履约保证书
履约担保书(优秀模板7套)
履约担保书(优秀模板7套)履约担保书1根据本担保书,_________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和_________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人_________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_________年_________月_________日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。
一朝雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:(1)根据合同要求完成合同;或_________。
(2)按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供充足的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总额不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或(3)付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
一切有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外,一切人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。
担保人(公章):_________承包人(公章):_________代表(签名):_________代表(签名):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________工程有限责任公司:鉴于寅龙金属结构公司、宋某某与贵公司合作,全额垫资进行瑞丽市35KV电力施工工程的施工。
履约保证书-保证书
履约保证书-保证书履约保证书-保证书一、甲方与乙方1. 甲方(以下简称“保证人”):[甲方名称]2. 乙方(以下简称“受益人”):[乙方名称]二、履约保证内容1. 保证人对乙方的欠款履约提供保证。
2. 欠款金额:[金额]元人民币。
3. 欠款的履约期限:自保证书签署之日起[期限]天内(不含)。
4. 乙方在履约期限内如履行合同义务,则本保证书自动失效。
5. 如果乙方在履约期限内未能履行合同义务,则保证人接受乙方受益人的通知,将会履行全部或部分欠款。
三、保证期限1. 本保证书的有效期限:自保证书签署之日起[期限]天。
2. 如果乙方在保证期限内没有向保证人提出替换保证人或提供其他保证人的要求,则本保证书自动终止。
四、风险免责1. 如果乙方在履约期限内不能按时履行合同义务,但在保证期限内向保证人提出替换保证人或提供其他保证人的要求,则保证人不承担任何责任。
2. 乙方自行承担违约责任,并按合同规定赔偿保证人的一切损失。
五、违约处理1. 乙方如未能按时履约,则保证人成为乙方欠款的保证担保人。
2. 保证人在收到乙方受益人的书面通知后,需在[期限]日内履行担保义务。
六、争议解决1. 对于因本保证书引起的或与本保证书有关的任何争议,甲方和乙方应通过友好协商解决。
2. 若协商不成,应提交相关争议至[仲裁机构名称]进行仲裁,并根据其仲裁结果履行。
七、其他事项1. 本保证书一式两份,各方各执一份,具有同等效力。
2. 本保证书的修改、补充或解除必须以书面形式经过双方协商一致并签字确认后生效。
3. 本保证书的任何条款无论因任何原因部分或全部无效或不可执行,都不影响其他条款的有效性和可执行性。
八、签署附:甲方和乙方企业章程及营业执照复印件各一份。
履约保证承诺书范文
履约保证承诺书范文
尊敬的合作伙伴/客户:
鉴于我方与贵方签订的合同/协议,为确保双方权益的顺利实现,我方特作出履约保证承诺。
承诺如下:
一、履约义务:
1. 根据合同/协议的约定,按时、足额履行合同/协议所规定的各项义务;
2. 保证所提供的产品(或服务)品质符合合同/协议规定的标准,并满足贵方的需求;
3. 积极配合贵方开展合作,并提供必要的技术支持和服务。
二、履约期限:
1. 履约保证承诺自双方签署合同/协议之日起生效,并自合同/协议规定的履约开始日期起至合同/协议终止之日止。
三、履约保证期间:
1. 履约期间为合同/协议实施期间。
四、违约责任:
1. 如我方未能履行上述承诺义务,将承担合同/协议约定的违约责任,包括但不限于赔偿贵方因此遭受的损失;
2. 如在履约过程中发现存在问题或潜在风险,我方将及时采取补救措施,确保履约顺利进行。
请贵方知悉,我方对本履约保证承诺书的内容负有全部责任,并愿意承担因未履行义务所引起的一切法律责任。
敬请知悉。
此致
礼敬!
