场地平整施工合同协议书 完整版
平场地合同范本(实用12篇)

平场地合同范本(实用12篇)平场地合同范本第1篇甲方:_______(以下称甲方)乙方:_______身份证号码:_______(以下称乙方)经甲、乙双方共同商定,甲方将宏昌置业开发的双沟新城首府小区内临时道路和场地平整交于乙方施工,双方达成如下协议:一、工程内容:小区内场地平整及部分余土外运场地内转运和场区内临时砼道路二、承包性质:包工包料,按时完成。
三、承包价格:按顸算价为86万场地平整,临时道路为55万。
四、工程约定工期:35天完成场地平整和小区内临时砼道路工程,按期完成。
毎延迟一天罚款20xx元/天,延迟10天以上按毎天罚款全额加倍处罚。
五、工程要求:1、道路做法:①清理好路基采用20T压路机压实;②做30cm厚3:7灰土二次压实;③做20cm厚C30商品硂面层,覆盖养护好后交付使用;2、场地平整:小区场地高差起落较大,机械场地拉运并要求干整,高差控制在±10cm范围内。
六、付款方式:工程结束验收合格后一次付95%,余款5%三个月内付清。
施工过程中所发生的'一切安全亊故及损失均由乙方自行承担。
本合同签订后,双方签字后生效。
甲方:_______乙方:___________年____月____日____年____月____日平场地合同范本第2篇甲方(全称):乙方(全称):依照_合同法及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚信的原则,结合当前实际情况甲乙双方就项目部办公区及构建制作场地平整施工事项协商一致,自愿达成如下协议:一、工程名称:办公区及构件制作场地平整工程二、工程地点:李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合建设工程厂区三、工程内容1项目部地基垫渣:28m××2职工宿舍地基垫渣:×12m×3构件制作场地垫渣:×118m×四、工程造价1单价:以上均按单价28元/m3计算,不记取机械台班费。
2结算以现场验收实量。
场地平整施工合同书范本6篇

场地平整施工合同书范本6篇篇1场地平整施工合同书范本甲方(施工方):_______________乙方(业主方):_______________为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,就甲方对乙方场地进行平整施工事宜达成如下合同:一、工程名称:场地平整施工二、工程地点:_______________三、工程规模:_______________四、工程内容:_______________五、工程进度:______________________六、工程价格:_______________(大写_______________)七、工程合同期限:自_______________开始,至_______________结束。
八、付款方式:1. 甲方总价为_______________,乙方按照工程进度和实际施工情况进行阶段性支付,第一阶段支付比例为_______________,第二阶段支付比例为_______________,第三阶段支付比例为_______________。
2. 乙方支付给甲方的款项应当在付款期限内汇入甲方指定的账户,逾期支付的乙方应负拖欠款项的利息。
九、质量保证:1. 甲方对工程实施过程中的材料选取、施工工艺和细部施工质量负责,保证工程质量符合国家有关标准和规定。
2. 乙方在验收合格后应对工程发生质量问题承担维修责任,直至乙方满意为止。
十、安全保证:1. 甲方应按照有关安全生产法律法规,保障现场施工人员的安全,保证施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应为甲方提供工程所需的安全设施和保障措施,如有不合格现象,乙方应承担相应的责任。
十一、违约责任:1. 若甲方未按合同要求履行义务,造成工程质量问题的,应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同要求履行支付义务,造成工程无法继续施工或延期的,应承担相应的违约责任。
十二、争议解决:本合同如有任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交工程所在地人民法院解决。
土地平整施工协议书范本6篇

