【8A版】安全文明施工补充协议
施工补充协议范本
施工补充协议范本一、背景介绍。
根据原施工合同规定，双方在工程施工过程中，可能会出现一些不可预见的情况或者需要调整的事项，为了明确双方的权利和义务，特制定本施工补充协议。
二、补充内容。
1. 施工期限延长。
由于不可抗力因素或者其他原因导致施工期限需要延长的，双方应协商确定延长的期限，并对延长期间的工程款支付、保险等事项进行调整。
2. 工程变更。
在施工过程中，如果发生设计变更、材料变更或者施工方法变更等情况，双方应协商确定变更的内容、变更后的工程款支付、工期调整等事宜。
3. 施工价格调整。
在施工过程中，如果发生原材料价格上涨、税费调整等情况，双方应协商确定价格调整的依据和方式，并签订补充协议。
4. 质量保证。
双方应明确工程质量的保证期限和责任，对于工程质量问题的处理办法和责任追究等事项进行约定。
5. 安全保障。
双方应明确施工期间的安全保障措施、责任分工和应急处理措施，确保施工过程中的安全。
6. 其他补充事项。
双方还可以根据实际情况，对施工合同中未涉及的其他事项进行补充约定，以保证双方权益。
三、补充协议的签订。
双方在协商一致的基础上，签订施工补充协议，并对补充协议的执行进行监督和管理。
四、协议的变更和解除。
双方在签订补充协议后，如需变更或者解除协议，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更或解除协议。
五、协议的效力。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，对施工合同具有补充和解释的作用，具有法律效力。
六、争议解决。
本补充协议如发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项。
双方在签订补充协议过程中，应当遵守国家法律法规，保证协议的合法性和有效性。
八、结语。
本补充协议经双方签字盖章后生效，对双方具有约束力。
希望双方能够诚信合作，共同完成工程，达到预期的效果。
以上为施工补充协议范本，双方应在签订补充协议前，对相关事项进行充分协商，确保协议的合法性和有效性。
希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程，保证工程质量和安全。
施工安全补充协议书范本
施工安全补充协议书范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方已就_____________工程项目（以下简称“工程”）签订施工合同，为进一步加强工程施工现场的安全管理，确保人员生命安全和工程质量，特制定本补充协议。
一、安全责任1. 乙方必须严格执行国家有关建筑施工安全的法律法规，按照《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工安全生产管理规定》的要求，建立健全安全生产责任制，确保施工现场的安全。
2. 乙方应设立专职安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作，定期组织安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
3. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。
二、安全措施1. 乙方应根据工程特点和现场条件，制定详细的施工安全方案，并报甲方审批。
2. 乙方必须为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品，并确保其在施工过程中正确使用。
3. 对于高风险作业，乙方应采取特殊防护措施，并提前向甲方报告，经甲方同意后方可施工。
三、事故处理1. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。
2. 对于因乙方安全管理不善导致的事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
3. 甲乙双方应共同配合有关部门进行事故调查和处理，不得隐瞒事故真相或逃避责任。
四、违约责任1. 若乙方违反本协议规定，导致安全事故或造成经济损失的，乙方应按照相关法律法规承担违约责任。
2. 若甲方未履行监督检查职责，导致安全事故的，甲方也应承担相应责任。
五、其他事项1. 本补充协议作为原施工合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
3. 本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
安全文明施工补充协议(1)
安全文明施工补充协议一、班前活动期间作业人员未佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款500元，佩戴的安全帽、安全带及反光背心不是项目部验证通过的每发现一人次罚款500元。
二、管理人员未正确佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款2000元；作业人员未正确佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款1000元。
随意更换安全帽、安全带及反光背心，或人为破坏，或出现异常、损坏后未能及时更换，或不能正确使用的，每发现一次罚款1000元。
三、违规使用电器、液化气等设施在宿舍内做饭、烧水、烤火的，或在工地现场、食堂及仓库内住宿的，或在宿舍内存放易燃易爆危险化学品的，每发现一次（处）罚款1000元，并责令相关责任人限期退场。
