建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题大题
建设工程合同管理试题大题
一、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一项建设工程施工合同,合同规定了工程的范围、质量要求、工期以及相应的违约责任等。
在施工过程中,由于设计变更导致原计划的部分材料无法使用,需要更换新的材料。
新材料的供应周期较长,可能会对整个项目的进度造成影响。
问题:
1. 在这种情况下,建筑公司应该采取哪些措施来保证工程进度?
2. 如果因材料延迟导致工程延期,建筑公司是否需要承担违约责任?请说明理由。
3. 如何通过合同管理预防此类问题的发生?
二、论述题
阐述建设工程合同管理的重要性,并结合实例说明在合同管理过程中应如何处理合同争议。
三、应用题
假设你是某建筑公司的合同管理专员,公司即将与乙方签订一份建设工程合同。
该工程涉
及多个子项目,每个子项目都有不同的施工队伍参与。
你需要制定一个合同管理计划,以
确保项目的顺利进行。
问题:
1. 你将如何组织和管理各个施工队伍,确保他们能够按照合同要求履行职责?
2. 如果其中一个子项目出现延误,你将如何协调资源,以最小化对整体项目的影响?
3. 描述一种有效的合同管理流程,以确保所有参与方都能及时了解合同变更和更新。
四、判断题
阅读以下情景,判断其中的做法是否正确,并说明理由。
情景:在一次大型工程建设中,项目经理发现原定的设计方案存在潜在的安全隐患。
为了
不影响工期,他决定不经过甲方同意,直接采用了另一种他认为更安全的设计方案。
五、简答题
1. 简述建设工程合同的主要类型及其特点。
2. 描述在合同执行过程中,如何处理额外工程量的确认和计价。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中,下列哪种合同形式是最常见的?A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中,承包商应当对下列哪些事情负责?A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中,合同管理人员的主要职责是?A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险?A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中,下列哪项属于合同的付款方式?A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中,合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中,合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中,预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中,项目风险管理的重要性是怎样的?4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例,分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案,包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题,希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试!篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
建设工程合同管理习题及解析
⼀、单项选择题 1.建设⼯程勘察合同法律关系的客体是指( B )。
A.物B.⾏为C.智⼒成果D.财产 2.保证⽅式没有约定或约定不明确的,按( B )承担保证责任。
A.保证B.连带责任保证C.违约D.合同 3.下列⼜称为不安抗辩权的是( B )。
A.同时履⾏抗辩权 B.先履⾏抗辩权 C.后履⾏抗辩权 D.不履⾏抗辩权 4.下列各项中,叙述正确的⼀项是(A )。
A.清偿仅限于债务⼈ B.抵消可以附条件,但不可以附期限 C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物 D.合同的协商解除,必然导致合同的解除,⽽合同约定解除权的解除不⼀定 5.按照FIDIC《施⼯合同条件》规定,由于⼯程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照⼯程师的指⽰对进度计划进⾏修改,所发⽣的费⽤由( C )。
A.业主额外⽀付B.⼯程师承担C.承包商⾃⾏承担D.业主与承包商协商补偿 6.施⼯中需要使⽤专利技术及特殊⼯艺时,按照施⼯合同⽰范⽂本的规定,如果是(A )。
A.发包⼈要求使⽤,由发包⼈办理相应⼿续,发包⼈承担相应费⽤ B.发包⼈要求使⽤,由承包⼈办理相应⼿续,发包⼈承担相应费⽤ C.承包⼈提出使⽤,由发包⼈办理相应⼿续,承包⼈承担相应费⽤ D.承包⼈提出使⽤,由承包⼈办理相应⼿续,发包⼈承担相应费⽤ 7.在签订施⼯合同时,要同时约定保修条款。
防⽔⼯程的保修期限应不低于( C )。
A.1年B.2年C.5年D.⼯程设计年限 8.FIDIC合同条件规定,( B )之后,⼯程师就⽆权再指⽰承包商进⾏任何施⼯⼯作。
A.颁发⼯程移交证书B.履约证书C.签发最终⽀付证书D.承包商提交结清单 9.业主的索赔主要根据( A )提出。
A.施⼯质量缺陷B.设计变更C.⼯程量减少D.施⼯进度计划修改 10.⼯程师确认增加的⼯程变更价款作为追加合同价款,此价款( A )。
A.竣⼯后⼀次⽀付B.与⼯程进度款同期⽀付C.确认后⼀次⽀付D.提前⽀付 ⼆、多项选择题 11.下列属于发包⼈的违约责任的是( AB )。
建设工程合同与合同管理试题
建设工程合同与合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指()。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是()。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用()。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行()。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。
A.l-2人B.l-3人C.1-4人D.1-5人9、招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2 B.3C.5 D.610、建设工程合同的最基本要素是()。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是()。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是()。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
A.总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B.总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C.成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D.成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小:总价合同(固定>可调)>单价合同(固定>可变)>成本加酬金合同。
2.与施工招标合同、材料招标合同相比,工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。
A.物体B.事件C.智力成果D.行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计,属于智力成果。
3.根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()。
A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任,主要是担保投标人中标后,将按照合同规定,在工程全过程,按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况,发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿:①施工过程中,承包人中途毁约,或任意中断工程,或不按规定施工;②承包人破产,倒闭。
4.根据《招标投标法实施条例》,勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定,招标文件要求投标人提交投标保证金的,保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中,以下哪项不是合同双方必须遵守的原则?
