施工合同协议书通用范本

工程施工合同书范本通用版5篇

篇1

工程施工合同书范本通用版

甲甲方(甲方名称: )

乙乙方(乙方名称: )

根据《合同法》及有关法规规定，甲方、乙方经友好协商，就甲方委托乙方进行有关工程施工事宜达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

四、工程内容：

五、工程质量：

1、质量标准：按国家有关规定执行；

2、验收标准：按照标准执行；

3、质量检测：由双方共同聘请的第三方机构进行监测；

六、工程进度：

1、交付日期：年月日；

2、施工周期：天；

七、工程价款：

1、合同价款：人民币(大写)；

2、结算方式：工程竣工后15天内结算，乙方提供合格验收报告后方可结算；

3、支付方式：甲方直接支付至乙方指定账户。

八、工程变更：若因特殊原因造成工程变更，应经甲乙双方协商一致并签订补充合同。

九、合同履行：

1、乙方应按照约定的工程范围、质量、进度等要求，按时保质保量完成工程；

2、若因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应承担后续修复及相应费用；

3、甲方有权对工程施工情况进行监督检查，并有权要求乙方改正任何影响工程质量的行为。

十、合同变更与解除：

1、若因不可抗力等不可控因素，影响合同的履行，可根据实际情况进行变更或解除协商；

2、若一方未履行合同义务或者违反合同约定，应承担相应法律责任。

十一、争议解决：

1、在履行合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；

2、如协商不成，可申请仲裁解决；

3、仲裁地点：；

4、仲裁裁决为终局裁决。

十二、其他事项：

1、本合同一式份，甲乙双方各执份，均为有效合同文件；

2、合同生效日期：合同签署后生效。

简单版施工合同范本（通用7篇）

随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

简单版施工合同篇1

甲方单位：(以下简称甲方)__________________

乙方单位：(以下简称乙方)__________________

为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。

一、工程名称、工程地点：

1、工程名称：___________________

2、工程地点：___________________

二、施工日期：

本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。

三、工程数量及造价：

以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。

四、甲方责任条款：

1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。

2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前

禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。

施工合同简易范本(通用19篇)

施工合同简易范本（通用19篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

工地施工简单合同范本（通用5篇）

工地施工简单合同

工地施工简单合同范本（通用5篇）

随着法律观念的深入人心，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的工地施工简单合同范本（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

工地施工简单合同1

甲方：

乙方：

身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

一、承包形式：包工不包料(或)。

二、承包内容：

三、承包单价和结算方法：

四、质量要求：

乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。

五、安全要求：

乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

六、工期要求：

乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本项目有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理

七、付款方式

八、甲乙方责任与义务：

1、甲方的义务与责任：

甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。

施工合同范本(通用5篇)

施工合同范本（通用5篇）

施工合同1

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

第一条工程概况：

1.1 装修施工地点：

1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

1.3 工程承发包方式：_______________________。

1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）

_____________________________元（不含税金），金额大写：

__________________________________________（详见：《工程预算书》）

1.5工程工期：自______年____月_____日开工，至_____年___月___ __日竣工，工期天。

第二条甲方工作

2.1开工前3天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

2.2提供施工期间的水源、电源；

2.3负责协调施工队与邻里之间的关系；

2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

第三条乙方工作

3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

施工合同书范本(通用7篇)

施工合同书范本（通用7篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

施工合同范本通用(集锦12篇)

施工合同范本通用（集锦12篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

施工承包合同书通用版范本6篇

全文共6篇示例，供读者参考

篇1

施工承包合同书通用版范本

甲方：（委托方）___________（以下简称甲方）

乙方：（承包方）___________（以下简称乙方）

鉴于甲方拟进行___________（工程名称），现委托乙方负责该工程的承包施工，为明确双方的权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条工程名称、地点及内容

甲方委托乙方承包进行___________（工程名称），项目地点位于___________，工程内容包括___________，具体工程范围详见附件1。

第二条施工期限

工程开始日期为___________，合同签订后___________天内乙方得将施工队伍、施工机械设备组织到现场开工，合同自开工之日起至竣工验收期止，工程总工期为___________天。