因违反宿舍用电、消防等管理规定而导致发生火灾事故的根据具体情况对劳务及专业分包单位罚款50000-100000，造成恶劣影响的罚款200000-500000元。
损坏宿舍公共设施的对责任人所在劳务及专业分包单位罚款2000元；并按损坏设施价格的5倍进行赔偿。
四、未按要求使用统一配备的配电箱；或箱体内接电未使用防爆插头（大型机械设备除外）；或配电箱的二道箱门未正常上锁；或随意撬动、打砸、损坏箱体的，每发现一次处罚1000元。
五、班组自带的设备、设施、工具、附件有缺陷的，或设备、机具等在非正常状态下运行的，如起吊重物的绳索不符合安全要求、设备带“病”作业、设备超负荷运行、机电设备未采取防雨防潮措施、设备失修、保险及限位等装置失灵等，根据具体情况罚款2000-5000元，并责令对设备、设施等进行更换。
六、未办理门禁卡私自进入施工现场，或因不办理门禁卡进入施工现场和门卫发生冲突的，每发现一人次罚款1000元。
损坏门禁监控系统的除原价赔偿外另罚款2000元。
七、各班组人员在项目区域内打架斗殴的，对参与人员所在班组罚款2000元，情节严重的，参与人员交由司法机关处理，并对所在班组罚款5000元。
施工补充协议范本6篇
施工补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1施工补充协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确工程的具体要求以及双方责任，特订立本《施工补充协议》，共同遵守执行。
一、工程名称及地点1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）二、工程内容及范围（1）原合同约定的工程内容及范围如下：1. （原工程内容）2. （原工程范围）（2）经甲、乙双方协商一致，现增加/修改的工程内容及范围如下：1. （增加/修改工程内容）2. （增加/修改工程范围）三、工程工期1. 原合同约定的工程工期为（工期），经甲、乙双方协商一致，现增加/修改为（新工期）。
四、工程费用及支付方式1. 原合同约定的工程费用为（费用），经甲、乙双方协商一致，现增加/修改为（新费用）。
2. 工程款支付方式：（支付方式）五、供货要求及标准1. 原合同约定的供货要求及标准为（标准），经甲、乙双方协商一致，现修改为（新标准）。
六、质量标准1. 原合同约定的质量标准为（标准），经甲、乙双方协商一致，现修改为（新标准）。
七、安全措施1. 原合同约定的安全措施为（措施），经甲、乙双方协商一致，现增加/修改为（新措施）。
八、其他事项1. 双方在施工过程中如有补充协议，应签署书面合同，具有法律效力。
2. 本补充协议自签署之日起生效，同时对原合同具有补充效力。
乙方：（盖章）甲方：（盖章）签订日期：年月日篇2施工补充协议范本甲方：（委托方）乙方：（施工方）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为规范双方合作，特订立本补充协议。
一、工程名称和地点1. 根据双方原协议约定，本补充协议适用于_____（工程名称），工程地点为______。
二、工程工程范围1. 根据双方原协议约定，本次补充协议的工程范围为______。
三、设计文件1. 双方确认，设计文件乙方已经收到并核对无误。
2. 如设计文件有任何更改，应及时通知甲方并取得甲方书面同意。
四、工作量1. 双方确认本次工程工作量为______，工作量以实际执行情况为准。
施工补充协议范本5篇
施工补充协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1施工补充协议范本甲方：（委托方）乙方：（施工方）鉴于甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就施工过程中所发生的问题达成一致意见，特订立本补充协议，共同遵守。
一、施工内容及工程量1. 甲方委托乙方承担（工程名称）工程的施工任务。
2. 施工项目包括但不限于负责完成施工、审图、质量保证等相关工作。
3. 施工内容（参照施工合同）。
二、施工期限1. 乙方应按照施工合同约定的工期积极履行，并保证按时交付工程。
2. 如乙方发生不可抗力等不可控因素延误工期，乙方应书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
三、施工条件及要求1. 甲方应提供必要的施工条件，如施工现场的清理、配套设施、安全措施等。
2. 乙方应按照相关法律法规、工程质量标准及双方协议的要求，认真执行施工任务。
四、施工费用及支付方式1. 甲方应按照施工合同和本协议的约定，及时支付施工款项。
2. 如有工程变更、增项等情况，甲方应与乙方协商确定费用，并及时支付。
五、施工质量1. 乙方应保证施工质量符合相关规定，并承担相应的责任。
2. 如在工程验收中发现施工质量问题，乙方应配合整改，并承担由此引起的费用。
六、合同变更1. 本协议如有任何变更，应经双方协商一致后签署补充协议。
2. 变更后的补充协议具有与原协议同等的法律效力。
七、违约责任1. 如一方未按照本协议的约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
2. 如由于一方的原因导致工程质量问题、工期延误等情况，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 本协议如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2施工补充协议范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方就________（工程名称）施工过程中存在一些问题需要进行协商解决，为保障双方合法权益，特此制定本施工补充协议。
