全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理》试卷
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[多选题]根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有()。
A.产能指标B.产品质量标准C.运营指标D.环保指标。
E,人员指标【答案】ABCD【解析】本题考查的是合同文件。
第三阶段包括的内容有：如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
参见教材P112。
2、[选择题]关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任。
E,CM承包商赚取总包、分包合同的差价【答案】ABCD【解析】风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。
CM承包商不赚取总包、分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
3、[选择题]根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是( )。
A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担。
E,开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC【解析】本题考的是设备采购合同履行管理。
选项A，双方可以约定在其它地方开箱，如无约定是在施工场地开箱。
选项D,一般是由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
选项E,根据合同约定，卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。
A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。
A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。
4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。
A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。
2002度全国监理工程师执业资格考试--建设工程合同管理
24、施工企业的法人是指（
）。
A、依法成立的建筑公 司。 B、公司总经理。 C、合同签字人。 D、公司股东大会。
24、施工企业的法人是指（ A ）。
A、依法成立的建筑公 司。 B、公司总经理。 C、合同签字人。 D、公司股东大会。
25、勘察方履行完全部义务，委托方按 合同约定支付了全部勘察费后，合同预付的 定金应（ ）。
17、当事人在合同中的权利表现为 （ C ）。 A、按对方要求必须作出的行为。 B、按对方要求不得作出的行为。 C、依据自已的利益要求对方作出的某种 行为。 D、作出不侵害对方利益但有损于第三人 利益 的某种行为。
18、下列情况中（ 产生影响的“事件”。
）属于对法律关系
A、不可抗力阻碍当事人履行义务。 B、当事人的违约行为。 C、当事人双方通过洽商签订补充 协议。 D、当事人双方发生合同争议。
23、建筑一座楼房的施工承包合同内规 定，承包商在竣工结算后不能按时获得工程 款时有权留置工程。若开发商资不抵债破产 后，承建商行使留置权是指（ ）。 A、依法没收该栋楼。 B、依法变卖该栋楼后，与其他债权人比例 分配变 卖款。 C、依法变卖该栋楼后，从中优先获取全部 拖欠工 程款，其余部分再由其他债权人分配。。 D、将该栋楼提交法院予以冻结。
A、返还委托方。 B、双倍返还委托方。 C、定金不再返还委 托方。 D、上缴上级主管部 门。
26、定金作为设计合同的担保方式时， 定金（ ）有约束力。
A、仅对委托人。 B、仅对接受定金的设计单 位。 C、对当事人双方均。 D、仅对提拱担保的第三方。
26、定金作为设计合同的担保方式时， 定金（ C ）有约束力。
9、由于设备制造原因试车达不到验收要 求时，由（ ）承担修理和重新采购费用。
建设工程合同管理《监理工程师考试》
合同管理笔记1、工程建设管理水平提高体现在三控目标上，三控目标水平体现在合同中。
2、建设领域的经济犯罪高因为公开、公平、公正做的不好.3、招标投标与合同管理是改革开放的两项重要制度；市场经济中招标投标与合同管理两者相辅相成，缺一不可.4、自然人在我国《民法通则》中使用的是“公民”一词。
5、法律意义上的物:可以为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料。
6、担保法是调整因担保关系而产生的债权债务关系法律规范总称.7、担保活动应公平、平等、自愿、诚实信用。
8、经国务院批准为了使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的情况可以作为保证人。
9、抵押人转让已办理抵押登记的抵押物，应告知抵押权人并告知受让人转让物已抵押的情况，否则转让行为无效。
10、能留置的仅限于动产；只有因保管合同、运输合同、承揽合同才有可能实现留置。
11、定金不交付不生效，超出合同价20%的部分不属于定金。
12、投标保证金在开标前以有效方式提供.13、投标保证金不超过招标项目估算价的2%。
14、招标人最迟于书面合同签订后5日内，向未中标人退投标保证金及同期存款利息.15、保险危险事项有，发生与否、发生时间、发生后果三个不确定性。
16、保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定及时通知保险人，保险人有权要求增加保险费或变更保险合同。
17、保险人除外责任包括：资料、票据及包装物料的损失。
18、建筑工程一切险的保险期限到全部或部分工程签发完工程验收证书或验收合格止，但最长不超过保险合同列明的建筑期保险日.19、安装工程一切险为整个工期。
一般是保险项目被卸至工地生效，工程竣工验收使用之日止。
20、意外伤害险为开工日到竣工验收合格日.21、保险决策分为，是否投保、选择保险人。
22、风险决策时考虑因素:期望损失、风险概率、机会成本、费用等。
23、选择保险人决策时考虑，安全、服务、成本.24、标准施工组卷，1招告投书合评工2图纸3技术标准和要求4投标文件格式。
全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。
A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(6)
建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(6)1、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）（多选题）A. 分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工B. 分包工程作业人员严重不足C. 分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施D. 分包工程施工进度不符合分包合同工期要求E. 分包工程出现停工试题答案：A,C2、监理人对施工分包合同的管理内容有（）（多选题）A. 审查分包人编制的专业工程施工方案B. 对分包工程进行巡视检查C. 监督检查分包人的施工现场质量保证体系D. 监督检查分包工程施工现场的质量安全行为E. 负责分包工程施工现场的协调管理工作试题答案：B,D3、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
（单选题）A. 建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B. 承包人必须具备法人资格C. 勘察工作范围由法规确定D. 当事人不能约定合同争议的最终解决方式试题答案：B4、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）（多选题）A. 投标人持有的资质证书B. 企业专业技术人员的数量C. 同类工程设计经历D. 特定行业工程设计经历E. 项目所在地区设计经历试题答案：A,B,C5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。
（多选题）A. 联合体协议经监理人确认后作为合同附件B. 联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同C. 承包人可根据需要自行修改联合体协议D. 联合体的组织和内容分工是重要的评标内容E. 承包人可根据需要自选调整联合体组成试题答案：B,D6、建设工程施工招标投标过程中，招标人有权没收投标人投标保证金的情形包括（）。
（多选题）A. 投标人在投标有效期内撤销其投标文件的B. 投标人在投标有效期内修改其投标文件的C. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的D. 部分投标人对评标结果有异议的E. 投标人在投标有效期内。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
2020年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2020年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案第一题单选题（每题1分，共50题，共50分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）A 、业主根据变更重新与承包商签订合同B 、承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C 、业主按照规定程序办理变更审批手续D 、设计人决定按变更后的标准或规模进行设计答案：C解析：通常，合同变更应当符合下列条件：(1)变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。
