2014年一建最新经典建设工程合同的索赔案例分析
建设工程索赔管理案例分析
建设工程索赔管理案例分析
在建设工程领域，索赔管理是一个重要且常见的问题。
本文通过分析一个实际
案例，探讨建设工程索赔管理的相关内容，以期为相关从业人员提供借鉴和参考。
案例描述
某XX工程公司承揽了一项大型公路建设项目，工程进度较为顺利，但由于当
地气候突变，导致施工进度延误。
同时，设计方在工程标志中存在一处严重错误，需要调整工程设计方案。
这两个因素导致工程无法按原计划顺利进行，影响了工期和成本。
索赔起因
1.气候突变：
–当地气候变化超出预期范围，造成施工条件恶化，无法按计划进行。
2.设计方案错误：
–设计方案中存在严重错误，需要调整设计，导致工程延误。
索赔要求
1.工期索赔：
–工期被迫延长，需要索赔额外的施工时间带来的成本损失。
2.成本索赔：
–由于设计错误和气候影响，工程成本增加，需要索赔额外支出的费用。
处理过程
1.索赔申请：
–工程公司向业主提交了索赔申请，提供了相关证据和支持材料。
2.业主审批：
–业主对索赔申请进行审批，要求工程公司提供更多证据支持。
3.协商解决：
–双方进行协商，最终确定了一定的索赔金额，并签订了索赔协议。
结论
通过以上案例分析，我们可以看到建设工程索赔管理中需要考虑多方面因素，包括工程进度、成本、设计等因素。
在实际操作中，需要及时提出索赔要求，并提供充分的证据支持，与业主进行充分沟通和协商，最终达成双方都能接受的协议。
这个案例为我们提供了一个具体的实例，希望可以对建设工程索赔管理有所帮助，使索赔过程更加顺利和高效。
2014索赔案例总结
索赔工期与费用计算总结一、在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和甲乙方施工现场办公用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时进行工程清理和修复作业。
为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。
参考答案：1．对处理孤石引起的的索赔，这是地质勘探报告未提供的，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险（注：不要回答成属于甲方的责任），应给予乙方工期顺延和费用补偿。
2．对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：（1）对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。
（2）对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。
根据不可抗力的处理原则，被冲坏的现场临时道路、管网和甲方施工现场办公用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，工程清理和修复作业等经济损失应由甲方承担（用于工程服务的道路、管网、材料、甲方自身的临时设施、工程实体本身损坏、修复）；损坏的施工设备、受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置、冲坏的乙方施工现场办公用房等经济损失应由乙方承担；工期应予顺延。
解析：不可抗力下只能索赔工期，没有所谓的窝工费、机械闲置费。
二、事件1：7 月25 日至26 日基础工程施工时，由于特大暴雨引起洪水突发，导致现场无法施工，基础工程专业队30 名工人窝工，天气转好后，27 日该专业队全员进行现场清理，所用机械持续闲置3 个台班（台班费：800 元/台班），28 日乙方安排基础作业队修复被洪水冲坏的部分基础12m3（综合单价：480 元/m3）。
建筑施工合同中施工索赔案例分析
建筑施工合同中施工索赔案例分析一、案例背景某建筑公司（以下简称乙方）与某开发商（以下简称甲方）签订了一份建筑施工合同，约定乙方承担甲方开发的某住宅小区的施工任务。
合同中明确了工程质量、工程进度、工程造价等条款。
工程顺利进行，但在施工过程中，甲方多次提出变更设计，导致工程进度延误，工程成本增加。
乙方在履行合同过程中，发现甲方提供的施工图纸存在问题，且甲方未能按时支付工程款。
在这种情况下，乙方提出了施工索赔。
二、索赔事项1. 工程进度延误：由于甲方多次提出变更设计，导致工程进度延误。
乙方根据合同约定，要求甲方支付逾期竣工违约金。
2. 工程成本增加：甲方提供的施工图纸存在问题，导致乙方在施工过程中需要额外投入资金进行修改。
乙方要求甲方承担由此产生的额外费用。
3. 甲方未能按时支付工程款：根据合同约定，甲方应按时支付工程款。
但实际施工过程中，甲方未能履行合同约定，乙方要求甲方支付逾期付款违约金。
