2013二级吉林省建造师法规考试重点和考试技巧
2013年二级建造师考试攻略各种
答题方法(一)《专业工程管理实务》科目试卷为主观题+客观题,其答题方法为:先用钢笔(签字笔)在答题纸、试卷指定位置填写姓名、准考证号,并用黑色、蓝色字迹钢笔或签字笔(不得使用圆珠笔)在答题纸上作答。
(二)其他各科考试试卷均为客观题,在答题卡上作答。
其答题方法为:1.考试时,应考人员在拿到试卷的同时将得到一张答题卡,答题卡包括考生信息和试卷答题信息。
2.拿到答题卡后,要认真检查题卡有无破损或污迹,若有应立即向监考人员提出更换。
确认没问题应先用钢笔(签字笔)在答题卡姓名栏空白处填写姓名汉字,在准考证号空白格内填写准考证号阿拉伯数字,一格一个数字(共11位),在科目代码空白格内填写科目代码(每份试卷卷首的指导语均有科目代码列出)。
然后用2B铅笔涂黑准考证号、科目代码数字下面对应的信息点。
3.考试正式开始后,认真阅读试题,找出正确答案,然后在答题卡相应题号下涂黑所选答案项的信息点。
一定要看清答题卡上题号的排列顺序再涂选项,不要错位。
答题过程中,不要卷折、弄脏、弄破答题卡,否则,将会造成误判,影响考试成绩。
4.填涂技巧:为保证光电阅读器准确无误地识别所涂的信息点,填涂时用铅笔横向涂写数笔,黑度以盖住信息点的[ ]为准。
由于答题卡上的答题情况是通过光电阅读器进行识别的,不规范的填涂或修改处未擦干净都可能影响考试成绩,因此应考人员务必按照本须知要求进行答题。
如有疑问,请在考试前向当地考试办公室询问,考试时不再解答。
5.最后进行检查,如发现有错误,一定要用橡皮擦干净后,再重新填涂。
考试前的准备(一)认真核对下发的准考证各个栏目(特别是专业、报考科目及老考生的档案号),发现错误,立即通过原报名渠道向当地人事考试中心提出更正。
(二)由于答题卡上的答题情况是通过光电阅读器进行识别的,不规范的填涂或修改处未擦干净都可能影响考试成绩,因此参考人员应仔细阅读下面的答题方法,按照本须知要求进行答题。
如有疑问,请到当地人事考试中心询问。
二级建造师建设工程法规 备考技巧总结 稳赢考试
二级建造师建设工程法规备考技巧总结稳赢考试二级建造师建设工程法规备考技巧总结稳赢考试在成为一名合格的二级建造师之前,必须通过一系列的考试,其中对建设工程法规的理解和掌握是至关重要的。
本文将总结几种备考技巧,帮助考生顺利通过二级建造师建设工程法规考试。
一、了解考试大纲在备考之前,首先要详细了解考试大纲,掌握每个知识点的权重和考点。
了解考试重点和难点,有针对性地进行备考。
建议将重点知识点和考点进行分类整理,制定学习计划。
二、系统学习法规知识建设工程法规是二级建造师考试的重点内容,因此需要系统地学习和掌握。
可以通过参加培训班、购买教材或参考相关网上资料进行学习。
学习过程中要注重理论与实践相结合,多做案例题,增加对法规理论应用的熟悉度。
三、注意重点内容备考过程中需要有针对性地划重点,注意掌握以下几个方面的内容:1. 建设工程法规的基本概念和体系结构;2. 建设工程标准的分类和编制原则;3. 建设工程合同、招标及施工管理的相关法规;4. 建设工程质量、安全和监督管理的相关法规。
四、多做模拟试题通过做模拟试题可以检验对知识点的掌握程度,同时也可以熟悉考试题型和考试时间。
可以购买相关的模拟试题书籍或参考网上资源,进行有针对性的练习。
在做题过程中要注意分析错题原因,总结经验,加强薄弱环节的复习。
五、参加考前培训班如果条件允许,可以参加专业的考前培训班。
培训班会有专业的老师进行重点复习和讲解,还可以和其他考生一起交流学习经验,互相鼓励和督促。
通过系统全面的复习,提高备考效果。
六、合理安排时间和复习计划备考期间要合理安排时间和复习计划。
根据自己的实际情况,科学地安排学习时间和休息时间,不要过度劳累。
制定合理的复习计划,将各个知识点进行分阶段、分模块的复习,确保全面系统地掌握考试内容。
总之,备考二级建造师建设工程法规考试需要详细了解考试大纲、系统学习法规知识、注意重点内容、多做模拟试题、参加考前培训班以及合理安排时间和复习计划。
2013年二建法规和施工管理精编重点
建设工程法规及相关知识1.建造师初始、延续注册有效期3年,继续教育120学时。
2.发明专利20年,实用新型、外观设计10年。
3.普通诉讼时效(从知道或应当知道之日开始算)2年,身体伤害、租金、销售不合格未申明、寄存财物、海上运输1年,涉外合同4年。
4.从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护,诉讼中止:时效最后几个月不可抗力6月。
5.留置权人给债务人2个月履行债务时间。
预告登记后,3个月内未申请登记的,预告登记失效。
6.投资额在30万以下或者面积在300平以下为小型工程(不需办理施工许可证,文物、抢险、临时性、军用、已批准的)7.建设单位领使用许可证3个月内开工,可延期2次,每次不得超过3个月,不开工和延期的自行废止。
8.中止施工1个月内,向发证机关报告;满1年的,恢复前需要核验。
不能按期开工超过6个月的,重新办理开工报告批准手续。
9.勘察资质:综合(甲)、专业(甲乙丙)、劳务。
设计:综合(甲)、行业、专业、专项(甲乙丙)。
监理:综合、专业(甲乙2级)、事务所(3级)。
10.必须监理:国家重点、大中型公用事业、成片住宅、国际贷款、其他(3000万以上社会基础设施、学校、影剧院、体育馆)11.必须招标:施工单项200万,设备材料单项100万,勘察设计监理单项50万,总投资3000万以上的。
(公用、国有、国际)12.到位资金:不足1年50%,超过1年30%13.投标保证金一般不超过投标总价的2%,但最高不超过80万元人民币。
有效期与投标有效期一致。
14.投标人少于3人应当重新招标,评标委员会不少于5人以上单数,2/3的技术、经济方面专家。
15.招标书出售时间最少5日,编制投标文件最少20日,招标人修改的需提前15日书面通知所有。
16.一般15日内确定中标人,最迟30日内,中标通知书发出30日内订合同,订合同后5日内退保证金。
履约保证金不超过中标价10%。
