高低压配电施工合同
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同甲方:XXX公司乙方:YYY公司签订日期:XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务,甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议:一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工,特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求,按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,如有延期情况,需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题,乙方应即将停工整改,直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密,未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续,双方可以商议解决,延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款,经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定,应承担相应违约责任。
如发生争议,双方应友好商议解决;商议不成的,提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):XXX公司乙方(盖章):YYY公司签订人:(甲方)_____________ (乙方)_____________以上为高低压配电工程施工合同内容,双方应严格按照合同执行,确保工程施工顺利进行。
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同一、合同背景二、工程范围本工程的主要内容为高低压配电设备的安装、调试和验收工作。
高压进线柜的安装;高压开关设备的安装;高压母线系统的安装;低压配电柜的安装;接地系统的设计和施工;其他与高低压配电系统相关的工作。
工程所需材料和设备由乙方负责采购,并按照甲方提供的技术要求进行选型和验收。
三、工程进度本工程的工期为(填写具体工期)。
设备材料采购完成:(填写具体日期)设备材料验收合格:(填写具体日期)施工图纸设计完成并获得甲方批准:(填写具体日期)设备安装、调试和验收完成:(填写具体日期)工程进度延误责任:如因乙方原因导致工程进度延误,乙方需承担相应的赔偿责任;如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需支付相应的违约金。
四、工程质量工程质量要求按照相关法律法规和技术标准执行,并经过乙方的验收合格。
如发现施工过程中存在质量问题,乙方应立即停工整改并保证问题的彻底解决。
工程质保期为(填写具体工程质保期限),在此期限内如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修和更换。
五、工程费用工程费用总额为(填写具体金额),根据工程实际进度进行付款。
付款方式:预付款:工程签订后(填写具体天数)内,甲方预付工程总额的(填写具体比例)作为预付款;进度款:工程按照进度节点进行支付,支付比例按照工程进度的(填写具体比例)进行支付;最终款:工程竣工验收合格后,支付工程剩余款项。
如因乙方原因导致工程质量不符合要求,甲方有权不支付相应的款项。
六、合同变更和终止双方协商一致可对本合同进行变更或终止。
如发生不可抗力等不可预见的情况,导致无法履行本合同的一方应及时通知对方,并根据实际情况协商解决。
七、争议解决本合同的争议解决途径为友好协商或提交相关仲裁机构解决。
八、其他事项本合同自双方签订之日起生效,并在履行完毕后终止。
本合同采用书面形式签订,具有法律效力。
本合同未尽事宜由双方协商解决,补充协议作为本合同的有效补充。
甲方(工程业主):______________________乙方(工程施工方):______________________日期:______________________。
高低压配电工程施工合同(模板)

高低压配电工程施工合同1. 合同背景本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“承包方”)就高低压配电工程施工达成协议。
2. 项目范围本合同所涉及的高低压配电工程施工范围包括但不限于:•配电系统设计与规划•配电设备及材料采购•配电线路铺设与连接•配电箱和配电柜安装•配电设备的调试与试运行•配电设备的运维与保养3. 工程时间本合同所规定的工程开始日期为________________,完工日期为_ _______________。
工程竣工后,业主有权进行验收,承包方应确保工程质量符合相关法规和标准,且符合双方事先约定的要求。
4. 价格与支付方式项目总价款为人民币____________________(大写)。
支付方式为_________________________,具体细则为:•第一次付款:在签订合同后的三个工作日内,业主向承包方支付合同总价款的__________%作为预付款。
•第二次付款:在工程正式开工后的_____________日内,业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第二次付款。
•第三次付款:工程完工前_____________日内,业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第三次付款。
•最后一次付款:工程竣工验收合格、经双方签字确认后,业主将在收到验收报告后_____________日内向承包方支付合同总价款的____ ______%作为最后一次付款。
5. 工程质量与保修承包方在本工程中提供的设备、材料及施工质量应符合国家有关标准和规定,如有不符,承包方应承担整改费用。
工程竣工后,承包方应提供一年的免费维修保养期,对因质量问题造成的故障和损害,承包方负责修复或赔偿。
6. 变更和解除若因不可抗力等特殊原因,无法继续履行本合同,双方应及时协商解决。
