重庆建设工程施工合同模板正规范本(通用版)

重庆建设工程施工合同模板
1. 合同概述
本合同是由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订的重庆市（简称甲方）建设工程施工合同，双方根据《合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成协议：
2. 项目信息
甲方名称：
乙方名称：
项目名称：
工程地点：
合同金额：
施工开始日期：
施工结束日期：
3. 合同条款
3.1 工程范围与内容
合同涉及的工程范围包括但不限于内容：
•工程描述1
•工程描述2
•工程描述3
3.2 工期与进度
乙方应保证按照合同约定的工期进行施工，并确保按照进度计划
完成工程。

3.3 工程质量要求
乙方应按照国家有关建设工程的规定，确保工程质量符合相关标准。

3.4 材料与设备
乙方应按照甲方提供的材料与设备清单，采购、使用符合国家标
准的优质材料与设备。

3.5 付款方式
根据工程进度，甲方将按照合同金额的约定支付乙方相应的款项。

3.6 合同变更
任何合同变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确认，合同
变更后的金额和工期须重新确定。

3.7 违约责任
乙方未按合同约定的工期完成工程，应承担违约责任，包括但不限于向甲方支付违约金。

3.8 争议解决
双方因合同执行产生的争议，应友好协商解决；如协商不成，可提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。

4. 合同生效与终止
4.1 合同生效
本合同经甲方和乙方签字、盖章，即生效，并自合同签署之日起生效，直至工程竣工验收。

4.2 合同终止
本合同终止条件包括但不限于情况：
•工程竣工验收合格；
•双方协商一致终止合同；
•发生不可抗力等无法预料、无法克服的情况。

5. 附则
5.1 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

5.2 本合同履行过程中如发生纠纷，应通过友好协商解决；解决
不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

5.3 本合同适用的法律。

5.4 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

文字仅为模板样例，具体合同内容以甲乙双方实际协商确定为准。