2020年安徽省《建设工程造价管理》考前练习(第325套)

2020年安徽省《建设工程造价管理》考前练习
考试须知：
1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。

5、答案与解析在最后。

姓名:___________
考号:___________
一、单选题(共30题)
1.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为( )。

A.合同订立
B.合同成立
C.合同生效
D.合同有效
2.采用增量投资内部收益率(△IRR)法比选计算期相同的两个可行互斥方案时，基准收益率为ic，则保留投资额大的方案的前提条件是( )。

A.△IRR0
B.△IRR0
C.△IRRic
D.△IRRic
3.以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用的是( )。

A.合同价
B.调整价
C.竣工决算
D.工程结算
4.下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是( )。

A.在资金使用多次发生
B.与资金使用时间的长短有关
C.可作为筹资金额的一项扣除
D.与资金筹集的次数无关
5.从投资者(业主)角度分析，工程造价是指为建设一项工程预期或实际开支的( )。

A.全部建筑安装工程费用
B.建设工程总费用
C.全部固定资产投资费用
D.建设工程动态投资费用
6.用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与( )的比值。

A.固定资产投资总额
B.建筑安装工程投资总额
C.项目全部投资现值
D.建筑安装工程全部投资现值
7.下列方法中，可用于寿命周期成本评价的方法是( )。

A.环比分析法
B.动态比率法
C.强制评分法
D.权衡分析法
8.施工方案技术准备工作应包括( )。

A.试验检验和调试工作计划
B.资金使用计划
C.临时用水计划
D.编写施工方案
9.某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为( )天。

施工段及流水节拍
施工过程
①
②
③
④
A.22
B.23
C.26
D.27
10.设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇。

这是指( )策划。

A.工程项目的定义
B.工程项目的定位
C.工程项目的目标
D.工程项目的内容
11.某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1.2％，则年名义利率和年有效利率分别为( )。

A.13.53％和14.40％
B.13.53％和15.39％
C.14.40％和15.39％
D.14.40％和15.62％
12.工程概算是指在( )阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件，预先测算的工
程造价。

A.项目建议书
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
13.下列对于建筑工程一切险描述错误的是( )。

A.无法鉴定价值的财产，不能作为建筑工程一切险的保险项目
B.分段承包方式，一般由业主投保建筑工程一切险
C.安装工程项目的保险金额为安装工程合同总金额
D.建筑工程一切险的保险人可采取重置、修复的赔付方式
14.香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于香蕉曲线是以( )为基础绘制的。

A.横道图
B.工程网络计划
C.直方图
D.排列图
15.全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡( )之间的对立统一关系。

A.工期、质量、安全、环保与成本
B.人工费、材料费、施工机具使用费与成本
C.直接成本、间接成本、规费、利润与成本
D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用与成本
16.根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是( )。

A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
17.关于仲裁的说法，正确的是( )。

A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
18.投保安装工程一切险时，安装施工用机器设备的保险金额应按( )计算。

A.实际价值
B.损失价值
C.重置价值
D.账面价值
19.根据我国《合同法》的规定，合同的法定解除条件不包括( )。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
C.当事人协商一致，可以解除合同
D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
20.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人应当是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作( )年以上。

A.8
B.10
C.12
D.15
21.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是( )。

A.评标委员会成员为7人以上单数
B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同
C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3
D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函
22.下列工程项目目标控制方法中，可用来找出工程质量主要影响因素的是( )。

A.直方图法
B.鱼刺图法
C.排列图法
D.S曲线法
23.设计方案的评价方法主要包括( )。

A.多指标法、单指标法以及单因素评分法
B.单指标法、多因素评分法、功能成本法
C.多指标法、单指标法以及多因素评分法
D.多指标法、功能成本法以及多因素评分法
24.某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线，下列描述正确的是( )。

A.C工作实际进度拖后2周，影响工期2周
B.D工作实际进度超前2周，不影响工期
C.E工作实际进度拖后1周，不影响工期
D.E工作实际进度拖后1周，影响总工期1周
25.下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是( )。

A.投资计划年度分配表
B.年度建设资金平衡表
C.年度计划项目表
D.工程项目进度平衡表
26.进行投资方案不确定性分析的优点是能够( )。

A.揭示产生项目风险的根源
B.度量项目风险的大小
C.投资项目风险的降低途径
D.说明不确定因素的变化情况
27.( )应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。