如需变更本合同的内容,双方应签订书面变更协议,并经双方授权代表签字确认。
7. 争议解决若双方因合同履行产生争议,应先友好协商解决。
配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方(发包方):统一社会信用代码:乙方(承包方):统一社会信用代码:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就配电工程施工事宜协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:配电工程1.2 工程地点:1.3 承包范围:包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款:合同暂定价款人民币(大写)(元)。
1.6 工程款支付方式:本工程无预付款。
进度款每月支付一次,支付额为每月(上月日至本月日)已完工程量的 %;工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %,整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %,余款局管部分移交后一个月内无息付清,自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时,乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期:1.7.1 开工日期:年月日(具体开工日期以甲方开工指令日期为准)1.7.2 竣工日期:竣工日期为年月日。
1.8 工程质量:合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点,施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表,负责协调、管理施工现场,确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续,包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料,并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地,确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工,确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工,确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全,防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作,确保施工环境符合相关要求。
低压电施工合同标准

低压电施工合同标准甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》,结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守。
一、工程名称:二、施工内容及范围:图纸范围内的所有工作内容(包括低压电缆敷设、低压配电柜、箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。
三、合同价款:本合同工程总造价为元(大写:元)(包含本工程施工所需的全部费用)。
四、承包方式:以合同第三条中的工程价款包工包料,一次包死,在方案没有改变的情况下,总价款不发生任何变化。
五、施工工期:必须在年月日前竣工通电且电业局手续完备。
六、使用材料、规格:本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付:工程款分三次支付7.1 合同签字生效后,乙方进场之日起三日内,甲方支付乙方合同价款的30%;7.2 所有工程完工,乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内,甲方支付乙方合同价款的40%,付款之日起乙方保证3日内通上电能够正常使用。
7.3 剩余30%作为质保金,质保期为一年,质保期满且无任何质量问题,甲方将质保金一次性支付给乙方。
八、质量保证:乙方保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准,保证工程一次性验收合格。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担返工、维修等费用,并支付甲方因此造成的一切损失。
九、安全责任:乙方必须按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,采取有效措施,确保施工安全。
如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任,并支付甲方因此造成的一切损失。
十、违约责任:任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。
十一、争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
低压配电室改造合同5篇

低压配电室改造合同5篇篇1甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行低压配电室改造事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、改造工程概况1. 工程名称:低压配电室改造工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:对现有的低压配电室进行改造,包括设备更新、线路改造、安全防护等。
二、工程期限1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况,双方协商工期顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元整(¥______元)。
2. 支付方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款;工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余款项。
