基建工程项目施工合同范本
建设工程施工分包合同范本(4篇)
建设工程施工分包合同范本甲方：_____公司乙方：_____工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。
经双方协商达成如下协议：_____一、工程地点：_____深圳市梅林原深华石场内二、工程量：_____约803三、工程造价：_____捌仟元人民币四、付款方式：_____乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的50，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：_____(一)甲方责任：_____1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：_____1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：_____1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方：_____ 乙方：_____ 甲方代表：_____ 乙方代表：_____。
建设工程施工分包合同范本（二）总包方 (甲方)：分包方 (乙方)：_____为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》和省(市)关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____分包内容：_____分包方式：_____二、工期开工日期：_____竣工日期: _____三、安全生产1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级单位(法人单位)的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
工程合同范本大全（通用10篇）
工程合同范本大全（通用10篇）工程大全篇1发包方：_ _(以下简称甲方)承包方：__ _(以下简称乙方)工程名称：__ __工程地点：__ _____ _____建筑面积：__ __;结构类型：__ ____ ; 层数：批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)________________工程性质：(指基建、技改、合资等)：______ _______承包范围：___ __ _ _____承包方式：__ ____ ____________________________ _______质量等级(优良或合格)：____ _________________________工程承包造价(金额大写)：_依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1·1 本合同工程定于_ _年 _月_ _日开工;于年月_ 日竣工。
合同工期日历天数为_ _天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_ 天。
1·2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：__ __ __ __1·3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定： _第2条图纸发包方于_ ，向承包方提供__ _套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方工程师姓名：__ _________ ;项目经理姓名：____ ___________ 。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。
矿山基建合同范本
矿山基建合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方拟进行矿山基建工程，乙方具有从事矿山基建工程的资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方承担矿山基建工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：矿山基建工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于矿山开拓、采准、切割、采矿、运输、提升、通风、排水、供电、通讯、安全设施等矿山基建工程。
1.4 工程规模：根据甲方要求和设计方案确定。
1.5 工程质量标准：符合国家和行业相关标准及规范，达到合格标准。
第二条工程期限2.1 开工日期：______年______月______日。
2.2 竣工日期：______年______月______日。
2.3 总工期：______日历天。
2.4 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）甲方在合同规定开工日期前______天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水、用电，影响乙方进场施工者。
（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改代而耽误施工进度者。
（4）甲方现场代表未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等，致使施工不能正常进行者。
（5）不可抗力。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程价款：本合同工程价款为人民币______元（大写：______元整），此价款为固定总价，不因任何原因而调整。
基建项目施工合同范本
基建项目施工合同范本合同编号：______甲方（发包方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的基建项目施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：______1.2 工程地点：______1.3 工程范围：______1.4 工程内容：______1.5 工程规模：______1.6 工程质量：______1.7 工期：______二、合同价款2.1 合同价款：______2.2 价格调整：______2.3 预付款：______2.4 工程进度款：______2.5 工程结算：______三、施工图纸及技术规范3.1 甲方应在合同签订后______日内向乙方提供施工图纸及技术规范。
3.2 乙方应按照施工图纸及技术规范进行施工，并接受甲方的监督和检查。
四、材料和设备4.1 乙方应按照施工图纸及技术规范的要求选用合适的材料和设备。
4.2 乙方应保证材料和设备的质量，并接受甲方的检验和验收。
五、施工进度5.1 乙方应按照甲方的要求制定施工进度计划，并报甲方批准。
5.2 乙方应按照施工进度计划进行施工，并接受甲方的监督和检查。
六、质量保证6.1 乙方应按照施工图纸及技术规范的要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。
6.2 乙方应建立质量保证体系，确保工程质量符合要求。
七、安全文明施工7.1 乙方应遵守安全生产法律法规和规章制度，确保施工安全。
7.2 乙方应加强施工现场的管理，确保施工现场的文明施工。
八、竣工验收8.1 工程完成后，乙方应向甲方提出竣工验收申请。
8.2 甲方应在收到竣工验收申请后______日内组织验收。
8.3 验收合格后，甲方应向乙方支付工程结算款。
九、违约责任9.1 甲方违约：______9.2 乙方违约：______十、争议解决10.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解；调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。
非煤矿山基建施工工程合同
非煤矿山基建施工工程合同合同编号：________甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方拟进行非煤矿山基础设施建设工程，乙方具有相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________非煤矿山基础设施建设工程2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于道路建设、排水系统、供电设施、通信网络、安全监控等基础设施建设。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量符合设计要求。
二、合同期限1. 开工日期：自合同签订之日起____天内2. 竣工日期：自开工之日起____天内完成全部施工任务。