A.财务评价
B.财务分析
C.财务管理
D.财务核算
28.下列工程项目投标过程中，不应采用无利润报价法的是( )。

A.有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商
B.招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款
C.对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，以便赢得机会后创造在第二期工
程中的竞争优势
D.较长时间内，投标单位没有在建工程项目
29.某企业今年的利润总额为100万元，所得税率为25％。

由该企业的资产负债表可知：该企业有一笔100万元的借款，期限3年，年利率10％，而金融机构同类借款年利率仅为8％。

则该企业今年应交所得税为( )。

A.30万元
B.33.66万元
C.29.4万元
D.25.5万元
30.工程造价通常是指工程项目在建设期预计或实际支出的建设费用，其含义有两种。

下列关于工程造价的表述中正确的是( )。

A.从投资者(业主)角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投
资费用
B.从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费
用或建设工程总费用
C.对于分部分项工程，没有工程造价的提法
D.工程造价中一种重要且较为典型的工程造价形式是结算造价
二、多选题(共20题)
31.不利的物质条件通常是指( )。

A.非自然的物质障碍和污染物
B.国家政策、法律、法令的变更
C.水灾
D.海啸
E.不可预见的自然物质条件
32.在流水施工过程中，为使施工段划分得合理，一般应遵循下列原则( )。

A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等
B.每个施工段内要有足够的工作面
C.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合
D.对于多层建筑物、构筑物的工程，只能划分施工段，不能分施工层
E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
33.下列属于项目管理实施规划内容的是( )。

A.项目概况
B.组织方案
C.设计与技术措施
D.成本计划
E.财务评价指标汇总表
34.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于甲级工程造价咨询企业资质标准的表述，正确的有( )。

A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满1年
B.技术负责人从事工程造价专业工作10年以上
C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人
D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元
E.人均办公建筑面积不少于10m2
35.既有法人筹措新建项目资本金时，属于其外部资金来源的有( )。

A.企业增资扩股
B.优先股
C.企业现金
D.企业资产变现
E.企业产权转让
36.根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有( )。

A.对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收
B.监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担
C.发包人提供的材料和工程设备的发包人要求向承包人提前交货，承包人有权拒绝
D.发包人提供的材料的，承包人要求更改交货日期的，应事先报请监理人批准
E.发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝
37.计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有( )。

A.取得土地使用权支付的金额
B.旧房及建筑物的评估价格
C.与转让房地产有关的税金
D.房地产开发利润
E.房地产开发成本
38.工程项目经济评价应遵循的基本原则包括( )。

A.效益与费用计算口径对应一致的原则
B.经济分析与财务分析采用价格相一致的原则
C.收益与风险权衡的原则
D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则
E.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则
39.甲、乙签订的买卖合同约定了定金和违约金条款。

甲违约，造成乙经济损失。

下列选项中，乙可选择追究甲违约责任的方式有( )。

A.要求单独适用定金条款
B.要求单独适用违约金条款
C.要求同时适用定金和违约金条款
D.要求同时适用定金、违约金条款，并另行赔偿损失
E.要求选择适用定金或违约金条款
40.投资方案经济效果评价中，维持运营投资应予以资本化的情形包括( )。

A.该投资投入延长了固定资产的使用寿命
B.使产品质量实质性提高
C.使成本实质性降低
D.使可能流入企业的经济利益增加
E.能参与财务内部收益率等指标的计算
41.某项目的现金流量如下图所示，则下列等式正确的有( )。

A.P=-30(P／A，i，3)+40(P／F，i，4)+60(P／A，i，5)(P／F，i，5)
B.P=-30(P／A，i，4)(1+i)+40(P／F，i，4)+60(P／A，i，6)(P／F，i，4)
C.P=-30-30(P／A，i，3)+40(P／F，i，4)+60(P／A，i，10)
D.P=-30-30(P／A，i，3)+40(P／F，i，4)+60(P／A，i，5)(P／F，i，5)
E.P=-30-30(P／A，i，3)+40(P／F，i，4)+60(P／A，i，6)(P／F，i，4)
42.工程项目管理的发展趋势包括( )。