变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。
(2)变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。
(3)变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。
(4)变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。
2、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A 、单价合同B 、固定总价C 、可调总价D 、成本加酬金答案：A解析：由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工工程"价"和"量"方面的风险分配对合同双方均显公平。
3、不可用于抵押的财产是（）A 、建设用地使用权B 、正在建造的建筑物 C 、土地使用权D 、正在使用的交通工具答案：C解析：以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。
以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。
抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。
但下列财产不得抵押:(1)土地所有权;1/25(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;4、定金不得超过主合同标的额的（）A 、 20%B 、 30%C 、 40%D 、 50%答案：A解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
2019年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案
2019 年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题。
每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 。
1、关于保证人资格的说法，准确的是( ) 。
A、企业法人的职能部门，能够在授权范围内作为保证人B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人C医院能够作为保证人D学校不得作为保证人2、关于连带责任保证的说法，准确的是( ) 。
A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才能够要求连带责任保证人承担保证责任D主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才能够要求连带责任保证人承担责任3、关于抵押的说法，证券的是( ) 。
A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产理应为抵押人所有C徒弟所有权能够作为抵押物D抵押合同应自登记之日起生效4.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200 万元，违约金200 万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖。
得款2000 万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50 万元，则拍卖得款的分配应为( ) 。
A、全部归银行所有B、返还施工企业550万元C返还施工企业600万元D返还施工企业750万元5、关于投标保证有效期的说法，准确的是( ) 。
A、投标保证有效期应从投标时算起B、投标保证有效期应从开标日起算C投标保证有效期不得延长D投标保证有效期应长于投标有效期6、关于合同形式的说法，准确的是( ) 。
A、合同法对合同形式的要求是以要是为原则B、建设工程合同能够采用口头形式C建设工程施工合同不能通过传真方式订立D电子邮件不是合同的书面形式7、关于要约的说法，准确的是()。
A、要约必须以缔结合同为目的B、要约的内容能够是不确定的C要约的相对人必须是特定的人D商业广告是要约8、关于要约撤销的说法，准确的是( ) 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2009 年度全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》试卷一、单项选择题(共50 题，每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届至12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。
A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。
A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，但应提供担保C.无须征得对方同意，但要通知对方D.无须征得对方同意，也无须通知对方14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。
A.质量B.工期C.解决争议D.结算15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。
A.由招标人组织，费用也由招标入承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。
A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。
A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果，但不退还投标保证金C.不通知中标结果，也不退还投标保证金D.不通知中标结果，但退还投标保证金20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
A.甲B.乙C.丙D.丁21.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。
A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据22.按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是( )。
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付23.依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。
A.发出终止合同通知，通知到达后的第14 天合同终止B.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 天内没有答复，合同终止24.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( )。
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作25.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任26.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应( )。
A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费27.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算28.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在( ) 中。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件29.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。
工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求30.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担32.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。
A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担33.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。
如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延34.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延35.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价36.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门37.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日38.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书39.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单40.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔41.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。