水电消防施工合同
水电消防安装施工协议书7篇
水电消防安装施工协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方水电消防安装施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：____________________水电消防安装工程项目工程地点：____________________承包范围：本工程包括水电消防设备的安装、调试及维修等工作。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币_________元（大写：_________元整）。
此价格为固定总价，包括材料费、人工费、运输费等一切相关费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；工程完工并经验收合格后支付剩余款项。
三、工期及质量要求1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
如有特殊情况，双方可协商调整工期。
3. 工程质量和验收标准：按照国家标准及相关行业规范执行，确保工程质量达到优良标准。
四、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工所需的图纸、技术资料及现场指导。
2. 甲方负责协调施工现场的各项工作，确保施工顺利进行。
3. 甲方按照合同约定支付工程款项。
五、乙方责任与义务1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
3. 乙方负责工程的调试、运行及维修工作，确保工程正常运行。
4. 乙方应保护甲方提供的设备及现场财产，如因乙方原因造成损失，应负责赔偿。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付滞纳金。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。
水电_消防施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：_______乙方（以下简称“施工方”）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的水电消防施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：依据施工图纸及工程量清单，包括但不限于给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程的全部内容。
如施工图纸有变更，按变更后的内容施工。
二、承包方式2.1 乙方向甲方承包该工程，采取包工包料（含主材和辅材）的方式进行安装、调试、开通使用及竣工验收合格通过。
并通过相关部门的验收手续，相关费用由甲方承担。
2.2 乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。
此项工作内容不列入工程结算，不计取费用。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币_______元（大写：_________________________元整），其中包括人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。
3.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
四、工期4.1 乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。
4.2 乙方应按照甲方规定的工期要求，完成施工任务。
五、质量标准及验收5.1 工程质量应按照总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。
5.2 乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用；六、合同的变更和解除6.1 合同履行过程中，如发生设计变更、工程量增减等情形，甲乙双方应协商一致，并按照实际情况调整合同价款。
水电消防包工合同范本
水电消防包工合同甲方（发包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方需要进行水电消防安装工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、调试及验收等。
第二条承包范围乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成以下工作：1. 电气安装：从供电部门给电表后至每层每户分配电箱的安装。
2. 给排水安装：包括室内外给排水管网的预埋及安装。
3. 消防安装：消防栓给水系统、消防喷淋系统、消防自动报警系统等的安装和调试。
4. 其他：甲方另行书面指定的工作内容。
第三条工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币_____________元。
2. 甲方应在乙方进场开工后____天内支付总造价的____%作为预付款。
3. 甲方根据工程进度按月支付进度款，工程完工后支付至总造价的____%。
4. 剩余____%作为质量保证金，质保期满无质量问题后支付。
第四条施工质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。
第五条工程期限本合同工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
第七条不可抗力由于不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
水电消防的劳务合同(实用5篇)
水电消防的劳务合同（实用5篇）水电消防的劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：(1)层以上给水立管安装(改装)。
(2)排水管道改装或安装。
(3)卫生间给排水管道安装(4)其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。
水电消防安装合同5篇