施工补充协议范本7篇
施工补充协议范本7篇第1篇示例：施工补充协议范本甲方：（甲方单位/个人名称）根据双方当事人本着平等、自愿、公平的原则，就施工项目（项目名称）进行了充分沟通和协商，特订立本补充协议，以作为对原合同的补充规定，双方遵照执行。
一、施工内容1. 甲方委托乙方在（具体地点）进行施工工作，施工内容包括（具体工程范围）。
2. 施工工程期限为（工期），乙方应该按照约定时间节点保质保量完成工程。
3. 乙方需按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程质量和安全。
二、工程变更1. 若工程施工过程中需要变更，则应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 工程变更涉及到费用、工期等方面的调整，双方应当重新商定相关事宜。
三、施工费用1. 施工费用总额为（金额），乙方应按照工程实际进度完成情况结算费用。
2. 如因不可抗力等原因造成施工工期延误，双方可协商调整费用支付时间。
3. 甲方应按照约定时间节点支付工程进度款，以确保施工工程正常进行。
四、保险及责任1. 乙方应当为施工项目购买相应的施工责任险，确保工程质量和安全。
2. 如因乙方的过错导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
3. 双方应共同维护工程施工现场的安全和环境卫生，避免发生意外事件。
五、解决争议1. 如在施工过程中发生争议，双方应当优先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可由双方协商选定第三方专业机构进行调解或仲裁。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效。
未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工补充协议范本》，请双方当事人认真阅读并遵守执行。
第2篇示例：施工补充协议范本协议编号：XXXXX甲方（委托方）：___________（委托方名称）为了明确双方在施工过程中的责任和义务，保障工程的顺利进行，特就本工程进行如下补充协议：一、施工内容补充1. 甲方要求乙方在原有合同约定的基础上增加/修改以下施工内容：___________（具体施工内容）2. 乙方同意在双方商定的时间内完成上述施工内容，并保证施工质量符合相关标准和规定。
施工补充协议
施工补充协议一、合作方双方确认本补充协议为依据原施工合同的补充协议，具有合同法律效力。
本补充协议适用于原施工合同，并与原施工合同具有同等效力。
二、合作方双方确认原施工合同中的条款仍然有效，除非有特殊规定。
在没有特殊规定的情况下，原施工合同的条款在本补充协议中同样适用。
三、补充条款1. 工期延长合作方双方同意将原合同中规定的工期延长十五天，具体工期安排由双方协商确定。
2. 设备更换受到设备故障的影响，合作方甲方同意更换施工中的设备为同等规格的新设备，乙方同意协助顺利完成设备更换工作，并承担额外的费用。
3. 材料变更由于市场供应情况发生变化，合作方乙方同意在施工过程中更换材料，保证材料的质量和标准与原合同一致，甲方同意支付额外的差价。
4. 工程变更双方同意在施工过程中可能出现的设计调整和变更，变更事项应经双方书面确认并签署补充协议。
变更后的工程造价、工期等应及时调整。
5. 责任限制本补充协议不对双方在原合同中的责任做出任何修改。
双方仍然应当履行原合同中的各项责任，并按原合同约定承担相应的法律后果。
四、争议解决在履行本补充协议的过程中，如果发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权将争议提交至所在地法院解决。
五、补充协议效力本补充协议自双方签署后生效，并成为原施工合同的一部分。
六、协议生效条件本补充协议的生效条件是双方在协议文本上签字，并互换一式两份。
合作方甲方：______________________ 日期：______________________合作方乙方：______________________ 日期：______________________请按照上述内容签署补充协议，并保留一份副本作为备案。
工程施工安全补充协议
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于年月日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），为确保工程安全施工，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方在原合同的基础上，就工程施工安全事宜达成如下补充协议：一、安全生产责任1. 甲方作为工程项目的建设单位，承担安全生产的主体责任，负责整个工程项目的安全生产管理工作。
2. 乙方作为施工单位的法定代表人，对本单位施工范围内的安全生产负总责，负责组织、协调、实施安全生产各项措施。
3. 甲方和乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全生产责任，确保安全生产责任落实到人。
二、安全生产措施1. 甲方应确保施工现场具备安全生产条件，包括但不限于：（1）施工现场安全设施齐全，符合国家标准；（2）施工现场警示标志、警示标语醒目，安全通道畅通；（3）施工现场用电、用火、易燃易爆物品等安全管理到位；（4）施工现场施工机械、设备、材料等符合安全要求。
