
D.不履行抗辩权
正确答案:C
2.由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。
A.抵销
B.提存
C.代位权
D.合同解除
正确答案:B
3.限制民事行为能力人订立的合同，相对人可以催告法定代理人在（）内给予追认。
A.7天
B.15天
C.一个月
D.三个月
正确答案:C
4.债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
A.6个月
B.不少于一个月的期限
C.不少于两个月的期限
D.1年内
正确答案:C
5.下列关于质押的说法中，正确的是（）。
A.质押合同中对质押的财产约定不明的以实际交付占有的财产为准。
大工19春《工程招投标及合同管理》在线测试11满分答案
大工19春《工程招投标及合同管理》在线测试1试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分)1. 下列财产不可抵押的是（）。
A. 土地所有权以及耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权B. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权C. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物，机器、交通运输工具和其他财产D. 抵押人有权处分的房屋和其他地上定着物，机器、交通运输工具和其他财产满分：3 分正确答案:A2. 下列说法错误的是（）。
A. 通常情况下，承诺生效时合同成立B. 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立C. 法律规定采用书面形式，当事人未采用书面形式，但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立D. 采用合同书形式订立合同，在签字或盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同仍不能成立满分：3 分正确答案:D3. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。
A. 1个月B. 1年C. 3个月D. 6个月满分：3 分正确答案:D4. 合同订立过程中，由于一方当事人的过错使合同不能成立，给对方造成损失的，这种责任属于（）。
A. 违约责任B. 缔约过失责任C. 民事责任D. 刑事责任满分：3 分正确答案:B5. 双方意思表示一致，合同即告成立的是（）。
A. 诺成合同B. 实践合同C. 要约合同D. 双务合同满分：3 分正确答案:A6. 由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。
A. 抵销B. 提存C. 代位权D. 合同解除满分：3 分正确答案:B7. 下列关于质押的说法中，正确的是（）。
A. 质押合同中对质押的财产约定不明的以实际交付占有的财产为准B. 质押合同中约定的出质财产与实际移交的财产不一致的，应以约定财产为准C. 动产质权的效力不及于质物的从物D. 从物未随同质物移交质权人占有的，质权的效力仍及于从物满分：3 分正确答案:A8. 债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
工程招投标及合同管理练习(考试)题及答案1.doc
工程招投标与合同管理练习（考试）题1及答案一、单项选择题1、下列财产中，（）不得抵押。
A、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通运输工具2、合同争议的解决顺序为（）。
A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁3、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延5、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间6、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿7、在工程建设监理活动中，监理单位是（）。
A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人 D 、绝对独立的第三人8、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）。
A、按裁决自觉执行B、不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C、可向人民法院起诉D、向合同管理机关申诉9、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业3答案大连理工大学38379
9.国际工程合同是指一国的当事人为取得酬金，以自己的人力、物力和技术，在他国境内承包兴建 该国政府或业主投资兴建的工程项目或为其提供咨询和管理服务所签订的协议。 A.错误 B.正确 答案：B
10.新版《施工合同条件》与《土木工程施工合同条件》相比，内容进行较大的改动与补充，条款顺 序也重新进行了调整。 A.错误 B.正确 答案：B
判断题 1.一般分包的承包人应对分包人的分包行为负责，任何分包合同不能改变承包人在原合同中承担的 责任和义务。 A.错误 B.正确 答案：B
2.工程分包一般有两种形式，即：一般分包和指定分包。 A.错误 B.正确 答案：B
3.若是由承包人原因导致的暂时停工，承包人除应妥善保护好工程外，损失和责任都应由承包人承 担。 A.错误 B.正确 答案：B
4.暂时停工期间，承包人应积极采取措施妥善保护好工程或者工程师认为必须保护好的任何工程部 分。 A.错误 B.正确 答案：B
大工 19 秋《工程招投标及合同管理》在线作业 3 答案大连理工大学 38379
5.工程款支付管理是工程师根据已确认的工程量，按照合同约定的程序和计算方法，对承包人的支 付申请进行审核、确认支付数额，报业主批准并付款给承包人的过程。 A.错误 B.正确 答案：B
4.下列选项中属于因承包商原因引起的工期延误的有()。 A.施工组织不当，如出现窝工或停工待料现象 B.质量不符合合同要求而造成的返工 C.资源配置不足 D.承包商雇佣的分包商或供应商引起的延误 答案：ABCD
工程招投标和合同考试答案