(我方盖章)日期:。
履约保证书(完整版)
履约保证书(完整版)履约保证书(完整版)尊敬的[合作伙伴/客户/供应商/甲方/乙方]:鉴于本次合作项目的重要性和严肃性,为确保双方的权益并促进合作的顺利进行,我们特此对各自的履约义务作出明确的保证如下:第一条履约保证1. [甲方/乙方]郑重承诺并保证按照合同约定,履行合同中所规定的各项义务。
2. [甲方/乙方]将按时提供合同所要求的产品/服务/资源,并确保其质量和数量符合合同标准和要求。
3. [甲方/乙方]保证在各个阶段的合作中,遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,尊重对方的正当权益。
4. [甲方/乙方]承诺不利用合同约定的权利、地位或信息泄露他方的商业秘密或进行不正当竞争。
5. [甲方/乙方]保证任何与本次合作相关的信息、文件和资料的准确性、完整性和保密性。
第二条争议解决1. 双方合作中出现的争议采取友好协商方式解决,以维护合作关系的稳定和良好。
2. 若友好协商不能解决争议,可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
第三条违约责任1. 如一方严重违反合同规定致使合作无法继续,对方有权采取法律措施维护自身合法权益。
2. 违约方应承担因违约所产生的全部损失和费用,并赔偿守约方的相关损失。
第四条效力和变更1. 本履约保证书对双方具有同等的法律效力,与合同具有同等的约束力。
2. 本履约保证书的内容和规定不得以任何形式被修改或变更,除非经双方书面约定并签署补充协议。
3. 本履约保证书一经签署即生效,自合同签署之日起始终有效。
第五条其他1. 对于本履约保证书未尽事宜,双方可根据需要进行补充协商,并签署相关补充协议。
2. 本履约保证书以中英双文本书写,具有同等法律效力,在解释上如有歧义,以中文文本为准。
特此履约保证书正式签署,以示双方对履约的重要性和诚信的承诺。
甲方签署人(签名):____________________乙方签署人(签名):____________________。
履约保证金履约保证书
履约保证金履约保证书尊敬的招标方:我方(以下简称“保证人”)在此向贵方提供履约保证金,并保证如下:一、保证人保证在合同履行期间,严格按照合同约定完成各项合同义务,确保工程质量、工程进度和投资控制等满足合同要求。
二、保证人保证所提供的履约保证金为合法来源,不存在任何法律纠纷,且在合同履行期间保持有效。
三、保证人承诺,如因保证人原因导致合同无法履行或违反合同约定,保证人愿意承担相应的违约责任,并无条件退还履约保证金。
四、保证人承诺在合同履行期间,按照贵方的要求提供必要的履约保障措施,包括但不限于提供进度保证金、质量保证金等。
五、保证人保证在合同履行期间,如发生争议或纠纷,将积极与贵方协商解决,必要时依法向合同约定的仲裁机构或人民法院提起诉讼。
六、保证人承诺在合同履行期间,遵守国家法律法规,不得以任何形式贿赂贵方工作人员,不得从事任何有损于贵方利益的活动。
七、保证人保证在合同履行期间,如发生不可抗力因素导致合同无法履行,保证人将及时通知贵方,并采取措施减轻损失。
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,保证人不承担违约责任。
八、保证人承诺在合同履行期间,如涉及知识产权侵权、违法行为等,保证人将自行承担相应的法律责任,并赔偿贵方因此遭受的损失。
九、保证人保证在合同履行期间,如涉及保密事项,保证人将严格遵守保密协议的约定,不得泄露任何保密信息。
十、保证人承诺在合同履行期间,如发生合同约定的违约行为,保证人愿意承担相应的违约责任,并按照贵方的要求支付违约金或赔偿损失。
保证人深知履约保证金的重要性,因此特此承诺上述保证事项。
保证人愿意承担由此产生的一切法律责任,并承诺在合同履行期间,如有违反上述承诺的行为,保证人愿意无条件退还履约保证金,并支付因此给贵方造成的损失。
保证人:(盖章)法定代表人或授权代表:(签名)日期:____年__月__日。
履约保函承诺书(共6篇)
履约保函承诺书(共 6 篇)第1 篇:履约保函承诺书履约保函承诺书长沙市轨道交通集团有限公司:我方承诺:在长沙市轨道交通 1 号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工第六标段项目合同规定的从合同签订至完成工程竣工验收并签发工程接收证书之日的合同履约期间,在履约保函到期前一个月办理并提交履约保函续保文件;如我方未办理并提交履约保函续保文件,贵司有权在本合同付款阶段扣除合同总价的 10%作为履约保证金。
卖方(盖章):法定代表人或其授权代表(签字):第 2 篇:履约保函承诺书.履约保函承诺书履约保证承诺书我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函投标代表签字:投标单位盖章:履约保证函格式开立日期:保证函号:保证函金额:受益人:'..兹开立本保证函作为(下称卖方)与(下称买方)为(下称工程)提供(下称货物)于年月日签订的号合同的履约保证函。