2. 乙方应按照国家和行业安全生产标准，严格执行以下安全生产措施：（1）施工现场设置专职安全员，负责现场安全生产的监督检查；（2）施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品；（3）施工现场作业人员必须接受安全教育培训，掌握安全生产知识和技能；（4）施工现场作业人员必须按照操作规程进行作业，严禁违章作业；（5）施工现场施工机械、设备、材料等必须定期检查、维护，确保安全运行。
三、安全事故处理1. 发生安全事故时，甲方和乙方应立即启动应急预案，采取有效措施，减少事故损失。
2. 甲方和乙方应按照国家和地方安全生产法律法规的规定，及时报告安全事故，并配合有关部门进行调查处理。
3. 甲方和乙方应加强事故原因分析，总结事故教训，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
四、安全生产监督检查1. 甲方应定期对施工现场进行安全生产监督检查，发现问题及时督促乙方整改。
2. 乙方应积极配合甲方进行安全生产监督检查，对甲方提出的整改要求及时落实。
安全文明施工补充协议
安全文明施工补充协议一、协议目的本协议是为了加强工地施工的安全管理，保障工人和社会公众的人身和财产安全，维护良好的社会秩序，特制定本安全文明施工补充协议。
二、背景与原则1.为了响应国家安全生产的号召，确保施工过程中不发生任何安全事故和环境污染，特制定本协议。
2.本协议所涉及的内容将严格按照国家有关法律法规和相关标准执行。
三、协议内容1.施工方应在施工期间，严格按照国家安全生产标准进行施工，确保工地周边的行人和车辆的通行安全，并采取必要的防护措施。
2.施工方应设立安全警示牌，明确标注施工区域，提醒周边人员注意施工风险。
3.在高处施工时，施工方应搭建安全防护网或使用保护设备，确保工人的人身安全。
4.施工过程中，施工方应加强对现场作业人员的培训教育，提高他们的施工安全意识和技能水平。
5.要求施工方依法注册施工安全专业承包企业，并具备相应的资质证书和上岗证明。
严禁无证施工的行为。
6.施工方应定期开展安全演练，提高应急响应能力，确保在紧急情况下能采取有效的救援和疏散措施。
7.施工方应配备专职安全管理人员，并做好相应的工作记录和记录备份工作，以备查阅。
8.在施工过程中，禁止工人消费酒精类饮品和药物，确保工人工作状态正常。
9.施工方应建立安全检查制度，定期对施工场地进行巡查和检测，及时发现并处理安全隐患和问题。
10.施工方应定期向建设单位和监理单位提交安全施工报告，报告内容包括施工期间的安全情况和防范措施的实施情况。
四、违约责任1.如施工方违反本协议中规定的任何条款或者国家有关法律法规，建设单位有权要求其停止施工并承担相应的法律责任。
2.如施工方因违反本协议中规定造成人身和财产损失，建设单位有权要求其赔偿全部损失。
3.如施工方未按照本协议的要求完成相关安全技术措施和安全设施配置，建设单位有权采取罚款等相应的措施。
五、协议生效和解除1.本协议经双方签字盖章后生效，并作为双方安全文明施工的依据。
2.协议有效期为施工期间，直至竣工验收合格为止。
安全施工补充协议模板
安全施工补充协议模板安全施工补充协议甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：身份证号码：鉴于甲方与乙方签订的有关施工合同，为保障施工期间的工人安全，保护施工现场及周边环境的安全、健康，双方就安全施工事项进行如下补充协议：一、双方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任（详见相关合同条款）二、需遵守中国的相关法律法规双方应履行《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规、规章、标准等，特别是：1. 甲方需要向有关部门报请审批，并遵守施工许可证的规定，不得擅自更改施工设计，不得在施工中偷工减料，不得挖掘地基时扰乱周围环境。
2. 乙方应选用符合国家或行业标准的施工材料和设备，施工中应严格遵守安全生产规定，采取相应措施保护环境，确保施工质量和安全。
3. 双方应规范管理现场，加强作业人员的安全教育和培训，对实行现场安全管控制度，全面检查施工现场，及时发现并处理安全生产事故隐患，做好安全生产日常管理工作。
三、明确各方的权力和义务1. 甲方有权监督并检查乙方施工中的安全措施，如果发现存在安全隐患，有权要求乙方立即改正，或进行相应罚款并追究相应责任。
2. 乙方应按合同约定保证施工安全，有权向甲方提出施工安全有关的申诉和提议。
如发生施工事故，乙方承担相应赔偿责任。
四、明确法律效力和可执行性本协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力和可执行性。
五、其他本协议未单独约定事项，按照有关法律、法规或者根据合同交付的技术规范和施工标准处理。
六、争议解决因本协议引起的所有争议，由双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院管辖。
声明：本协议为安全施工补充协议，与紧急情况、特殊事件相关的安全事项应在另行协商，对相关法律法规、规章、标准等的调整应按照法律适用原则处理，本协议不予适用。
甲方（盖章）签字：日期：乙方（盖章）签字：日期：。
施工安全补充协议
施工安全补充协议一、前言为了确保施工过程中的安全，并保障施工人员的身体健康，特制定本《施工安全补充协议》（以下简称“协议”）。
二、协议内容1. 目的本协议的目的在于对原施工合同中的安全要求进行补充，并明确双方在施工过程中的安全责任和措施。
2. 安全责任（1）施工方负责制定和执行安全管理方案，保证施工过程中的安全。