17.招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。
2013二级吉林省建造师继续教育考试重点和考试技巧
1、下列施工质量控制的工作中,属于事前质量控制的是()。
A、隐蔽工程的检查B、工程质量事故的处理C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施D、现场材料抽样检查或试验2、某工程由于图纸、规范等准备不充分,招标方仅能制定一个估算指标,则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的()A、成本加固定费用合同B、成本加固定比例费用合同C、最大成本加费用合同D、成本加奖金合同3、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。
这里的施工过程是指()。
A、工序B、分部工程C、分项工程D、整个建筑物4、根据《标准施工招标文件》,施工合同履行过程中发生工程变更时,由()向承包人发出表更指令。
A、业主B、设计人C、表更提出方D、监理人5、根据《建设工程合同(示范文本)(GF-2013-0201),项目经理确需离开施工现场时,应取得()书面同意。
A、承包人B、监理人C、建设主管部门D、发包人6、在影响施工质量的五大因素中,建设主管部门推广的高性能混凝土技术,属于()的因素。
A、环境B、方法C、材料D、机械7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013),某工程签订了单价合同,在执行过程中,某分项合同原清单工程量为1000m3,综合单价为25元/m3,后因业主原因实际工程量变为1500m3,合同中约定,若实际工程量超过计划工程量15%以上,超过部分综合单价调整为原来的8、某施工承包合同采用单价合同,在签约时双方根据估算的工程量约定了一个总价,在实际结算时,合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致,则价款结算应以()为准。
A、签订的合同总价B、合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C、双方重新协商确定的单价和工程量D、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗,正确的是()A、一个清单项目可能对应多个定额子目B、清单工程量可以直接用于计价,因为与定额子目的工程量肯定相等C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定,一般不能调整D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定,一般不能调整10、9,不考虑其他因素,则该分工程的结算款应为()元。
2013年二级建造师考试法规复习点总结熟读必过
第一部分建设工程法律制度一、建造师相关管理制度考点解析1、注册建造师与注册建造师资格的区别。
2、注册建造师的注册类别:初始、延续、变更、增项注册四类3、注册建造师的有效期:3年4、变更注册时有效期的计算:变更前后相加连续计算5、必须有注册建造师签字盖章情形:(1)工程施工管理文件;(2)质量合格文件。
6、项目负责人专业和级别限制:大型工程必须是本专业一级建造师7、注册建造师的信用档案:包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等。
8、不良行为:违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等。
9、监督管理机关:县级以上人民政府建设主管部门10、相互告知义务:县级以上建设主管部门将违法事实、处理结果报告注册机关;注册机关将注册信息告知建设主管部门。
二、法律体系和法的基本形式考点解析1、法律部门通常包括宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法。
2、具体法律的部门归属如合同法属民法;公司法属商法;建筑法属经济法;消防法属社会保障法等。
3、法律形式宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。
此外,自治条例和单行条例、特别行政区法律等也属于我国法的形式。
4、各法的制定机关:宪法:全国人大;法律:全国人大及其常委会;行政法规:国务院;地方性法规:省人大及其常委会、省会所在的市人大及其常委会、国务院批准的较大的市人大及其常委会;5、法的效力等级宪法——法律——行政法规——地方性法规——地方政府规章三、宪法考点解析1、公民基本权利平等权;政治权利和自由;宗教信仰自由;人身自由;社会经济权利;文化教育权利;监督权和获得赔偿权2、基本权利的具体内容社会经济权利:财产权、劳动权、休息权监督权:建议权、检举控告权、申诉权3、基本义务维护国家统一和民族团结;遵守宪法和法律;维护国家安全;服兵役;依法纳税。
四、民法考点解析1、什么样的社会关系是民事法律关系:平等主体之间的关系;为民法所调整2、民事法律关系三要素:主体、客体和内容3、民事法律关系主体:自然人、法人、其他组织4、何谓自然人:自然人不仅包括公民,还包括外国人和无国籍人。
2013二级建造师考试秘诀
二级建造师考试顺利过关复习秘诀一、建造师考试是文科考试。
文科考试的特征是什么?相信大家都清楚,以背为主。
所以即使是项目管理和工程经济,对计算的要求也是很浅。
100道题目,大多数都是考你书上某一句要紧的话背到了没有,看懂了没有?背书谁都会,因此,千万不要慌,不要在特别难的东西上纠缠。
比如网络计划,怎么都听不懂怎么办,别急,先去查查往年卷子看看每年考几分。
要是不超过10分,15分,你就拉倒不学又怎么样?与其花半个月还搞不懂,还不如把这半个月花在其他知识点上,确保有把握的地方多得点分。
二、每道题一定都是在考书上某个角落里的某句话。
一般来说,只要是一线的老师,对真题有过研究的老师,让你划的重点肯定是八九不离十。