三、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。
四、质量要求1. 乙方必须严格按照国家及行业的标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量保修期为____年，保修期内如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制度。
2. 乙方应对施工现场的安全生产负全责，确保施工人员的生命安全。
六、环境保护1. 乙方应在施工过程中采取有效措施，防止对环境造成污染和破坏。
2. 乙方应按照环保部门的要求，做好施工现场的环境保护工作。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致不能履行或不能完全履行合同，双方应根据实际情况协商解决。
八、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
基建合同书样本(精选5篇)
基建合同书样本（精选5篇）基建合同书样本1发包方：___________________(以下称甲方)承包方：___________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同，共同信守。
1.工程名称：校内部安装工程2.工程地点：江桥镇封浜村638号承包内容：厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3.共计人民币____________元。
4.工程价款和费用的结算依据和付款方法：______________________。
5.工程安排日期：20xx年12月1日6.工程竣工日期：20xx年12月23日7.工程质量：以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.甲方主要义务：工程质量、工程时间9.乙方主要义务：包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。
10.乙方按甲方规定的时间竣工。
11.工程竣工后保修期一年。
在保修期内，属于承包方施工责任造成的，由承包方负责免费修理。
属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.合同未尽事宜，双方可另行补充协议。
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同一式三份，双方各一份、镇有关部门一份。
发包方(盖章)：_______________承包方(盖章)：_________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：_______________签订地点：_____________________签订地点：_____________________20xx年x月x日20xx年x月x日基建合同书样本2甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托建筑工程队建造房一幢，本建筑总平方面积为m，每平方米价格为___元，合计总金额为___元；瓷砖地板砖每平方米价格为___元，楼梯、卫生间平方面积双算，总平方面计算以上楼板覆盖面为准。
建设工程施工项目合约范本
建设工程施工项目合约范本一、合约基本信息甲方：（填写甲方名称，以下称为“甲方”）乙方：（填写乙方名称，以下称为“乙方”）项目名称：（填写项目名称）合约编号：（填写编号）签约日期：（填写日期）二、合约背景1. 项目概述：本项目旨在（填写项目的总体概述、目标和范围等信息）。
2. 合作原则：本合约以双方合作、互惠互利、共同发展为原则，遵循相关法律法规和政策规定。
三、合约内容1. 项目工期：本项目的工期为（填写工期信息），自工程开工之日起计算。
2. 合作方式：双方合作以（填写合作方式，如承包、合作、委托等）的方式进行。
3. 项目责任划分：双方按照合同附件中的工作任务划分表明确各自的责任范围。
4. 资金支付：（根据具体情况填写资金支付的方式、金额、支付节点等）5. 材料采购：（根据具体情况填写材料采购的方式、责任方和合作方式等）6. 工程质量：（根据国家标准和相关规范填写工程质量的要求）7. 变更管理：任何一方需变更合同内容时，应提前提出书面变更申请，经双方协商后签署补充协议。
8. 违约责任：（根据国家法律法规和合同约定填写双方违约责任和相应的违约金等）9. 争议解决：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构。
四、合约附件1. 工作任务划分表：详细说明双方各承担的工作内容和责任范围。
2. 资金支付计划：明确资金支付的方式、金额、支付节点等。
3. 工程规划图纸：提供工程规划图纸，确保工程施工的准确性。
4. 相关证明文件：包括双方法定代表人的身份证明、营业执照、资质证书等。
五、合约生效与解除1. 合约生效：本合约自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 合约解除：本合约在以下情况下可以解除：a. 双方协商一致同意解除合约；b. 一方严重违约的，对方有权解除合约；c. 发生不可抗力等不可预见的情况，导致合作无法继续。
六、合约补充规定1. 本合约一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
基建工程项目施工合同范本（三篇）
基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。
1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。
第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。
第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。
3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。
第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。
4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。
4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。
4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。
第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。
5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。
第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。
6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。
基建工程项目施工合同4篇
基建工程项目施工合同4篇篇1基建工程项目施工合同一、甲方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________乙方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________为明确基建工程项目的约定事项，经甲、乙双方友好协商，就本项目的具体合同内容达成如下协议：二、项目名称：__________________经双方确认，乙方将承担甲方项目（名称）的总承包与施工工作，包括但不限于（具体项目内容），合同总金额为（具体金额），工期为（具体工期）。
三、合同款项：1. 工程预付款：甲方应在本合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，金额为______元人民币（大写）。
2. 进度款：工程期间，甲方按照工程施工进度向乙方支付工程款项，具体比例及金额为____________。
3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提供完工结算书及相关资料，甲方应在______日内支付工程尾款，金额为______元人民币（大写）。
四、施工内容与要求：1. 工程范围：_______________（详细描述具体工程范围）。
2. 施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成工程建设，如因特殊原因需延长工期，应提前______日书面通知甲方。
3. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和法律规定，保证工程建设的质量符合相关标准，如发现质量问题应及时整改。