工程招投标和合同考试答案一、选择题1. 以下哪项不是招标过程中必须公开的内容？A. 招标文件. 投标报价C. 评标结果D. 中标通知书答案：2. 在工程合同中，通常被视为“金科玉律”的是？A. 合同协议书. 技术规范C. 施工图纸D. 变更协议答案：A3. 下列哪一项是合同争议解决的首选方式？A. 调解. 仲裁C. 诉讼D. 协商答案：D二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
（错）2. 合同中的违约金条款可以由双方协商确定。
（对）3. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同条款。
（错）三、简答题1. 请简述工程招标的基本程序。
答：工程招标的基本程序包括：编制招标文件、发布招标公告、投标人资格审查、发放招标文件、投标预备会、投标、开标、评标、确定中标候选人、发出中标通知书、签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的风险管理策略。
答：合同管理中的风险管理策略主要包括风险识别、风险评估、风险分配以及风险控制。
需要对可能出现的风险因素进行识别；对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度；通过合同条款将风险分配给能够最好控制该风险的一方；制定相应的风险控制措施，以减少风险发生的可能性和影响。
3. 解释什么是履约保函，并说明其在工程合同中的作用。
答：履约保函是指承包商或供应商为了证明其履行合同义务的能力，向业主提供的一定金额的担保。
在工程合同中，履约保函是一种常见的安全保障措施，用以确保承包商能够按照合同约定完成工程任务。
如果承包商未能履行合同，业主可以从履约保函中获得相应的赔偿。
四、案例分析题某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商要求调整合同价格。
请问作为业主方的你应该如何应对？答案：应检查合同中关于设计变更和工程量增减的相关条款，明确双方的权利和义务。
与承包商进行沟通，了解具体的变更内容和增加的工程量。
根据合同约定或行业标准，对增加的工程量进行估价，并协商是否调整合同价格。
南开19秋学期《工程招标与合同管理》在线作业答案
19秋学期《工程招标与合同管理》在线作业单选题多选题判断题一、单选题（共20 道试题，共40 分。
）1. 投标截止时间止，投标人少于（）个的，招标人应进行重新招标A. 5B. 2C. 4D. 3-----------------选择：D2. 承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（）承担A. 承包人B. 发包人C. 工程师D. 监理人-----------------选择：A3. 工程项目计划与设计属于工程项目建设周期（）阶段的工作A. 工程项目策划与决策阶段B. 工程项目准备阶段C. 工程项目实施阶段D. 工程项目竣工阶段-----------------选择：B4. 按（）分类，可以将索赔分为单项索赔和综合索赔A. 索赔当事人B. 索赔目的C. 索赔事件的性质D. 索赔处理方式-----------------选择：D5. 若变更开标日期和地点，则应提前（）天通知投标企业和有关单位A. 5B. 7C. 3D. 1-----------------选择：C6. 勘察设计招标发包的最小分标单位是（）A. 建设项目B. 单项工程C. 单位工程D. 分部工程-----------------选择：B7. 业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，并按事先商定好的方式支付管理费和利润的合同方式是（）A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 包干合同-----------------选择：C8. 美国建筑师学会的简称是（）A. AIAB. FIDICC. ICED. NEC-----------------选择：A9. 施工单项合同估算价在（）人民币以上的必须进行招标A. 100万元B. 150万元C. 200万元D. 300万元-----------------选择：C10. 在采用邀请招标时，被邀请的承包商数目一般为（）A. 3—5个B. 5-10个C. 3-10个D. 3-7个-----------------选择：C11. 中标人确定后，招标人应于（）日内向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告A. 10B. 15C. 20D. 30-----------------选择：B12. 以克服生存危机为目标，争取中标而不考虑各种利益的报价策略是（）A. 生存型报价策略B. 竞争型报价策略C. 盈利性报价策略D. 保守型报价策略-----------------选择：A13. FIDIC合同指出工程师应提前至少（）小时将其参加检验的意图通知承包商A. 12B. 24C. 36D. 48-----------------选择：B14. 要求当事人在履行合同时，讲求经济效益，付出最小的成本，取得最佳的合同利益，这是（）原则A. 适当履行原则B. 协作履行原则C. 经济合理原则D. 实际履行原则-----------------选择：C15. 在投标截止时间（）天前，招标人可以自己主动对招标文件文件进行修改A. 15B. 20C. 10D. 5-----------------选择：A16. 在采用工程量清单方式进行招标时，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责A. 投标人B. 招标人C. 评标人D. 评标委员会-----------------选择：B17. 标书的（）是对标书正文重要内容的补充和细化A. 封面B. 附件C. 投标函D. 目录-----------------选择：B18. 下列不属于建设工程施工招标准备阶段工作的是（）A. 选择招标方式B. 申请招标C. 编制招标有关文件D. 发布招标公告-----------------选择：D19. FIDIC合同指出若出现非承包商原因的暂停施工已经持续84天，而工程师仍未发布复工的指令，承包商可以要求（）天内允许继续施工A. 14B. 28C. 30D. 36-----------------选择：B20. 以下不属于业主的主要合同关系是（）A. 贷款合同B. 分包合同C. 勘察设计合同D. 咨询合同-----------------选择：B14秋学期《工程招标与合同管理》在线作业单选题多选题判断题二、多选题（共10 道试题，共20 分。
