监理工期调整补充协议范本
工程监理补充协议合同范本
工程监理补充协议合同范本---工程监理补充协议合同甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________丙方（监理单位）：______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《______________工程项目合同》（以下简称“原合同”），现因______________的原因，经甲乙丙三方协商一致，决定对原合同的部分内容作出如下补充约定：1. 工程变更- 原合同中规定的工程项目发生变更时，乙方应及时通知甲方和丙方，并提供相应的变更方案。
- 变更方案经甲方和丙方审核同意后，方可实施。
- 变更部分的费用按照国家相关规定和行业标准执行。
2. 工期调整- 若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担违约责任。
- 延期期间，乙方有权根据实际情况调整施工计划，并及时通知甲方和丙方。
- 延期造成的损失由责任方承担。
3. 质量要求- 乙方应严格按照国家相关标准和规范以及设计图纸的要求进行施工。
- 丙方应对工程质量进行全程监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求为止。
4. 费用支付- 变更部分的费用应在变更方案确定后____天内支付给乙方。
- 逾期未支付的，甲方应按国家规定支付滞纳金。
- 其他费用支付方式按原合同约定执行。
5. 争议解决- 本补充协议未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。
- 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
- 如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可提交________仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
6. 其他事项- 本补充协议一式三份，甲乙丙各执一份。
- 本补充协议自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日---。
工程监理补充协议合同范本
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方按照本合同约定支付监理费用。
（2）甲方为乙方提供必要的办公和生活条件，确保乙方顺利开展监理工作。
（3）甲方及时向乙方提供与工程相关的资料、图纸等，并对乙方提出的合理要求给予积极配合。
（4）甲方对乙方在监理过程中发现的问题及时整改，确保工程质量。
2.乙方的权利与义务：
3.乙方未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度等出现问题，应承担相应责任。
六、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________个月。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程监理补充协议合同范本
一、定义与术语
1.本合同所述“工程”，是指位于__________（工程地址）的__________（工程名称）。
2. “甲方”是指承担本工程建设的单位或个人，以下简称“甲方”。
3. “乙方”是指接受甲方委托，负责对本工程进行监理的单位，以下简称“乙方”。
4. “补充协议”是指在本合同基础上，对双方权利、义务、责任等方面进行补充和修改的协议。
二、监理范围及内容
1.乙方根据甲方的委托，对工程的施工过程、质量、进度、安全等方面进行全面监理。
2.乙方负责监督、检查施工单位的施工方案、施工工艺、施工材料等，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.乙方对施工过程中的变更进行审查，并提出合理化建议。
4.乙方协助甲方处理与工程相关的外部关系，确保工程顺利进行。
（1）乙方按照本合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量和进度。
监理补充合同范本2018
监理补充合同范本2018甲方（委托人）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（监理人）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、补充协议内容1. 监理服务范围的扩大在原合同监理服务范围的基础上，增加[具体项目或区域]的监理工作。
乙方应按照国家相关法律法规、标准规范以及原合同的要求，对新增监理服务范围内的工程进行全过程监理。
2. 监理服务期限的延长原合同监理服务期限为[原合同服务期限]，现延长至[延长后的服务期限]。
监理服务期限的延长是由于[具体原因]，乙方应在延长的服务期限内继续履行监理职责。
3. 监理费用的调整监理服务范围扩大部分的费用为[具体金额]。
监理服务期限延长部分的费用为[具体金额]。
调整后的监理总费用为[原合同监理费用 + 扩大范围费用 + 延长期限费用]。
4. 双方的其他权利和义务甲方应按照本补充协议的约定及时支付监理费用。
乙方应按照本补充协议的要求，配备足够的监理人员和设备，确保监理工作的质量和进度。
双方应共同遵守国家相关法律法规和原合同的约定，如一方违反本补充协议或原合同的约定，应承担相应的违约责任。
