房屋建筑工程保修合同完整版
房屋建筑工程保修合同范本3篇
房屋建筑工程保修合同范本3篇房屋建筑工程保修合同范本一甲方(建设单位)：__________________________乙方(施工单位)：__________________________甲乙双方根据《中华人民共共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对____________________(工程全称)签订工程质量合同书。
一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：乙方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏;3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范及渗漏水等。
6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;11、施工产生的其他质量缺陷。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5、住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为2年;6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
房屋建筑维修合同范本7篇
房屋建筑维修合同范本7篇篇1甲方（业主）：________________身份证号/统一社会信用代码：________________联系方式：________________地址：________________乙方（施工单位）：________________营业执照注册号：________________资质等级：________________联系方式：________________地址：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所有的房屋维修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________房屋建筑维修工程。
2. 工程地点：________________（详细地址）。
3. 工程内容：包括屋面防水、外墙修补、室内装修修复等（具体细节详见附件《维修工程清单》）。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。
二、合同价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）________________元整，小写￥________________元。
该款项包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付款项：（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付工程款项的XX%作为预付款；（2）工程完工并经验收合格后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
3. 若实际工程量有增减变化，应以甲乙双方共同确认的变更单为准，并据此调整工程总价款。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后XX日内组织验收。
验收合格，双方签署竣工验收报告；验收不合格，乙方应按要求整改直至验收合格。
3. 若因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
房屋建筑工程保修合同书7篇
房屋建筑工程保修合同书7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方就位于________________的房屋建筑工程签订本合同，现双方就该工程的保修事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同涉及的房屋建筑工程位于________________，工程规模________________，具体工程内容包含但不限于土建、水电安装等。
二、保修范围及期限1. 保修范围：乙方应对工程全部内容（包括但不限于结构、电气、给排水、装修等）进行保修，并对因施工造成的缺陷、质量问题等负责修复。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为______年。
期满后，若甲方发现乙方施工部分存在质量问题，乙方仍应负责修复。
三、保修责任1. 乙方应在保修期内对房屋建筑工程中出现的任何质量问题进行及时、有效的修复。
2. 若甲方发现工程存在质量问题并通知乙方后，乙方应在接到通知后的______小时内作出响应，并在______天内开始修复工作。
3. 乙方在保修期间的工作应满足甲方的合理要求，包括但不限于维修进度、施工质量等。
四、保修费用1. 保修期间发生的所有费用（包括但不限于人工费、材料费、机械费等）均由乙方承担。
2. 若因乙方施工质量问题导致的返工、整改等费用，乙方应自行承担。
五、验收与支付1. 乙方完成修复工作后，应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______天内完成验收工作。
2. 若甲方验收合格，则双方签署验收合格证书；若验收不合格，则乙方应重新修复并承担由此产生的所有费用。
3. 甲方在保修期满并确认乙方已完成所有保修工作后，向乙方支付剩余保修费用。
六、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定履行保修责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此产生的所有损失。
2. 若因乙方的原因导致工程延期或修复质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同签署的建筑工程合同，现就建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议，以兹信守。
