建筑工程清包工合同4篇

建筑工程清包工合同4篇
篇1
建筑工程清包工合同
一、合同的签定
1、甲方：建筑施工队（甲方代表人：__________；联系电话：
__________）
2、乙方：建筑施工队（乙方代表人：__________；联系电话：
__________）
3、签定日期：____年____月____日
4、本合同签定后即生效，双方应遵守合同条款，并共同完成合同约定的建筑工程。

5、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

6、本合同有效期为____年，自双方签订之日起生效，期满后需双方协商续签。

二、工程范围及服务内容
1、本合同项目为__________（工程名称），位于__________（具体位置），建设内容为__________。

2、乙方承担的工程包括但不限于：
（1）工程项目合同招标、策划、设计等前期准备工作；
（2）施工前的场地准备、施工过程监理、验收等工作；
（3）施工材料采购、施工图纸制作、施工进度管理等工作；
（4）安全施工、质量保证、环境保护等工程施工要求的执行；
（5）工程竣工验收、移交等后期工作。

3、甲方为乙方提供合同约定的施工场地和必要的协助，确保工程顺利进行。

4、双方应遵守国家建筑工程建设规范、标准和法律法规，确保建设工程质量，保障工程安全。

三、工程报酬及支付方式
1、乙方完成本合同约定的建筑工程后，甲方应按照合同约定支付工程款。

2、工程款支付方式为____________（一次付清/分期支付），具体支付金额及时间由双方协商确定。

3、如遇特殊情况（如工期延误、质量问题等），甲方有权暂停支付工程款，直至问题解决。

四、服务标准及责任承担
1、乙方应按照国家相关标准执行本合同约定的工程，确保工程质量，保障工程安全。

2、如工程发生质量问题，乙方需承担相应责任，并在约定时间内进行修复、整改等工作。

3、如因乙方原因导致工程无法正常进行，乙方应承担相应违约责任。

4、乙方应配备具备相应资质的工程人员，确保施工质量和进度。

五、保密条款
1、双方签署本合同期间，对于接触到的相关商业秘密、技术资料等，应予以保密，不得泄露给第三方。

2、双方应尊重彼此的商业秘密，确保合作过程中的信息安全。

六、争议解决
1、双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，应提交至__________仲裁。

2、仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

七、其他条款
1、双方在签署本合同过程中如有未尽事宜，应通过书面补充协议解决。

2、本合同自签署之日起生效。

以上为《建筑工程清包工合同》的全部内容，甲乙双方应严格遵守合同约定，共同完成工程建设任务。

感谢您的合作！签署人姓名：
__________签署日期：____年____月____日。

篇2
建筑工程清包工合同
一、甲方（出包人）：
姓名（统一社会信用代码）：
地址：
联系电话：
二、乙方（承包人）：
姓名（统一社会信用代码）：
地址：
联系电话：
三、工程项目名称：
四、工程项目地址：
五、工程项目范围：
六、工程工期：
七、工程造价：
八、支付方式：
九、工程质量要求：
十、材料供应：
十一、施工保证金：
十二、工程变更：
十三、工程签证：
十四、工程验收：
十五、工程保修：
十六、违约责任：
十七、法律适用：
十八、争议解决：
十九、合同解释权：
二十、其他约定事项：
以上条款经双方共同确认，并签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
篇3
建筑工程清包工合同是指业主或开发商将工程分包给承包商进行
施工的一种合同形式。

在建筑工程中，清包工合同是一种常见的合同
方式，适用于需要在工程中分包给不同承包商进行施工的情况。

清包
工合同的签订是为了明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行。

清包工合同的签订需要注意以下几个方面：
一、合同主体：清包工合同的主体一般包括业主、承包商和分包商。

业主是工程的委托方，负责支付工程款和提供工程资料；承包商
是与业主签订总包合同的施工方，负责管理和监督施工；分包商是与
承包商签订分包合同的承包商，负责完成承包商分包的施工任务。

