【推荐】深井井房工程施工合同

深井井房工程施工合同

甲方：饮用水有限公司乙方：广州装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法院》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，现就乙方承包甲方的ZK1深井井房工程的有关事宜，为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：ZK1深井井房工程。

二、工程地点：广州市白云区太和镇白山村。

三、工程内容：为保护ZK1深井，达到矿泉水三级防护的标准，特建设一座3.2米长×2.8

米宽×3米高的井房。

四、承包范围及工程造价：乙方以包工、包料、包安全、包质量的全包方式承包本工程，

工程总造价：29800.00元(贰万玖仟捌佰元正)。

第二条双方责任

一、甲方

1、按期支付工程款项。

2、提供井房的设计要求要点，以便于乙方进行建筑设计和施工设计。

二、乙方

1、负责该工程的设计工作，提供相关的设计图纸和方式图纸。

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

3、按双方共同认可的设计图纸和国家的相关标准规范进行施工。

4、在现场施工时必须注意现场安全工作，保证双方人员的安全。

第三条工程期限

一、根据工程性质和使用需要，商定本承包工程合同工期为天，从合同签订生效之日起，

原则上将从20 年月日至月日。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；

1、在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上（每次连续2小时

以上）而影响正常施工。

2、人力不可抗力因素而延误正常施工。

第四条工程质量

一、本工程质量标准按现行国家标准要求达到：合格。

二、乙方必须严格按照图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，

并接受甲方代表的监督。

三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、由乙方提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或

检验报告合格后方可用于本工程。

2、甲方提供的主要材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证单位可用于工程中。

3、隐蔽工程必须经甲方检查、验收后，乙方才可进行下道工序。

第五条工程价款的支付和结算

一、工程款支付：

1、本合同签订后七个工作日内，甲方付本合同造价30%的备料款。

2、工程竣工验收合格后七个工作日内支付65%。

3、本工程保修期为半年，5%余款待保修期过后十日内一次结清。

4、乙方在收到甲方的每次付款同时必须提供正式完税发票。

第六条施工和设计变更

一、图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得随意修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时通知甲方并共同进行合理

的修改，乙方按修改变更的设计文件进行施工。

三、乙方在保证工程质量的不降低设计标准的前提下，提出书面设计、施工的合理性建议，

经甲方同意后采用实施。

第七条工程验收

一、竣工工程验收后，以施工图纸及说明书、施工技术文件和国家颁发的《建筑工程施质

量验收统一标准》（GB50300—2001）为依据。

二、工程竣工检验合格后，乙方及时办理验收签证手续。

第八条质量保修

一、本工程质量保修期为半年，乙方应交付甲方使用的工程质量保修期内承担质量保修责

任。

二、乙方应在工程竣工验收前与甲方签订质量保修书。

第九条违约责任

一、若乙方在非甲方因素和不可抗力因素影响下造成延误工期，每延误一天，乙方每天赔

偿甲方合同总额的1‰违约金。

二、若甲方在非乙方因素和非不可抗力因素影响下延误支付合款，若每延误一天，甲方每

天赔偿乙方合同总额的1‰违约金。

第十条合同争议解决方法

本合同履行过程发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地仲裁机关进行仲裁或向法院起诉。

第十一条其他条款

合同附件：

1、《工程预算书》1份（共10页）；

2、施工图纸1份（共2张）；

以上合同附件将与本合同同具法律效力。

第十二条附则

一、本合同自双方签名并盖公章后生效。

二、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

三、本合同签定后，甲乙双方如提出修改后，经双方协商一致后，可签定补充协议。

发包单位：乐百氏（广东）饮用水有限公司承包单位：广州其士装饰工程有限公司

签约代表：签约代表：

开户银行：开户银行：

开户帐号：开户帐号：

单位地址：单位地址：

签约日期：签约日期：