二、协议生效本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有不一致之处，以本补充协议为准；本补充协议未涉及的内容，仍按原合同执行。
三、争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理工程增加补充协议范本最新版doc(二)
监理工程增加补充协议范本最新版doc（二）监理工程增加补充协议范本最新版.doc（二）一、协议背景：监理工程是指在建设工程施工过程中，为确保工程符合设计要求、合格有效地完成，提高工程质量，保证工程安全、节约投资和贯彻施工合同约定，由业主委托有资质的监理机构对工程施工进行监督、检验、验收和管理等一系列活动。
在实际工程管理过程中，可能会出现一些不可预见的情况或者特殊需求，因此需要进行补充协议的签订。
二、补充协议内容：1.协议签订日期：根据实际的签订时间填写此项。
2.原合同信息：- 项目名称：填写涉及的建设工程项目名称。
- 合同编号：填写原监理合同的合同编号。
- 合同签订日期：填写原监理合同的签订日期。
- 合同金额：填写原监理合同的金额。
3.补充协议原因：简要说明为何需要签订补充协议，可以包括施工图变更、工程范围修改、工期调整等情况。
4.补充协议内容：详细描述补充协议的具体内容，包括但不限于以下方面：- 工程变更说明：详细描述工程范围的变更，涉及的具体建筑物、结构、设备等。
- 工期调整：根据实际情况，调整工程的开始日期、完成日期等时间节点。
- 资金调整：根据补充协议的需要，调整监理费用等资金方面的问题，包括增加或减少的金额。
5.补充协议生效：- 协议生效条件：明确补充协议生效的条件，例如双方签字盖章、相关部门批准等。
- 协议生效日期：填写补充协议生效的具体日期。
6.其他事项：此部分可以根据具体情况添加其他需要补充说明的事项。
三、补充协议签署：补充协议应当由双方当事人共同签署，并加盖公章或个人签章作为确认。
- 甲方（监理单位）：填写监理单位的名称、地址、法定代表人、联系电话等相关信息，并由其代表签署。
- 乙方（业主单位）：填写业主单位的名称、地址、法定代表人、联系电话等相关信息，并由其代表签署。
四、补充协议的法律约束：补充协议的签订应当遵守国家相关法律法规，同时双方当事人应当清楚协议的权利和义务，并遵守约定内容。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
监理合同补充协议
监理合同补充协议全称：[全称]地质：[地质]全称：[全称]地质：[地质]第一条补充条款1.1原合同中关于监理服务期限的约定，双方同意延长至[具体日期]，延长期间监理人应继续按照原合同的约定履行监理职责。
1.2原合同中关于监理费用的约定，双方同意根据实际工程进度及工作量，按照[具体计算方法]进行调整。
调整后的监理费用应按照约定的时间和方式支付。
1.3监理人应按照原合同及本补充协议的约定，对工程项目的质量、进度、安全等方面进行全面监理，确保工程按照法律法规、规范标准和合同要求进行。
1.4监理人有权对施工现场进行巡视、检查和测试，对不符合质量、安全、环保等要求的施工行为，有权要求施工单位立即整改。
如施工单位拒不整改，监理人有权向委托人报告，并要求暂停施工。
1.5监理人应定期向委托人报告工程进度、质量、安全等情况，并按照约定的时间和方式提交监理报告。
第二条保密条款2.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、传播或使用对方的保密信息。
双方应采取一切必要措施，确保保密信息不被泄露。
2.3本保密条款自本补充协议签订之日起生效，至本补充协议终止或履行完毕之日止。
第三条争议解决3.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
3.2在争议解决期间，双方应继续履行本补充协议约定的其他条款。
第四条其他条款4.1本补充协议一式两份，双方各执一份。
两份文本具有同等法律效力。
4.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
4.3本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
委托人（甲方）：[全称]监理人（乙方）：[全称]签订日期：2023年11月8日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合：工期延误注意事项：如果因为各种原因导致工程进度延误，需要延长监理服务期限，那么就需要修改监理合同中的服务期限条款。
(完整版)监理补充协议(两篇)
(完整版)监理补充协议（二）监理补充协议（二）一、引言本监理补充协议（下文简称“本协议”）是监理方与业主方就项目的监理工作作出的一份补充协议。
本协议的目的是明确双方在项目实施过程中的责任、义务和权利，确保项目的顺利推进和高质量完成。
二、背景根据原监理合同的要求，监理方已经开始履行监理工作。
然而，在实践中，发现原监理合同的内容可能存在一些不完善或不足之处，为了更好地实施监理工作，双方协商决定签订本监理补充协议。
三、补充内容1. 工作范围的调整原监理合同中的工作范围可能不够清晰或不够全面，为此，监理方提出了进一步完善工作范围的要求。
经双方协商一致，对原监理合同进行如下调整：（1）对监理方的工作范围进行具体明确，包括但不限于工程质量监督、现场巡查、工程变更管理、工程进度控制等内容；（2）明确业主方在监理工作中的协助义务，包括提供工程施工相关资料、配合监理方开展巡查工作等。
2. 监理费用的调整原监理合同对监理费用的约定需要进一步调整，以确保监理方能够得到合理的报酬。