A.国际化趋势
B.集成化趋势
C.专业化趋势
D.市场化趋势
E.信息化趋势
43.项目管理规划大纲的主要内容包括( )。

A.项目采购与投标管理
B.总体工作安排
C.绿色建造与环境管理
D.项目资源管理
E.项目收尾管理
44.BIM技术值得关注和推广的方面包括( )。

A.构建可视化模型
B.优化工程设计方案
C.模拟施工
D.强化造价管理
E.强化施工管理
45.下列关于NPV指标的说明，正确的有( )。

A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平
B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命
C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关
D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率
E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果
46.近年来，我国工程造价管理发展呈现出的发展趋势有( )。

A.国际化
B.信息化
C.专业化
D.系统化
E.合理化
47.关于施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的有( )。

A.保险期限应至施工合同规定的工程竣工之日二十四时止
B.工程提前竣工的，保险责任自行终止
C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长
D.保险期间自开工之日起最长不超过五年
E.保险期内工程停工的，保险人仍应承担保险责任
48.与发行股票相比，企业通过发行债券筹集资金的特点包括( )。

A.降低企业财务风险
B.少缴纳企业所得税
C.资金成本较高
D.可降低企业负债比率
E.保持原有投资者控制权不变
49.TOT方式的特点说法正确的是( )
A.是为了筹建中的项目进行融资
B. 是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的
C. 采用TOT，不需要太复杂的信用保证结构
D. 避开了建造过程中所包含的大量风险和矛盾
E. 既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务
等风险，又能尽快取得收益
50.净现值和内部收益率作为评价经济方案经济效果的主要指标，二者的共同特点包括( )。

A.均考虑了项目在计算期内的经济状况
B.均取决于投资过程的现金流量而不受外部参数的影响
C.均可用于独立方案的评价，并且结论是一致的
D.均能够反映投资过程的收益程度
E.均能直接反映项目在运营期间各年的经营情况
三、判断题(共10题)
四、简答题(共2题)
单选题答案：
1：B2：C3：C4：C5：C6：C7：D 8：A9：D10：B11：C12：B13：C14：B 15：A16：A17：C18：C19：C20：D21：C 22：C23：C24：D25：C26：B27：B28：B 29：D30：B
多选题答案：
31：A,E32：A,B,C,E33：A,B,C,D34：C,D,E35：A,B
36：D,E37：A,B,C,E38：A,C,E39：A,B,E40：A,B,C,D
41：B,E42：A,B,E43：A,C,D,E44：A,B,C,D45：A,B,D,E
46：A,B,C47：A,B,D48：B,E49：B,C,D,E50：A,C
判断题答案：
简答题答案：
相关解析：
1：本题考查的是合同法。

合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。

合同成立的判断依据是承诺是否生效。

2：本题考查的是经济效果评价方法。

应用AIRR法评价互斥方案的基本步骤如下：①计算各备选方案的IRRj，分别与基准收益率ic比较。

IRRj小于ic的方案，即予淘汰。

①将IRRj≥ic的方案按初始投资额由小到大依次排列。

①按初始投资额由小到大依次计算相邻两个方案的增量投资内部收益率①IRR，若①IRRic，则说明初始投资额大的方案优于初始投资额小的方案，保留投资额大的方案；反之，若①IRRic，则保留投资额小的方案。

直至全部方案比较完毕，保留的方案就是最优方案。

3：本题考查的是工程造价及其计价特征。

竣工决算是指在工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用。

4：本题考查的是资金筹集成本特点。

资金筹集成本一般属于一次性费用，在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，因此可作为筹资金额的一项扣除。

5：本题考查的是工程造价及其计价特征。

从投资者(业主)的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。

6：本题考查的是净现值率概念。

净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。

7：本题考核的是寿命周期成本分析法。

常用的寿命周期成本评价方法有费用效率(CE)法、
固定效率法和固定费用法、权衡分析法等。

8：施工方案施工准备。

包括：技术准备、现场准备和资金准备等。

(1)技术准备。

包括：施工所需技术资料的准备；图纸深化和技术交底的要求；试验检验和调试工作计划；样板制作计划以及与相关单位的技术交接计划等。

(2)现场准备。

包括生产、生活临时设施的准备以及与相关单位进行现场交接的计划等。

(3)资金准备。

应编制资金使用计划。

9：本题考查的是流水施工的基本组织方式。

施工过程1：4，9，12，16；施工过程①：3，5，8，10；施工过程①：4，7，12，16。

K①,①=max[4，6，7，8，-10]=8；
K①．①=max[3，1，1，-2，-16]=3。

T=(8+3)+4+3+5+4=27。

10：工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。

例如，设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划做出准确定位。

11：该题考核的是名义利率和有效利率。

年名义利率=1.2％×12=14.40％，年有效利率
=(1+1.2％)12-1=15.39％。

12：本题考查的是工程造价及其计价特征。

工程概算：是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件，预先测算的工程造价。

与投资估算相比，工程概算的准确性有所提高，但受投资估算的控制，工程概算一般又可分为:建设项目总概算、各单项工程综合概算、各单位工程概算.
13：本题考查的是与工程项目有关的保险规定。