(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币元:a)卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。
只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的 5 个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
b)本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
'..c)本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d)本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后 30 天(2012 年1 月31 日)内有效。
e)(本保证书失效后请退还本行。
开立行名称)(开立行代表签字)篇 2:履约承诺书履约承诺书致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。
履约承诺保证书
履约承诺保证书
尊敬的合作伙伴:
本保证书由我方(以下简称“保证人”)向贵方(以下简称“受益人”)提供,旨在确保双方在签订的合同或协议(以下简称“合同”)中约定的义务得到履行。
一、保证范围
保证人在此郑重承诺,将严格按照合同约定的时间、质量标准和数量
要求完成所有义务。
保证人将对合同中规定的服务或产品提供保证,
并承担因未履行或不完全履行合同义务而产生的一切责任。
二、履约保证
1. 保证人保证在合同约定的期限内,完成所有服务或产品的交付工作。
2. 保证人保证所提供的服务或产品符合合同规定的质量标准,若存在
质量问题,保证人将负责无偿更换或修复。
3. 保证人保证在合同履行过程中,遵守所有适用的法律法规,确保合
同的合法有效性。
三、违约责任
若保证人未能履行或不完全履行合同义务,保证人将承担以下责任:
1. 立即采取补救措施,以减少违约给受益人带来的损失。
2. 根据合同约定,向受益人支付违约金或赔偿金。
3. 承担因违约行为导致的受益人的所有直接和间接损失。
四、保证期限
本保证书的有效期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。
五、其他
本保证书作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。
若合同中有与本保证书不一致之处,以本保证书为准。
保证人(签字或盖章):
日期:
请注意,本保证书仅为示范文本,具体内容应根据实际合同条款进行调整。
在实际使用前,请确保所有条款符合双方的意愿和法律规定。
履约承诺书范文五篇
履约承诺书范文五篇履约承诺书篇1投标代表签字:投标单位盖章:履约保证函格式开立日期:保证函号:保证函金额:受益人:兹开立本保证函作为(下称卖方)与_________________(下称买方)为(下称工程)提供(下称货物)于年月日签订的号合同的履约保证函。
(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的'书面通知后,本行将向买方支付人民币元:a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。
只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(1月31日)内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。
(开立行名称)(开立行代表签字)履约承诺书篇2甲方:乙方:本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
质量履约保证书
质量履约保证书尊敬的合作伙伴:兹有我方与贵方就 [具体项目名称] 达成合作共识,为确保双方利益,明确合作责任,我方特此出具质量履约保证书。
一、保证内容1. 我方保证所提供的产品/服务完全符合双方签订的合同/协议中规定的质量标准和规格要求。
2. 我方承诺在项目实施过程中,严格按照合同约定的时间节点完成各项工作,确保项目按时交付。
3. 对于产品/服务在质保期内出现的任何质量问题,我方将负责免费维修或更换,以保障贵方的合法权益。
二、履约保证措施1. 我方将建立严格的质量管理体系,确保产品和服务的每一个环节都符合高标准。
2. 我方将定期对产品/服务进行质量检测,并提供相应的检测报告,以证明其符合约定的质量标准。
3. 我方将设立专项履约保证基金,用于应对可能出现的违约风险。
三、违约责任1. 如我方未能履行本保证书中的任何一项承诺,贵方有权要求我方按照合同约定支付违约金。