二、合同内容：清包工合同的内容应包括工程的名称、工程地点、工程范围、工程价格、工程工期、质量要求、支付方式、保修期等条款。

合同内容要具体明确，避免产生纠纷。

三、工程价款：清包工合同的工程价款一般根据工程量清单和单
价确定，工程量清单应详细列出工程的各项工程量和工程单位工程价款，并由业主、承包商和分包商签字确认。

四、工程质量：清包工合同应明确工程的质量要求，包括工程的验收标准、材料的质量要求、施工工艺要求等。

业主有权对工程质量进行检验和验收，承包商和分包商应确保工程符合质量标准。

五、支付方式：清包工合同的支付方式一般有预付款、进度款和尾款等，支付比例和支付时间应在合同中明确规定。

业主应按照合同约定及时支付工程款，承包商和分包商应按时完成工程任务。

六、保修责任：清包工合同中应包括工程的保修责任，一般为工程竣工后的一定时间内。

在保修期内，如有工程质量问题需要修复，承包商和分包商应按照约定及时进行维修。

七、变更和索赔：清包工合同中应包括工程变更和索赔的条款，当工程发生变更时，双方应协商确定变更内容和变更价款；当发生索赔时，双方应提供相关证据并按照约定进行处理。

总的来说，建筑工程清包工合同是建筑工程中重要的一环，合同的签订对于工程的进行具有重要意义。

双方应遵守合同约定，诚实守信，共同维护合同的有效性，保障工程的顺利进行。

希望在建筑工程中，清包工合同能够发挥积极作用，为工程的顺利完成提供保障。

【每日一文】
篇4
建筑工程清包工合同
一、甲方：（委托方全称）法定代表人/授权代表：（签字）______，住所地：________，联系电话：________。

二、乙方：（承包方全称）法定代表人/授权代表：（签字）______，住所地：________，联系电话：________。

三、签约日期：______年______月______日，工程名称：
______，工程地址：________，工程范围：________。

四、工程价款：本工程总价为______万元，（大写），自______年______月______日起，分两期支付。

第一期支付工程总价的______%作为预付款，约定于______年______月______日支付完成。

第二期支付工程总价的______%作为尾款，约定于______年______月______日支付完成。

五、工程期限：工程期限自________年______月______日起至______年______月______日止，共计______天，包括方案设计时间，预算编制时间，现场勘测时间，土方开挖时间，基础工程筑造时间，主体建筑施工时间等各项工作。

六、工程质量：本工程实行三包质量体系，即包干保质保量包养维修。

甲方要求乙方按照国家法律法规进行建筑工程，严格按照工程图纸和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关标准及验收要求。

七、支付方式：甲方将工程款支付方式约定为______方式，参照《建设工程工程款支付办法》进行支付。

特别约定：（如有其他支付方式，请在此特别约定栏注明）
八、违约责任：任何一方违反合同规定或者未按时履行合同约定
义务的，应就造成的损失承担相应的法律责任。

违约方应按照约定的
违约金数额支付违约金给守约方。

九、争议解决：因合同履行引起的任何争议，应当友好协商解决。

协商不成的，任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他事项：双方约定如下：（双方协商可适当增加该栏）
（一）本合同自双方签署之日起生效；
（二）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
（三）未尽事宜由双方协商解决。

十一、合同解除：本合同在下列情况中解除：
（一）一方经提前书面通知对方，对方明示不同意的情况下，任何一方有权解除合同；
（二）双方因合同生效前不可抗力的发生，致使本合同无法继续履行，有权解除合同。

十二、合同争议的解决：因本合同引起的一切争议均应通过友好
协商解决，协商不成，由双方向签署合同所在地有管辖权的人民法院
解决。

以上是关于建筑工程清包工合同的详细内容，希望双方严格按照
合同履行责任，共同保障工程的顺利进行，确保工程质量。

如有任何
疑问或需要进一步协商的地方，请随时与对方联系，进行积极沟通，以最终达成双方需求和利益的平衡。

祝工程圆满成功！。