（2）业主方负责提供安全工作所需的资源和协助，配合施工方的安全管理工作。
3. 施工方安全措施（1）施工方应按照相关法规和标准，配备合格的安全防护设备，并对施工人员进行必要的安全培训和教育。
（2）施工方应制定详细的施工安全计划，并定期组织安全检查和隐患排查，及时采取相应的整改措施。
（3）施工方应建立安全档案，包括但不限于安全事故记录、安全生产责任制度等，以备查阅。
4. 业主方安全措施（1）业主方应确保施工现场的安全环境，提供必要的安全设施和安全指示牌。
（2）业主方应监督施工方的安全工作，并及时提供必要的支持和配合。
（3）业主方应定期召开安全会议，与施工方共同研究解决安全问题，并纠正违规行为。
5. 安全培训和教育（1）施工方应负责对施工人员进行安全培训和教育，包括但不限于安全操作规程、事故应急处理等。
（2）施工方应组织定期的安全知识培训活动，提高施工人员的安全意识和技能。
6. 事故处理和责任追究（1）施工方应及时报告任何发生的安全事故，并立即采取措施进行应急处理。
（2）双方应根据实际情况，合理判断责任归属，并共同协商解决事故处理和后续工作。
三、协议生效与解除1. 生效条件本协议自双方签字并盖章之日起生效。
2. 解除条件（1）本协议在达到约定的施工安全要求后自动解除。
（2）任何一方发现对方违反本协议的约定，应当书面通知对方进行整改，若对方在规定期限内未能整改，则可以解除本协议。
四、其他1. 本协议未尽事宜由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
【施工方】【业主方】签字： ____________ 签字： ____________日期： ____________ 日期： ____________。
施工安全补充协议
施工安全补充协议为了确保施工期间的安全，保障工作人员和居民的生命财产安全，参与施工的各方在施工前需达成一致，签订施工安全补充协议。
下文对施工安全的相关事宜进行规定：一、施工项目概述本项目为××工程，工程地址位于××市××区××路××号。
工程施工范围包括建筑物拆除、基础施工、土建施工和设备安装等。
二、安全责任1. 建设单位负责组织设计、施工等各方的安全工作，并配备专职安全人员负责安全管理。
2. 施工总承包单位负责组织和协调各专业承包商的安全工作，制定详细的安全方案和措施，并落实到实际施工中。
3. 监理单位负责监督工程施工过程中的安全管理和实施情况，随时报告并采取相应措施处理发现的安全隐患。
4. 施工人员必须具备相应的资质证书，并参加安全培训，持证上岗。
三、施工准备阶段的安全措施1. 施工前，由施工总承包单位组织开展工地安全检查，确保现场的安全状态，并清理现场垃圾和危险物品。
2. 施工现场设立安全警示标志，明确指示安全出口、应急通道等，并配备足够的应急照明设备和消防器材。
3. 施工人员按照规定佩戴个人防护用品，包括安全帽、安全鞋、安全带等，并严禁穿拖鞋或相关不符合要求的服装进入工地。
四、施工期间的安全措施1. 施工现场各个区域要明确划定，确保施工区域和非施工区域的区分，并按照要求设置围挡和标志牌。
2. 严禁在高处作业时不系安全带，必须使用合适的脚手架、安全网等设备，并定期检查和维护。
3. 施工期间需严禁超载作业，保证设备和机械的正常运行，并有专人进行日常维护和检查。
4. 施工现场应保持通风良好，严禁在封闭空间中施工或堆放易燃易爆物品。
5. 施工过程中如遇暴雨、大风等极端天气情况，应暂停施工并采取相应的防护措施。
五、危险源管理1. 施工单位必须对工地内可能存在的危险源进行认真排查和管理，确保危险源的消除或控制。
安全文明施工补充合同
关于项目安全文明施工补充协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了进一步加强安全生产管理，明确双方责任，保障甲乙双方的利益。
保证工程顺利进行，确保施工安全和工程质量。
经甲乙双方友好协商,在自愿的基础上，根据工程的具体情况，签订本补充协议：
一、乙方必须配置齐全有效的安全设备设施，配备专职安全管理人员，编制科学合理的安全文明施工方案和计划。
对分包单位进行管理监督，对现场安全文明施工负总责。
且甲方有权针对乙方按合同总价5%安全文明措施费的投入进行考核、管理，若乙方实际投入文明措施费未达到《东莞市建设工程文明施工管理规定》。
经甲方核实后，则甲方在乙方当月或当期进度款扣除相应的安全文明措施费。
二、甲方安全、文明、质量职能管理部门，根据国家及地方《东莞市建设工程文明施工管理规定》，对乙方工程施工的日常或月检检查工作，乙方必须全力配合积极执行。
为了提高项目安全、文明、质量施工的执行力度，日常或月检检查发现问题，不按公司要求整改合格，第一次扣除文明措施的1%，第二次扣除文明措施的2%，第三次扣除文明措施的3%，以此类推。
整改过程，如乙方拒不执行或整改不符合要求，甲方有权安排第三方进行整改，所有费用由乙方双倍承担。
事态严重或出现安全质量事故扣除安全文明措施费的8%或以上。
三、本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方代表签字盖章后生效。
补充协议与原合同均具同等法律效力，双方均应共同遵守。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：。
施工安全补充协议
施工安全补充协议一、背景介绍为了确保施工过程中的安全性，减少潜在风险和事故发生的可能性，制定本施工安全补充协议。
本协议旨在补充已有的施工合同，在其基础上进一步明确施工方和监理方在安全方面的责任和义务，确保项目顺利、安全地进行。