土地平整施工协议书范本6篇篇1土地平整施工协议书甲方(甲方名称):______________法定代表人:_______________地址:____________________联系电话:_________________乙方(乙方名称):______________法定代表人:_______________地址:____________________联系电话:_________________为明确双方在土地平整施工过程中的权利和义务,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、项目概况1.1 甲方拥有位于_______________的土地(以下简称“项目土地”),现甲方拟对该土地进行平整施工,将其用于______________________用途。
1.2 乙方具备相关的平整施工资质和经验,愿意承担该项目的施工任务。
二、工程内容2.1 乙方应根据甲方要求,对项目土地进行平整施工,包括但不限于场地平整、土方开挖、绿化等工作。
2.2 平整施工的具体内容、工期、质量要求等均应按双方事先达成的书面协议执行。
三、施工周期和工程价款3.1 平整施工的工程周期为_______________,具体工期可根据实际情况在双方商定的范围内进行调整。
3.2 工程价款为_______________(大写),乙方应按照双方约定的付款方式进行支付,具体支付时间及分期支付比例应在双方签订的合同中明确。
四、施工要求4.1 乙方应按照相关法律法规和标准要求,确保施工过程符合环保、安全、质量标准,并承担相应的责任。
4.2 平整施工过程中发生的意外事故或质量问题,由乙方承担相应的赔偿责任,甲方有权要求乙方重新进行施工或进行修补。
4.3 乙方在施工期间应保证现场秩序良好,杜绝乱丢垃圾等不良行为,如因此给项目周边环境造成污染或损害,乙方应承担相应的清理和赔偿责任。
五、验收标准5.1 平整施工完成后,双方应进行验收。
验收标准应按照双方事先约定的要求执行,如有争议,应由双方协商解决。
场地平整协议书标准版(精选9篇)

场地平整协议书标准版(精选9篇)场地平整协议书标准版场地平整,就是指通过挖高填低,将原始地面改造成满足人们生产、生活需要的场地平面。
以下是小编整理的场地平整协议书标准版(精选9篇),希望对大家有所帮助。
场地平整协议书标准版1发包人:______承包人:______按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:中和混凝土厂区土方平整工程地点:中和混凝土厂区工程内容:高地挖土,低洼处填土,要求完成后场地内标高高差不大于______CM二、工程承包范围用地面积______M2,填挖土方量合计约______M3三、合同工期:合同签订之日起______日之内(雨雪天气除外)。
四、质量标准:合格五、合同价款:工程造价采用全包形式,不论挖填土方类别、运距都按______元/M3计算。
六、工程量:土方工程量约:______m3。
(实际工程量以验收决算书为准)七、对不能按合同工期使工程交付使用的扣除工程总价10%的违约金,因不可抗力或政府行为造成开工延缓的除外。
八、质量验收:按工程质量验收规范进行验收,确保中和工程如期进行。
九、安全施工:承包人要严格按照施工安全规范组织施工,在施工及其管理过程中发生的一切安全事故均由承包方具体负责,与发包方无任何关系,发包方不承担任何责任。
十、合同价款支付:竣工验收合格后,付清全部工程款。
十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程保修责任;严格按安全操作规范组织施工,在施工过程中发生任何安全事故均与发包方无任何关系。
十二、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十三、本合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效。
发包人:______法定代表人(签字):______时间:承包人:______法定代表人(签字):______时间:场地平整协议书标准版2甲方:______乙方:______经甲乙双方友好协商,由乙方施工完成施工场地的平整及围墙、施工便道等工作,并约定范围及内容如下:1、红线范围内场地的平整:包括高地推土,低洼处填土,要求完成平整后场地内标高差不大于______CM,实施面积______平方米,单价按______元/平米计,共计______元。
场地平整工程施工协议