2. 对于因我方原因导致的项目延期交付,我方将按照合同约定承担相应的赔偿责任。
四、保证书有效期本保证书自双方授权代表签字盖章之日起生效,有效期至项目质保期结束后 [具体时间]。
五、其他1. 本保证书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 对于本保证书未尽事宜,双方应友好协商解决。
保证单位:[公司全称]授权代表签字:日期:[填写日期]请贵方审阅本保证书,如无异议,请贵方授权代表签字盖章,以示确认。
此致敬礼[公司全称][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期]。
企业项目履约保证书7篇
企业项目履约保证书7篇第1篇示例:企业项目履约保证书为了确保企业项目的顺利进行,保障各个合作方的权益,我们特此签署本《企业项目履约保证书》,并郑重承诺如下:一、关于项目内容我们将按照项目合同明确的要求,按时按质完成项目的所有工作内容,确保项目达到预期的目标。
在项目实施过程中,我们不会擅自变更项目的内容和方向,以确保项目能够顺利进行。
二、关于工期要求我们承诺严格按照项目合同中约定的工期要求进行工作,不会因为自身原因延误项目进度。
如有特殊情况,我们会提前与合作方沟通,并寻求合作方同意后再行调整工期。
我们也会保证项目实施过程中的协调和沟通畅通,以确保项目进度的顺利进行。
三、关于质量要求我们将严格遵守项目合同中规定的质量要求,确保项目的交付物符合合作方的期待。
我们将严格按照相关标准和要求进行工作,不会出现质量问题和安全隐患。
如有问题,我们将积极主动地配合合作方进行处理,并及时纠正错误。
四、关于费用要求我们将按照项目合同中约定的费用标准进行结算,保证费用清晰透明。
我们承诺不会存在任何乱收费、虚报费用等行为,确保费用的合理性和公正性。
我们将按照约定的支付方式和时间节点进行费用的支付,以确保项目的正常运转。
五、关于知识产权我们将在项目实施过程中遵守知识产权法律法规,确保不侵犯他人的知识产权。
我们也将保护自身的知识产权,确保项目成果的独立性和原创性。
在项目完成后,我们将按照相关规定进行知识产权的转让和交接。
我们将全力以赴,真诚合作,保持诚信,确保项目的顺利进行。
我们深知项目的成功离不开各方的努力和配合,我们愿意倾注最大的努力和热情,与各方携手合作,共同推动项目的顺利完成。
希望通过我们的努力和合作,为项目的成功创造更多的可能性,实现合作双方的共赢局面。
感谢各位的支持与信任!企业代表:日期:【年月日】第2篇示例:企业项目履约保证书为了保证合作项目的顺利进行,确保双方权益以及达成合作目标,特制作本企业项目履约保证书,具体内容如下:一、保证书的背景和意义作为工商企业,积极参与各类项目合作是企业发展的必然选择。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书履约保证金承诺书1申请人:有限公司请求事项:请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元(大写为人民币元)。
事实与理由:申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案,申请人预交几审案件受理费元(大写为人民币元)。
现贵院已作出(20__)__民终___号民事裁定书,裁定退回上述人预交的几审案件受理费元(大写为人民币元)。
故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元(大写为人民币元)。
申请人收取退回案件受理费的账户如下:开户行:中国__银行__支行账号_________________户名:_______________电话:__________此致__市__人民法院申请人:___________________ 履约保证金承诺书2___公司:本保证金作为承包人就____工程施工项目所签定合同的履约保证金。
履约保证金额为合同价格的10%。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除;2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十(30)天内,其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人,不计利息;但如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金,将自愿放弃中标项目及投标保证金。
___20__年__月__日履约保证金承诺书3清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局。
履约承诺书
履约承诺书•相关推荐履约承诺书模板九篇在社会一步步向前发展的今天,接触并使用承诺书的人越来越多,承诺书在写作上具有一定的格式要求。