水电消防安装合同5篇篇1水电消防安装合同一、甲方（委托方）：甲方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：二、乙方（承接方）：乙方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：三、合同项目：1. 甲方委托乙方进行水电消防设备的安装工作，具体包括但不限于以下内容：- 水管、电缆的敷设- 管道的连接和安装- 消防设备的调试和维护- 相关设备的安全运行2. 安装地点：（具体填写安装地点）3. 安装时间：（具体填写安装开始时间和完工时间）4. 安装费用：双方商定，具体包括设备费用、人工费用等相关费用。
5. 付款方式：甲方应于工程开始前支付xx%作为预付款，余款在工程完成后结算。
6. 合同生效日期：本合同自双方签署之日起生效。
7. 合同终止：本合同自双方协商一致解除之日终止。
四、双方权利和义务：1. 甲方权利：有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。
2. 乙方权利：有权按照合同要求进行工作，并依法要求甲方支付工程费用。
3. 甲方义务：应提供相关的工作场地和所需资源，并支付相应的费用。
4. 乙方义务：应按照合同要求完成工程，并确保安装设备符合相关标准要求。
五、违约责任：1. 一方如未履行合同约定事项，应负责承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，一方不承担责任，但应尽快通知对方，并协商解决方案。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商一致后签订补充协议。
3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：___________ 签订日期：___________签字：签字：篇2水电消防安装合同一、协议双方甲方（乙方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________乙方（甲方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，为其提供水电消防设施安装服务，包括但不限于消防水系统、消防电气系统的设计、施工和维护。
消防工程水电安装维修合同范本
消防工程水电安装维修合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防工程水电安装维修事宜，达成如下协议：一、维修范围及内容1.1 维修范围：甲方建筑体内的消防水电设施，包括但不限于消防给水系统、供电系统、消防设备设施等。
1.2 维修内容：对消防水电设施进行定期检查、保养、维修，确保设施的正常运行。
具体包括但不限于：（1）检查消防水电设施的线路、管道、设备等，确保其安全、畅通、无漏水、漏电现象；（2）定期对消防水电设施进行保养，更换损坏的部件，确保设施的完好；（3）对消防水电设施进行故障排查，及时修复故障，确保设施的正常运行；（4）对消防水电设施进行定期巡查，发现问题及时通知甲方，并采取措施解决。
二、合同执行期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
三、双方责任3.1 甲方责任：（1）提供消防水电设施的相关资料，包括设计图纸、施工记录、验收报告等；（2）确保消防水电设施的运行环境符合要求，如提供必要的通风、照明、防护等；（3）按照合同约定支付维修费用；（4）协助乙方进行维修工作，提供必要的工作便利。
3.2 乙方责任：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成消防水电设施的维修工作；（2）确保维修过程中人身和财产安全，严格遵守操作规程，防止安全事故的发生；（3）对维修过程中发现的问题，及时通知甲方，并采取措施解决；（4）对维修过的消防水电设施进行验收，确保其正常运行。
四、维修费用4.1 维修费用根据维修项目、维修材料、维修人工等因素，由双方协商确定。
4.2 乙方应向甲方提供详细的维修费用清单，甲方按照清单支付维修费用。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
消防水电工程合同范本
消防水电工程合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!消防水电工程合同范本消防水电工程合同范本（精选15篇）消防水电工程合同范本篇1发包方：成都@@有限责任公司 (以下简称“甲方”)承包方：四川@@有限责任公司 (以下简称“乙方”)为保障甲方与乙方的利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，按照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，根据本工程的具体情况，签订本承包合同。
水电消防包工包料施工合同
水电消防包工包料施工合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为水电消防工程的业主，乙方为水电消防工程的施工方，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方水电消防工程的施工事宜达成以下合同条款：一、工程内容1.1 乙方负责甲方水电消防工程的设计、采购、施工、验收及保修等工作。
1.2 工程包括但不限于：水电布线、消防系统安装、消防器材配备、消防通道设置等。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
2.2 工程验收合格后，乙方应承担一年内的保修责任。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成施工，如有特殊情况需提前或延后施工，应提前通知甲方并征得甲方同意。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、工程造价4.1 工程总造价为：[填写工程总造价]，乙方应按照约定的价格完成施工。
4.2 甲方应按照约定的付款进度向乙方支付工程款项。
五、付款方式5.1 甲方支付工程款项的方式如下：（1）工程进度达到30%时，支付工程总造价的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程总造价的60%；（3）工程验收合格后，支付工程总造价的95%；（4）剩余5%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
六、合同的解除和终止6.1 双方同意，在履行合同过程中，如有不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