一、保修范围与期限1. 保修范围：本建筑工程中的所有房屋及其配套设施，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等设施。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为______年。
二、保修责任1. 乙方对工程质量负责，如因设计、材料、施工等原因造成的质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 在保修期限内，如发生工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内到场维修，维修费用由乙方承担。
3. 若乙方未在规定时间内到场维修或维修未能解决问题，甲方有权聘请第三方进行维修，相关费用由乙方承担。
三、保修内容1. 土建：对出现的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等现象进行保修。
2. 电气：对电气线路、设备、照明等出现的故障进行保修。
3. 给排水：对给排水管道、设备出现的漏水、堵塞等问题进行保修。
4. 暖通：对供暖、空调设备出现的故障进行保修。
5. 消防：对消防设施出现的故障进行保修。
6. 其他配套设施的保修。
四、验收与记录1. 甲方应在发现工程质量问题时，及时通知乙方，并保留相关证据。
2. 乙方在维修完毕后，应通知甲方验收，并签署验收记录。
3. 甲乙双方应共同编制保修记录表，记录保修情况、维修内容、维修时间等。
五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
房屋建筑工程保修合同书范本5篇
房屋建筑工程保修合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方和乙方经友好协商，就甲方所委托的房屋建筑工程的保修事宜达成如下协议，以兹信守。
一、合同背景本房屋建筑工程保修合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在甲乙双方平等自愿、协商一致的基础上，为确保房屋建筑工程的质量及维修服务而订立的。
二、工程概况1. 工程名称：__________房屋建筑工程。
2. 工程地点：具体地址需详细列明。
3. 工程规模：工程总建筑面积、楼层、结构类型等需详细列明。
三、保修范围与期限1. 保修范围：本工程的所有部分，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、设备的安装及附属设施等。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起______年。
四、保修责任1. 乙方对工程质量负责，应按照国家标准、规范及设计要求进行保修。
2. 乙方应设立专门的保修小组，负责处理甲方提出的保修事宜。
3. 在保修期内，因工程质量问题导致的损失，乙方应承担全部责任并承担修复费用。
4. 保修期间，乙方应定期回访工程现场，发现问题及时处理。
五、保修内容1. 土建方面：包括墙体、地面、屋顶等部位的渗漏、开裂、脱落等问题。
2. 电气方面：电路安装、电气设备及照明系统等。
3. 给排水方面：管道安装、给排水设备、卫生设备等。
4. 暖通方面：空调、通风、供暖系统等。
5. 设备安装方面：电梯、消防设备、安防设备等。
6. 其他附属设施：道路、绿化、景观等。
六、服务流程1. 甲方发现工程问题，应在______个工作日内书面通知乙方。
2. 乙方收到通知后，应在______个工作日内派出专业人员现场查看并处理。
3. 乙方处理完毕后，应书面通知甲方验收并签署处理意见。
4. 对于重大质量问题，乙方应及时报告甲方并制定相应的处理方案。
七、费用支付与结算1. 保修期间，因乙方原因产生的维修费用由乙方承担。
2. 保修期满后，因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方提供有偿维修服务。
房屋工程质量保修合同书
房屋工程质量保修合同书【房屋工程质量保修合同书】甲方（开发商）：_______________乙方（购房者）：_______________鉴于甲乙双方就位于_______________（地址）的房屋（以下简称“标的物”）达成购买协议，现基于相互信赖的原则，双方同意对标的物进行如下质量保修约定：一、保修范围及内容1. 主体结构：自房屋交付之日起，主体结构享有终身质保服务。
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。
3. 供电系统、供水系统、供热系统以及燃气系统等主要设施设备保修期为2年。
4. 室内装修工程，包括墙面、顶棚抹灰层等脱落、开裂问题，保修期为2年。
5. 门窗及其他细部构造的损坏、功能障碍等问题，保修期为2年。
6. 其他未尽事宜按照国家有关房屋质量保修的规定执行。
二、保修期限本合同项下的保修期限自房屋交付之日起计算。
对于超出上述保修期限的质量问题，甲方不再承担保修责任。
三、保修服务1. 在保修期内，如发现标的物存在质量问题，乙方应书面通知甲方。
2. 甲方接到乙方通知后，应在_____小时内响应，并于_____日内派人上门检查、维修。
3. 若因质量问题导致乙方无法正常居住或使用房屋，甲方应负责临时安置乙方并承担相关费用。
四、违约责任1. 若甲方未能在约定时间内完成修复工作，应向乙方支付迟延履行的违约金。
2. 若因甲方原因导致质量问题未得到妥善解决，甲方除继续承担保修责任外，还应赔偿乙方因此遭受的损失。
五、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（委托方）地址：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系电话：为了保障双方的权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑安装工程质量保证条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承建房屋建筑工程的质量保修事宜，达成如下协议：一、工程基本情况甲方委托乙方承建的房屋建筑工程为（工程名称/楼盘名称），总建筑面积约（建筑面积），总投资为人民币（投资金额），施工周期预计为（工期）。