但题目很活,书上的一句话,通常会换一个出人意料的角度来出。
例如:"监理公司不得与被监理项目的施工单位和供应单位有利害关系或隶属关系".人人都去背"利害关系或隶属关系",他偏偏考你"施工单位"和"供应单位",再难一点,问你:哪个单位不能与本项目的施工单位和供应单位有利害关系或隶属关系。
看过历年真题后,相信大家都会发现这种性质的题目到处都是。
明明这句话背到了,甚至老师都提醒过是年年都要考的点,仍然会丢分,实在可惜。
三、时间不够的话,如何最省事的通过考试?做好三件事,希望大家看在我20年的考试经验份上,而且从小到大一般都是第一名,务必认真考虑我的建议:1)第一轮复习,跟大家随大流去听课,课后第一时间尽快完成复习,做点题调剂调剂,保证老师讲的都消化了;真能做到这一点,就足以令你超过大多数人,因为他们都是不复习的;(不怕打击信心的话,马上就开始做真题,而不要把时间浪费在所谓模拟题和密押题上更好)2)第二轮复习工作非常简单,但比听课还重要。
一门课听完后,立即开始做一到两遍历年真题,不要求闭卷,开卷做就很好。
但是务必要强迫自己把每一道题考的是哪一页里的哪一句话搞清楚,在这句话边上做记号,例如:一级06单37,二级05多65.这个工作务必做好。
2013年-二建-法规-内容精讲
低于法律和行政法规,低于 同级或上级地方性法规 对法院审判有约束力
司法解释
国际公约
国家缔结的协议
具有法律效力
2Z201030 宪法
【考试大纲】
2Z201031 掌握公民的基本权利 2Z201032 掌握公民的基本义务
2Z201031 公民 的基本权利
平等权 政治权利和自由 宗教信仰自由 财产权 人身自由 社会经济权利 劳动权 文化教育权利 休息权 监督权和获得赔偿权
2Z201062 掌握企业资质等级许可制度
建设工程企业的必备条件
资质管理机关 建筑业企业资质管理 建设工程勘察设计资质管理 分类管理 工程监理企业资质管理
建设工程企业的 资质管理
2Z201063 掌握专业人员执业资格制度
含义 专业技术人员 执业资格种类
注册建筑师 注册结构工程师 注册造价工程师 注册土木(岩土)工程师 注册房地产估价师 注册监理工程师 注册建造师 (1)均需要参加统一考试 (2)均需要注册 (3)均有各自的执业范围 (4)均须接受继续教育
申领条件
(八项)
未取得施工许可证擅自开工的后果
(1)工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以 下的建筑工程 (2)作为文物保护的建筑工程 (3)抢险救灾工程 (4)临时性建筑 (5)军用房屋建筑 (6)按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
例外工程
(六)
许可证管理
施工许可证废止的条件 重新核验施工许可证的条件 重新办理开工报告的条件
本课程知识体系
知识体系 考试题型
2Z201000 建设工程法律制度
1.单选题
共60题,每题1分。每题4个备选项中, 只有1个最符合题意。
2013 二级建造师建设工程管理与实务精选重点总结法规
2013 二级建造师建设工程管理与实务精选重点总结法规:4 法 2 条列:建筑法,招投标法,合同法,担保法和质量管理条列,安全管理条列。
法规骨架。
两条列是现场应知应会的,近年考试平均 68 分(成本进度质量)控制,管理:3 管 3 控制:(安全合同信息)管理建筑实务:专业工程单选多选,专业工程 3 管 3 控案例。
建筑实务超纲范围还可以不是很多,属于实务考试科目里边比较好掌握的。
知识体系和可理解部分要点分别占 45和 35,机械记忆只占 20左右。
固定考题型:网络计划,工期优化,方案优先等等(这里不一一列举)。
2A310000 建筑工程技术1、风荷载是活荷载。
地震、台风是偶然荷载。
楼面活荷载、雪荷载是静荷载。
水平荷载:如风荷载,水平地震作用。
桁架都是二力杆和压杆。
2、安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
3、承载力极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形,它包括结构构件或连接因强度超过而破坏,结构或其一部分作为刚体而失去平衡如倾覆、滑移,在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等,表现为安全性。
4、正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值,它包括构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观;构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。
超过这种极限状态会使结构不能正常工作,也会使结构的耐久性受影响。
5、杆件失稳,两端铰接的压杆,临界力的计算公式为:,1压杆的材料 E:钢柱的 Plj 比木柱大,因为钢柱的弹性模量 E 大; 2压杆的截面形状与大小I:同样面积的截面,做成管形环形截面就比实心圆形的压杆不易失稳; 3压杆的长度 l; 4压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,两端固定的 Plj 最大;两端铰接的与一端固定一端自由的比,两端铰接的 Plj 大。
6、建筑装饰装修荷载变动对建筑结构安全性的影响 1在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载; 2在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载;3在室内增加装饰性的柱子,特别是石柱,悬挂较大的吊灯,房间局部增加假山盆景,这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
2013年二级建造师法规及相关知识法规与建设施工管理的学习方法与考前分析