6.2 乙方如发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。
消防水电施工合同范本(4篇)
消防水电施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：__________劳务分包人(以下简称乙方)：__________鉴于甲方与建设单位已经签署____建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：____________________________________________________;分包工程名称：__________施工分包范围：__________项目部临时工程主要施工内容包括：__________、____、____、____、____。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程(____楼，建筑面积约平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1)给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收：本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
消防水电工程分包合同范本消防工程分包合同范本
消防水电工程分包合同范本消防工程分包合同范本合同编号：XXXXX甲方：（公司名称）联系地址：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）联系地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就消防水电工程的分包事宜达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：消防水电工程1.2 项目地点：1.3 工程内容：根据《消防法》及相关规定，包括但不限于消防管道、喷淋系统、烟雾报警系统等。
1.4 合同工期：1.5 工作要求：乙方按照国家相关消防规范、工程标准和设计要求进行工程施工。
第二条乙方责任2.1 乙方负责按照甲方提供的相关设计文件、工程要求和标准进行工程施工。
2.2 乙方负责组织施工人员，保证施工的安全、高效和按时完成。
2.3 乙方负责向甲方提供工程进度表及相关施工报告，以确保项目的可追溯性和合同的履行。
2.4 乙方负责施工现场的消防安全管理和施工期间的责任保险。
第三条甲方责任3.1 甲方提供消防工程设计文件和相关技术要求，确保设计文件的合规性和可行性。
3.2 甲方提供工程施工现场，并保证施工现场的安全和通畅。
3.3 甲方根据工程进度支付合同约定的货款。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币（大写）（￥小写）。
4.2 甲方按照工程进度支付合同价款，具体支付方式如下：（具体分期支付方式、金额及时间安排）第五条变更与索赔5.1 除非经甲、乙双方书面协商一致，否则不得擅自变更工程规模、设计要求和工期。
5.2 乙方如有发现可能引起索赔的问题，应立即向甲方书面报告并提出索赔请求。
5.3 甲、乙双方在变更和索赔问题上应进行友好协商，如协商不成，可通过法律途径解决。
第六条违约责任6.1 如因甲方原因导致工程无法进行或延误，甲方应向乙方支付相应的违约金。
6.2 如因乙方原因导致工程无法进行或延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。
第七条保密条款7.1 甲、乙双方对在履行合同过程中所涉及的技术、商业秘密及其它保密信息应予以保密。
消防工程安装合同(消防水电合同)
消防工程安装合同(消防水电合同)消防水电合同范文一甲方：乙方：甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收3、工期：随工程主体4、合同价款本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。
第二条工程质量及验收标准的约定严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。
第三条安全生产的约定严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。
第四条工程付款、结算方式、承包内容的约定1、付款、结算方式：⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费5000元。
⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费1000-20__元/人。
⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。
经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除5%总价款以作保修金。
此保修金在1年期满后全额还予乙方。
2、承包内容：⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。
公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。
⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。
⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。
⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。
⑸、人防工程、水电预留、预埋。
第五条纠纷处理因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。
若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
消防工程简单版的合同范本(必备5篇)
消防工程简单版的合同范本（必备5篇）消防工程简单版的合同范本第1篇发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。
1、工程概况：2、工程名称：3、工程地点：4、承包方式：5、承包范围：6、工程量计算：7、承包价格：8、付款方式：前期预埋__________元∕㎡，砌墙__________元∕㎡，消防__________元∕㎡，给排水__________元∕㎡，穿线__________元∕㎡，避雷__________元∕㎡，外落水到总款的__________％，剩余__________％为质保金。