二、质量保修期1. 本协议约定工程竣工验收之日，自工程竣工验收合格之日起，甲方享有（质量保修期年限）的质量保修期。
2. 质量保修期内，乙方应对工程质量承担相关责任，包括但不限于维修、更换、重做等。
3. 质量保修期届满后，如需延保，甲方需向乙方支付额外的保修费用，并签订延长保修协议。
三、质量保修范围1. 在质量保修期内，如因乙方施工工艺、材料等原因造成工程质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用。
2. 甲方可对工程质量问题提出书面通知，乙方应在接到通知后三个工作日内派专人到现场进行检查，并在十五个工作日内提供维修方案和报价。
3. 如因不可抗力等不可预见的原因，导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任，但不承担因此造成的违约责任。
四、质量保修条件1. 在质量保修期内，甲方应按照约定的支付进度及时支付工程款，如拖欠工程款超过三个月的，乙方有权暂停维修工作。
2. 如发生甲方及其承包方在工程过程中自行设计、加工、改动等行为，造成工程质量问题的，乙方不承担保修责任。
3. 在进行维修、更换等工作时，应尽量减少对甲方生活和工作的影响，确保施工安全。
五、法律责任1. 因甲方原因导致工程质量问题的，由甲方承担相应的维修及更换费用。
2. 如因乙方原因造成工程质量问题未能及时解决，乙方应承担相应的违约责任，并按照事先协商好的赔偿方案进行赔偿。
3. 如因严重违约情况导致无法修复的工程质量问题，乙方应承担相应赔偿责任，并被追究法律责任。
房屋建筑工程保修合同书5篇
房屋建筑工程保修合同书5篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据有关法律法规的规定，为确保房屋建筑工程的质量，明确甲乙双方在工程保修中的责任和义务，本着公平、公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、保修范围与期限1. 保修范围：乙方对房屋建筑工程中出现的所有质量问题进行保修，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装修等方面的质量问题。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为_____年。
在保修期限内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
三、保修责任与义务1. 甲方应按时组织工程竣工验收，并在验收合格后及时向乙方发出竣工验收合格证书。
2. 乙方应按规定对工程进行保修，对于因施工原因造成的质量问题，应及时进行维修，保证工程质量符合相关规定和标准。
3. 在保修期限内，甲方应负责监督工程质量问题，发现质量问题应及时通知乙方进行维修。
乙方应在接到通知后尽快到达现场进行维修。
4. 乙方应对所维修工程的质量负责，确保维修质量达到规定标准。
对于因维修造成的二次损坏或其他损失，乙方应承担相应责任。
5. 甲方应按时支付保修费用，确保乙方能够及时进行维修工作。
四、保修费用与支付方式1. 保修费用：根据工程实际情况，经双方协商确定保修费用为_____元。
该费用包括维修材料费、人工费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应在接到乙方提交的维修费用清单后_____天内完成支付。
支付方式可采用银行转账或其他双方协商确定的方式。
五、违约责任与解决方式1. 若甲方未按时支付保修费用，乙方有权暂停维修工作，由此造成的损失由甲方承担。
若甲方逾期支付费用超过_____天，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按规定进行保修或维修质量不达标，甲方有权要求乙方重新维修并承担相应费用。
房屋建筑工程质量保修合同书3篇
房屋建筑工程质量保修合同书3篇篇1甲方（建设单位）：___________________________乙方（施工单位）：___________________________鉴于甲方系本房屋建筑工程的业主，乙方系本工程的承建单位，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就本房屋建筑工程的质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围与期限1. 保修范围：本工程的所有建筑、安装质量问题的维修与保养。
包括但不限于墙面、地面、屋顶、管道、电路、门窗等部分的维修。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为两年。
在保修期限内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
二、保修责任1. 乙方应在本工程竣工验收合格后，向甲方提供书面保修承诺书，明确保修期限、范围、措施等。
2. 在保修期限内，乙方应负责维修因施工原因造成的质量缺陷。
对于甲方发现的质量问题，乙方应在接到通知后尽快到达现场进行检修，并承担相应费用。
3. 若因乙方施工质量问题导致第三方损失，乙方应承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
三、维修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时通知乙方，并提供相关照片或记录作为证据。
2. 乙方应在接到通知后尽快组织人员到达现场检修，制定维修方案。
3. 乙方完成维修后，应及时通知甲方验收，甲方应在合理期限内组织验收。
四、费用结算1. 在保修期限内，因乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担。