2012年二级建造师法规与施工管理的复习方法。
明确次考试考试类型皆为选择题,单选六十题,多选二十题,总分一百分。
内容主要分为三个方面。
一;建设工程法律制度,平均分数在62分左右。
2012年是64分。
其中建造师相关管理制度大约在3分左右。
宪法为3分左右,民法是5到7分,物权法平均4分,2012年为3分。
建筑法是重点历年大于5分。
招标投标法历年大于10分,12年为10分。
还有建设工程质量管理条例也是重点在10分左右,建设工程法律责任知识为2分左右。
其他类型法律也基本上每年都在3分左右。
二;合同法,平均分数为22分,12年为20分。
最高一年为26分最低一年为19分。
三;建设工程纠纷的处理,每年分数在16分左右。
我们考前的复习的方法1.梳理法。
2. 提炼法(抓住句子中的重点词汇)3. 归纳对比记忆法4. 数字概括记忆方法5. 重点难点学习法6. 每个人学习方法不同,所以方法不同上面说的仅供参考。
学习需要自信,适合自己的才是最好的。
应试技巧1.一定合理掌握时间和合理控制时间。
2.看清所有可选选项3.多选题的原则:宁缺勿多选出自己有把握的放弃没有把握的。
因为不是我们不是考不了高分因为后面的两门学科是要花费时间的。
那你的复习要花更多的时间。
建设工程施工管理建设工程施工管理这门科目共一百二十分,七十个单选和二十五个多选。
他由七部分组成,即;施工管理概论,施工成本控制,施工进度控制,施工质量控制,建设工程职业健康安全与环境管理,施工合同管理和施工信息管理。
施工管理分数在20分到25分,施工成本控制在20分到25分。
施工进度控制在15分左右。
施工质量控制在15分到20分。
建设工程职业健康安全与环境管理在15分左右。
施工合同管理在20分到25分左右。
2012年是30分!!!!施工信息管理在3分到5分。
解答施工管理案例分析的方法:1、每题要有自己的大纲2、语言不能太多,简洁,明白,言简意赅。
3、卷面一定要保持整洁,不能乱涂乱改。
二级建造师法规考试重点
二级建造师法规考试重点二级建造师法规考试是二级建造师考试的一项重要内容,合格的二级建造师必须对相关法规有一定的了解和掌握。
在法规考试中,考察的主要是建筑法律法规和建设标准,以下是二级建造师法规考试的重点内容。
1.《中华人民共和国城乡规划法》:该法规主要涉及城乡规划的基本原则和管理规定,包括城乡规划的编制、调整、实施和管理,建筑用地规划管理等相关内容。
考生需要熟悉法规的基本原则以及具体管理要求。
2.《中华人民共和国建筑法》:该法规对建筑工程的规划、设计、施工、监理、验收等环节进行了详细的规定,涉及建筑工程的质量安全、合同管理、监管机构职责等方面内容。
考生需要了解法规的主要内容和相关条款。
3.《中华人民共和国国有土地使用权法》:该法规涉及土地使用权的取得、使用、转让等相关规定,包括土地的划拨、出让、租赁等具体管理要求。
考生需要了解土地使用权的基本原则以及相关的操作流程和要求。
4.《中华人民共和国建筑工程招标投标法》:该法规是对建筑工程招标投标活动进行管理的相关法规,包括招标方式、投标文件、合同管理等方面的内容。
考生需要了解建筑工程招标投标的基本流程和相关要求。
5.《建筑业企业资质管理办法》:该办法对建筑业企业资质等级划分、申请和审核等进行了详细规定,涉及建筑工程企业的经营管理和项目实施要求。
考生需要熟悉不同资质等级的要求以及相关的申请和审批流程。
除了以上几个法规外,考生还需要了解其他与建筑工程相关的法律法规和标准,如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建设工程施工质量管理条例》等。
在准备二级建造师法规考试时,考生应重点关注以下几个方面:1.掌握法规的基本原则和核心内容,了解法规的主要框架和条款要求。
2.理解法规的主要目的和宗旨,明确法规的适用范围和管辖权。
3.熟悉法规的适用程序和操作要求,掌握法规的相关流程和步骤。
4.了解法规的相关异常情况和处理方式,能够合理应对可能出现的问题。
2013二级建造师考试考前法规复习要点
二级建造师建设工程法律制度复习要点复习要点2Z201011了解建造师框架体系1、建造师制度起源于英,发展于美,国际建造师协会有17个成员。
2、分级管理、条块结合3、分级别、分专业4、注册建造师制度体系2Z201012掌握考试管理1、全国统一大纲、各省组织考试2、全国统一大纲、全国统一考试2Z201013掌握注册管理1、注册建造师含义。
2、注册建造师的注册类别:初始、延续、变更、增项注册四类。
有效期3年。
2Z201014掌握执业管理1、执业范围考核认定或通过全国统考取得资质证书并经注册的二级建造师,可在全国范围内执业。
参加地方政府组织考试取得资质证书并经注册的二级建造师,在当地政府辖区内有效。
2、签字盖章(2条)建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件;施工单位签署质量合格文件3、项目负责人专业和级别限制工程类别项目负责人限制建造师专业建造师级别大型工程本专业一级中型工程本专业一级、二级小型工程无限制一级、二级2Z201015掌握继续教育管理继续教育年学时必修课(学时)选修课(学时)合计(学时)两个以上专业的(学时)公共课30 30 60专业课30 30 60 20*增项专业数合计60 60 120 20*增项专业数2Z201016 掌握信用档案管理信用档案包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等。
不良行为:违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等。
2Z201017 掌握监督管理1、县级以上人民政府建设主管部门:对注册、执业、继续教育实施监督检查、依法查处。
2、县级以上人民政府建设主管部门将违法事实、处理结果报告注册机关;注册机关将注册信息告知县级以上人民政府建设法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法2Z201022熟悉法的形式法律形式主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。