二、安全责任与义务2.1 施工方责任施工方应确保施工场地的安全，并采取以下措施：•按照相关法规和标准要求，进行必要的安全培训，并提供合适的个人防护装备；•设立和遵守施工场地的安全规章制度，包括安全操作程序、禁止性规定等；•定期进行安全检查和评估，及时发现和纠正存在的安全隐患；•提供合格的施工材料和设备，确保其符合安全要求；•指定专人负责施工现场的安全管理，并确保施工人员严格按照安全规定工作；•在施工现场显著位置设置安全警示标志，提醒人员注意安全；•配备合格的急救设施和急救人员，提供必要的急救服务。
2.2 监理方责任监理方应对施工方的安全措施进行监督和检查，确保施工方落实安全责任，并采取以下措施：•审查施工方的安全管理制度和安全操作程序，确保其符合相关法规和标准；•定期进行安全巡视和检查，发现安全隐患及时提出整改要求，并跟踪整改情况；•对施工方的安全培训和个人防护装备的使用进行查验和评估；•协助施工方组织安全演练和培训，提高施工人员对安全问题的认识和应对能力；•协调施工方与相关部门的沟通与配合，共同制定应急预案。
三、安全措施和风险防控3.1 安全措施为确保施工过程中的安全，施工方应采取以下安全措施：•建立安全巡逻制度，每日或每班次进行巡逻，发现和排除安全隐患；•设立警戒线和安全隔离带，确保施工区域与非施工区域分离；•使用符合要求的脚手架和限高设施，防止高处坠落事故；•加强设备和机械操作人员的安全培训，提高操作人员的技能水平；•标明设备和机械的使用说明书和安全警示标志，确保人员正确使用；•严格控制和管理施工现场的人员数量，防止超员聚集造成的安全事故；•配备足够数量的灭火器材和消防设备，提供火灾安全保障；•定期组织消防演练，加强施工人员的火灾自救意识和应急能力。
安全文明施工管理补充合同
安全文明施工管理补充合同甲方（建设方）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承建方）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方已就____________________（工程名称）签订了建设工程合同，为进一步明确双方在安全文明施工方面的管理责任和要求，经双方协商一致，特签订本补充合同。
一、安全文明施工管理要求1. 乙方必须严格遵守国家有关建筑施工安全生产的法律、法规和标准，执行甲方的安全文明施工管理规定。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全生产管理人员，确保施工现场安全文明施工。
二、安全措施与责任1. 乙方应制定详细的施工安全方案，包括但不限于高空作业、临时用电、施工机械使用等安全措施，并报甲方审核同意后实施。
2. 乙方对施工现场发生的一切安全事故负全责，应采取有效措施及时处理，减轻事故后果，并承担由此产生的一切责任和费用。
三、文明施工要求1. 乙方应保持施工现场环境整洁，合理规划施工材料、机械的堆放，减少施工噪音、扬尘对周边环境的影响。
2. 乙方应加强施工现场围挡、标识标牌的管理，确保施工信息公开透明，维护施工现场的文明形象。
四、违约责任1. 如乙方未能履行本补充合同中约定的安全文明施工管理责任和要求，甲方有权要求乙方改正，并可视情况扣除相应的工程款或支付违约金。
2. 因乙方违反安全文明施工管理规定导致的一切后果，乙方应负责全部赔偿责任。
五、本补充合同的变更和终止本补充合同的任何修改和终止都应经双方协商一致，并以书面形式确认。
六、争议解决因执行本补充合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本补充合同与原建设工程合同具有同等法律效力。
安全文明施工补充条款
安全文明施工补充条款安全文明施工补充条款第一条为保证安全生产、文明施工，承包人须遵照中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、京建施2005802号文建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定及工程项目所在地省、市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章、规范和标准组织安全生产。
第二条承包人必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程的安全、文明生产，依法承担建设工程安全生产责任。
依法分包的，分包单位应同实际承包单位签订相应的安全、文明生产文件，明确责任划分。
第三条承包人须具备承包本工程的专业资质和安全生产许可证，指定专人负责施工安全管理工程总承包单位须配备国家注册安全工程师。
第四条承包人编制所承包工程的施工组织设计或专项方案，包含完善的保证施工安全的技术措施，承包人对于本工程的全部重要措施方案和施工措施必须组织召开专家论证会，且须经发包人、监理单位审核批准后方可实施。
第五条承包人必须按已批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，如因各种原因需对施工组织设计（施工方案）进行变更时，必须向发包人、监理单位报告，并按规定重新组织论证，经发包人、监理单位审核批准后方可实施。
第六条严禁承包人违章指挥、违章作业，由此产生的一切后果和法律责任由承包人负责。
第七条未经安全生产培训的人员，不得上岗作业；承包人严禁在本项目中配备未取得特种作业操作资格证书的人员从事特种作业；严禁承包人使用不合格的施工机械、机具或劳动防护用品；对于使用租赁的大型的机械设备，须与租赁单位签订安全生产管理协议。
第八条承包人必须为所有施工操作人员提供安全防护设备、设施、用具；承包人有责任保护现场的施工安全防护设施完好有效，不得任意拆改。
第九条承包人在施工前和施工过程中，须对地下基础设施进行勘察并采取必要的保护措施。