2. 若甲方要求维修的内容超出保修范围或由于不可抗力因素导致的损坏，双方应另行协商费用。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定履行保修义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
房屋建筑工程质量保修合同3篇
房屋建筑工程质量保修合同3篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方委托乙方承担房屋建筑工程的建设任务，为明确双方在工程质保方面的责任和义务，根据相关法律法规及政策规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，签订本合同。
一、保修目的和原则为保障房屋建筑工程质量，维护社会公众利益和双方的合法权益，根据合同约定及国家相关法律法规的规定，甲乙双方同意对工程质量实施保修，以确保工程的安全、适用、经济和环保。
二、保修范围和内容1. 保修范围：乙方承包的甲方房屋建筑工程。
2. 保修内容：包括建筑结构、防水、电气系统、暖通系统、给排水系统及其他附属设施等。
具体保修项目以国家相关规范及施工合同中的约定为准。
三、保修期限本工程质量保修期为两年。
保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷承担保修责任。
四、保修责任和义务1. 甲方应按时支付乙方保修费用，确保工程保修工作的顺利进行。
2. 乙方应按照国家相关规范及施工合同中的约定，履行工程质量保修义务。
对于因乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应承担全部责任。
3. 乙方应在接到甲方保修通知后，立即组织人员进行维修，确保工程安全使用。
对于重大质量问题，乙方应在最短时间内到达现场进行处理。
4. 乙方应建立工程保修档案，记录保修情况，并及时向甲方报告。
5. 甲方有权对乙方的保修工作进行监督和检查。
对于乙方不履行保修责任的，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用从乙方工程款中扣除。
五、保修费用及支付方式1. 保修费用由乙方承担。
对于因乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应承担全部维修费用。
对于不可抗力因素造成的工程质量问题，双方应协商解决维修费用。
2. 甲方应在确认工程质量缺陷后，通知乙方进行维修并确定维修费用。
乙方应在规定时间内完成维修工作。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
房屋建筑工程质量2024年限保协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX房屋建筑工程质量2024年限保协议版本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程投资2. 质量保证期限2.1 工程质量保证期限2.2 保修起始日期2.3 保修结束日期3. 质量保证范围3.1 土建工程3.2 安装工程3.3 装饰工程3.4 附属设施4. 质量保证责任4.1 施工单位责任4.2 材料供应商责任4.3 设计单位责任4.4 监理单位责任5. 质量问题处理5.1 质量问题的认定5.2 质量问题的处理程序5.3 质量问题的维修5.4 质量问题的赔偿6. 质量保证金的支付6.1 保证金的比例6.2 保证金的支付时间6.3 保证金的退还条件7. 检查和验收7.1 工程验收标准7.2 工程验收程序7.3 验收不合格的处理8. 违约责任8.1 施工单位违约8.2 材料供应商违约8.3 设计单位违约8.4 监理单位违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律诉讼10. 合同的变更和解除10.1 合同变更的条件10.2 合同解除的条件11. 合同的效力11.1 合同的生效条件11.2 合同的失效条件12. 合同的签署和备案12.1 合同签署的时间12.2 合同签署的地点12.3 合同备案的时间13. 其他约定13.1 技术支持和培训13.2 信息反馈和沟通13.3 双方约定的其他事项14. 附件14.1 工程图纸14.2 施工方案14.3 材料清单14.4 验收标准和方法第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：住宅小区建筑工程1.2 工程地点：市区街道1.3 工程规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米，包括栋住宅楼、栋配套设施楼等1.4 工程投资：总投资亿元第二条质量保证期限2.1 工程质量保证期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2.2 保修起始日期为工程竣工验收合格之日。
农村自建房质量保修合同4篇
农村自建房质量保修合同4篇篇1农村自建房质量保修合同一、甲方为自建房屋的建造方，乙方为自建房屋的业主。
本合同由甲、乙双方协商一致，根据有关法律法规制定并签订。
二、在本合同中，自建房指农村户口自己用自有资金或贷款在自有土地上新建的建筑物，包括住宅、厂房、仓库等。
三、质量保修期限为工程竣工验收合格之日起二年。
质量保修责任承担期限为质量保修期限届满后十年。
四、自建房质量保修责任：（一）甲方承诺其施工的自建房质量符合全国住宅工程质量标准（GB 50378-2018）规定的要求，对质量进行保证。
（二）如因甲方施工不合格或用材不符合质量标准，导致自建房出现质量问题，在质量保修期内，甲方负责免费修复或更换受损部位，并承担相应的人工费、材料费。
（三）在质量保修责任承担期限内，如自建房出现任何质量问题，甲方应依法承担修复、更换责任，并承担由此产生的合理费用。
五、质量保修期间，乙方有权对自建房进行定期检查，及时发现并提出质量问题。
甲方应配合并及时处理。
六、在质量保修期间，由于不可抗力导致质量问题的，甲方不承担修复、更换责任，但应立即通知乙方，协商解决方案。