2013年二级建造师法律法规复习要点
第一章共21节,涉及20多部法律、法规、部门规章,约占60分左右。
其中主干内容是《建筑法》《招投标法》《安全生产法》《安全条例》《质量条例》,它们是建设工程中最主要的法律法规。
难点是《民法》《物权法》《劳动合同法》,因为它们涉及的名词概念、易混淆概念较多,分别约占5分左右,剩下的基本属于次要的,分别约占2分左右。
第二章《合同法》《担保法》涉及的名词概念、易混淆概念较多。
很多考友没有基础就很难看懂,因此失分较多。
需要认真听老师讲解,约占30分。
第三章涉及两个主要法律《民事诉讼法》《仲裁法》,两个次要法律《行政诉讼法》《行政复议法》,需要认真对待。
约占10分。
11.对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的责令停止施工,并( )处以罚款。
A.对施工单位 B.对建设单位和施工单位C.对建设单位 D.对建设单位或施工单位12.有关总包分包的责任承担表述不正确的是( )。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任13.工程监理的主要内容可以概括为:“三控制、两管理、一协调”。
“三控制”是指建设工程监理对建设工程的( )、工期和质量进行控制。
A.成本 B.概算C.预算 D.投资14.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当( )。
A.直接要求设计单位改Jt B.自行改正C.直接要求施工单位改 D.报告建设单位要求设计单位改正15.在评标时,( )应当明确、严格,对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收,与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。
A.评标程序 B.评标时间C.评标标准D.评标方法建筑法二、申请施工许可证的条件:1、已经办理该建筑工程用地批准手续;2、在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;3、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;4、已经确定建筑施工企业;5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料并经过审查合格;6、有保证工程质量和安全的具体措施;(按照规定应该委托监理的工程已委托监理)7、建设资金已经落实(建设工期不足一年的到位资金不得少于工程合同价的50%;超过一年的不得少于工程合同价的30%)。
二级建造师建设工程法规 备考攻略 一次过关
二级建造师建设工程法规备考攻略一次过关在备考二级建造师建设工程法规的过程中,制定一个有效的备考攻略是非常重要的。
本文将为大家介绍一些备考建议和技巧,帮助大家顺利通过考试。
一、了解考试内容和要求在备考之前,首先需要详细了解考试的内容和要求。
需要熟悉各项法规及相关政策文件,包括《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工安全监督管理办法》、《建设工程招标投标管理办法》等。
同时,还需要了解考试的题型和分值分布,明确各部分的重点和难点。
二、制定学习计划制定一个合理的学习计划,循序渐进地学习各项法规和相关政策文件。
可以根据各项内容进行归类,制定每天的学习目标和计划,保证对每个部分都有足够的时间进行练习和巩固。
三、深入理解法规原理在备考过程中,需要对各项法规原理进行深入理解。
不仅要记住各项规定,更要明白其背后的原因和要求,理解其目的和意义。
这样不仅可以更好地回答试题,还可以在实际工作中应用到相关的法规要求。
四、积累题库,进行模拟练习备考过程中,需要积累大量的题库,并进行模拟练习。
可以通过购买备考专用的书籍或者参加培训班来获取题库资源。
同时,还可以参加在线模拟考试,了解自己的备考水平和应试能力,不断巩固和提高。
五、参加集训班或辅导班如果条件允许,可以参加专业的集训班或辅导班。
这种方式可以获得专业老师的指导和辅导,了解备考重点和技巧,培养良好的备考习惯和解题思路。
同时,还可以与其他考生一起切磋和交流,互相学习和提高。
六、注重真题练习和答题技巧备考过程中,要注重进行真题练习,并提炼出一些解题技巧和方法。
可以进行错题集的整理和研究,找出自己的薄弱环节,并有针对性地进行强化练习。
同时,要注重答题技巧的培养,掌握一些解题技巧和方法,提高答题的准确性和速度。
七、复习和总结在备考结束前,需要进行系统的复习和总结。
可以对各个部分的知识点进行梳理,对易错点进行重点复习。
同时,还可以将备考过程中的经验和技巧进行总结,形成备考笔记,方便日后查阅和回顾。
2013二建师法规及知识必看重点-培训总结
2013二建师法规及知识必看重点-培训总结2013二级建造师法规及知识必看重点劳动法重点记忆红色字体内容,包过1170.劳动法1171.掌握劳动保护的规定一、劳动安全卫生1、用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对劳动者进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害;2、劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。
新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用;3、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查;4、从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格;5、劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。
劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。
二、女职工和未成年工特殊保护根据《劳动法》的有关规定,用人单位和劳动者应当遵守有关劳动安全卫生的法律规定。
对女职工与未成年工应进行特殊保护,未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。
劳动安全设施和劳动卫生条件不符合要求、强令劳动者违章冒险作业、非法雇用童工、侵害女职工和未成年工合法权益均应承担相应的法律责任。
根据妇女生理特点组织劳动就业,实行男女同工同酬。
(一)女职工特殊保护规定如下:1、禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
2、不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。
3、不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。
对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
4、女职工生育享受不少于90天的产假。
5、不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
2013二级吉林省建造师考试技巧、答题原则.docx
1、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A.措施关B.交付关C.教育关D.惩罚关2、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A.保险人B.承包人C.分包人D.发包人3、设置措施项目清单时,确定材料二次搬运等项目主要参考( )A.施工技术方案B.施工规程C.施工组织设计D.施工规范4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟,每循环一次挖土0.5(立方米),工作班的延续时间为8小时,时间利用系数K二0.85,则其台班产量定额为( )。
A.12.8(立方米)/台班B.15(立方米)/台班C.102(立方米)/台班D.120(立方米)/台班5、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A.措施关B.交付关C.教育关D.惩罚关6、劳务分包合同中,工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A.14B.28C.21D.77、针对大型建设工程项目,需要编制( )等层次的施工进度计划。
A.控制性、实施性B.指导性C.指导性、控制性D.控制性、指导性、实施性8、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A.保险人B.承包人C.分包人D.发包人9、在多数条件下,建设工程项目总承包采用( )。
A.变动单价合同B.固定总价合同C.固定单价合同D.变动总价合同10、劳务分包合同中,工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A.14B.28C.21D.711、针对大型建设工程项目,需要编制( )等层次的施工进度计划。
A.控制性、实施性B.指导性C.指导性、控制性D.控制性、指导性、实施性12、在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为( )。
A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格13、设置措施项目清单时,确定材料二次搬运等项目主要参考( )A.施工技术方案B.施工规程C.施工组织设计D.施工规范14、一般情况下,计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内,并使( )计划建立在切实可行的基础上。
2013年二级建造师 《建设工程法规及相关知识》复习资料_图汇总
这门课的学习方法:1、强调理解记忆,淡化机械性记忆;2、强调重点章节的时间投入,淡化非重点章节的时间投入;3、强调精读与泛读相结合,吹毛求疵与不求甚解相结合;4、强调知识的内容与建筑师业务范围结合;5、强调基础知识的巩固与模拟题练习相结合。
2▲2Z201000建设工程法律制度32Z201010掌握建造师的基本条件、执业范围和执业要求(P1•2Z201011 建造师的基本条件•2Z201012 建造师的执业范围•2Z201013 建造师的执业要求42Z201011建造师的基本条件(P1一级建造师应具备的执业技术能力具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识;能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定;具有丰富的施工管理实践经验和资历,有较强的施工组织能力.能保证工程质量和安全生产;有一定的外语水平。
一级建造师执业资格考试科目为:《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》、《专业工程管理与实务》5二级建造师应具备的执业技术能力了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定;具有一定的施工管理专业知识;具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产;二级建造师执业资格考试科目为:《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》、《专业工程管理与实务》建造师必须接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平。