9、质量保证：（1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。
如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。
（2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用。
10、工程期限：计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。
11、双方职责：（1）甲方职责：①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。
②到付款节点时及时支付工程款。
③提供施工所需的水电及消防料。
（2）乙方职责：①按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。
②安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。
③必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。
④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。
不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。
防雷检测应由甲方办理。
⑤必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
水电及消防安装承包合同6篇
水电及消防安装承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电及消防安装承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：本工程的水电安装及消防设备的安装。
具体包括：给排水、强弱电、消防喷淋、消防报警系统、防火门等。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX日内开工。
2. 竣工日期：具体根据工程实际情况和甲方要求确定。
三、承包方式及工程造价1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购并提供工程所需的所有材料。
2. 工程造价：暂定人民币XX万元，具体造价根据实际完成的工程量及约定的计价方式进行结算。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关标准、规范进行。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
五、工程款支付1. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付节点和比例根据工程进度和甲方资金状况确定。
2. 工程款支付条件：工程质量合格，且经过甲方验收确认后，方可支付相应款项。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工所需的水电及消防设备材料。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
3. 甲方应按合同约定及时支付工程款。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，确保施工安全。
3. 乙方应对所承包的工程进行保修，保修期为一年。
保修期内出现的质量问题，乙方应负责免费维修。
4. 乙方有权按合同约定收取工程款。
八、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按每日千分之XX的比例支付违约金。
办公楼水电暖消防承包合同5篇
办公楼水电暖消防承包合同5篇篇1办公楼水电暖消防承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拥有办公楼物业的使用权，为确保办公楼的水、电、暖、消防设施的正常运行与维护，双方经过友好协商，达成以下协议：一、合同目的本合同的目的是为了确保水、电、暖、消防设施的正常运行与维护，保障办公楼的正常使用和安全。
二、合同内容1. 水电暖设施维护：乙方负责对办公楼的水、电、暖设施进行定期的巡检、维护和保养，确保设施的正常运行。
如发现设施故障需及时进行修复，确保设施的安全和稳定运行。
2. 消防设施维护：乙方负责对办公楼的消防设施进行定期的巡检、维护和保养，确保设施的正常运行。
如发现设施故障需及时进行修复，确保设施的安全和有效性。
3. 紧急故障处理：乙方承诺在办公楼发生水、电、暖、消防设施紧急故障时，立即派人员前往现场进行处理，确保不影响办公楼的正常使用。
4. 合同期限：本合同自双方签署之日起生效，至甲方与乙方协商终止之日止。
三、合同费用1. 水电暖维护费用：甲方每月支付给乙方水、电、暖设施维护费用，具体金额为（具体金额）。
2. 消防设施维护费用：甲方每月支付给乙方消防设施维护费用，具体金额为（具体金额）。
3. 费用支付方式：甲方每月按照约定的金额将费用支付给乙方，双方约定的支付方式为（支付方式）。
四、合同履行1. 双方应按照约定的内容和期限执行本合同，并保证所提供的信息及资料是真实的、准确的。
2. 如遇特殊情况需要修改合同内容，须经双方协商一致后签订书面协议。
3. 如有违约情况发生，一方应当依法承担相应的责任，赔偿对方因此造成的损失。
五、合同终止1. 合同期限届满后，如双方继续合作，可协商续签新合同。
若双方不愿意继续合作，合同自动终止。
2. 双方若发现对方有违反合同条款的情况，有权终止合同，并有权要求对方承担相应的法律责任。
六、争议解决因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决。
若协商无果，应提交有管辖权的仲裁机构裁决。
水电及消防清包施工合同6篇
水电及消防清包施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其提供水电及消防清包施工服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电及消防清包工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括水电安装、消防设施安装等，具体工作内容根据施工图纸及甲方要求进行。