双方经过充分沟通和协商，确定如下监理费用调整方案：（1）显著增加监理费用的情况下，监理方有权提出相应调整的要求，并提交相关预算和证明材料；（2）业主方同意审慎评估监理费用的调整申请，并与监理方进行充分沟通，确保费用的合理性。
3. 效果实现的补充约定原监理合同对效果实现的要求相对模糊，为此，监理方提出了明确约定的建议。
经双方商讨，达成如下补充约定：（1）监理方应根据合同约定的目标和要求，对工程的实际效果进行评估和确认；（2）监理方有权提出相应的改进意见和建议，以确保工程的质量和效果符合预期。
四、其他条款1. 争议解决本补充协议如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关司法机关提起诉讼。
2. 协议变更与解除本补充协议如需进行任何变更或解除，双方应经过书面协商并达成一致意见。
3. 法律适用本补充协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理延期补充合同协议书
监理延期补充合同协议书甲方：监理单位乙方：施工单位丙方：建设单位为了规范双方在工程施工过程中的合作关系，确保项目顺利进行，特就延期补充合同事宜作出如下约定：一、延期原因1.1 由于工程施工过程中出现不可抗力等特殊情况，造成工期延误。
1.2 由于建设单位设计变更、拨款延期等原因导致工程进度受阻。
1.3 其他因素导致工程无法按原计划完成。
二、延期规定2.1 双方同意将原定完成日期延期至（具体日期），延期期间为（具体天数）。
2.2 在延期期间，双方应共同努力，协调解决导致工期延误的原因，尽快恢复工程施工进度。
2.3 延期期间，监理单位应加强对施工单位的监督，确保施工质量和安全。
三、延期补偿3.1 由于延期原因造成的额外工程费用，应由建设单位支付，具体费用由各方协商确定。
3.2 如果因其他原因导致延期，责任方应承担相应的经济损失。
3.3 双方同意在签订本协议后的工程款支付顺序中，将工程延期造成的费用列为优先支付项目。
四、工程完工验收4.1 延期期满后，双方应及时进行工程完工验收。
4.2 如发现工程存在质量问题或安全隐患，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收日止。
5.3 本协议如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：日期：年月日以上为监理延期补充合同协议书，特此签订并遵守各项约定。
希望双方能够共同努力，顺利完成工程建设任务。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
工程监理补充协议范本
工程监理补充协议范本一、协议背景根据《中华人民共和国合同法》和《工程监理合同》的规定，为了明确工程监理双方在工程实施过程中的权益和责任，特制定本补充协议。
二、协议内容1. 监理范围的补充：在原有工程监理合同中，双方约定的监理范围存在不足之处，经协商一致，对监理范围进行如下补充：（1）增加监理项目：根据工程实施过程中的需要，监理方应增加以下监理项目：- 施工方案审查：监理方需对施工方案进行审查，确保其符合相关法律法规和工程质量标准；- 施工现场巡查：监理方需定期巡查施工现场，发现问题及时提出整改意见；- 施工质量检测：监理方需对施工质量进行检测，确保施工符合合同要求；- 工程变更管理：监理方需对工程变更进行管理，确保变更符合合同规定；- 安全管理：监理方需对施工现场的安全管理进行监督，确保施工安全；- 现场会议记录：监理方需参加现场会议，并记录会议内容和决议；（2）删除监理项目：根据实际情况，双方约定删除以下监理项目：- 原监理合同中约定的XX监理项目。
2. 监理费用的调整：鉴于工程监理范围的补充，监理费用将进行如下调整：（1）增加费用：根据新增的监理项目，监理方应获得相应的监理费用补偿。
具体费用标准为XX元/项目；（2）减少费用：根据删除的监理项目，监理方应减少相应的监理费用。
具体费用标准为XX元/项目；（3）总费用调整：根据上述增减费用的调整，监理费用总额将调整为XX元。
3. 工期延长的约定：鉴于工程监理范围的补充，工程实施时间将相应延长。
具体延长时间为XX天。
4. 保证金的调整：根据监理范围的补充和费用的调整，保证金金额将进行如下调整：（1）增加保证金：根据监理费用的增加，监理方应补交增加的保证金金额，具体金额为XX元；（2）减少保证金：根据监理费用的减少，监理方应退还减少的保证金金额，具体金额为XX元。
5. 其他约定事项：（1）协议生效：本补充协议自双方签字盖章之日起生效；（2）争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决；（3）协议变更：本补充协议的修改、补充或解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行；（4）其他约定事项：双方在履行过程中如有其他约定事项，应在本补充协议中明确约定。
工程监理补充协议范本
1.本补充协议的监理期限自双方签订之日起至本工程竣工验收合格之日止。
2.如本工程因特殊情况需延长监理期限，双方应协商一致，并签订补充协议。
五、甲乙双方的权利与义务
1.甲方应：
（1）按照国家及地方相关法律法规、规范标准，及时提供本工程所需的全部资料；
（2）保障乙方在监理过程中的工作条件，为乙方提供必要的办公和生活设施；
工程监理补充协议范本
一、协议背景
鉴于__________工程（以下简称“本工程”）的建设项目已经正式立项，并依法完成招投标程序，甲方与乙方签订了《__________工程监理合同》（以下简称“原合同”），现双方就本工程监理有关事宜达成以下补充协议。