四、工程要求及质量标准1. 乙方须按照国家和地方相关低压配电室建设标准和规范进行施工。
2. 乙方应确保工程质量,使用的材料和设备必须符合国家标准。
3. 乙方在施工过程中应保证安全,防止事故发生。
4. 工程竣工后,乙方需提供相关技术和安全资料。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)甲方应提供施工所需的水电等便利条件。
(2)甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任:(1)乙方应按时提交工程进展报告,确保工程按期完成。
(2)乙方应确保工程质量,如因乙方原因造成工程返工或损失,乙方应承担全部责任。
(3)乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任。
六、违约责任1. 若因甲方原因造成工程停工或延误,甲方应赔偿乙方相应损失。
2. 若因乙方原因造成工程逾期竣工,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
3. 若因一方违反合同约定,另一方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
七、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电工程施工合同

配电工程施工合同合同编号,______。
甲方(委托方),______(以下简称甲方)。
乙方(承包方),______(以下简称乙方)。
鉴于甲方拟进行配电工程施工,并邀请乙方承担该项工程的施工任务,双方经友好协商,就有关事项达成如下合同:第一条项目内容。
甲方委托乙方进行配电工程施工,具体内容包括但不限于,电缆铺设、配电箱安装、电力设备调试等。
第二条工程期限。
本合同工程期限为______(具体日期),双方可根据实际情况协商确定工程期限的延长或缩短。
第三条工程报酬。
1. 甲方应按照约定支付工程款项,具体金额为______。
2. 工程款项支付方式为______(一次性付清/分期付款),支付时间为______。
第四条施工标准。
乙方应按照国家相关标准和规定进行配电工程施工,确保工程质量和安全。
第五条变更和索赔。
1. 如工程施工过程中需要变更,应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力或其他合同外因素导致工程延误或损失,一方应及时通知另一方,并提出索赔申请。
第六条质保期。
乙方对配电工程施工提供______年的质量保修期,质保期内如发现质量问题,乙方应及时进行维修或更换。
第七条违约责任。
1. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误或损失,甲方应承担相应的违约责任。
第八条合同解除。
1. 在工程期限内,如因一方违约严重影响工程施工的正常进行,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 在工程期限内,如因不可抗力等无法控制的因素导致工程无法继续进行,双方可协商解除合同。
第九条其他。
本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条合同争议解决。
因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交______仲裁解决。
第十一条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章),______ 乙方(盖章),______。
高低压配电柜施工安装合同书

高低压配电柜施工安装合同书甲方(发包方):_________地址:联系人:_________电话:_________乙方(承包方):_________地址:_________联系人:_________电话:_________鉴于甲方希望乙方为其提供高低压配电柜的安装服务,经双方友好协商一致,达成如下协议:第一条工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程内容:高低压配电柜的安装调试,包括但不限于设备安装、接线、调试等。
4.工程量:_________(详细描述配电柜的数量、型号、规格等)5.工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条工程造价与支付方式1.工程总价:人民币____元整(¥____元)。
2.支付方式:(1)预付款____%;(2)进度款按工程进度支付;(3)验收合格后支付剩余款项。
第三条材料与设备1.所有使用的材料和设备均需符合国家相关标准和甲方的要求。
2.材料和设备的采购、运输、保管等由乙方负责。
第四条质量保证1.乙方保证所安装的高低压配电柜符合甲方要求和技术标准。
2.保修期为____年,自工程验收合格之日起计算。
第五条双方责任1.甲方责任:1.提供施工场地、水源、电源等必要的条件。
2.按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任:1.按照合同要求完成工程。
2.在保修期内免费提供维修服务。
第六条违约责任1.若任何一方违约,应承担违约责任。
2.因乙方原因导致工程延期的,每逾期一天,乙方需向甲方支付工程总价____%的违约金。
第七条争议解决1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
2.如协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________日期:_________ 日期:_________。
2024年-高低压配电工程专业分包合同

高低压配电工程专业分包合同甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就高低压配电工程专业分包事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________________2.工程地点:________________3.工程范围:甲方委托乙方承担本工程的高低压配电工程部分,包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等工作。