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行,以下说法正确的是:
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同,不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时,应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中,若发生争议,双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款,只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中,如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化,导致原计划的工期延长,成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识,分析在此情况下,发包方和承包方应如何合理分担额外成本,并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中,如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下,如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考,可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点,提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员,还是相关法律服务的提供者,都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征?
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订,任何一方都不得擅自变更或解除合同。
(错)
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性,并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同,合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中,由于设计变更导致工程量增加,双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中,以下哪些行为可能导致合同纠纷?(多选)
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员,你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单,并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中,通常将__________作为合同的标的物,而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款,分析该合同可能存在的风险点,并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况,作为承包方的合同管理人员,你应该如何与发包方沟通,以减少可能产生的违约责任?。
建设工程合同管理题目
《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从(A )开始。
A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用(C )合同。
A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中,( A )具有优先的解释效力。
A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( B )约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。
A、14 B。
、28 C。
、7 D、567、某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用( D )合同。
A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同,在施工任务完成后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应当( D )。
A、认定合同有效B、认定合同无效C。
、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是( B )A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过( D )。
A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定,在施工中由于( BDE )造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面,( AE )等应当由发包人承担。
A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就(ABD )情况发布变更指令。
建设工程合同管理考试题及答案
建设工程合同管理考试试题及答案篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。
A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。
合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之(1 )经营状况严重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()。
A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()。
A:A银行1000万元,B银行XX万元B:A银行1800万元,B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是()。
A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是()。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中,通过合同的形式,对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制,以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案,供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是()。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案:C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是()。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案:D3. 在建筑工程合同中,发包人应按照合同约定,向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有()。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案:AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法,正确的是()。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定,也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案:A5. 建筑工程合同中,承包人应按照合同约定,完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法,正确的是()。
A. 承包人应按照发包人的要求,选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间,完成工程建设任务答案:D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
()答案:正确2. 建筑工程合同中,发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
()答案:错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
()答案:正确4. 建筑工程合同中,承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
()答案:错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
()答案:错误三、案例分析题某建筑工程合同约定,承包人应按照发包人的要求,完成一座办公楼的建设任务。
建设工程合同管理试题
《建设工程合同管理》试题一、单项选择题1.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同的情况下,设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施,( C )。
A、不在承担其他赔偿责任B、返还设计合同规定的定金C、免受直接损失部分的设计费D、双倍返还设计合同规定的定金2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( D )。
A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( D )。
A、在合同协议书内应明确注明开工日期B、在合同协议书内应明确注明竣工日期C、在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D、招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数4. 发包人按照合同约定采购门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库报关员负责保管,施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( A )A、发包人承担损失责任B、保管员负责赔偿损失C、承包人负责赔偿损失D、发包人和承包人各承担损失的50%5.不属于委托监理合同监理人义务的内同是( B )。
A、在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B、负责建设工程外部协调工作C、按合同约定派驻人员D、不得泄露申明的秘密6. 由于承包商的原因是监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作7. 设计合同正常履行情况下,应在( D )时终止合同A、提交设计文件B、设计文件通过审批C、设计人向施工单位完成设计文件D、工程施工完成竣工验收8. 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺的处理是( A )。