第三条工程总价款及付款方式

1. 工程总价款为___________元整（￥___________），不含税价格。甲方应按工程进度支付工程款，支付方式如下：

（1）合同签订时，甲方支付工程总价款的50%作为预付款，即___________元整（￥___________）；

（2）工程施工过程中，按照工程实际进度支付工程款，其中第一次支付的金额不低于合同总价款的30%，第二次支付的金额不低于合同总价款的20%，第三次支付的金额不低于合同总价款的20%，并且第三次支付之前应达到总工程量的80%；

（3）工程完工后，经竣工验收合格验收，剩余工程款应在

___________天内予以支付。

2. 工程款支付方式：甲方在支付工程款时，应出具标准发票，乙方在收到支付的款项和标准发票后签收为凭证，不得推迟支付时间。

工程施工合同书范本通用版6篇

篇1

工程施工合同书范本通用版

甲方(委托方)：_________ （以下简称甲方）

地址：____________

法定代表人：____________

联系电话：____________

身份证号码：____________

乙方(承包方)：_____________（以下简称乙方）

地址：_____________

法定代表人：____________

联系电话：____________

身份证号码：___________

鉴于甲方拟委托乙方就____________工程项目进行施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：

第一条工程项目名称和地址

1.1 甲方委托乙方承担的工程项目名称为________________，项目

地址为_____________。

第二条工程内容和工期

2.1 工程内容：工程的具体内容和范围详见《工程量清单及工程说明书》。

2.2 工程工期：工程的计划工期为___________（自合同生效之日起），工程竣工验收合格之日起。

第三条施工价款及支付方式

3.1 工程总价款为_____________，具体分期支付详见《工程量清单及工程说明书》，支付方式为____________。

3.2 乙方应按照工程进度和质量要求，完成每个分期工程后向甲

方提出付款申请，甲方自收到乙方支付申请后______日内支付相应款项。

3.3 如支付款项未能按照约定支付到位，造成乙方施工进度受到

影响，甲方应按照未支付款项的_______百分之____进行赔偿。

第四条保证金

施工合作协议范本(通用8篇)

施工合作协议范本篇1

第一部分协议书

发包人(全称)：________________________________________

承包人(全称)：________________________________________

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______________________________________________________ 工程地点：______________________________________________________ 结构形式：______________层数：_______建筑面积：_____________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项文号：_______________________

资金_______________________________________

二、工程承包范围

承包范围：

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ___

不包括的工程范围：_______________________________________________

标准施工合同范本通用合同条款5篇

标准施工合同范本通用合同条款篇1

甲方：

乙方：

为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。

乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全责任、权利、义务：

1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;

2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;

3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;

4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;

5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。

6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;

7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。

8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。

二、乙方的安全责任、权利、义务：

1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。

2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;

3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全

工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;

4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。

5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;

施工合同范本通用条款5篇

施工合同范本通用条款篇1

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：土建

4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平方米，三号厂房面积约为1500平方米，结算时以实际完成量为准。

第二条：承包方式

1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备。

2、施工费用：依据20__定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元/平方米，三号厂房单价为473.48元/平方米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算(不含税)。

3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算。

4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。

第三条：工程工期

1、自合同签订90天。

2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因

乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元/日从应付款中扣除。

第四条：工程质量

1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格。

2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式

1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行处理，否则甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。

简单的工程施工合同范本(通用14篇)

简单的工程施工合同范本（通用14篇）简单的工程施工合同1

发包方：_____________

承包方：_____________

签约时间：_________________

签约地点：_________________

为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________

二、建筑面积(工程形式)：________________

三、施工地点：_____________

四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

五、承包形式：______________

六、工程质量标准：______________

七、工程价款：_________________共计人民币元。

八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。

九、质保期：_________________年。

十、双方的责任义务

(一)发包方的责任义务

1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

工程施工合同简易范本(通用17篇)

工程施工合同简易范本（通用17篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

施工合同协议书通用范本

最新标准施工合同范本（通用12篇）

工程施工合同书范本通用版5篇

简单版施工合同范本（通用7篇）

施工合同简易范本(通用19篇)

最新施工合同范本(通用10篇)

工地施工简单合同范本（通用5篇）

施工合同范本(通用5篇)

施工合同书范本(通用7篇)

施工合同范本通用(集锦12篇)

施工承包合同书通用版范本6篇

工程施工合同书范本通用版6篇

施工合作协议范本(通用8篇)

标准施工合同范本通用合同条款5篇

施工合同范本通用条款5篇

简单的工程施工合同范本(通用14篇)

工程施工合同简易范本(通用17篇)