场地平整工程施工协议场地平整工程施工协议1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,本着平等互利、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程的具体情况,甲方将地块平整场地工程承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方在施工过程中的职责及经济关系,在平等、互利、协商一致的基础上,达成如下协议:一、工程承包范围及工期1、场地平整、土方开挖、填土、平整碾压。
2、工期为甲方下达书面开工通知书之日起计算,工期天,连续下雨两天以上工期顺延。
二、工程质量及要求1、施工前必须清除有碍场地施工的障碍物,平整场地,然后对所有施工场地进行碾压,压实度要求不小于 %。
2、场地清理:乙方完工后应按照甲方要求对便道范围内垃圾进行清理,保持现场文明。
三、承包综合单价1、本合同土方开挖量为立方米,按综合单价元/㎡进行计算,以实际完成工程量结算,单价包括了场地(槽)整形。
该综合单价为实施上述全部工作内容所需费用,该综合单价包括了为实施和完成本合同工程所需的劳务、材料、机械(设备使用费及设备进场、退场费)、缺陷修复、管理、利润、材料、税金等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险,也是承包人对工程质量、工期、安全、造价等的综合单价。
2、施工期间开挖土方如遇整体岩石,石方单价经甲乙双方现场确认工程量,确定价格后另行计算。
3、乙方必须提供完税发票。
四、结算与支付:1、本合同场地工程数量为㎡,乙方完成并经甲方验收合格后方可结算。
2、工程款支付:经甲方验收合格天内甲方支付乙方工程结算价款 %,月后甲方一次性付清 %余款。
五、甲、乙双方责任及义务甲方责任及义务:1、负责提供施工方案,平整场地标高、技术要求及相关施工设计图。
2、负责验收工程质量,确认工程量。
3、有权变更原施工方案,并以书面形式通知乙方。
乙方责任及义务:1、按甲方的设计方案及施工图纸要求,精心组织施工,按合同工期完成施工任务。
场地平整施工合同书范本_场地平整施工合同格式(精选6篇)

场地平整施工合同书范本_场地平整施工合同格式(精选6篇)场地平整书范本_场地平整施工合同格式篇1甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》,为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作,经甲乙双方协商同意,建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程,签订本合同。
一、项目名称:二、项目地点:三、施工内容:拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。
四、工程总价:本工程为包干价(材料、机械设备及运输费用)均乙方负责。
合计人民币元整( 元)。
五.承包方式:甲方将该工程承包给乙方,由乙方负责组织施工,包括地上附着物拆除,清理和场地平整等。
乙方应做好安全生产,严禁违章作业,施工过程中发生安全事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。
六,施工期限:自本合同签订之日起天内完成该工程。
超元,天气下雨不计工期。
七、结算方式:本工程平整场地工程全部完成后,由甲方同乙方进行现场验收,验收合格后,甲方再支付万的工程款,余款工程的第一次工程款到后付清。
八,本合同未尽事宜,由双方共同协商解决,如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份,甲乙各执一份。
自签订之日生效。
甲方:法定代表人:年月日乙方乙方代表:年月日场地平整施工合同书范本_场地平整施工合同格式篇2发包方:_____________(以下简称甲方) 承包方:____________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,结合本工程实际情况,甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜,双方本着平等、自愿、互惠互利的原则,经友好协商签订如下协定,共同遵守。
一、工程概况工程地点:市孝感乡北路,麻城商贸物流城; 工程范围:二期工程用地,按市规划红线图150亩范围以内; 工程内容:本工程用地平整,主要是高挖低填,余土自由外运到自选地点。
本用地平整土方开挖最高点82.4米,最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。
场地平整施工合同书范本4篇

场地平整施工合同书范本4篇篇1场地平整施工合同书范本甲方(甲方单位全称、法定代表人或负责人姓名、通讯地址、联系电话)与乙方(乙方单位全称、法定代表人或负责人姓名、通讯地址、联系电话)就甲方委托乙方进行场地平整施工进行协商,根据《中华人民共和国建设工程施工合同范本》的相关规定,就有关合同事项达成如下协议:一、项目名称甲方委托乙方进行的工程项目为(工程项目名称),位于(具体地址)。
二、项目内容1. 乙方应按甲方的要求进行场地平整相关工程,包括但不限于挖土、填土、夯实等。
2. 乙方须保证工程质量达到国家相关标准和甲方的要求。
3. 乙方应确保工程进度和工程安全,不得因自身原因导致工程延误或工程事故。
三、工程期限本次工程项目工期为(工程开始时间)至(工程完工时间),共计(工期天数)天。
如工程期限因不可抗力等原因,需延期的,甲方需提前与乙方协商并签署书面延期协议。
四、工程报酬1. 本次工程总报酬为(工程总价)元整,乙方应按工程进度及质量完成情况,按照分期分次结算。
结算依据为甲方验收合格后的工程数量,结算金额应当及时支付给乙方。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求,甲方有权扣减相应的工程款项。
3. 如非工程质量原因导致的工程延误,乙方应按照约定的工程期限承担相应责任,申请索赔时应提供相关证明文件。
五、质量保证1. 乙方应提供符合国家法律法规要求的相关资质证明,并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 工程交付使用后,乙方应承担工程质量保修责任,质量保修期限为(保修期限)。
3. 在质量保修期内,如发现工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改并承担相应费用。
六、竣工验收1. 工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
2. 竣工验收合格后,甲方应及时支付乙方尾款,并签署《工程竣工验收合格证书》。
3. 如发现工程质量问题,双方应共同商讨解决办法,并按约定进行整改。
七、违约责任1. 如一方未按约定履行合同义务或者迟延履行合同义务,应当承担违约责任。
土地平整施工协议书范本5篇