4. 安全生产：乙方应加强工程施工过程中的安全管理，确保工程建设过程中无任何安全事故发生，如发生意外事故，应及时处理并通知甲方。
五、变更与索赔：1. 变更：如因设计变更、工程施工技术难度等原因需变更工程内容，乙方应提出变更申请，并经双方协商确定变更内容及工程造价变更。
深圳市基建工程项目施工合同
深圳市基建工程项目施工合同经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：_________；层/幢；_________；建筑面积_________；建筑面积m2，道路：_________；给排水管道：_________；构筑物：_________。
（二）承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
（三）承包金额内未包含的工程项目：_________第二条工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。
全部工程造价按下列办法办理：（二）承包方式：1．按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2．按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3．工程质量标准要求：_________第三条工期（一）按定标（或双方）规定总工期_________天（日历天从开工之日算起）。
（二）开工日期：_________；竣工日期：_________（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1．甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2．因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3．由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5．因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6．甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7．甲方财力不足导致停工窝工者；8．甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程施工合同范本15篇
建设工程施工合同范本15篇建设工程施工合同范本1发包人（全称）：─────────────────承包人（全称）：─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：────────────────────工程地点：────────────────────工程内容：────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：──────────────资金────────────────────二、工程承包范围承包范围：────────────────────三、合同工期：开工日期：───────────竣工日期：───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准：──────────────────五、合同价款金额（大写）：元（人民币）─────────￥：元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
建设工程施工合同范本2发包方(甲方)：________ 承包方(乙方)：________为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。
基建工程项目施工合同范本5篇
基建工程项目施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本基建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括土建、水电安装等（具体详见施工图纸及工程量清单）。
二、工程承包方式及承包范围1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购原材料及施工。
2. 承包范围：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成本工程的全部施工内容。
三、工程期限1. 本工程合同总工期为____日历天。
开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：不可抗力因素；重大设计变更；甲方同意工期顺延的其他情况。
四、工程质量标准与保修责任1. 乙方必须严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 工程竣工验收后，乙方负责保修一年。
保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、工程价款与支付1. 工程总价暂定为人民币____元整（￥____元），实际造价以竣工结算为准。
2. 甲方在乙方进场施工后____天内支付工程预付款____%。
工程进度过半时支付____%。
工程竣工验收合格后支付____%，余款____%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、安全施工与检查1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，确保施工期间的安全。
2. 甲方有权随时对施工过程进行安全检查，如发现安全隐患，有权责令乙方整改或停工整改。
七、双方责任与义务1. 甲方责任：负责办理工程的相关手续；协调处理施工场地周围的建筑物、设备等的保护工作；负责设计交底和图纸会审工作；按时支付工程款等。
矿山基建施工合同范本
矿山基建施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
联系人：
电话：
根据双方当事人的协商一致，甲方拟委托乙方进行矿山基建工程施工，双方就具体事项达成如下协议：
一、工程内容及要求：
1. 工程名称：矿山基建工程施工
2. 工程地址：
3. 工程内容：包括但不限于矿山道路建设、采矿设备安装、矿山设施建设等。
4. 工程质量要求：应符合国家相关法规及标准，达到安全、高效、环保的要求。
二、工程进度及付款：
1. 工期：（具体工期内容）
2. 工程款及节点支付：
（1）乙方应在签订合同后次月开始施工，对勘察设计、施工进度及施工质量进行监督和检查。
工程竣工验收合格后，由甲方负责支付工程款。
三、保证和补偿：
1. 保证：双方应保证遵守合同约定的义务，并提供必要的支持与帮助。
2. 补偿：如因乙方责任导致工程质量不合格或施工延误，应承担相应的违约责任。
四、合同变更和解除：
1. 合同变更：任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 合同解除：如遇不可抗力或其他无法克服的困难，致使无法继续履行合同，应及时通知对方并进行协商解决。
五、其他约定：
1. 未尽事宜，双方协商解决。
2. 本合同内容为双方共同遵守的约定，自双方签订之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上是一份矿山基建施工合同范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
矿山基建合同范本3篇
矿山基建合同范本3篇篇一矿山基建合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[矿山名称]基建工程。
2. 工程地点：[矿山具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于矿山道路、矿山厂房、矿山设备基础等基建工程。
二、工程期限1. 本工程的工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为[具体金额]元（人民币/元整）。
（1）预付款：合同生效后，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]向乙方支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的[竣工款支付比例]。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的矿山资源和相关资料；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定的时间、质量和要求完成工程；（2）遵守国家和地方的法律法规，文明施工，确保施工安全；（3）负责工程竣工验收前的保管和维护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的时间完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，同时乙方应按照工程总价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。