大工18秋《工程招投标及合同管理》在线作业1(满分题)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (单选题) 1: 若合同当事人双方就履行地点约定不明确，则按照交易习惯，若交付不动产的，在（）履行。
A: 履行义务即交付不动产一方所在地B: 接受不动产一方所在地C: 双方当事人均不在的第三地点D: 不动产所在地正确答案:(单选题) 2: 定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。
A: 5%B: 10%C: 15%D: 20%正确答案:(单选题) 3: 总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到下列（）标准的，必须进行招标。
A: 施工单项合同估算价在100万元人民币以上的B: 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的C: 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的D: 涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等情况正确答案:(单选题) 4: 由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。
A: 抵销B: 提存C: 代位权D: 合同解除正确答案:(单选题) 5: 债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
A: 6个月B: 不少于一个月的期限C: 不少于两个月的期限D: 1年内正确答案:(多选题) 1: 合同解除的类型按解除原因可分为（）。
A: 单方解除B: 协商解除C: 约定解除D: 法定解除正确答案:(多选题) 2: 撤销权的构成要件包括（）。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A: 无偿处分其财产行为已经成立B: 无偿处分其财产的行为发生了损害债权的后果C: 债务人或第三人是善意的或无意的D: 债务人或第三人的恶意正确答案:(多选题) 3: 监理工程师合同管理的主要职责有（）。
《招投标与合同管理习题库》有答案(可编辑).doc
《招投标与合同管理习题库》有答案(可编辑)精选资料工程合招投标与合同管理习题库第一章、发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
A、正确B、不正确、建设工程合同的承包人分为： A、勘察人B、建设单位C、设计人D、施工人、建设工期是全部工程开工和竣工日期 A、正确B、不正确、勘查、设计合同的基本条款包括： A、提交有关基础和文件的期限B、质量要求C、费用以及其他协作条件D、工程造价、对中间交工工程的开工和竣工日期不必在建设施工合同中约定约定建设工期就可。
A、正确B、不正确、工程建设的最后一道程序： A、结算B、拨款C、竣工验收D、交付技术资料、建设工程合同具有的特点 A、标得的额大B、履行的时间长C、及时清算D、不能及时清算、当合同文件出现含糊不清或不相一致的情况时通常按合同文件的优先顺序进行解释 A、正确B、不正确、建设工程的建设过程大体经过： A、勘查B、设计C、施工D、验收、按照承包方式分类合同可以分为: A、勘查、设计或施工总承包合同B、单位工程施工承包合同C、工程总承包合同D、CM合同E、BOT合同、施工总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式 A、正确B、不正确、建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位再由后者将其分包给若干设计、施工单位并对它们进行项目管理的承包方式： A、BOT合同B、CM合同C、勘查、设计或施工总承包合同D、单位工程施工承包合同、按照工程计价方式分类合同可以分为： A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、成本加成合同、下列哪种合同报价较高 A、固定总价合同B、可调总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同、下列哪种合同承包人将承担最大风险 A、固定总价合同B、可调总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同、若一大型公建项目工期为三年则该项目合同宜采用可调总价合同。
A、正确B、不正确、某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用： A、总价合同B、单价合同C、混合合同D、成本加酬金合同、实施分包工作的承包人称为“总包商”而直接与发包人签订合同和承包人叫“分包商”。
大工《工程招投标及合同管理》在线测试1
（单选题）1:按照国家法律或主管机关规定，某类合同或一定金额以上合同，必须经主管机关或上级机关批准，这称为（）。
A:合同批准B:合同鉴证C:合同公证D:合同成立正确答案：（单选题）2:具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权撤销权消灭。
A:半年B: 一年C:三年D:五年正确答案：（单选题）3:债务人放弃债权、无偿转让财产或以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销，这种权利称为（）。
A:先履行抗辩权B:代位权C:撤销权D:后履行抗辩权正确答案：（单选题）4:标的物提存后，毁损、灭失的风险由（）承担。
A:债务人B:代理人C:标的物存放地管理者D:债权人正确答案：（单选题）5:对外公开，案件开庭时间、地点对外公布，允许公民旁听、允许新闻记者采访、结果对外，这种诉讼制度称为（）。
A:公开审判制度B:回避制度C:合议制度D:两审终审制正确答案：（单选题）6:下列不属于权利质押内容的是（）。
A:依法可以转让的股份、股票B:动产C:汇票、支票、本票、债券D:依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权正确答案：（单选题）7:在约定的合同价格基础上，如果合同执行过程中，由于通货膨胀而使所使用的工料成本增加，可根据合同约定的调价方法对合同价格进行相应的调整，这种合同称为（）。