七、自建房质量保修责任期限届满后十年，甲方仅提供技术支持与咨询服务，不再承担任何修复、更换责任。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（施工方）：______________乙方（业主）：______________日期：______________以上为【农村自建房质量保修合同】的正文内容。
希望双方能认真履行合同规定，维护自建房质量，保障双方的合法权益。
篇2农村自建房质量保修合同一、甲方（甲方名称）：__________住所地：__________法定代表人（负责人）：__________电话：__________二、乙方（乙方名称）：__________住所地：__________法定代表人（负责人）：__________电话：__________鉴于甲方自建房屋，为保证工程质量，特与乙方签订本保修合同，共同遵守以下条款：一、工程质量承诺1. 乙方承诺对甲方自建房屋之主体结构质量负责，确保其安全可靠。
房屋建筑工程质量保修书正规范本(通用版)
房屋建筑工程质量保修书一、保修主体信息•委托方名称：•承包方名称：•施工项目名称：•施工项目位置：•施工期限：•质保期限：二、保修原则1.委托方享有合理且合法的质量保修要求。
2.承包方承诺在质保期限内对施工项目的质量问题进行修复。
3.承包方将根据具体情况，合理、及时地响应委托方的保修要求。
4.委托方在质保期限内未提出修理要求或追究责任的，视为正常交付。
三、保修范围根据建筑工程质量保修条款的规定，保修范围包括但不限于项目：1.结构问题：–建筑物的承重构件出现不符合设计要求的裂缝或变形；–部分结构材料出现腐蚀、起砂、开裂等情况；–结构连接部位出现松动、脱离等问题。
2.水电问题：–管道漏水、水质不合格、流量不稳定等；–电线线路设计不合理、线路故障等。
3.室内装修问题：–墙面、地面瓷砖掉落、空鼓、渗水等；–窗户、门窗安装不牢固、开关不灵敏等。
四、保修责任1.对于由于承包方施工造成的问题，承包方将承担相应的保修责任，包括但不限于修理、更换材料等。
2.委托方须提供充分的证据证明问题是由承包方施工不当导致的，以便承包方能及时进行相应的处理。
3.若委托方要求进行保修工作，需提前书面通知承包方，承包方将根据具体情况合理安排人力和材料，并在合理时间内完成保修工作。
4.若保修范围超出承包方的控制范围，例如自然灾害等不可抗力因素导致的问题，承包方将与委托方协商解决方式。
五、保修期限本保修书规定的保修期限自委托方正式接受交付房屋建筑工程之日起计算，具体保修期限为 12 个月。
六、保修流程1.委托方在发现施工质量问题时，应立即书面通知承包方，并提供充分的证据以便承包方能够及时定位问题。
2.承包方收到委托方保修通知后，将立即组织相关人员进行现场勘察和评估。
3.在评估确认问题属于施工方责任后，承包方将提供解决方案并与委托方协商，确定具体的保修时间表。
4.承包方按照协商确定的时间表进行保修工作，保修期满后由委托方再次验收。
5.若委托方对保修结果有异议，应及时书面通知承包方，并提供相关证据。
房屋建筑工程质量保修合同6篇
房屋建筑工程质量保修合同6篇篇1房屋建筑工程质量保修合同一、甲方（承包单位）（名称）：（住所）：（法定代表人）：（联系电话）：二、乙方（建设单位）（名称）：（住所）：（法定代表人）：（联系电话）：三、合同工程项目1. 工程名称：2. 工程位置：3. 工程内容：4. 工程造价：5. 工程工期：四、质量保修期限1. 乙方对本工程在竣工验收合格之日起，承诺对工程进行保修期为_____年，期间内负责修复因材料、工艺或施工质量问题引起的质量问题。
2. 保修期内，工程出现质量问题，甲方可提出书面通知乙方，要求其进行维修，并在双方协商一致后确定维修措施。
3. 在质量保修期限满后，乙方可以提供延长保修服务，但需另行商议及签署书面协议。
五、质量保修范围1. 在质量保修期内，由于设计、材料、工艺或施工质量问题引起的以下质量问题，乙方负责修复：（1）主体结构问题；（2）给排水系统问题；（3）电气系统问题；（4）装饰装修问题；（5）设备设施问题。
2. 以下情况需乙方额外承担费用：（1）由于使用不当、维修不当或自然灾害等原因造成的损坏；（2）因甲方未按要求进行维护保养等造成的损坏。
六、质量保修责任1. 乙方承诺在保修期内，对工程质量问题承担修复责任，并承担由此而产生的人工、材料等费用；2. 如乙方未能按照约定时间修复质量问题，甲方有权聘请第三方进行维修，并由乙方承担相应费用；3. 在保修期内，因工程质量问题造成的后续问题，乙方应承担相应责任。
七、合同变更与解除1. 本合同任何一方在合同履行过程中有关工程内容、工程造价、工程工期等做出调整或变更，可经双方协商一致后签署变更合同。
2. 若因不可抗力等特殊情况，导致工程无法完成或无法按时交付的，双方可商讨解除合同事宜。
八、争议解决本合同如因履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应向工程所在地法院提起诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章起生效，至工程保修期满后终止。
2024年房屋建筑工程保修合同范文
2024年房屋建筑工程保修合同范文本份房屋建筑工程保修合同由甲方（建筑工程业主）和乙方（承包商）共同订立，双方严格遵守以下条款：第一条确定建筑工程基本信息1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 建筑规模：1.4 建筑工期：1.5 建筑合同总价：第二条保修期2.1 本合同规定的保修期为建筑工程竣工验收之日起，为期两年。
2.2 在保修期内，如发现属于乙方责任的工程质量问题，甲方有权利向乙方提出维修、返工等要求，并由乙方负责相应的修复费用和工期延误损失。
第三条保修责任3.1 乙方保证其所提供的材料和施工技术符合国家标准和建筑工程设计要求，并保证工程质量达到国家规定的标准。
3.2 在保修期内，如果发现工程存在质量问题，乙方必须立即组织并支付相应的维修或返工费用，并在双方协商确定的时间内进行修复。
3.3 如乙方不能履行维修或返工义务，甲方有权聘请第三方进行修复，并由乙方承担相应费用。