二、合同工期1.工期:本工程自乙方收到甲方书面开工通知之日起计算,总工期为______天。
2.工期延误:因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担违约责任,并按照实际延误时间向甲方支付违约金。
三、合同价款1.合同总价款:本工程合同总价款为人民币(大写):______元整(小写):¥______元。
2.价款支付:乙方按照工程进度及甲方要求提交相应阶段的工程量清单和支付申请,甲方审核无误后,按照合同约定支付相应款项。
四、工程质量1.乙方应严格按照国家有关法律法规、规范标准及甲方的要求进行施工,确保工程质量。
2.工程质量不符合约定,乙方应无条件返工,直至达到约定标准。
五、安全生产1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。
2.乙方应承担因自身原因导致的安全事故责任及损失。
六、知识产权1.乙方在施工过程中所采用的技术、工艺、材料等,应尊重他人的知识产权,如有侵权,乙方应承担相应责任。
2.乙方对施工过程中产生的技术成果,享有知识产权,甲方不得擅自使用、泄露。
七、合同解除1.甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2.因不可抗力导致合同无法履行,双方均有权解除合同。
八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议,双方应协商解决。
2.如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
电力施工合同(4篇)

电力施工合同(4篇)电力施工合同1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称:ddd1.2工程地点:金dd1.3工程内容:小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币¥2400000元。
金额(大写):贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场,小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了明确双方在高低压配电工程施工过程中的权利和义务,经甲方与乙方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特订立本合同。
第一条合同基本情况1. 项目名称:高低压配电工程施工2. 项目地址:(施工地址)3. 甲方和乙方的联系方式:(联系方式)第二条项目范围1. 本项目施工范围包括但不限于:高低压配电线路的架设、开挖、埋设、接线、设备安装等工程。
2. 乙方承诺按照项目设计图纸和相关规范要求进行施工,并保证施工质量符合国家标准和行业规范。
第三条工程标准1. 本项目的施工标准应符合国家相关规范和标准,严格按照项目设计要求进行施工。
2. 乙方应确保施工过程中的质量、安全、文明施工等工作,做到合理施工,节约材料,保护环境。
第四条施工期限1. 乙方应在双方签订本合同后开始工程施工,并尽快完成工程。
2. 工程施工期限为(具体天数),如遇特殊情况需要延长施工期限,乙方应提前书面通知甲方并经过甲方同意。
第五条价款支付1. 本项目总价款为人民币(具体金额)元,甲方应在乙方完成工程并经过验收合格后按照双方协商的付款比例进行付款。
2. 乙方完成工程后,应向甲方提供相应的发票、结算单等财务文件。
3. 如工程延期或者质量不合格需要返工,由乙方承担相应的费用。
第六条保修期1. 乙方完成工程并经过验收合格后,应提供(具体天数)的免费维修保养服务,包括工程设备的保修。
2. 保修期内,如设备出现故障或质量问题,乙方应立即派人员进行维修,并承担相应费用。
第七条违约责任1. 如乙方未按照本合同规定完成工程施工,导致工程延期或者质量问题,应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付相应款项,也应承担相应的违约责任。
3. 如双方因不可抗力等特殊情况无法履行合同,应及时通知对方并协商解决方案。
第八条争议解决1. 双方如在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有关部门进行仲裁或者诉讼解决。
56高低压配电合同 最终版 施工合同

高低压配电施工合同甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、和室外强电管网总平面图、高低压配电系统图和1-B地下室设备房设备布置平面图纸,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就吉粮康城二期“高低压配电系统工程施工的有关事宜,达成协议如下:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容及范围:吉粮.康城高低压配电设备二期供应和安装、低压柜至各栋楼房总配电柜的电缆材料供应及敷设施工招标确定的范围包括:1)、1-B地下室设备房内配电设备的供应及安装2)、4#箱变的供应及安装;3)、主电房至3#箱变的电缆供应及敷设。
4)、低压柜至各楼房主配电箱的低压电缆供应及敷设。
5)、所有设备的调试、检测(包括供电部门的检验及费用)。
6)、所做工程项目的设计。
7)、当地供电部门要求的计量表的购买、检测。
确定的范围不包括的工作:1)、0.4KV电缆井及过路线管的敷设。
2)、主电房发电机的供应安装。
3)、各楼房主配电箱及开关的供应及安装。
4、承包方式:乙方包工包料、包设备报装、包质量、包进度、包工期、包安全、包工程验收、包送电、包管理费、包利润、包税金的交钥匙工程,直至正常送电。
二、工期要求1)、总工期:按甲方要求,配合项目及工地施工进度。
2)、开工日期:开工日期根据甲方书面通知。
3)、竣工日期:以正式送电日期为准。
三、双方职责1、甲方:1)、按照合同约定向乙方支付合同价款;2)、直接或委托专业监理公司对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行监督、检查;派专人协调乙方施工所须的用水、用电以及与其它施工单位之间的关系。