二、承包方式及范围1. 承包方式：清包。
即乙方负责提供劳务，甲方负责材料供应及现场管理。
2. 承包范围：本工程的所有水电及消防设施的安装工作，包括但不限于水管、电线、消防管道、消防设备的安装等。
三、工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 乙方应在约定的工期内完成施工任务，如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商，并取得甲方的同意。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及安全要求施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并提前通知甲方进行验收。
3. 甲方验收时，如发现工程存在质量问题，应通知乙方进行整改，乙方应在规定时间内完成整改工作。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包干价，包括人工费、管理费、措施费等一切费用。
2. 支付方式：工程款项分三次支付。
开工前支付工程总价的__%，工程进行中支付__%，工程竣工验收合格后支付剩余的__%。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工材料，并确保施工现场的供电、供水等基础设施的正常运行。
2. 甲方有权对施工现场进行监管，确保施工进度和质量符合要求。
3. 甲方应按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及安全要求组织施工，确保工程质量。
消防水电合同(模板15篇)
消防水电合同(模板15篇)发包方：_______有限公司（以下简称甲方）总承包方：_______以下（简称乙方）分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：路二、各方职责甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书――杭公消审[_______]第_______号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的.全部消防系统造价按一次性包干总价_______万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期1、工期要求：展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
水电和消防施工合同范本5篇
水电和消防施工合同范本5篇水电和消防施工合同范本1甲方：乙方：为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务：1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。
6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务：1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。
2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。
发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。
5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。
努力追求“零伤害、零损失、零事故”7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;8、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。
三、违约责任：1、执行合同中有关违约处理的规定;2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;3、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;4、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。
水电暖消防工程承包合同(两篇)
水电暖消防工程承包合同（二）一、合同背景根据甲方与乙方之间的前期沟通和协商，双方达成一致意见，决定由乙方承包水电暖消防工程。
为了明确双方责任和权益，特订立本水电暖消防工程承包合同。
二、合同条款1. 工程概况1.1 项目名称及地址：甲方委托乙方进行水电暖消防工程的设计、施工、安装等全过程工作，具体项目名称为______________，项目地址为__________。
1.2 工程规模：2. 工程内容及执行标准2.1 水电工程2.1.1 乙方将负责水电工程的设计、布线、材料采购、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.1.2 水电工程包括但不限于：（1）供水系统：包括冷热水供应、给水管道、水泵及水箱等设备的安装。
（2）排水系统：包括污水管道、雨水排水、卫生器具等设备的安装。
（3）配电系统：包括总配电箱、分配电箱、开关插座等设备的安装。
（4）照明系统：包括室内外照明灯具、景观照明等设备的安装。
（5）消防系统：包括烟感、报警器、喷淋系统等设备的安装。
2.2 暖工程2.2.1 乙方将负责暖工程的设计、布局、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.2.2 暖工程包括但不限于：（1）供暖系统：包括采暖锅炉、散热器、暖气片等设备的安装。
（2）空调系统：包括空调机组、风管、末端设备等设备的安装。
（3）通风系统：包括新风系统、排风系统等设备的安装。
2.3 消防工程2.3.1 乙方将负责消防工程的设计、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.3.2 消防工程包括但不限于：（1）火灾报警系统：包括火灾报警控制器、独立烟感、手动报警按钮等设备的安装。
（2）自动喷淋系统：包括自动喷淋控制器、喷淋头、管道等设备的安装。
（3）防排烟系统：包括防排烟控制器、排烟风机、排烟管道等设备的安装。
3. 工程进度及支付方式3.1 工程进度：工程开始日期为______________，预计竣工日期为______________。