第十条承包人在工程施工期间、质保期及修补任何缺陷的过程中，须遵守所使用的安全规章，并且：（1）保持现场（管理范围内）和工程的井然有序和安全可靠，避免发生人生事故。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全文明施工协议甲方：乙方：为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，确保施工安全和工程质量，经甲乙双方友好协商，在甲乙双方自愿的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》相关规定，在甲乙双方签订的《广州国际医药港展贸中心总包合同》基础上，根据本工程的具体情况，签订本补充协议。
第一条：乙方需遵守相关法律法规、政府管理要求、行业操作规范等，全权负责项目建设施工安全文明管理，制定完善的安全文明施工管理制度、规范；配置齐全有效的安全设备设施；配备专职安全管理人员；编制科学合理安全的施工方案和计划；对分包方进行管理监督；对现场安全文明施工负总责。
第二条：甲方及甲方委托之监理方，有权对乙方一切的安全管理相关工作进行监督检查；有权要求乙方在相关制度协议约定时间内进行反馈、整改；有权根据相关制度、协议等，对乙方违反相关安全文明施工的操作和行为进行处罚。
第三条：乙方具体安全管理职责和要求，以相关法律法规、制度、协议、操作规范为准。
第四条：本补充协议签定后，建设工程总包仍然有效，至双方履行完毕合同约定权利义务为止。
本补充协议与原合同不一致的，以本协议条款为准。
本补充协议未约定的，按原合同约定事项执行。
第五条：本协议附件分别为：安全文明施工承诺函、安全健康及环保现场管理标准及安全文明施工奖惩办法，本协议附件是本协议不可分割一部分，同本协议具有同等法律效力。
第六条：本补充协议正本一式陆份，双方各执二份，并送监理方二份，具有同等法律效力。
第七条：本协议经双方签字盖章后生效。
（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年月日年月日附件一：安全文明施工承诺函安全文明施工承诺函广东省广州国际医院港有限公司：贵公司与我公司就广州国际医药港展贸中心工程签订《施工总承包合同》及《安全文明施工补充协议》，现我公司就该项目安全文明施工问题承诺如下：一、我公司承诺具备承接本工程相应的资质等级，具备国家、行业及贵公司规定的安全生产条件。
二、我公司承诺在施工过程中严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家法律法规、行业标准及合同约定的安全管理规定。
三、我公司承诺建立健全安全生产保证体系和监督体系，建立安全生产责任制和安全生产规章制度，并逐级落实，保证建设工程施工安全。
四、我公司将按照国家法律法规、行业标准及贵公司管理规定组织施工，对施工现场的安全生产负责。
五、我公司将按照国家有关规定计列和使用安全生产费用，编制安全生产费用使用计划，专款专用。
六、我公司确保项目负责人、专职安全生产管理人员等项目管理人员及特种作业人员、特种设备操作人员满足国家规定的资格要求，同时严格落实施工现场一般作业人员的管理措施。
严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
七、开工前，应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。
在施工中定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。
八、对因建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。
对施工现场出入口、通道口、孔洞口、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。
九、根据工程施工特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。
十、施工中，严格执行贵公司颁布的安全、文明生产规定。
十一、接受贵公司监督、管理指导。
对贵公司提出的意见及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，立即报告发包方。
十二、我公司同意接受《施工总承包合同》、《安全文明施工补充协议》及相关附件内容，接受贵司工程管理相关安全管理制度，自觉按相关约定开展文明安全施工，如违反，自愿接受相关处罚措施。
承诺人：日期：附件二：安全健康及环保现场管理标准安全健康及环保现场管理标准（根据项目具体细化修改确定）1总则1.1为加强项目现场文明施工、安全健康及环境保护的管理，使文明施工、安全健康及环境保护的现场管理规范化、标准化和制度化，特制定本标准。
1.2文明施工、安全健康及环境保护的现场管理除满足本标准外，尚应符合国家、行业和地方有关安全生产、文明施工的规范、规程、条例等。
1.3施工总包单位在编制施工组织设计时，对文明施工、安全健康及环境保护施工必须进行设计。
文明施工、安全健康及环境保护施工设计内容包括：1.3.1施工现场平面布置图。
包括临时设施（含临时水电）、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放等；1.3.2现场围挡的设计；1.3.3现场工程标志牌的设计；1.3.4临建、道路及堆场硬地化等设计；1.3.5现场污水处理排放设计；1.3.6施工现场临时用电安全措施；1.3.7粉尘、噪音控制措施；1.3.8施工区域内现有市政管网和周围的建、构筑物的保护；1.3.9现场文明施工、安全健康及消防措施；1.3.10现场文明施工、安全健康及环境保护现场管理组织机构及责任人。