土地平整施工协议书范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1土地平整施工协议书范本甲方(平整施工方):_____________乙方(土地所有者):_____________经甲、乙双方友好协商,就乙方位于__________________的土地平整施工事宜达成如下协议:一、地点及范围1. 甲方将对乙方位于__________________的土地进行平整施工,施工范围包括土地表面的平整及清理。
具体施工地点和范围详见附图。
2. 甲方将采用__________________方法进行施工,保证施工质量和效率。
二、施工期限1. 甲方承诺在签订本协议后的________天内完成土地平整施工工作。
具体施工时间由双方协商确定。
2. 若因不可抗力等原因导致施工延期,双方将再协商确定新的施工期限。
三、合作方式1. 乙方应提供必要的施工条件和协助,确保施工进度和质量。
2. 甲方应遵守当地相关法律法规,保证施工过程中的安全和环保。
四、费用及结算方式1. 甲方对本次土地平整施工的费用为_____________元整。
2. 施工完成后,双方经验收合格后进行结算。
结算方式为_____________。
3. 如需额外费用(例如因施工范围扩大而产生的费用),应由双方再次协商确定。
五、质量保证1. 甲方保证施工质量符合相关标准,确保土地平整平整度和水平度达标。
2. 在施工质量问题出现时,双方应协商解决,由责任方承担相应的修复工作及费用。
六、违约责任1. 若一方未按协议履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 违约方应在收到对方书面通知后的________天内进行整改,如未整改的,应支付相应违约金。
七、协议解除1. 在本协议履行期限内,若甲、乙双方经协商一致同意解除协议,应签订解约协议,并支付约定的违约金。
2. 如因不可抗力等原因,导致无法继续履行本协议,双方可协商解除协议。
八、协议变更1. 本协议的任何变更须经甲、乙双方书面协议,并生效。
场地平整协议书3篇

场地平整协议书3篇场地平整协议书3篇在生活中,很多情况下我们需要用到协议书,签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
那么你真正懂得怎么写好协议书吗?下面是小编精心整理的场地平整协议书3篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
场地平整协议书篇1发包人:荆门中和混凝土有限责任公司承包人:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的’原则,双方就本建筑施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:中和混凝土厂区土方平整工程地点:中和混凝土厂区工程内容:高地挖土,低洼处填土,要求完成后场地内标高高差不大于50CM二、工程承包范围用地面积35117.0M2,填挖土方量合计约327543.5M3 三、合同工期合同签订之日起60日之内(雨雪天气除外)。
四、质量标准:合格五、合同价款:工程造价采用全包形式,不论挖填土方类别、运距都按10元/M3计算。
六、工程量土方工程量约:327543.5m3。
(实际工程量以验收决算书为准)七、对不能按合同工期使工程交付使用的扣除工程总价10%的违约金,因不可抗力或政府行为造成开工延缓的除外。
八、质量验收按工程质量验收规范进行验收,确保中和工程如期进行。
九、安全施工承包人要严格按照施工安全规范组织施工,在施工及其管理过程中发生的一切安全事故均由承包方具体负责,与发包方无任何关系,发包方不承担任何责任。
十、合同价款支付竣工验收合格后,付清全部工程款。
十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程保修责任;严格按安全操作规范组织施工,在施工过程中发生任何安全事故均与发包方无任何关系。
十二、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十三、本合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效。
发包人:XX 法定代表人(签字):XX 承包人:XX 法定代表人(签字):XX场地平整协议书篇2甲方(全称):中冶京唐三公司金属结构处乙方(全称)霍邱县育才建筑安装工程有限责任公司依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚信的原则,结合当前实际情况甲乙双方就项目部办公区及构建制作场地平整施工事项协商一致,自愿达成如下协议:一、工程名称:办公区及构件制作场地平整工程二、工程地点:李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合建设工程厂区三、工程内容 1项目部地基垫渣:28m×25.4m×0.8m 2职工宿舍地基垫渣:57.3m×12m×0.8m 3构件制作场地垫渣:14.3m×118m×0.8m 四、工程造价 1单价:以上均按单价28元/m3计算,不记取机械台班费。
土地平整施工协议书范本6篇