二、监理范围及内容
1.在原合同约定的监理范围及内容基础上，乙方增加以下监理内容：
2.双方同意，如因乙方原因导致本工程出现质量问题、安全生产事故等，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决
1.双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、附则
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等的法律效力。
（1）施工过程中的环境保护措施落实情况；
（2）工程材料、设备的质量及供应商的售后服务；
（3）施工过程中的安全生产管理。
2.乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范标准，对监理范围内的工程进行全过程、全方位的监理。
三、监理费用
1.双方同意，乙方增加的监理内容，监理费用按照原合同约定的计费标准执行。
2.甲方应按照本补充协议约定的时间和方式向乙方支付监理费用。
监理工程增加补充协议范本最新版doc(一)
监理工程增加补充协议范本最新版doc（一）尊敬的各位项目相关方：根据我们之前的合作协议，确定了具体的监理工程范围和标准。
然而，由于项目发展和现实情况的变化，我们发现需要对监理工程进行一些调整和补充。
为了确保项目的顺利进行和各方利益的平衡，我们特制定了监理工程增加补充协议。
本文档为监理工程增加补充协议范本（最新版），以供参考。
补充协议详情如下：一、补充协议背景（在此部分详细说明补充协议制定的原因、变更的必要性以及各方的共识。
）二、补充协议内容（在此部分列出具体的补充协议内容，包括但不限于以下方面：1.增加监理工程范围：详细描述新增加的监理工程内容、目标和要求；2.调整监理工程标准：说明对原有监理工程标准的修订或调整，包括技术要求、质量控制、安全规范、验收标准等；3.修改合同条款：针对监理工程的新增内容或调整，进行相应的合同条款修改或补充；4.变更工期和进度计划：如果监理工程的变化会对工期和进度产生影响，需要在此部分明确调整后的工期和进度安排；5.费用变动：如补充协议导致监理工程费用的变动，需要在此部分说明具体的费用调整情况；6.其他变动事项：如与监理工程相关的其他重要事项的变动，需要在此部分进行详细说明。
）三、补充协议的执行流程（在此部分详细说明补充协议的执行流程，包括但不限于以下方面：1.补充协议的签署：说明各方签署补充协议的时间、地点和方式；2.补充协议的生效：明确补充协议的生效时间和生效条件；3.工程变更的实施：分阶段、有序地对监理工程变更进行实施的具体方案；4.变更费用的支付：明确变更费用的支付方式、时间和责任主体；5.变更工期的调整：说明如何在原有工期基础上进行调整和沟通；6.变更事项的通知和确认：明确如何进行补充协议变更事项的相关通知和确认流程；7.其他执行细节：根据实际情况，补充说明可能涉及的其他执行细节。
）四、补充协议的解决争议与约定法律（在此部分明确补充协议发生争议时的解决方式，也可以补充协议的约定法律和司法管辖地。
监理延期补充合同协议书
甲方（委托人）：[甲方全称]乙方（监理人）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就原《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）中约定的监理工期延期事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、原合同约定监理工期为[原工期起止日期]，现因[具体原因]，经双方协商一致，同意将监理工期延长至[延期后工期起止日期]。
二、监理工作内容、范围及质量标准等，仍按照原合同约定的相关条款执行。
三、监理费用的调整：1. 乙方因监理工期延长而产生的额外工作费用，由甲方承担。
2. 乙方在原合同约定的监理费用基础上，根据监理工作量的增加和监理期限的延长，按比例增加监理费用。
3. 具体监理费用调整方案如下：a. 延期期间，监理费用按照原合同约定的监理费用比例增加[百分比]%。
b. 延期期间，乙方派驻施工现场的监理人员工资、交通、住宿等费用由甲方承担。
四、监理工期延长期间，乙方应继续按照原合同约定的监理职责，对施工现场进行全程、全方位的监理工作。
五、监理工期延长期间，如遇不可抗力等因素导致监理工作受到影响，双方应协商解决。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本补充协议与原合同具有同等法律效力，原合同中与本补充协议内容相抵触的条款，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________代表人（签字）：________________________日期：____年__月__日。
监理补充协议
监理补充协议一、协议背景。
根据原监理合同的约定，监理工作需要根据实际工程进展情况进行调整和补充，为了明确双方权利和义务，特制定本监理补充协议。
二、补充内容。
1. 监理费用调整。
根据实际工程情况，监理工作量发生变化，为保证监理工作的顺利进行，监理费用需要进行调整。
双方同意将监理费用调整为每月人民币（具体金额），自（具体日期）起生效。
2. 监理工作时间调整。
原监理合同约定的监理工作时间为每周五天，每天工作8小时。
由于工程实际情况需要，双方同意将监理工作时间调整为每周六天，每天工作10小时，具体工作时间安排由双方协商确定。
3. 监理报告提交要求调整。
为了更好地反映工程实际情况，监理报告的提交要求需要进行调整。