三、案例分析1. 工程进度延误：根据合同约定，甲方应保证施工图纸的准确性，确保工程顺利进行。
由于甲方多次提出变更设计，导致工程进度延误。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”因此，甲方应承担逾期竣工违约金。
2. 工程成本增加：根据合同约定，甲方应提供准确的施工图纸。
但由于甲方提供的施工图纸存在问题，导致乙方在施工过程中需要额外投入资金进行修改。
根据《中华人民共和国合同法》第112条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照合同的约定承担违约责任。
”因此，甲方应承担由此产生的额外费用。
3. 甲方未能按时支付工程款：根据合同约定，甲方应按时支付工程款。
但实际施工过程中，甲方未能履行合同约定，乙方要求甲方支付逾期付款违约金。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
工程项目合同索赔案例
工程项目合同索赔案例在这个案例中，甲方是一家建筑公司，乙方是一家工程承包商。
根据双方签订的合同，乙方需要在规定的时间内完成一项建筑工程。
由于一些不可预见的原因，乙方未能按时完成工程，导致甲方承受了一定的损失。
因此，甲方决定向乙方提出合同索赔。
甲方需要提供证据证明乙方未能按照合同约定的时间完成工程。
这可能包括合同文本、工程进度报告、相关的通信记录等。
这些证据将有助于证明乙方的违约行为。
甲方需要计算其因乙方违约而遭受的损失。
这可能包括延误工程导致的额外成本、失去的商业机会等。
这一步需要尽可能详细和准确，以确保索赔金额的合理性。
甲方需要向乙方提交索赔请求。
这通常需要以书面形式进行，明确指出乙方的违约行为、甲方的损失以及索赔金额。
同时，甲方也需要提供支持其索赔请求的证据。
在接到索赔请求后，乙方需要对其进行回应。
如果乙方接受甲方的索赔请求，那么双方可以协商赔偿事宜。
如果乙方拒绝甲方的索赔请求，那么甲方可能需要通过法律途径来解决争议。
在这个过程中，公正和客观是非常重要的。
无论甲方还是乙方，都需要以事实为依据，以法律为准绳，公正地处理索赔事宜。
只有这样，才能保护双方的合法权益，维护合同的公正性和公平性。
这个案例告诉我们，合同索赔并不是一种惩罚，而是一种保护。
它是保护合同双方权益的一种手段，是维护合同公正性和公平性的一种机制。
因此，我们应该正确理解和使用合同索赔，而不是回避或者恐惧它。
工程项目合同索赔是一个复杂的过程，需要我们以公正和客观的态度来处理。
只有这样，我们才能有效地解决合同争议，保护我们的权益。
2014年一建最新经典建设工程合同的索赔 (2)
http：//QQ客服：800061013一级建造师《建设工程项目管理》建设工程的索赔贾若冰Email：jider_zhang@新浪微博：2小菜的向日葵新浪微博：（法规）杨光老师：阿里八五的世界（管理）贾若冰老师：2小菜的向日葵（建筑实务）安慧老师：筱安安课堂开课了（市政实务）李四德老师：李四德6781Z206062 索赔的依据（P336）建设工程索赔：在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为句一、索赔的起因（P336）（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误；（3）合同变更；（4）工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
二、索赔的分类（P336）（一）按索赔有关当事人分类（1）承包人与发包人之间的索赔；（2）承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人或发包人与供货人之间的索赔；（4）承包人或发包人与保险人之间的索赔。
（二）、按照索赔目的和要求分类（1）工期索赔一般指承包人向业主或分包人向承包人要求延长工期；（2）费用索赔要求补偿经济损失，调整合同价格。
（三）按照索赔事件的性质分类（1）工程延期索赔；（2）工程加速索赔；（3）工程变更索赔；（4）工程终止索赔；（5）不可预见的外部障碍或条件索赔；（6）不可抗力事件引起的索赔（7）其他索赔（四）承包商向业主的索赔1.因合同文件引起的索赔；2.有关工程施工的索赔；3.关于价款方面的索赔；4.关于工期的索赔；5.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；6.工程暂停、终止合同的索赔；7.财务费用补偿的索赔；（五）业主向承包商索赔1.索赔费用和利润2.索赔工期四、索赔成立的条件（P339）（一）构成施工项目索赔条件的事件总结：均是非承包人原因动态管理？（二）索赔成立的前提条件索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