还是对承诺书一筹莫展吗?以下是小编精心整理的履约承诺书9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
履约承诺书篇1履约承诺书甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)为推行项目法制施工,强化项目管理,增强企业集团优势。
经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将设立项目部,合作方必须做出以下承诺:1、在合同价款中,乙方确认已综合考虑了下列因素和费用,并已计入合同总价中:(1) 乙方确认在合同总价中包含了工程中所有的临时占地(临时便道、预制厂、生活区等),并且费用总额包干;临时占地协调、租用、还耕、绿化等均由乙方负责;(2) 承包人装备险和职工人身意外伤害险由乙方自行投保,保险费自行承担并支付,已包含在合同总价中;(3) 本合同工程实施过程中乙方需缴纳的税费(除项目部供应材料税及业主代扣税外)均已计入合同总价中;(4) 由于本项目工期紧,乙方为保证工程质量采取的冬季、雨季、夜间条件下继续施工的各项质量保证措施而发生的费用已包含在合同总价中;(5) 取、弃土场由甲方协调确定并承担费用,乙方签订合同时已充分考虑运距及其他因素,有关费用已包含在合同总价中;(6) 施工中的施工便道、临时用水、临时用电(除甲方必须的施工电力设施安装外)费用已计入合同总价中;(7)主线跨河、跨路的有关费用已计入合同总价中;在本合同执行期间,因劳务、材料(除项目部供应材料外)、设备等价格上涨而对工程成本产生的影响,乙方已充分考虑并计入合同总价中;(8) 工程中的建筑工程一切险、第三方责任险由甲方投保,乙方完全接受。
2、乙方进场施工前须向甲方缴纳所承包工程造价1%的履约保证金。
该保证金在乙方按甲方要求进驻必须的人员、机械、设备进场施工两个月后分三次退还,且不经甲方同意不得擅自撤离人员、机械设备,如有上述情况甲方有权扣除乙方所缴纳的履约保证金。
履约保证书(完整版)
履约保证书(完整版)履约保证书(完整版)本履约保证书(以下简称“保证书”)由以下双方于(日期)签订:甲方:(公司名称、地址、邮编)乙方:(公司名称、地址、邮编)根据双方签署的(合同名称)(以下简称“合同”),甲方和乙方达成以下约定:第一章:保证对象及义务1.1 保证对象甲方在本保证书中保证履行合同中的条件和义务。
1.2 履行保证义务乙方在收到甲方的履约保证后,应履行合同中的义务并确保合同的顺利履行。
乙方如未能彻底履行合同义务,甲方有权根据合同约定提出索赔并追究乙方责任。
1.3 履约期限本保证书有效期为合同签署之日起至合同履行完毕,或者乙方向甲方支付全部对付款项后终止。
第二章:履约保证的方式2.1 保证金乙方应在合同签署后(具体时间)之前,向甲方支付保证金(金额)。
保证金将在以下情况下被甲方使用:(1)乙方未能按时履行合同义务;(2)乙方违约导致甲方遭受损失。
若乙方彻底履约并未违约,则甲方应在合同终止后(具体时间)之内,无息返还保证金。
2.2 保证函乙方应在本保证书生效后(具体时间)内,向甲方提供以乙方名义开具的保证函,明确表示乙方将履行合同中的义务并承担违约责任。
2.3 其他保证措施乙方还允许根据甲方的要求提供其他适当的履约保证措施,包括但不限于提供保险保单、提供第三方担保等。
第三章:违约责任3.1 索赔金额当乙方发生违约行为时,甲方有权向乙方索赔。
索赔金额应包括但不限于以下费用:(1)依合同约定应支付但未支付的款项;(2)甲方因乙方违约行为所遭受的损失;(3)甲方向乙方支付的律师费和诉讼费等法律费用。
3.2 违约金乙方应按照合同约定支付违约金给甲方。
违约金的金额为(金额)及每日违约金(金额),从乙方违约之日开始计算,直至乙方履行完毕全部义务或者甲方提前解除合同。
第四章:争议解决对于因合同履行而发生的任何争议,双方应友好商议解决。
如商议不成,应提交至(仲裁委员会)进行仲裁,仲裁决定是终局的,对双方均有约束力。
履约保证书-保证书
履约保证书-保证书引言概述:履约保证书是一种法律文件,用于确保合同当事人能够履行其合同义务。
它提供了一种保障,确保合同的有效执行,并对违约行为进行惩罚。
本文将详细介绍履约保证书的定义、作用以及其主要内容。
一、履约保证书的定义1.1 履约保证书的概念履约保证书是一种书面文件,由合同当事人签署,用于确保合同的履行。
它是一种法律工具,规定了当事人在合同履行过程中的权利和义务。
1.2 履约保证书的法律效力履约保证书具有法律效力,一旦签署,合同当事人必须按照其规定履行合同义务。
如果一方违约,另一方可以依据履约保证书要求其承担相应的责任。
1.3 履约保证书的适用范围履约保证书适用于各种合同类型,包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同等。
无论合同的性质如何,履约保证书都可以提供一种保障,确保合同的有效履行。