安装工程项目是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。

该项目的保险金额为其重置价值。

所占保额不应超过总保险金额的20％。

超过20％的，按安装工程一切险费率计收保费；超过50％，则另投保安装工程一切险。

14：考查工程项目目标控制的内容、措施和方法。

香蕉曲线法的原理与s曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的，S曲线是由一系列直方图累计而成的。

15：本题考查的是工程造价管理的基本内涵。

控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。

全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。

16：本题考查的是建设工程质量管理条例。

建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

17：本题考查的是合同法。

选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。

即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。

选项B、D错误，仲裁裁决具有法律约束力。

合同当事人应当自觉执行裁决。

不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。

18：本题考查的是与工程项目有关的保险规定。

安装施工用机器设备保险金额按重置价值计算。

19：本题考查的是合同的终止。

合同的法定解除条件有：①因不可抗力致使不能实现合同目的。

①在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。

①当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。

①当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

①法律规定的其他情形。

20：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。

甲级工程造价咨询企业的技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上。

21：评标委员会的组成。

依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。

其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

选项B：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

选项D：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

22：本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。

排列图又叫主次因素分析图，是用来寻找影响工程(产品)质量主要因素的一种有效工具。

23：设计方案的评价方法主要有多指标法、单指标法以及多因素评分法。

24：本题考查的是前锋线比较法。

选项A，C工作实际进度拖后2周，其总时差为1周，所以影响工期1周；选项B，D工作实际进度拖后3周，其总时差为1周，所以影响总工期2周；选项C，E工作实际进度拖后1周，影响总工期1周。

25：本题考查的是工程项目计划体系。

年度计划项目表是用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况。

26：不确定性分析主要包括盈亏平衡分析和敏感性分析。

盈亏平衡分析法能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源。

27：本题考查的是工程项目财务评价。

财务分析应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。

28：本题考查的是施工投标报价策略。

无利润报价法通常在下列情形时采用：①有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商；①对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利；①较长时期内，投标单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。

因此，虽然本工程无利可图，但只要能有一定的管理费维持公司的日常运转，就可设法渡过暂时困难，以图将来东山再起。

29：本题考查的是所得税。

本企业100万元借款，年支付利息10万元(100×10％)，而银行同类贷款仅需支付利息8万元(100×8％)，因此企业每年多扣了2万元利息，应税所得
=100+2=102(万元)，应交所得税=102×25％=25.5(万元)。

30：从投资者(业主)角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。

选项A错误。

工程承发包价格是一种重要且较为典型的工程造价形式。

选项D错误。

从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。

这里的工程既可以是整个建设工程项目，也可以是其中一
个或几个单项工程或单位工程，还可以是其中一个或几个分部工程，如建筑安装工程、装饰装修工程等。

选项C错误。

相关解析：
31：不可抗力或不利的物质条件。

不可抗力又可以分为自然事件和社会事件。

自然事件主要是工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震、海啸、瘟疫、水灾等；社会事件则包括国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等。

不利的物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。

32：本题考查的是流水施工的特点和参数。

选项D的正确说法是，对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推。

33：项目管理实施规划的主要内容包括：
(1)项目概况；
(2)总体工作安排；
(3)组织方案；
(4)设计与技术措施；
(5)进度计划；
(6)质量计划；
(7)成本计划；
(8)安全生产计划；
(9)绿色建造与环境管理计划；
(10)资源需求与采购计划；
(11)风险管理计划；
(12)信息管理计划；
(13)沟通管理计划；
(14)项目收尾计划；
(15)现场平面布置图；
(16)技术经济指标。

(17)项目目标控制计划
34：本题考查的是甲级工程造价咨询企业资质标准。

甲级企业资质标准：
(1)已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年；
(2)企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其认缴出资额不低于企业注册资本总额的60%;
(3)技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15 年以上;
(4)专职从事工程造价专业工作的人员(以下简称专职专业人员〉不少于20 人。

其中，具有。