建设工程合同索赔案例及分析
建设工程合同索赔案例及分析一、案例背景。
咱就说有这么一个建设工程啊，甲方是个房地产开发商，要盖一大片住宅小区。
乙方呢，是一家建筑公司，那可是经验丰富，接了这个大工程。
合同签得明明白白的，啥时候开工，啥时候竣工，用啥材料，质量标准是啥，都写得清清楚楚。
二、问题出现。
这工程干到一半，出岔子了。
乙方发现，甲方提供的施工图纸有问题。
有个地方设计的排水系统啊，按照那个图纸施工的话，根本就没法正常排水，这可咋整？乙方就去找甲方，说：“大哥啊，你这图纸不行啊，我们要是按这个干，以后这房子里不得发大水啊。
”甲方一开始还不太相信，觉得自己请的设计公司挺靠谱的啊。
但乙方拿出各种数据和模拟结果，甲方才意识到问题严重。
三、索赔过程。
1. 提出索赔要求。
乙方那可不含糊，直接给甲方发了个索赔函。
函里写着，因为这个图纸的问题，他们的施工进度被耽误了。
工人们本来计划好的工序，得停下来等甲方重新修改图纸，这期间工人的工资还得照发，这就是一笔损失。
而且那些已经按照错误图纸施工的部分得拆除，重新施工，这又增加了材料和人工成本。
乙方算了一笔账，延误工期导致工人闲置一周，按照每人每天300元工资，10个工人，那就是300×10×7 = 21000元。
拆除和重新施工的材料加上人工，大概得50000元。
所以乙方总共向甲方索赔71000元。
2. 甲方反应。
甲方接到索赔函后，也开始调查。
他们找了设计公司，设计公司承认是自己的失误。
但是甲方觉得乙方索赔的金额有点高，就想跟乙方商量商量。
甲方说：“兄弟啊，你这索赔金额是不是有点水分啊？工人工资这部分，你们不能调整调整别的工程先干着吗？”乙方一听就急了，说：“大哥，你这就不地道了。
我们是按照合同来的，你这图纸有问题，我们就得按照正确的流程走。
要是乱调整工程，到时候出了别的问题咋整？”3. 协商与解决。
双方就这么你来我往地谈了好几轮。
乙方把每一项费用的明细都拿出来给甲方看，什么材料的购买发票啊，工人的考勤记录啊。
2014年一级建造师建筑工程案例分析突破十五
2014年一级建造师建筑工程案例分析突破十五【案例15】1．背景某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013一0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。
合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。
工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d；7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d；施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于1o月10Et 以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸；施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工；1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
2．问题(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。
【案例15】答：(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔不成立。
理由：两次工期延误均由突降罕见大雨引起，属不可抗力，工期应可以顺延。
但第一次事故发生时间是6月20日，施工单位提出索赔意向通知是7月30日，已超过规定28d提出索赔意向的时限，故第一次事故的4d工期索赔已无法成立。
工程施工合同索赔案例分析(5篇)
【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。
中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万m2，总工程合同价为124898640埃磅。
在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。
据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。
1．工期延误一览表（见表4）表42．索赔项目和费用构成（见表5）3．索赔费用计算⑴人员往来机票费。