土地平整施工协议书范本6篇篇1土地平整施工协议书甲方:(委托方)地址:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,就土地平整施工事宜达成如下协议:一、项目概况甲方将其位于(地点)的土地交由乙方进行平整施工,具体包括(具体施工内容)。
本次平整施工项目的总面积约为(具体面积),工程周期为(具体周期)。
二、施工内容1. 土地平整:乙方应按照甲方要求,对土地进行平整处理,包括清除杂草、填补坑洞、整理表面等工作。
2. 设备投入:乙方应在施工过程中提供必要的施工设备、工具和人力资源,确保施工质量和进度。
3. 施工期限:乙方应按照双方约定的工程周期完成土地平整施工任务。
三、工程质量1. 乙方应保证施工过程中的质量符合国家相关规定,确保土地平整后能够满足甲方的使用要求。
2. 如发现工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的违约责任。
四、施工费用1. 甲方应按照双方约定的支付方式支付乙方施工费用,总金额为(具体金额)。
2. 施工费用支付方式为(一次性付清/分期支付),具体支付时间和方式双方再议定。
五、保险责任1. 在施工期间,乙方应为施工人员购买劳动保险,确保在施工过程中出现意外事件时能够得到及时赔偿。
2. 如因乙方原因导致的施工意外,乙方应承担相应的责任,承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付施工费用或者提供必要的协助,导致施工不能正常进行,甲方应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按约定完成施工任务、未保证施工质量或者未对施工过程中的安全问题进行有效管理,应承担相应的违约责任。
七、协议生效本协议自双方签署后生效,有效期为工程竣工验收完毕之日。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,合同同等有效。
篇2土地平整施工协议书范本甲方(出租土地权利人):(以单位名称或个人姓名填写)法定代表人(负责人):身份证号码/营业执照号码:地址:联系方式:乙方(土地平整承包单位):(以单位名称填写)法定代表人(负责人):身份证号码/营业执照号码:地址:联系方式:根据《中华人民共和国土地管理法》和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就土地平整施工事宜达成如下协议:一、土地平整施工范围及地点1.1 甲方同意将其拥有的位于(具体地址)的土地出租给乙方进行平整施工。
场地平整施工合同书范本_场地平整施工合同格式_合同范本