2、乙方:1)、严格按照施工图纸施工,合理设计变更须经甲方认可方可施工。
2)、施工中严格执行安全施工操作规范、消防规定、现行施工及验收规范及质量标准,按期保质完成工程任务;乙方要保证取得电力主管部门的验收合格证书,并且保证该高低压配电系统确实是合格的且能正常运行及使用;3)、对其他已完成专业工程及甲方交付的设备妥善保护或使用;对于已竣工工程在交付甲方之前,乙方负责已完工程及其成品的保护工作,如发生损毁,乙方负责修复并承担费用;4)、合同执行期间,乙方不得进行转包、分包,否则甲方可终止合同并依法向乙方索赔;5)、服从甲方现场的统筹安排,自备施工临时设施、用水、用电,并承担费用。
配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方(甲方全称)、乙方(乙方全称),经友好协商,就甲方委托乙方进行配电工程施工事宜达成如下协议,以明确双方权利和义务:第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对项目(项目名称)进行配电工程施工,包括但不限于线路敷设、设备安装、测试调试等工程内容。
1.2 项目地址:(具体地址)1.3 项目工期:从合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,按照国家有关标准和规定进行工程施工。
2.2 施工过程中,乙方需按照进度计划,保质保量完成各项工程内容,并确保工程质量符合相关要求。
2.3 乙方负责选购所需的施工材料和设备,并保证材料符合国家标准,设备符合要求。
第三条技术保证3.1 乙方施工过程中,如有技术问题需要及时与甲方商讨,确保工程顺利进行。
3.2 施工结束后,乙方应提供相关技术资料和保修承诺,并对施工过程中发现的问题负责解决。
第四条工程验收4.1 工程完成后,乙方应与甲方一同进行工程竣工验收,确保工程质量达到双方约定的标准。
4.2 工程竣工验收不合格的,乙方应及时整改,并在规定时间内完成重新验收。
第五条施工进度及款项支付5.1 施工过程中,乙方应按照约定的进度计划进行工程施工,如遇特殊情况需延期或调整进度计划,应提前与甲方协商并取得书面同意。
5.2 甲方应按照约定的支付比例,及时支付乙方相应的款项,以保证施工进度顺利进行。
第六条紧急情况处理6.1 如在施工过程中出现紧急情况,乙方应立即通知甲方,并采取有效措施予以处理,以减少可能的损失。
6.2 甲方在收到乙方通知后,应及时配合乙方处理紧急情况,以确保工程顺利进行。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误的,乙方应承担相关责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
7.2 如因甲方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误,甲方应承担相关责任,并赔偿乙方因此产生的损失。
第八条保密条款8.1 双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息均应保密,不得向第三方泄露。
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同甲方(发包方):______________地址:______________法定代表人:______________乙方(承包方):______________地址:______________法定代表人:______________鉴于甲方需要进行高低压配电工程的施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方的高低压配电工程施工事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程规模:________________5. 工程质量标准:________________6. 工程期限:自合同签订之日起至______________年______________月______________日止。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写):________________2. 付款方式:- 预付款:合同签订后______________天内,甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
- 进度款:工程进度达到______________%时,甲方支付至合同总价款的______________%。
- 竣工验收合格后______________天内,甲方支付至合同总价款的______________%。
- 质保金:合同总价款的______________%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性支付。
第三条工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工。
2. 工程质量应达到合同约定的质量标准。
第四条工程进度1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工。
2. 因甲方原因导致工程延期的,工期相应顺延。
第五条安全与环保1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工安全。
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方高低压配电工程施工事宜,达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:包括但不限于高低压配电柜、电缆敷设、变压器安装、电房照明安装、电能计量箱安装、电表安装等。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币____元(大写:____________________元整),以下简称“合同金额”。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同金额。