大学 基建合同5篇
大学基建合同5篇篇1大学基建工程合同书甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方邮箱地址]乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方邮箱地址]鉴于甲方拟进行大学校园内的基建工程，乙方具备相关的工程建设资质和能力，双方经过友好协商，就本大学基建工程达成如下协议：一、工程概况与合同目的甲方委托乙方进行[具体工程项目名称]（如教学楼新建工程、图书馆改造工程等）。
本合同旨在明确双方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预定标准。
二、工程范围及内容本次基建工程包括设计图纸所列的施工项目内容（详细列明每个施工项目和具体内容）。
不包含（具体列出不包括的内容）。
甲乙双方根据合同要求和设计图纸组织施工及验收。
三、工程期限与进度安排本工程自合同签订之日起开始实施，计划工期为XX个月（详细开工日期）。
合同详细列明工程的里程碑事件及其具体时间要求，保证项目按时竣工并验收交付使用。
由于非乙方原因导致延误，应在事由发生之后及时进行工期调整。
四、工程造价与支付方式本工程总造价为人民币XX元整（详细列明总造价）。
支付方式为分阶段支付（详细列明支付阶段和金额比例）。
甲方在工程竣工验收合格后XX个工作日内完成所有款项的支付。
开具合法有效发票的乙方收款账户信息应包括账户名称、开户行及账号等详细信息。
同时约定违约金等条款，确保双方权益。
五、质量保证与验收标准乙方应确保工程质量符合国家标准和行业规范。
甲乙双方共同制定详细的验收标准和程序，确保工程质量和安全达标。
如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格为止。
乙方须提供一定期限的工程保修服务，保修期内出现质量问题应负责免费维修。
保修期届满后提供有偿维修服务。
具体保修内容和服务标准等应详细约定。
六、安全与文明施工要求乙方应严格遵守施工安全操作规程和施工安全管理要求，设置明显的安全警示标志和安全防护措施。
基建露天矿山施工合同范本
基建露天矿山施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（业主单位）：
地址：
联系人：
电话：
根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方在乙方矿山进行基建露天矿山施工，达成如下协议:
一、工程内容：
1. 乙方委托甲方对乙方矿山进行基建露天矿山施工。
2. 工程范围包括但不限于场地平整、道路修建、设备安装等。
3. 施工期限为（）年/月/日。
二、工程款：
1. 工程总价为（）万元。
2. 工程款结算方式：
（1）按进度支付；
（2）分期支付：首付款（）万元，在合同签订后支付；中期支付（）万元，在工程完成xx%后支付；尾款（）万元，在工程验收合格后支付。
三、合同履行：
1. 甲乙双方应按照约定的工程内容和工程款完成工程建设。
2. 若甲方未按时履行合同义务，乙方有权要求其按约定补救并支付违约金；
3. 若乙方未按时支付工程款，甲方有权暂停施工并要求乙方支付逾期违约金。
四、合同变更：
1. 双方应协商一致后，可以对合同内容进行修改；
2. 变更事项应在书面文书中确认并签字盖章。
五、其他约定：
1. 若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，提交仲裁机构处理；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并付清工程款后终止。
甲方（盖章）：
签字：
日期：
乙方（盖章）：
签字：
日期：。
房屋基建承包合同范本
房屋基建承包合同范本本合同由以下各方订立：甲方（业主）：地址：乙方（承包商）：地址：鉴于甲方拥有位于上述地址的房屋基建项目，希望乙方完成该项目的施工，并且乙方具备完全的承包能力和资质。
双方经过友好协商，达成如下合同：第一条项目信息1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地址：（填写项目地址）1.3 项目描述：（填写项目的基本情况、工作范围等）第二条合同金额和支付方式2.1 合同金额：（填写项目的总金额）2.2 支付方式：（填写支付方式和分期支付的时间节点）第三条工期和交付日期3.1 工期：从合同生效之日起至乙方完成全部工程为止，约计（填写工期）天。
3.2 交付日期：乙方应于工期届满之日前将整个项目交付给甲方。
第四条项目标准和质量要求4.1 甲方要求乙方严格遵守国家和地方有关房屋基建的相关法律法规，按照合同约定的标准和质量要求进行施工。
4.2 如乙方在施工过程中发现项目存在影响质量和安全的问题，乙方有义务及时向甲方汇报，并采取相应措施予以解决。
第五条变更和补充在合同履行过程中，如有必要对合同内容进行变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式作出变更或补充合同。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
6.2 如乙方不能按时完成工程并交付，应向甲方支付每日延迟交付违约金，违约金为合同金额的（填写违约金比例）%。
第七条争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构或人民法院进行解决。
第八条合同生效和终止8.1 本合同自双方签署之日起生效。
8.2 本合同履行完毕后终止。
双方如有其他需要继续合作的，可以另行签署补充合同。
第九条其他事项9.1 本合同正本一式两份，双方各执一份具有同等法律效力。
9.2 本合同项下的通知和文件应以书面形式进行，并通过挂号信、专人送达或快递等方式交付。
甲方（业主）：乙方（承包商）：签字：签字：日期：日期：房屋基建承包合同范本（二）甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，自愿达成如下合同：第一条合同目的甲方为乙方提供承包房屋基建项目的服务，乙方按约定对工程进行施工，双方共同履行合同约定的义务。
学校基建合同范本
学校基建合同范本甲方（学校）：学校名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方（施工单位）：单位名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方计划进行学校基础设施建设项目，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目内容：（详细描述施工范围和具体工作内容）4. 项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币____元（大写：____）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后__日内，甲方向乙方支付工程总价款的__%作为预付款；进度款：根据工程进度，按阶段支付相应比例的进度款；竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付至工程总价款的__%；质保金：预留工程总价款的__%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供施工所需的场地、水、电等基础设施；按合同约定支付工程价款；参与工程质量监督和验收。
2. 乙方的权利和义务：按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量；遵守施工现场的管理规定，确保施工安全；按照合同约定的工期完成施工任务。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照工程总价款的__%向甲方支付违约金；若逾期超过__日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
3. 若乙方施工质量未达到合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至合格，并承担由此造成的一切损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基建工程项目施工合同范本2017工程项目合同（4） | 返回目录示例1经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。