62Z201012建造师的执业范围(P1建造师的执业范围担任建设工程项目施工的项目经理从事其他施工活动的管理工作法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务一级注册建造师可以担任特级、一级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理二级注册建造师可以担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理7法规行政法规地方法规是指由国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件是指省、自治区、直辖市以及省级人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要依法制定的在本行政区域内具有法律效力的规范性文件82Z201013 建造师的执业要求(P2建造师的执业要求建造师执业前提建造师执业基本要求建造师执业分类建造师经注册后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。
2013二级建造师法规重点整理(便携版适用考前突击)
2013二级建造师法规重点整理(便携版适用考前突击)第一章建造师管理制度第一节建造师管理制度一、注册管理概念:注册建造师1、通过考核认定或考试合格取得资格证书按规定注册取得注册职业证书和职业印章的专业技术人员2、未取得注册职业证书的职业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。
(言下之意:小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任)相关考题1、下列有关建筑师执业的行为中,合乎我国有关管理规定的是(C )A、李某参加了建造师执业资格考试,在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理。
B、王某从事项目管理工作多年,并以取得一级项目经理资质证书,经所在单位同意,以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。
C、陈某参加了建造师的执业资格考试,没有通过,但其单位急需用人,仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。
D 、吴某参加了建造师的执业资格考试,虽然没有通过,但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。
2、取得建造师执业资格证书的人员,以建造师的名义执业的前提规定(B)A、备案B、注册C、审批D、认证3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以(C )A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。
B、通过注册取得建造师执业资格证书。
C、取得建造师执业资格证书,通过注册以建造师的名义执业。
D、取得建造师执业证书和执业印章。
(一)注册申请注册的受理,审批,核发方:省,自治区,直辖市人民政府建设主管部门。
核发证书后30日内报国务院建设主管部门备案。
例题:张某受聘于上海闵行区某工程施工单位,2006年1月在上海浦东新区报名参加二级建造师考试,2007年4月在江苏南通某项目工作期间,获悉其建造师考试合格,并已取得资格证书。
张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。
则张某(D )A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案:D
7、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则( )。P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
D.由承包人视情况而定
答案:A
9、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则( )。P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案:A
11、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案:C
12、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的,根据施工合同示范文本的规定,其处理原则是( )。P192
答案:C
26、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案:D
23、由于承包商负责采购的材料原因,工程实际进度与经过确认的进度计划不符,承包人按照工程师的要求提出改进措施,经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案:C
24、当时间非常紧迫时,宜采用下列哪种合同形式( )。P204
27、采用单价合同,在招标前,发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案:B
28、根据施工合同示范文本的规定,投料试车应( )。P193
A.在工程竣工验收前,由承包人组织
B.在工程竣工验收前,由发包人组织
1、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案:C
2、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是( )。P195
答案:D