A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承包人承担申报、试验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由发包人负责办理申报手续,承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用9. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由( D )A、监理单位自费收集B、向委托人付费索取C、向设计单位付费索取D、委托人免费提供10. FIDIC施工合同条件规定,用从( D )之日止的持续时间与合同工期比较,判定承包商的施工时提前还是延误竣工A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工之日C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工之日11. 钢材采购合同现场交货时发现,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应( A )A、按订购数量及时支付货款B、按实际交货数量及时支付货款C、待供货方补齐短少的数量后在支付D、按订购数量支付,供货方受到货款后补足数量12. 业主接收了承包商提出的对原设计的变更建议。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题:
1、从建设单位考虑,搞好合同管理,必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为(A)
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:(ABCD)
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调,避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用,发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格,是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程合同管理题库含答案解析
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强()管理,可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理,保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制,在这些改革制度中,核心内容是()。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠()来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下,主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标,描述不正确的是()。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场,必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下,主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人,体现了()。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同()决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多,体现了建设工程合同的()。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响,因此要求合同具有()。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨,导致施工无法进行,使得工期延长了1个月,这是由()决定的。
《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。
(B )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
(B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。
(A )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( A)A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A )来源:学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( B)A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(A )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B )A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
(A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人(A )A、是B、否17、招标是要约,投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.( A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.( B)A、是B、否20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告(B )A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
建设工程合同合同管理试题
建设工程合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指( B )。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( B )内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括( D )。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是( D )。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括( A )。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用( A )。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行( C )。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( B ),并标明排列顺序。
A.l-2人B.l-3人C.1-4人D.1-5人9、招标人与中标人签订合同后( C )个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2B.3C.5D.610、建设工程合同的最基本要素是( A )。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是( D )。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是( D )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高等教育自学考试
建设工程合同管理试题
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是()
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
2.《合同法》的规定,出现___________订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
()
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段
3.合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于___________状态。
()
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
4.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当___________确定费用负担的责任。
()
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
D.由履行义务一方承担
5.按照施工合同示范文本的规定,由于___________原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不能顺延。
()
A.发包人未按约定提供施工场地
B.发生不可抗力
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。
()
A.协议书
B.招标文件
C.投标书
D.质量保修书
7.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该
()
A.提取全部材料,按实际交付数量付款
B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款
C.拒绝提前提货,拒付货款
D.提取全部材料,按订购数量付款
8.FIDIC施工分包合同条件中,业主对分包合同的管理主要表现为()
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
9.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为()
A.由业主指定,并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其违约行为承包商承担连带责任
D.工程师负责对其施工进行协调管理
10.___________适用于工期比较短,而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。
()
A.固定总价合同
B.成本加酬金合同
C.纯单价合同
D.成本补偿合同
11.对损失小,概率小的风险,一般可采取___________风险处理措施。
()
A.风险回避
B.风险控制
C.风险转移
D.风险保留
12.建设工程合同一般应采用()
A.口头形式
B.默示形式
C.书面形式
D.视听形式
13.工程合同行政监管的主体是()
A.人民政府
B.仲裁委员会
C.工商行政管理部门
D.人民法院
14.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是()
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
15.工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据不包括()
A.招标文件
B.各类财务凭证
C.合同履行过程中往来信函
D.施工现场记录
16.属于按索赔处理方式分类的索赔是()
A.合同内索赔
B.综合索赔
C.工期索赔
D.工程变更索赔
17.在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当()
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
18.一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍,不包括()
A.隧道
B.气候条件
C.地下水
D.溶洞
19.承包商只可索赔工期的延误是()
A.异常恶劣的气候条件
B.业主未及时交付合格的施工现场
C.特殊风险
D.业主要求增加额外工程
20.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内,认为符合受理条件的,应当受理并通知当事人。
()
A.2个月
B.28日
C.15日
D.5日
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
1.下列选项中,属于要约邀请的包括()
A.价目表的寄送
B.招标公告
C.递送投标书
D.无价格的商业广告
E.发出中标通知书
2.下列选项中,___________的合同属于效力待定合同。
()
A.无处分权人处分他人财产
B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立。