场地平整施工合同书范本_场地平整施工合同格式平整场地前应先做好各项准备工作,如清除场地内所有地上、地下障碍物;排除地面积水;铺筑临时道路等。
场地平整书怎么写呢?以下是在小编为大家整理的场地平整施工合同书范文,感谢您的欣赏。
场地平整施工合同书范文篇一甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》,为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作,经甲乙双方协商同意,建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程,签订本合同。
一、项目名称:二、项目地点:三、施工内容:拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。
四、工程总价:本工程为包干价(材料、机械设备及运输费用)均乙方负责。
合计人民币元整( 元)。
五.承包方式:甲方将该工程承包给乙方,由乙方负责组织施工,包括地上附着物拆除,清理和场地平整等。
乙方应做好安全生产,严禁违章作业,施工过程中发生安全事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。
六,施工期限:自本合同签订之日起天内完成该工程。
超元,天气下雨不计工期。
七、结算方式:本工程平整场地工程全部完成后,由甲方同乙方进行现场验收,验收合格后,甲方再支付万的工程款,余款工程的第一次工程款到后付清。
八,本合同未尽事宜,由双方共同协商解决,如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份,甲乙各执一份。
自签订之日生效。
甲方:法定代表人:年月日乙方乙方代表:年月日场地平整施工合同书范文篇二发包方:_____________(以下简称甲方) 承包方:____________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,结合本工程实际情况,甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜,双方本着平等、自愿、互惠互利的原则,经友好协商签订如下协定,共同遵守。
一、工程概况工程地点:市孝感乡北路,麻城商贸物流城; 工程范围:二期工程用地,按市规划红线图150亩范围以内; 工程内容:本工程用地平整,主要是高挖低填,余土自由外运到自选地点。
场地平整施工合同书范本5篇

场地平整施工合同书范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1场地平整施工合同书范本甲方(委托方):__________(单位名称)法定代表人:__________(姓名)联系地址:__________(详细地址)联系电话:__________(联系电话)乙方(承包方):__________(单位名称)法定代表人:__________(姓名)联系地址:__________(详细地址)联系电话:__________(联系电话)经甲、乙双方友好协商,就甲方场地平整施工项目委托乙方承包的相关事宜,达成如下合同:一、项目名称及工程地点甲方委托乙方进行__________(项目名称)项目的场地平整施工,工程地点位于__________。
二、工程内容1. 乙方应按照甲方要求,进行__________(具体工作内容),包括但不限于清理场地、平整地面、填筑土方等工作。
2. 乙方需保证施工过程中的安全和质量,确保完成工程达到甲方的要求。
三、工程进度1. 工程计划:乙方应按照双方协商确定的工期计划,按时保质保量完成工程。
2. 工程变更:如需调整工期或工程内容,应提前与甲方协商,并经双方签订书面变更协议。
四、工程款支付1. 工程款总额为__________元,支付方式为__________(具体支付方式)。
2. 工程款支付时间安排如下:__________。
五、违约责任1. 如乙方未按时完成工程或工程质量不达标,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并有权解除合同。
2. 如甲方未按时支付工程款,应承担相应的违约责任。
六、合同解决争议方式双方如因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日终止。
2. 未尽事宜,双方可另行协商确定。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:__________ 签订日期:__________签字人:__________(甲方代表)签字人:__________(乙方代表)篇2场地平整施工合同书甲方:(委托方名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(施工方名称)地址:法定代表人:联系电话:为确保双方权益,甲、乙双方根据自愿、平等、自主的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行场地平整施工事宜,达成如下合同:一、合同条款1. 项目内容:甲方委托乙方对(具体工程地址)进行场地平整施工,包括但不限于土方平整、砂石铺设等工作。
场地平整施工合同书范本4篇

场地平整施工合同书范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1场地平整施工合同书范本甲方(委托方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,达成如下协议,以便明确双方权利义务,共同遵守,合作愉快,共同发展。
一、工程名称:场地平整施工工程。
二、工程地点:(详细地址)。
三、工程概况:本工程包括场地平整、土方开挖、填方、碎石及土石方料料等施工。
四、合同价款:合同价款为人民币(¥)万元整。
五、工程工期:工程开始时间为年月日,竣工时间为年月日。
工期可根据实际情况适当延长,须经双方书面确认才能执行。
六、甲方应配合乙方完成下列事项:1.提供符合国家相关标准的场地及施工图纸、资料等;2.地基场地应有足够的操作空间和条件,以方便施工;3.提供必要的电力、照明、动力及水源等;4.提供必要的搅拌站等设备。
七、乙方应完成下列主要工作:1.根据相关施工图纸、要求及国家标准,按时保质保量完成工程;2.对施工过程中出现的重大问题及时向甲方汇报,共同解决;3.施工过程中尽量减少对环境的影响,保持周围环境整洁;4.提供相关工程施工保险,以预防意外事故。
八、合同价款结算方式:合同价款在如下方式结算:1.预付款:工程开工前,甲方应支付合同价款的% 作为预付款;2.中期款:工程中期,甲方应按照实际工程进度支付合同价款的%;3.验收结算:工程验收合格后,甲方应支付尚未支付的合同价款的% 。
九、合同变更:如遇不可抗力,或者双方协商产生合同变更情况时,应通过书面形式协商解决,变更后的内容为合同的一部分。
十、违约责任:对于未按合同约定履行义务的一方,应当承担相应的违约责任。
十一、争议解决:本合同的执行及解释均适用《中华人民共和国合同法》。
对于因本合同引起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、其他条款:本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
场地平整施工合同书范本5篇