二、履约保证书的作用2.1 确保合同履行履约保证书的主要作用是确保合同的履行。
它明确了合同当事人的权利和义务,规定了履行期限、履行方式以及违约责任等内容,从而促使合同当事人按时、按要求履行合同。
2.2 防止违约行为履约保证书可以有效地防止违约行为的发生。
它规定了违约责任和违约金的数额,使合同当事人在签署合同之前就清楚地知道违约的后果,从而减少违约的可能性。
2.3 解决争议履约保证书还可以作为解决合同争议的依据。
如果合同当事人之间发生争议,可以依据履约保证书的规定进行调解、仲裁或诉讼,从而解决争议并维护合同的有效性。
三、履约保证书的主要内容3.1 合同基本信息履约保证书应包含合同的基本信息,如合同当事人的名称、地址、联系方式等。
这些信息有助于确定合同的真实性和有效性。
3.2 履行义务规定履约保证书应明确规定各方的履行义务,包括履行期限、履行方式、履行地点等。
这些规定有助于确保合同的顺利履行。
3.3 违约责任约定履约保证书应明确规定违约责任,包括违约金的数额、违约方的赔偿责任等。
这些约定有助于防止违约行为的发生,并保护合同当事人的合法权益。
无条件履约保证书
无条件履约保证书尊敬的各方当事人:为确保本合同的履行,甲乙双方(以下简称为“双方”)自愿签订本无条件履约保证书,以表明双方对合同履行的坚定决心和诚意。
一、保证事项1. 甲方保证在合同约定的期限内,按照合同约定的质量、数量、规格、价格等条件,向乙方提供货物或服务。
2. 乙方保证在合同约定的期限内,按照合同约定的方式、数量、规格、价格等条件,向甲方支付货款或服务费用。
3. 双方保证在合同履行过程中,遵守国家法律法规,不得损害国家、社会公共利益,不得侵犯第三方合法权益。
二、保证责任1. 甲方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金金额为合同金额的__%。
2. 乙方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金金额为合同金额的__%。
3. 双方在合同履行过程中,因违反国家法律法规或侵犯第三方合法权益导致合同无效、被撤销或解除的,应承担相应的法律责任。
三、保证期限本保证书自双方签字(或盖章)之日起生效,保证期限为合同履行期限届满之日起__年。
四、争议解决双方在履行本保证书过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本保证书一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本保证书未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本保证书具有同等法律效力。
3. 本保证书自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日以上无条件履约保证书,是甲乙双方为确保合同履行而签订的,双方应严格按照保证书约定履行各自的义务,共同维护合同的履行。
希望各方当事人予以充分重视,并切实履行各自的权益。
履约保证书(完整版)
履约保证书(完整版) 履约保证书甲方:________【甲方名称】地质:________【甲方地质】邮编:________【甲方邮编】法定代表人:________【甲方法定代表人】联系人:________【甲方联系人】方式:________【甲方方式】【甲方】邮箱:________【甲方邮箱】乙方:________【乙方名称】地质:________【乙方地质】邮编:________【乙方邮编】法定代表人:________【乙方法定代表人】联系人:________【乙方联系人】方式:________【乙方方式】【乙方】邮箱:________【乙方邮箱】鉴于,为了明确双方在合同履行过程中的权利和义务,甲、乙双方特订立本履约保证书,以确保合同的有效履行。
本保证书采用实质法规定的内容,经双方充分协商确定。
第一章保证内容1. 甲方根据与乙方签订的【合同名称】(以下简称“合同”)的约定,保证在合同有效期内全面履行合同义务,并按照合同要求提供相应的产品/服务。
2. 甲方承诺在合同履行过程中,不得以任何理由拒绝或延迟履行合同约定的义务,并承担因甲方履约不到位而导致的一切后果和责任。
第二章保证期限1. 本履约保证书的期限与合同有效期相一致,即自合同签署之日起至合同终止之日止。
2. 若合同经乙方同意延期或续签,本履约保证书的期限相应延长或续约。
第三章履约保证方式1. 甲方在签署本履约保证书的同时,应向乙方提供合同履约保证金。
保证金的金额为【保证金金额】。
甲方应将保证金存入【保证金存放机构名称】的账户【账号】中,以作为甲方履行合同义务的履约保证。
2. 甲方应保证所提供的保证金合法来源并拥有合法取得方式。
甲方同意乙方根据合同约定,有权在下列情况下从保证金中扣除相应款项:________(1) 乙方基于合同约定主张的违约赔偿。
(2) 乙方基于合同约定主张的违约金。
(3) 乙方基于合同约定主张的损失赔偿。