2安全健康2.1施工单位对于施工现场的安全及健康管理，必须做到计划严密并持续执行，让工程始终处于安全、健康的状态，保证各项目标的实现。
2.2安全管理2.2.1现场管理施工单位必须采取有效措施确保施工现场及生活区的环境整洁，具体包括但不限于以下内容：①将易伤人的物体（如朝天钉、凸出墙面的固定片或钢筋等）及时去除或适当覆盖；②工具使用完毕后要安放妥当，避免掉落伤人；③施工过程产生的废物，如纸袋、木箱、胶带、木块等临时堆放不得妨碍工作或阻碍通行处，并应及时清理，做到工完料清；④在现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放应远离生活区并搭设房间单独存放且设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家有关标准要求。
2.2.2施工单位须采取有效措施确保工地材料的存放有序。
2.2.3工作平台施工单位在使用工作平台时必须注意下列事项：①工作平台必须稳固，且应避免被车辆或机械误撞；②工作平台应有稳固支点以防移位；③确保有安全的进出通道连接工作平台；④工地安全员应定期对工作平台进行检查；⑤保持工作平台的整洁；⑥平台面板必须密铺并能够承受一定的冲击力；⑦工作平台的边缘必须设置符合要求的水平护栏；⑧工作平台应有承载计算书并挂限载标志，堆放材料时严禁超载；⑨工作平台工作期间,其物体坠落范内地面应进行围封，并张贴警告告示；⑩在恶劣天气下(大风、暴雨、雷电等)不得使用工作平台；⑪电缆电线等不得缠绕在工作平台上，必要时应设接地装置。
2.2.4高空坠物①施工现场必须设置高空工作作业保护设施，如：安全网、防护棚等，防止高空高坠物；②工作平台及外架边缘必须安装踏脚板，防止物体从高处坠落；③在高空或外架上工作时，所有手提工具、工具箱及材料均须用防坠绳绑稳；④在显眼位置张贴警告标志，提醒工人小心高空坠物；⑤通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口和阳台、楼板、屋面等临边部位必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施；⑥在楼层的出入口处必须搭设双层防护棚，并设置警示牌；⑦必须根据相关安全规定或守则要求进行物体吊运作业；⑧其他为了防止高空坠物的一切合理措施。
2.2.5用电安全①所有电器设备的安装、维修均应由具备资格的电工进行；②所有手提电动工具都要定期由电工检查合格方可继续使用；③电器设备出现故障时，应先切断电源，然后通知专业电工进行检查；④电线应有有限架空、并挂限高排，不架空时应埋入地下并采取相应保护措施，尽量避免横过通道或泡在水中；⑤电线如要安装在金属材料上的，应装设PVC管或其他绝缘设施加以保护，以防漏电；⑥当发现电器或装置损坏时，如电线绝缘破损、接地铜杆松脱、电箱锁损坏等，应立即通知电工修理；⑦施工单位必须采用符合安全要求的电压。
施工用线路应严格按照施工组织设计进行架设，分配电箱内均应贴上电路图并定期检查做好检查记录，严禁任意拉线接电。
夜间施工的，现场必须设有保证施工安全要求的照明设施。
2.2.6存储和使用易燃液体及气体具有一定的危险性，施工单位必须采取适当的安全措施。
2.2.7开工前后的安全检查①开工前施工单位负有义务检查所有工人的身体状况，避免意外伤害；②检查工作时要使用的工具，避免损坏的工具阻碍工作、引起意外事故；③检查工作场所附近的环境，如发觉有问题，应立即向上级报告；④做到工完料清，工完场清。
⑤工具应妥善存放，电动工具应切断电源，电线绕好；气动工具应关闭空气压缩机，放掉起亚，绕好管线；⑥各种工具如果在操作中有故障或损坏，应向上级报告，不能及时修理的要在工具上挂上标志；⑦危险物品要存放在指定位置；⑧现场常用机械设备应设立操作告示牌，提醒操作工人随时注意安全操作守则。
2.3防火管理2.3.1施工单位必须在施工前根据工程的实际情况，指定现场消防工作制度和防火救灾方案，明确各区域消防责任人等。
2.3.2施工现场应当划分固定和临时动火作业区，实行全封闭管理，临时动火区需维护并配置灭火器和设置警戒标志。
动火区不得置于高压线下，动用明火时，必须履行专职安全员审批制度并采取防火措施，严禁在施工场地生活取暖和烘烤其他物品。
2.3.3油漆作业场所严禁烟火，漆料应设专门仓库存放，漆料仓库宜远离临时宿舍和有明火的场所并保持通风，用电时符合防火规定。
油漆作业时，要有具体的防火要求，必要时派专人看护。
2.3.4现场施工平面图应根据实际工程情况标示出工地范围、建筑物位置、工地入口、建筑物入口及楼梯、通道、火警集合地点、危险品货仓、紧急疏散线路、机械设备位置、灭火器摆设点及工地办公室位置等并张贴于工地入口显要位置。
施工现场平面布置图应区分主体结构施工阶段、装饰装修施工阶段等分别绘制且当工地情况有明显改变时平面图相应做出修改，并列出修改日期及版本编号。
2.3.5施工现场应配备足够的消防器材，消防器材应定时进行检查，过期失效的应及时更换。
2.3.6手提灭火设备应每月检查一次，并记录结果；检查存储的材料、存量及状况是否符合要求；施工单位每周应填写易燃及危险物品的存量报告。
施工单位在下班后应检查所有动火点，确保没有火种留下，并签署记录。
2.3.7防火安全记录所有有关防火安全的数据均应记录完善以供有关人员检查，记录应包括如下内容：①消防通道、灭火器及设施的位置图；②灭火设备及所需设施的数据，例如购买日期、有效日期及保养记录；③防火训练及火警演习的记录；④所有表格、检验报告及相片记录。
2.4职业健康保障2.4.1劳动保险:施工单位必须依照国家和省市有关规定，为其员工办理各项社会保险；包括：养老、工伤、生育、失业及医疗保险，为危险程度高的岗位员工办理意外伤亡保险。