双方同意将监理报告的提交周期由原来的每月一次调整为每周一次，具体提交时间由双方协商确定。
4. 监理人员调整。
原监理合同约定的监理人员需要进行调整，具体调整内容包括监理人员的人员配备和工作职责调整。
双方同意根据工程实际需要，进行监理人员的调整，具体调整方案由双方协商确定。
5. 其他补充事项。
除上述内容外，双方还同意对原监理合同中其他相关事项进行补充和调整，具体内容由双方协商确定并签订书面补充协议。
三、协议生效。
本监理补充协议自双方签字盖章之日起生效，具体内容与原监理合同具有同等法律效力。
四、其他。
本监理补充协议的签订和生效，并不影响原监理合同中其他约定的有效性和执行。
以上为监理补充协议内容，特此协议。
签署方（盖章），__________ 日期，__________。
签署方（盖章），__________ 日期，__________。
通用范文(正式版)工程监理补充协议范本
工程监理补充协议范本1. 引言本补充协议是基于原工程监理合同的补充协议，在双方协商一致的情况下签订。
补充协议的目的是明确原合同中未涉及或不完善的事项，以确保工程监理的顺利进行。
2. 补充内容根据原工程监理合同，双方在特定事项上进行补充协议：2.1 工期延长考虑到项目施工中可能出现的不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政府行为等，导致工程进度延误的情况。
为保证工程的顺利进行，双方同意在具体情况下延长施工工期：1.自然灾害造成工期延误，需额外延长的天数：2.政府行为（如政策调整、征地拆迁等）导致工期延误，需额外延长的天数：在工期延长期间，双方应根据实际状况进行合理调整，以确保后续工作的顺利进行。
2.2 付款方式调整考虑到工程监理过程中可能出现的额外工作或费用，双方同意在情况下进行付款方式的调整：1.在不影响原监理费支付计划的前提下，特定增加的监理工作费用：2.在原监理费支付计划无法覆盖的情况下，需要额外支付的费用（具体费用及支付方式与金额调整由双方协商确定）：付款方式调整应在书面协议中明确，在双方签订补充协议后，按新的付款方式执行。
2.3 工程变更在工程实施过程中，如发生工程变更的情况，包括但不限于设计变更、施工方案调整等，双方同意在具体情况下进行工程变更：1.设计变更导致的工程额外工作量及费用变动：2.施工方案调整导致的工程额外工作量及费用变动：工程变更应经由项目管理机构审批后进行，并在补充协议中明确变更事项、工作量及费用的调整。
双方应在协商一致的前提下，进行变更的实施。
3. 其他条款3.1 生效与终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效，自工程监理合同终止之日起终止。
3.2 争议解决双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应协商解决。
协商不成的，可根据原工程监理合同中的约定，提交给有关仲裁机构进行仲裁，并遵守其仲裁裁决。
3.3 适用法律本补充协议适用相关法律法规。
4. 签署双方确认已充分阅读并理解本补充协议的内容，并同意执行。
2023年工程监理延期补充协议范本
2023年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）
乙方：（公司名称）
根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：
一、延期原因
根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：
（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限
根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2023年XX月XX日。
三、延期费用
双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：
（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定
（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决
凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期
本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：。
监理补充协议范本
监理补充协议范本一、补充协议的背景及目的为了进一步明确监理工作的职责和权利，确保工程建设过程中的顺利进行，特制定本监理补充协议。
二、监理人员的职责监理人员应具备相关的专业知识和技能，能够熟悉工程建设的相关法律法规，并且对工程建设过程进行全面监督和管理。
具体职责如下：1. 对施工单位的施工过程进行监督和检查，确保其符合相关法律法规和合同要求；2. 核对施工方提供的施工材料和设备是否符合规定标准，并做出相应的评估；3. 对施工方提出的施工方案进行审核并提出合理的建议；4. 对工程质量进行抽查和验收，确保质量符合合同约定；5. 对工程建设过程中的问题和变更及时提出处理方案，并与业主进行协商沟通。
三、补充协议的具体内容1. 监理费用的调整根据工程建设过程中出现的情况，监理费用可能需要进行调整。
具体调整方式如下：（具体调整方式根据实际情况填写）2. 工期延长的处理如果因为不可抗力等原因导致工程工期延长，监理人员应协助业主进行工期的调整，并与施工单位进行沟通。
确保工程的正常进行。