三、施工期限3.1 施工工期为____个月,自甲方开工令发出之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收标准:按照国家现行有关法律法规、规范、标准及设计文件要求进行验收。
五、付款方式5.1 甲方支付合同金额的方式如下:(1)合同签订后____天内,甲方支付合同金额的____%;(2)工程进度达到____%后,甲方支付合同金额的____%;(3)工程验收合格并办理移交手续后,甲方支付合同金额的____%。
5.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时开具相应金额的税务发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程施工的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同金额×逾期天数×____%。
6.2 甲方未按照约定支付合同金额的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×逾期天数×____%。
6.3 由于不可抗力等原因导致工程无法按照约定完成的,双方可协商顺延工期,并根据实际情况协商调整合同金额。
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同一、合同编号:[填写合同编号]二、甲方(业主):[填写业主名称]三、乙方(承包方):[填写承包方名称]四、项目名称:[填写项目名称]五、项目地点:[填写项目地点]六、工程内容:[具体描述工程内容]七、合同金额:[填写合同金额]八、工期要求:[填写工期要求]九、质量标准:[明确质量标准]十、安全要求:[明确安全要求]在现代社会,电力作为基础设施的重要组成部分,其稳定运行对经济发展和人民生活至关重要。
高低压配电工程作为电力系统的关键部分,其施工质量直接关系到整个电网的安全与可靠。
因此,甲乙双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就[项目名称]的高低压配电工程施工事宜达成如下合同:第一条工程范围与内容乙方应根据甲方提供的技术要求和设计图纸,完成[项目名称]的高低压配电工程施工。
工程内容包括但不限于电缆敷设、配电柜安装、电气设备调试等相关工作。
第二条工期与进度1. 本工程计划开工日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方并协商解决。
第三条质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和行业规范进行施工,确保工程质量达到甲方及相关标准的要求。
对于关键工序和重要节点,乙方应通知甲方共同参与验收。
第四条安全责任1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定安全生产措施,确保施工现场安全。
2. 若因乙方原因导致安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第五条合同价款与支付方式1. 合同总价为[合同金额]元人民币。
2. 付款方式:[具体说明付款方式及时间节点]。
第六条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程进度或质量要求,应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付合同款项,应按照合同约定支付违约金。
第七条争议解决合同履行过程中发生的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同一、合同双方甲方:XXX公司(以下简称甲方)法定代表人:XXX地址:XXX电话:XXX营业执照号码:XXX乙方:XXX工程有限公司(以下简称乙方)法定代表人:XXX地址:XXX电话:XXX营业执照号码:XXX二、工程概况1. 工程名称:高低压配电工程2. 工程地点:XXX3. 工程范围:根据甲方要求,乙方负责设计、采购、施工、调试及验收高低压配电工程的全部内容。
4. 工程期限:自合同生效之日起,至XXX年XX月XX日止。
三、合同价格及支付方式1. 合同价格:XXX元(大写:人民币XXX元整)2. 付款方式:1)甲方应在合同签订之日起,支付工程总价款的XX%作为预付款;2)乙方完成工程的XX%后,甲方应支付工程总价款的XX%作为第二期款;3)乙方完成工程的XX%后,甲方应支付工程总价款的XX%作为第三期款;4)乙方完成工程的XX%后,甲方应支付工程总价款的XX%作为尾款。
四、工程质量和验收标准1. 工程质量:乙方应按照国家相关标准和技术规范进行设计、施工,并保证工程质量符合相关法律法规的要求。
2. 验收标准:工程验收应符合国家相关标准和技术规范,经甲方验收合格后,方可交付使用。
五、工期延误和违约责任1. 工期延误:若乙方未按合同规定的工期完成工程,应按照每延误一天支付合同总价款的XX%作为违约金。
2. 违约责任:若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
六、保修期1. 工程保修期:自工程竣工验收合格之日起,保修期为XXX个月。
2. 保修责任:在保修期内,乙方负责免费修理因施工质量问题引起的故障,并承担相应的责任。
七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、合同变更和解除1. 双方一致同意,在工程施工过程中,若需要变更合同内容,应书面协商并签订变更协议。
电网施工合同

甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)本合同由甲乙双方以电网工程的施工为目的,在平等互信的基础上,本着诚实的原则,本着友好合作的精神,经协商一致,确定下列条款成立:1.工程概要(1)工程名称:(2)施工地点:(3)工程内容:高压线路安装、变压器安装、配电所高低压配电盘及计量装置安装等。
(4)承包方式:(5)工程开始日期及完工日期:2.工程价款及结算方式(1)工程造价:本工程总造价确定为人民币XXXX万元。
(二)结算方式:由双方另行协商决定。
3.工程变更及解除本合同的变更和解除,应当根据双方同意签订书面协议。
4.工程执行及监督(1)甲方对乙方的施工安全资质进行严格审核,颁发安全施工资质合格证。