(二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：_________第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。
全部工程造价按下列办法办理：(二)承包方式：1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3.工程质量标准要求：_________第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：_________;竣工日期：_________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3.由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5.因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7.甲方财力不足导致停工窝工者;8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备，由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备，由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。
第五条双方责任(一)甲方责任：1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料;2.负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证;3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_________米。
并能满足施工需要;4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程)，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图)，桩基工程质量证明书两份;6.由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;7.提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。
因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用(应按实计算)，由甲方承担，并按工程进度付给乙方;8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方;9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度;11.甲方应在现场组织地盘管理机构，按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。
监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;12.组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任：1.施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装;2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站;3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量)，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款;4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期;5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;7.做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。
器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施;8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时)，抓好分包单位的工程质量和工程进度;9.在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。
属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责;10.凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案;11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清;12.在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收1.施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;2.乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录;3.凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续;4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责;5.施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长;6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。
由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价;3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担，工期损失不予顺延;4.施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延;5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延;6.已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付1.合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款，计_________万元;2.甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款;3.工程进度款支付达工程总造价的50%时，逐步按比例开始扣回予付款;4.工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留1%的款待保修期满后支付给乙方;5.若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。
结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的万分之三罚款;6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。
7.在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的万分之三罚款。
第九条工程验收1.乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合;2.工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收;3.经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期;4.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期;5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。
6.单位工程如需单独移交甲方，以便由另一个施工单位施工在移交时，双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收依据。
乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核，关建行或审计站审定;7.乙方的生产、生活临时设施，也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。