10、某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该材料的质量标准约定应是( )。P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案:B
37、下列关于总价合同说法不正确的是( )。P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案:D
38、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。P207
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案:C
41、工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案:A
42、建设工程施工劳务合同中,由劳务分包人负责办理,并支付保险费用的是( )。P197
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案:A
34、当时间非常紧迫时,宜采用下列哪种合同形式( )。P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案:B
35、某工程项目因施工需要,向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中,因施工噪声过大,被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定,对该情况的处理应是( )。P190
A.组织措施,技术措施,经济措施,管理措施
B.组织措施,技术措施,经济措施,合同措施
C.法律措施,技术措施,经济措施,合同措施
D.组织措施,应急措施,经济措施。合同措施
答案:B
31、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案:C
4、根据施工合同示范文本规定,承包人应在( )之后28天内,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.工程风险
答案:D
21、某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该材料的质量标准约定应是( )。P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案:B
25、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。P207
A.工程开工以后合同履行完毕以前
B.合同成立以后和工程竣工以前
C.合同成立以后和履行完毕以前
D.合同成立以前和履行完毕以后
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.在工程竣工验收后,由工程师组织
D.在工程竣工验收后,由发包人组织
答案:D
29、采用成本加酬金合同,对于业主而言,有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案:A
30、出现合同实施偏差,承包商采取的调整措施可以分为( )。P207
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案:D
8、某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该材料的质量标准约定应是( )。P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案:A
3、由于承包商负责采购的材料原因,工程实际进度与经过确认的进度计划不符,承包人按照工程师的要求提出改进措施,经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延
B.工期应予顺延
C.工期不予顺延
D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延
答案:A
17、以成本加酬金形式发包的建设工项目,其施工图纸可能不能事先完成。因此,在不增加成本的前提下,承包商可以通过( )缩短工期。 P204
A.分段施工
A.办理手续费用由发包人承担,罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担,罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案:A
36、下列合同形式中,承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
答案:C
19、工程变更指示的发出( )。P208
A.有书面和口头两种形式
B.只有口头形式
C.采取口头形式,但须书面确认
D.只有书面形式
答案:A
20、固定总价合同减少了业主的风险,有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案:B
32、对各专业分包工程,总承包商负有( )的责任,并承担由此造成的损失。P206
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案:C
33、采用成本加酬金合同,对于业主而言,有利于( )。P204
15、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则( )。P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案:D
16、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的,根据施工合同示范文本的规定,其处理原则是( )。P192D.增加设备
答案:A
18、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202