场地平整施工合同书范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需对某地场地进行平整施工,故经双方友好协商,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________场地平整工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括场内的土方开挖、运输、回填、压实等平整工作。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
如有特殊情况,需经双方协商,顺延工期。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币______元整(¥______元)。
2. 支付方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款;工程竣工验收合格后,支付剩余款项。
四、工程质量和验收标准1. 乙方必须严格按照国家和地方有关工程质量的标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复,直至验收合格。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的有关规定,加强施工现场的安全管理,采取必要的安全防护措施。
2. 施工过程中发生的安全事故,由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因不能按期完工,乙方应承担违约责任,每逾期一日支付工程总造价的______%作为违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,自逾期之日起,按日向乙方支付工程总造价的______%作为违约金。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
土地平整施工协议书样本(四篇)

土地平整施工协议书样本甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]身份证号码:[甲方身份证号码]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]身份证号码:[乙方身份证号码]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就土地平整工程的施工和费用事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:土地平整工程。
1.2 工程地点:[工程地点]。
1.3 工程范围:根据工程设计和甲方要求,对土地进行平整。
1.4 工程工期:本工程计划在[工期]内完成。
二、工程内容及要求2.1 甲方要求乙方在工程地点对土地进行平整,包括清理杂物、填平坑洼等。
2.2 乙方应按照工程设计和甲方要求进行施工,确保工程质量和进度。
2.3 甲方提供工程施工所需的必要材料和设备,并负责工程现场的安全管理。
三、工程费用3.1 工程总费用为人民币[总费用]元(大写:[总费用大写]元)。
3.2 工程费用支付方式:甲方于本协议签订之日起,按照工程进度和质量验收情况,分次支付工程款项。
3.3 工程款支付详情如下:(1)甲方应在工程开工前支付人民币[首次支付款项]元作为预付款;(2)甲方应在工程完成之日起[付款期限]内支付剩余工程款项。
3.4 乙方应提供合法有效的发票等相关票据,以便甲方报账。
四、工程质量保证4.1 乙方保证工程质量符合国家有关标准,并承诺对工程质量负责。
4.2 乙方应按照国家法律法规和相关标准、规范进行施工,确保施工安全和环境保护。
4.3 工程竣工验收合格后,乙方应对工程质量负责维修保养,保修期为[保修期]个月。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议约定的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方按照合同约定的方式支付延期损失赔偿金。
5.3 若甲方未按照合同约定的支付时间和方式支付工程款项,乙方有权暂停施工,直至甲方按约定支付工程款项。
场地平整施工合同协议书 完整版