(2)甲方应在施工前向乙方负责人及技术人员进行全面的安全技术说明,并留下记录。
(3)甲方对乙方的施工计划和安全措施严格审查、监督。
(4)乙方必须遵守国家和电力行业安全规定,设立安全管理机构,实行安全生产责任制。
5.工程质量及检查(1)乙方应保证工程质量,在施工过程中进行质量检查,不合格产品立即纠正。
(2)甲方对乙方的施工过程及成品进行检查,发现问题及时指出并要求修改。
6.合同有效期及终止(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(2)本合同一式二份,甲乙双方各保留一份。
7.违约责任(1)乙方违反本合同条款,未遵守工程质量和工期的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付违约金。
(2)本合同另有规定的事项,由双方协商解决。
8.其他(1)本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立有效。
(二)本协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准。
(3)与本合同有关的一切争议,由双方友好协商解决。
(以下无正文)甲方(印鉴):_________________日期:_________________乙方(印鉴):_________________日期:_________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高低压配电施工合同篇一:高低压配电工程合同广州明美电子有限公司B栋厂房高低压供配电工程制作安装合同编号:发包人(下称甲方):广州明美电子有限公司承包人(下称乙方):双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,在遵循平等自愿、诚实信用之原则基础上,就乙方承接甲方广州大族高精技研生产基地高低压供配电工程的有关事宜协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第1条工程项目概况项目名称:广州明美电子有限公司B栋厂房供配电工程项目地点:广州市萝岗区科学城南云三路39号广州明美电子厂区内范围与内容:本工程内容为广州大族高精技研生产基地供配电工程范围。
具体范围以合同附件图纸清单中所包含的所有内容。
承包方式:以包工包料、包工期、包质量、包材料送检及费用、包文明安全施工及费用、包资料整理及费用、包赶工费、包暂住证费、包报建及验收合格、通电费用、包安检及费用、包保险费、包税金及支付给土建总包单位的配合费(合同价%)等方式进行总承包[总包单位的配合内容为现场的协调、提供已有的垂直运输及上落笼、脚手架、施工水电(费用由乙方承担)]。
甲方不提供民工宿舍、办公室,由乙方承租民房或其他方式自行解决。
存放材料的仓库等临时设施用地,由甲方指定一个地点,安保事项由乙方自行负责。
乙方必须为工人购买意外保险(保险费由乙方自行承担),在施工过程中出现的事故由乙方负责。
甲方付款时乙方必需提供保险证明,否则,甲方有权拒付工程进度款及结算款。
本合同工程不允许乙方进行转包与分包,否则,甲方有权立即解除合同且对所转包分包工程款不予支付,对甲方造成损失的乙方还需赔偿其损失(如交楼延误赔偿等)。
第2条工期工期为甲方向乙方提供施工场地开始,到安装完毕且通过供电部门验收并通电的时间间隔,必须要满足甲方交楼时间。
上述工期包括星期六、星期日、法定节假日,也包括因材料订货、市场变化等造成的时间损失由于设计变更涉及工期调整的需报甲方批准,作为工期调整的依据。
工期的调整,必须在工期延误原因发生之日起48小时内报现场监理工程师签证确认、甲方项目负责人审批,逾期不予认可,工期不得作任何顺延。
第3条质量等级及验收标准依据设计文件的要求,本工程项目的材料、设备、施工质量、安全必须达到国家及有关行业的技术标准及规范要求。
有关主要的技术标准、规范的要求包含但不限于以下内容:材料设备技术要求:高压柜技术要求(1)乙方提供的高压开关柜应满足以下标准和规范:中国GB标准:GB3804-90、GB3906、GB11022-89、GB16926-97及相关国家标准。
(2)开关柜前、后上部有标识清晰的开关柜编号和用途的标示牌。
(3)开关柜的用途要在面板上采用单线主接线图标示。
(4)断路器柜的面板应有操作机构人工储能手柄、手动合、跳闸按钮,操作记数器及断路器分、合位置的机械指示显示。
(5)指示及警告标志明确,回路及接线端子标记清楚。
(6)开关柜排列后,连接柜与柜之间的接地母线,在柜内联接所有需要接地的引线,将基础框架与接地排相连。
(7)为了满足广州电力部门对电的要求,对进线柜应设有电缆故障测试仪。
(8)进线柜保护应具有:过电流保护、电流速断、接地故障保护、低电压保护、过电压保护等功能。
(9)出线保护应具有:过电流保护、电流速断、温度、接地故障保护。
(10)控制采用交流220V电源,所有断路器采用就地控制方式;乙方安装完毕并验收合格后,向甲方提交高压操作工具贰套(高压验电笔、绝缘鞋、绝缘手套及工作操作牌10个)。
低压配电柜技术要求:(1)元器件如有源谐波滤波器、软启动器、电容器、框架开关、塑壳开关、静态补偿控制器、功率因数补偿器(按图纸品牌)。
指示灯应选用LED型,灯具及光源寿命按国家相关标准执行。
(2)框架开关极限分断能力:不低于65KA。
(3)塑壳开关极限分断能力:不低于35KA。
(4)低压配电柜的功能单元应有明显的三个位置:工作位置、试验位置和分离位置。
各个位置应有明显的文字符合状态标志。
(5)低压配电柜的面板上设有红、绿灯,分别表示断路器的合、分闸状态。
(6)低压配电柜的面板上设有必要的测量仪表,如电流或电压表。
(7)所有操作开关、手柄以及断路器的应急分闸装置等都有明确的、永久的标志,并表明其操作的方向及其含义。
(8)所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外,还应有文字说明其动作含义。
(9)须能通过以下试验:温升试验;介电性能试验;电容器寿命、容量下降速度指标试验;短路耐受强度试验;保护电路有效性试验;电气间隙和爬电距离试验;机械操作试验;防护等级试验;检查接线并进行通电操作试验;介电强度试验;防护措施和保护电路的电连续性检查试验;绝缘电阻测量;电气接线、标志检查;机械操作检查;断路器电气联锁检查;断路器检查(进、出线);电压互感检查;电流互感检查;具体抽查检测项目按电气专业相关技术标准并达到供电部门要求为准。