3. 工程变更的处理如有工程变更，监理人员应参与变更的讨论和决策过程，提供专业意见，并与施工单位做好沟通配合工作，确保变更的顺利进行。
4. 纠纷解决的方式在工程建设过程中，可能出现纠纷，监理人员应协助业主进行纠纷的解决，并提供相应的证据和意见。
四、补充协议的执行和解释1. 本补充协议自双方签署之日起生效，并与原合同具有同等的法律效力。
2. 对于本补充协议中未尽事宜，双方可以另行协商决定。
3. 本补充协议如有争议，应当通过友好协商解决；如协商不成，双方可选择向有管辖权的法院提起诉讼。
五、协议的签署本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
日期：年月日监理单位（盖章）：______________________施工单位（盖章）：______________________。
监理补充协议书范本
监理补充协议书范本甲方（委托方）：_________________________乙方（监理方）：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为________的《监理合同》，现双方就原合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：第一条监理范围和内容1.1 根据原合同约定，乙方负责对甲方的____________________（项目名称）进行监理工作。
现双方同意，监理范围增加以下内容：____________________。
1.2 监理内容的具体要求和标准，按照原合同及本补充协议的相关规定执行。
第二条监理期限2.1 监理期限延长至____年____月____日。
2.2 如因甲方原因导致监理工作延期，甲方应提前____日书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。
第三条监理费用3.1 根据本补充协议增加的监理范围和内容，甲方同意向乙方支付额外监理费用共计人民币（大写）：____________________元。
3.2 监理费用的支付方式、时间和条件，按照原合同的约定执行。
第四条双方权利和义务4.1 甲方应按照本补充协议的约定，及时支付监理费用。
4.2 乙方应按照本补充协议和原合同的要求，提供专业、高效的监理服务。
4.3 双方应遵守原合同中关于保密、知识产权等条款的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本补充协议约定支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付监理费用的____%。
5.2 如乙方未按本补充协议和原合同的要求提供监理服务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：未履行监理服务部分监理费用的____%。
第六条争议解决6.1 因执行本补充协议所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方可将争议提交至原合同约定的仲裁机构，按照该机构的仲裁规则进行仲裁。
第七条补充协议的效力7.1 本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
监理工期调整补充协议范本
签订地点：
签订日期：年月日
监理工期调整补充协议范本
关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函
XX资源研究所：
根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。
请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。
附件：监理延期服务费计费说明
北京XX工程管理咨询有限公司
XX项目监理部
二00九年十二月十二日
抄报：北京XX工程管理咨询有限公司
附件：
监理延期服务费计费说明
根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的
原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下：
1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为：
附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月;
2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算：
(1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值)
(2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数
按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。
对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前" XX工程委托监理合同"中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。
为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢!
北京XX工程管理咨询有限公司
XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书。