消防水电施工合同范本
消防水电施工合同范本甲方：（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：传真：乙方：（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：传真：鉴于甲方拟在（具体项目地址）进行消防水电施工工程，为明确双方权益，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条工程范围1.1 甲方委托乙方进行消防水电施工工程，具体包括但不限于以下内容：（详细列出具体的工程范围）1.2 工程合同价款为人民币（具体金额）元整。
第二条工程质量和安全2.1 乙方承诺按照相关法律法规和行业标准，严格执行本合同约定的工程质量标准，并采取一切必要措施确保工程质量。
2.2 乙方必须严格保证施工期间的安全，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生事故，并承担因乙方过错导致的施工事故的全部责任和损失。
第三条工程进度3.1 乙方应按照施工计划和合同约定的工期进行施工，如需超时施工，需提前征得甲方同意并签署补充协议。
3.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程付款4.1 甲方在签订本合同时预付款人民币（具体金额）元整作为开工预付款。
乙方在收到该预付款后立即开始施工。
4.2 工程竣工后，甲方应在验收合格后十个工作日内将尾款支付给乙方，尾款金额为人民币（具体金额）元整。
第五条双方责任5.1 甲方责任：提供具备施工条件并符合相关法规要求的工程场地和相关资料，按照施工进度支付合同款项，并配合乙方的施工需要。
5.2 乙方责任：负责工程施工和进度控制，确保工程质量和安全，按照合同要求保质保量完成工程。
第六条异常变更和终止合同6.1 如因不可抗力或甲方原因导致工程发生重大变更，双方应协商变更合同内容和工程价款，并在书面补充协议中确认。
6.2 双方一致同意终止合同的，应协商处理未完工的工程进度和款项支付，并在书面协议中确认。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同的解释与效力适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中如发生争议，应协商解决；协商不成的，提交合同签署地人民法院诉讼解决。
临时水电消防劳务合同范本
临时水电消防劳务合同范本
甲方（雇主）：
乙方（承包商）：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方临时水电消防工程劳务分包事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：临时水电消防工程
2.工程地点：甲方指定地点
3.工程范围与内容：包括但不限于临时水电设施的安装、调试、维护等。
二、承包方式
1.乙方采用包工不包料的方式承包本工程。
2.乙方自行提供所需的工具、设备、材料等，并承担相关费用。
三、合同期限
1.本合同自签订之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
2.双方可根据工程需要，协商一致后延长合同期限。
四、劳务费用
1.劳务费用采用固定总价方式，总价为元（大写：__元整）。
2.甲方按照合同约定的支付方式及时支付劳务费用。
五、质量要求
1.乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2.甲方有权对施工质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。
六、安全责任
1.乙方应遵守安全操作规程，确保施工安全。
如发生安全事故，乙方应承担全
部责任。
2.甲方应为乙方提供必要的安全设施和安全培训。
七、违约责任
1.如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2.双方应根据实际情况协商解决违约问题。
如协商不成，可向合同签订地的人
民法院提起诉讼。
八、其他事项
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防水电安装工程施工合同书
工程名称:
工程编号:
发包方:
承包方:
签订时间:
签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承保范围:
1、现开工的2栋宿舍楼设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。
(如施工图纸变更,按变更后的内容施工)。
2、承包方式:本工程采取乙方包工包料(含主材和辅材),进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。
并通过南阳市相关职能部门验收等全部手续完善。
3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。
此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。
四、承包工程保证金
1、进入工地时缴纳工程安全质量保证金伍拾万元(5万元),主体封顶后全额退还。
五、质量标准及质量验收:
1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定,本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。
2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用;
3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后,甲方再行与乙方办理结算手续。
4、严格按设计施工图纸进行施工,材料严格按设计要求进行采购;
所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收,验收合格后方可进行使用。
六、工程资料:资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册,工程完工后完整的交给甲方。
七、质量保修:按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。
八、工期:开工日期:以现场通知为准。
完工日期不得晚于装饰工程15日,超出日期按日千分之一向甲方缴纳滞纳金。