变压器技术要求:(1)铝合金外壳IP20(包括不锈钢框体)、超静音冷却风机、温控、温显、每相每边不少于一个PT100热电阻并有外引报警、温度等端子。
(2)测试:乙方有责任至少完成下列测试并保证所提供的变压器符合招标文件和相关标准的性能要求。
乙方应做出完整的测试表供监理工程师认可。
甲方有权和监理工程师对下列测试过程进行监督检查:绝缘电阻测试;测量线圈电阻;测量电压变率;检查电压向量关系;空载试验;阻抗试验;测量零序阻抗;温升试验;雷电脉冲试验;工频耐压试验;局部放电试验;励磁电流试验及功能测试。
该工程质量要求须达到国家现行质量检验评定的合格标准。
若因乙方原因达不到规定的质量标准,乙方除须按照本合同的有关约定承担违约责任外,还须免费返工直至达到国家现行质量检验评定的合格标准,由此产生的返工费用由乙方承担,且工期不予顺延。
第4条工程图纸:以供电部门最终确认的甲方提供的图纸为准(详见合同附件)。
第5条合同价款本合同采用固定价格总承包的方式进行发包。
本合同含税总价为:¥元整,大写:人民币()。
本合同总价包括但不限于以下费用:直接费(含安全生产、文明施工等措施费);间接费;利润;税金;风险费;施工及生活用水电费;保险费;施工配合费;报建、验收等各种费用;规范要求或规范所隐含要求及施工图纸中没有反映的工程量但在具体施工中必做的工程量等各项费用;各种试验费、检验费以及报装、调试;周边完善及成品保护费等一切相关费用。
双方特别约定:(1)本合同总价不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化(含市场变化)而有所调整。
(2)乙方不得因在执行本合同时,因需要突然克服某种困难而要求甲方增加因克服该困难所产生的附带费用。
(3)若有漏项、使用的材料与图纸不符,均被视作乙方已将漏项之造价和按照图纸施工所用材料与工程造价书所载明材料之差价以及其他未包含完全之项目的费用考虑在本合同总价之内了。
(4)乙方施工使用设施(包括工棚、材料仓库、施工用水用电、生活用水用电、施工用临时道路等所有设施)及费用由乙方负责。
临时水电须到甲方指定位置接驳,从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由乙方负责,水电费直接与总包沟通进行交费。
乙方已经充分考虑施工现场交叉作业、停电、二次搬运等各种可能给施工造成不利因素。
(5)本合同总价已包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用:1)乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用已包含在合同价款中,甲方将不再支付任何费用。
2)广州市规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由乙方承担。
3)乙方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数,执行本合同过程中不作任何调整。
合同执行期间,因建筑原材料、成品紧缺等原因产生的建筑材料价格上涨对工程造成的风险,乙方不得向甲方索取或索赔任何增加费用。
因此而提出的工期延长申请亦将不被批准。
4)乙方在投标过程中已到工地现场踏勘,已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而提出的索赔(增补)或工期延长申请将不被批准。
(6)施工总包方的施工配合费为本合同总费用的%,由乙方直接交给施工总包方。
第6条付款方式乙方须在甲方支付以下款项前开具合法有效的与应付款项等额的发票给甲方,否则,甲方有权拒付任何款项;同时乙方还须按照甲方制定的统一表格和程序办理工程款申请手续和质量保修金的退还手续,否则,甲方有权暂不予支付工程款和退还质量保修金。
工程款支付方式:(1)双方签定本合同取得报装通行证后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的20%作为合同定金(2)主材(变压器、高低压配电柜)进场并开始施工后10个工作日内,甲方支付给乙方合同总价的40%。
(3)工程整体竣工验收合格,供电部门对产品设备验收合格并通电安全运行后15个工作日内甲方支付给乙方合同总价的35%。
(如出现增加工程须双方共同协商定价格后方作为结算依据)。
(4)留结算价5%作为质保金。
质量保修期为二年,自竣工验收合格之日起计算,在保质期满且无任何质量问题后10个工作日内,甲方一次性无息付清质保金。
质量保修期内,发现有质量问题的,乙方应在接到甲方通知后12小时内赶到现场并在24小时内完成维修并承担有关维修费用,否则,甲方有权聘用其他单位或个人予以维修,维修费用及甲方按照维修费用的15%收取的管理费用,乙方同意在质量保修金中予以扣除,不够扣除的,由乙方补足。
篇二:高低压配电设备及安装工程合同电气工程施工合同工程名称:建设单位:施工单位:签订时间:合同编号:迁西县正东新蓝湾住宅小区高、低压外工程唐山市正东房地产开发有限公司唐山滦城建筑工程有限公司20XX 年10 月 10 日电气工程施工合同发包方:唐山市正东房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方:唐山滦城建筑工有限公司(以下简称甲方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致。
自愿达成以下协议,双方共同遵守。
第一条:工程概况1、工程名称:迁西县正东新蓝湾住宅小区高低压配电工程。
2、工程地点:。
第二条:工程承包范围1、高、低压进线电缆敷设安装,高、低压配电柜,变压器及电缆保护管安装敷设,土建施工(电缆井、电缆沟、高低压配电柜变压器基础等)2、接地系统安装和接地电阻测试。
第三条:承包方式1、本工程采用包工包料方式承包。
执行河北省08定额。
2、甲方供应材料包括:变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管。
3、甲方原因设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。
4、发生增加工程时,甲方需作书面通知乙方。
第四条:工程工期及交付成果1、本工程工期定为天。
2、计划开工日期:年月日。