3.4 乙方在工程建设过程中必须遵守国家相关法律法规，保障工人的安全和利益，并严格执行施工安全措施，确保工地环境的安全和整洁。
第四条甲方责任4.1 甲方在保修期内，应按照约定的时间进行验收，并及时向乙方提供工程问题的反馈意见。
4.2 甲方应按照合同约定支付工程款项，并在乙方履行维修义务时，提供必要的协助和支持。
4.3 甲方应保证施工现场的安全，并对乙方进行必要的交底和指导工作，确保工程质量的达标。
第五条保修期外责任5.1 在保修期外发生的非人为损坏，由甲、乙双方协商确定责任归属，并按照约定的方式予以修复；5.2 如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损坏，视情况而定，双方协商处理。
第六条争议解决6.1 因履行本合同发生的争议应由双方通过友好协商解决，若协商不成，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
6.2 本合同适用中华人民共和国的法律。
第七条其他事项7.1 本合同的变更、解除及终止应由双方书面协商一致，并签订书面协议。
7.2 本合同自双方盖章后生效，并备存双方各一份，具有同等效力。
房屋建筑工程质量保修合同书6篇
房屋建筑工程质量保修合同书6篇篇1房屋建筑工程质量保修合同书甲方（建设单位）：________________乙方（承包单位）：________________丙方（监理单位）：_______________鉴于乙方在本工程中承包工程建设的全部工作，并就工程的质量保证承担全部责任，为确保工程的质量，甲、乙、丙三方本着认真履行法律、法规和工程建设规范的原则，按照平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，特订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况1. 项目名称：______________2. 建设地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程造价：______________5. 开工日期：______________6. 竣工日期：______________二、质量管理要求1. 乙方应按照国家有关规定和标准以及甲方提供的相关技术要求和图纸等资料，合理组织施工，确保工程质量。
2. 乙方应保证工程设计、施工和验收过程中的各项技术措施符合国家规定，不得擅自违法违规。
3. 乙方应指派专人负责工程监理，并接受监理单位的监督和检查，确保工程质量符合标准要求。
4. 若工程出现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。
5. 工程竣工验收后，乙方应按照本合同的保修条款，对工程实行质量保修。
三、质量保修期限1. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程实施质量保修，保修期限为_________年。
2. 在保修期限内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行维修，并负责维修费用。
3. 甲方可随时进行工程质量检验，如发现问题，乙方应立即整改。
四、违约责任1. 若乙方未能按照本合同的约定保修工程质量或质量修复不到位，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若乙方因故意或过失造成工程质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的经济损失。
3. 若乙方未能按时完成工程建设，并影响了工程质量，甲方有权要求乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：TQC/K184
房屋建筑工程保修合同完
整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
房屋建筑工程保修合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包人(全称)：______
承包人(全称)：______
发包人、承包人根据《中华人民共和
国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和
《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一
致，对______(工程全称)签定工程质量保修
书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法
律、法规、规章的管理规定和双方约定，
承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：
__________
__________
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;
⒊装修工程为____年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;
⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;
⒎其他项目保修期限约定如下：
_________
__________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目，承包
人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
第四条保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他
双方约定的其他工程质量保修事项：_________________ 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同。
附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。