甲方:乙方:根据国家法律及建筑行业标准的相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经过多次协商,就本工程施工事项,达成以下协议,供双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称:场地平整。
2、工程地点:3、施工范围:由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围4、工程内容:甲方所属整个电站场地的平整,按照自然地势,高地挖土,低洼地填土,填方区应分层回填、分层碾压。
要求完成场地平整局部高差不超过±15cm,要求做到场地基本平整(斜平面);乙方给甲方做彩门;电站的主路及环形辅路推平。
二、工程承包形式甲方将该工程承包给乙方,由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。
乙方应做好安全生产,严禁违章作业。
在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。
由于乙方原因造成停工,所造成的损失由乙方全部承担;由于甲方的原因造成停工,所造成的损失由甲方全部承担。
三、施工工期年月日至年月日,工期为天。
超出工期一天扣除乙方工程总价款%。
四、质量标准根据本工程的实际地形,按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。
五、工程总价本工程为包干价(燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等)均由乙方负责。
合计万元(元)。
其中:油料款甲乙双方协商定为万元,其他费用万元。
若乙方节省油料未达到万元,余额归甲方所有;元至万元之间归乙方所有;超过万元由乙方承担超出部分;超过万的由甲方承担超出部分。
如果甲方要发票,则甲方承担%的税金。
六、付款方式工程开工之后,年月日前付乙方万元,剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。
七、违约责任在施工过程中,甲乙方因故没有履行施工合同,另一方有权终止施工合同,并要求对方赔偿损失。
八、本合同双方未约定的,甲乙双方协商解决。
九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。
本合同一式两份双方各持一份。
甲方:乙方:年月日签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
山体场地平整合作协议书范本

山体场地平整合作协议书范本甲方(委托方):_____________________乙方(施工方):_____________________鉴于甲方需要对位于________________(地点)的山体进行场地平整,乙方具备相应的施工资质和能力,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就山体场地平整事宜达成如下合作协议:一、工程概况1. 工程名称:山体场地平整工程2. 工程地点:_____________________3. 工程范围:包括但不限于山体的削坡、填方、平整等。
4. 工程量:根据实际测量确定。
5. 工程期限:自合同签订之日起至______年______月______日止。
二、甲方权利与义务1. 甲方负责提供场地平整所需的相关手续和文件。
2. 甲方负责协调施工过程中与当地政府及相关部门的关系。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
4. 甲方有权对乙方施工进度、质量进行监督。
三、乙方权利与义务1. 乙方负责按照甲方要求和相关标准进行施工。
2. 乙方应确保施工质量和安全,遵守国家有关法律法规。
3. 乙方有权按合同约定收取工程款项。
4. 乙方应提供施工进度报告,并接受甲方的监督。
四、工程款项及支付方式1. 工程总价:根据实际工程量和双方约定的单价计算。
2. 支付方式:合同签订后,甲方支付总工程款的______%作为预付款;工程完成______%后支付______%;工程完工并通过甲方验收后支付剩余款项。
3. 乙方应提供正规发票。
五、工程验收1. 工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后______天内组织验收。
3. 验收合格后,甲方应出具验收合格证明。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款项,应按逾期天数向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程,应按逾期天数向甲方支付违约金。
七、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
甲方:
乙方:
根据国家法律及建筑行业标准的相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经过多次协商,就本工程施工事项,达成以下协议,供双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:场地平整。
2、工程地点:
3、施工范围:由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围
4、工程内容:甲方所属整个电站场地的平整,按照自然地势,高地挖土,低洼地填土,填方区应分层回填、分层碾压。
要求完成场地平整局部高差不超过±15cm,要求做到场地基本平整(斜平面);乙方给甲方做彩门;电站的主路及环形辅路推平。
二、工程承包形式
甲方将该工程承包给乙方,由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。
乙方应做好安全生产,严禁违章作业。
在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。
由于乙方原因造成停工,所造成的损失由乙方全部承担;由于甲方的原因造成停工,所造成的损失由甲方全部承担。
三、施工工期
年月日至年月日,工期为
天。
超出工期一天扣除乙方工程总价款%。
四、质量标准
根据本工程的实际地形,按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。
五、工程总价
本工程为包干价(燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等)均由乙方负责。
合计万元(元)。
其中:油料款甲乙双方协商定为万元,其他费用
万元。
若乙方节省油料未达到万元,余额归甲方所有;元至
万元之间归乙方所有;超过万元由乙方承担超出部分;超过万的由甲方承担超出部分。
如果甲方要发票,则甲方承担%的税金。
六、付款方式
工程开工之后,年月日前付乙方万元,剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。
七、违约责任
在施工过程中,甲乙方因故没有履行施工合同,另一方有权终止施工合同,并要求对方赔偿损失。
八、本合同双方未约定的,甲乙双方协商解决。
九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。
本合同一式两份双方各持一份。
甲方:乙方:
年月日。