(4) 乙方基于合同约定主张的其他权利。
履约保证书(完整版)
履约保证书(完整版)履约保证书甲方:[公司/个人名称]地质:[公司/个人地质]联系人:[联系人姓名][]乙方:[公司/个人名称]地质:[公司/个人地质]联系人:[联系人姓名][]鉴于甲方与乙方之间就[合同名称]达成协议,并为确保协议的有效执行,甲乙双方特此订立履约保证书,以确保双方的权益。
第一章履约保证条款1.1 甲方在签订本履约保证书的同时,向乙方提供保证,确保其履行合同中规定的义务。
1.2 甲方保证,其具备完成合同所需的技术、资金、设备和人员,并愿意配合乙方的工作,确保项目的顺利进行。
1.3 甲方保证,其提供的产品/服务符合法律法规的要求,并满足合同中的规定。
第二章履约保证措施2.1 甲方在取得合同项目之前,应向乙方提供相关资料,并确保资料的真实准确。
2.2 甲方在协议履行过程中,应按时履行合同义务,并向乙方提供必要的技术支持和培训。
2.3 如因甲方原因导致合同无法履行或履行不完全,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此而遭受的损失。
第三章信用保证措施3.1 甲方在签署本履约保证书时,须提供相应的担保,以确保其履行合同义务。
3.2 甲方可选择提供以下一种或多种担保方式:(1) 保证人担保:甲方提供第三方保证人提供保证,并签署相应的保证书。
(2) 押金担保:甲方按合同金额的一定比例向乙方支付押金。
(3) 保函担保:甲方提供银行或金融机构出具的保函以保证履约义务的履行。
第四章违约责任4.1 若甲方发生违约行为,包括但不限于未按合同要求履行义务、提供虚假资料等,甲方应承担相应的违约责任。
4.2 乙方有权要求甲方赔偿因其违约行为所造成的一切损失,包括但不限于违约金、诉讼费用等。
第五章争议解决5.1 本履约保证书的订立、解释和争议解决均受中华人民共和国的法律法规的管辖。
5.2 如双方在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,应提交至所在地人民法院解决。
附件:1.相关合同/协议2.保证人担保函3.押金支付凭证4.保函复印件法律名词及注释:1.履约保证书:指为确保合同的有效履行而由一方向另一方提供的保证文件。
履约保证书-保证书
履约保证书-保证书引言概述:履约保证书是一种法律文件,旨在确保合同双方履行其在合同中所承诺的义务。
它是一种担保措施,可以在合同履行过程中保护受益方的权益。
本文将从五个方面详细阐述履约保证书的内容和作用。
一、履约保证书的定义和目的1.1 履约保证书的定义:履约保证书是一份书面文件,由合同双方签署,用于保证合同的履行。
1.2 履约保证书的目的:履约保证书的主要目的是确保合同双方遵守合同条款,履行其在合同中所承诺的义务。
1.3 履约保证书的法律效力:履约保证书在法律上具有强制力,一旦签署,双方都有义务按照其约定履行合同。
二、履约保证书的主要内容2.1 合同双方的身份信息:履约保证书中应包含合同双方的详细身份信息,包括姓名、地址、联系方式等。
2.2 合同条款的明确规定:履约保证书应明确规定合同的具体条款和双方的权利义务,以确保双方清楚了解合同内容。
2.3 履约保证的方式和期限:履约保证书还应明确约定履约保证的方式,如提供保证金、提供担保等,并规定履约保证的期限。
三、履约保证书的作用和意义3.1 保护受益方的权益:履约保证书可以保护受益方的权益,确保合同双方按照约定履行合同,避免违约行为给受益方造成损失。
3.2 提高合同履行的可靠性:履约保证书的存在可以增加合同履行的可靠性,使合同双方更加认真对待合同义务,减少违约风险。
3.3 解决合同纠纷的依据:如果发生合同纠纷,履约保证书可以作为证据,帮助解决争议,维护合同双方的合法权益。
四、履约保证书的签署和生效4.1 签署程序:履约保证书应由合同双方共同签署,并在合同签订后尽快完成签署程序。
4.2 生效条件:履约保证书的生效通常需要满足一定的条件,如保证金的支付、担保人的承诺等。
4.3 生效期限:履约保证书的生效期限应明确规定,一般与合同履行期限相对应。
五、履约保证书的解除和失效5.1 解除条件:履约保证书可以根据合同双方的约定进行解除,如合同履行完毕、解除合同等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
承包人履约保函
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2 )由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),如加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指:。
担保人(金融单位):(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同文件约
定的实质性内容。