九、结算方式:按照《河南省安装工程2008计价定额》总价让利15 %后,进
行结算,税金由乙方负责。
十、变更
施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准,并有原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
十一、结算标准:
(一)定额标准
1、执行《河南省安装工程2008计价定额》。
2、材料按同期发布价执行。
(二)主材和设备的价格标准
该安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。
其规格、品牌和质量必须符
合设计和建设单位规定要求。
1、河南省建设工程造价管理总站颁布的同期《造价信息》;
2、南阳市同期市场价格、须经甲方、建设单位、监理单位认可价格为准。
3、乙方所采购的主材和设备的档次必须与附后预算清单价格、档次、品牌相同。
十二、安全施工:乙方必须遵照安全生产、文明施工的法律法规进行施工操作,不得违章作业,因乙方自身防护不力,造成的安全事故,一切责任、经济费用完全由乙方自行负责承担。
十三、付款方式:按照甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》执行,工程的支付:支付每一笔工程款或进度款时,乙方每月按实际工程量进度报表的80%支付进度款。
最终支付:甲方收到乙方递交的结算资料后,60天内进行核实,给
予确认或提出修改意见。
经甲方确认结算资料,并经审计部门审定合格后,一个月后向乙方支付工程款至95 %,剩余 5 %作为工程保修金,保修金的返还在工程竣工验收后该工程工期保修期(二年)满后返还, (保修范围及保修金的返还按照甲方与建设单位签订的《建设施工合同》)相关约定执行。
十四、双方职责:
甲方职责
1、提供施工场地所具备的开工条件,办理相关的开工手续。
2、甲方为乙方进场后协调解决作业场所,乙方所属工程施工用电及用水事项(费用由乙方承担)。
3、甲方负责协调乙方与监理,建设方的协调工作。
4、甲方应按时对本工程进度、工程质量进行监督,及时办理乙方工程移交签证手续,督促乙方按规定做好各项记录资料及报表整理、报送。
5、按合同约定拨付工程款。
乙方职责
1、乙方必须严格按照设计施工图,国家技术标准、施工规范进行施工,并认真做好各项技术资料,质量证明文件及时提交使用材料质量证明文件和合格证、检测试验报告及各相关报表的与施工相关的技术参数(费用由乙方承担)。
2、乙方在施工期间,必须严格按照甲方有关规定,并必须接受甲方代表的质量检查与监督。
搞好安全施工,承担并负责本项目施工安全及安全相关责任确保现场文明施工。
3、乙方负责编制该项目安全施工方案。
严格按照设计图纸、技术标准、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质
量达到符合国家施工验收规范标准。
科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
乙方必须配备具有资格证的施工员二名,姓名,联系电话;姓名,联系电话;安全员一名,姓名,联系电话常驻施工现场工作。
4、按时向甲方提交工程报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收工作,乙方必须向甲方提供的资料范围:施工组织设计资料、施工技术资料、施工安全资料(包括机械设备所有资料)、竣工资料、工程结算资料及其它施工形成的资料。
5、乙方自行解决办公用房,做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品半成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、乙方须服从甲方转发的建设方及工程师的指令。
7、施工过程中涉及安全、质量建设行政主管部门监管需发生的费用由乙方负责。
8、乙方原因延误工程,甲方除从乙方结算总金额中扣除违约期日千分之一作为对乙方工期延误的罚款外,其他违约责任均按照甲方与建设单位签定的《建设工程施工合同》执行。
9、本合同中明确,但在总包合同、补充协议中明确了甲方的责任和义务,乙方应承担其相应承包部分的责任和义务。
10、合同期内乙方必须信守合同。
如乙方在施工中质量和进度等达不到建设方和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其它制约措施:如乙方无故终止合同,合同期内自行退场或未解除合同前退场,甲方不承担支付工程款的责任并且可要求乙方赔偿因其行为给甲方造成的一切损失。
十五、安全施工与检查
1、乙方应遵守建筑施工安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,必须采取有效的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的经济费用,由乙方全部承担。
乙方应在整个施工期间为其现场施工操作的乙方人员全部投保人身意外伤害保险,缴纳保险费。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育、监督检查。
十六、安全防护
1、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其它保护用品),由乙方自行提供使用。
2、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作堆积、配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对乙方人员的安全教育。
由于乙方
人员违反安全操作规程、自身防护不力所造成安全事故、伤亡事故,
由乙方全部承担由此产生的一切经济费用及法律及责任。
十七、施工验收
乙方应确保所有完成的施工质量应符合本合同约定的质量标准,
乙方施工完毕,应在自检合格的基础上向甲方提交完工报告及相关技
术资料、通知甲方验收。
甲方应当在收到乙方的上述报告后及时组织
相关部门及技术人员进行验收。
若验收结果未达到《工程施工质量收
规范》,乙方应无条件进行验收,其工期不予顺延。
如因乙方施工质量引起的所有问题由乙方全部承担所有损失和责任。
十八、其它事项:按甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》相
关条款执行。
十九、本协议一式陆份,甲方持肆份,乙方持贰份,均具有同等法律效力,双方签章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订日期:年月日签订日期:年月日。