A:固定单价合同B:固定总价合同C:可调价格合同D:成本加酬金合同正确答案：（单选题）8:使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，总投资低于3000万元人民币，但施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A: 10万元B: 50万元C: 100万元D: 200万元正确答案：（单选题）9:下列属于公开招标的缺点的是（）。
A:所需时间较长且要投入较多的人力、物力B:业主选择余地大C:有利于保证工程质量D:有利于缩短工期、降低造价正确答案：（单选题）10:建设工程合同管理中，不属于项目管理者应做好的工作的是（）。
工程招投标与合同管理课后习题1-8参考答案
提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。
合同是否能有效力主要看是否具备3个条件：
4.当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力
5.意思表示真实
6.不违反法律或者社会公共利益
第七章
引例参考答案：
1、合同有效性判定：
（1）甲与乙签订的总承包合同有效
（2）乙与丙签订的分包合同有效，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：
1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
一、单选题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
答案
A
C
C
C
B
C
B
B
B
B
C
A
D
C
D
二、多选题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
BD
ACE
【奥鹏】吉大19秋学期《工程招投标与合同管理》在线作业一[2]答案
![【奥鹏】吉大19秋学期《工程招投标与合同管理》在线作业一[2]答案](https://img.taocdn.com/s3/m/9235da9cdd3383c4bb4cd28c.png)
【奥鹏】吉大19秋学期《工程招投标与合同管理》在线作业一
试卷总分:100 得分:100
一、单选题（共10题，40分）
1、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。
A现场同期记录
B索赔报告
C索赔意向通知
D索赔证据
[仔细分析以上题目，运用所学知识完成作答]
参考选择：C
2、订立合同时，当事人在合同中对价款没有做出明确约定。
合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。
A订立合同时订立地
B订立合同时履行地
C履行合同时订立地
D履行合同时履行地
[仔细分析以上题目，运用所学知识完成作答]
参考选择：B
3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A施工单位
B建立单位
C材料供应商
D项目经理
[仔细分析以上题目，运用所学知识完成作答]
参考选择：A
4、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
这里的“成本”指的是
A根据估算指标算出的成本
B根据概算定额算出的成本
C根据预算定额算出的成本
D根据企业定额算出的成本
[仔细分析以上题目，运用所学知识完成作答]
参考选择：D
5、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A未中标的投标人不退还
B中标的投标人在中标的同时退还
C在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D<投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
[仔细分析以上题目，运用所学知识完成作答]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大工19秋《工程招投标及合同管理》在线作业1
单选题
1.下列关于合同欠缺的补救措施的说法中，错误的是()。
A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行
B.履行地点不明确，给付货币的，在支付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行
C.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担
答案：B
2.债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在()内履行债务。
A.6个月
B.不少于一个月的期限
C.不少于两个月的期限
D.1年内
答案：C
3.债权人领取提存物的权利，自提存之日起()不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.三年内
B.五年内
C.十年内
D.二十年内
答案：B
4.双方意思表示一致，合同即告成立的是()。
A.诺成合同
B.实践合同
C.要约合同
D.双务合同
答案：A
5.下列关于抵押的相关说法中，错误的是()。
A.以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，抵押时该国有土地上的房屋不能同时抵押
B.以依法获准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建筑物抵押的，当事人办理了抵押物登记，人民法院可以认定抵押有效
C.以尚未办理权属证书的财产抵押的，在第一审法庭辩论终结前能够提供权利证书或者补办登记手续的，可以认定抵押有效
D.依法被查封、扣押、监管的财产不得抵押
答案：A
多选题
1.以下组织不得为保证人的有()。
A.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外
B.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人
C.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人
D.具有法人资格的子公司不得为保证人
答案：ABC。