因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。
北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。
其计算公式为：人数×往返机票费＝机票费索赔金额。
⑵保函延期费。
包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。
履约保函为合同额的5%，中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%无息抵押金，利息为18%，下面分别进行计算：①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额×无息抵押金（%）×年息（%）×延期（年）＝履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分＋（美元）部分＋预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费×海关税率（%）×延期次数（次／年）⑶劳动证、居住证办理延期费用。
埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。
②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。
某工程合同索赔案例分析
某工程合同索赔案例分析案例背景某建筑公司（以下简称甲方）与一家工程公司（以下简称乙方）签订了一份工程施工合同。
合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求以及违约责任等条款。
在施工过程中，由于地质条件复杂，导致实际工程进度比预期缓慢，乙方因此提出了工期延误的索赔。
索赔原因乙方提出的索赔主要基于以下几点：1. 不可预见的地质条件：在施工前，甲方提供的地质勘探报告显示土壤条件良好，但实际上施工地点存在大量未标明的岩石，这大大增加了挖掘难度。
2. 设计变更：甲方在施工过程中对原有设计进行了多次变更，这些变更未能及时通知乙方，导致乙方不得不重新调整施工计划。
3. 材料供应延迟：部分建筑材料的供应出现延迟，影响了乙方的施工进度。
索赔过程面对乙方的索赔要求，甲方首先进行了内部审查，以确认索赔的事实依据是否成立。
随后，双方进入协商阶段，就索赔的合理性和金额进行讨论。
在此过程中，乙方提交了详细的施工日志、地质报告、设计变更记录以及材料供应记录等证据材料。
经过多轮协商，甲方同意对乙方进行补偿，但补偿金额低于乙方的要求。
双方最终决定将争议提交给第三方仲裁机构进行裁决。
结果分析仲裁机构在审理案件时，综合考虑了以下几个方面：- 合同条款的明确性和合理性：审查合同中关于工期延误责任的条款是否明确，以及是否存在不合理的责任划分。
- 索赔证据的充分性：评估乙方提交的证据是否足以证明其索赔的合理性。
- 双方的过错程度：分析甲方的设计变更和材料供应延迟是否对乙方的施工进度造成了实质性影响。
- 行业标准和惯例：参照行业内同类情况下的一般做法和标准。
最终，仲裁机构判决甲方应对乙方进行合理补偿，并明确了补偿金额。
虽然金额低于乙方最初的要求，但高于甲方最初同意的金额，体现了对乙方实际损失的认可和对甲方过错的惩罚。
结论通过本案例的分析，我们可以看到，工程合同索赔是一个复杂的过程，它需要充分的准备和专业的处理。
对于甲方而言，合理的风险分配和及时的信息沟通是避免索赔的关键。
工程建设合同索赔案例分享
工程建设合同索赔案例分享某建筑公司（以下简称甲方）与一家工程承包商（以下简称乙方）签订了一项建设工程合同，合同规定了工程的范围、标准、工期及相应的违约责任。
在工程实施过程中，由于地质条件不符合预期，导致工程进度受阻，乙方无法按原定计划完成施工任务。
面对这一挑战，乙方及时向甲方报告了实际情况，并提出了延长工期的请求。
甲方对此表示理解，但在审查了相关地质报告后，认为乙方未能充分履行尽职调查的义务，因此不同意无条件延期。
双方就此展开了一系列的协商。
乙方提供了详细的地质勘查报告，证明在签订合同前已进行了必要的地质调查，但由于一些不可抗力的因素，如极端天气条件，导致了地质条件的异常变化。
乙方强调，根据合同约定，应视为共同风险，应由双方共同承担由此产生的额外成本。
甲方则认为，尽管存在不可抗力因素，但乙方作为专业的工程承包商，应具备足够的风险评估和应对能力。
甲方指出，合同中明确要求乙方在开工前进行充分的地质调查，并应根据调查结果调整工程方案。
因此，甲方认为乙方未能充分履行合同义务，不应由甲方承担由此产生的所有后果。
在多次协商未果后，乙方依据合同条款启动了仲裁程序。
仲裁庭在审理案件时，详细考察了合同条款、地质报告、双方的沟通记录以及相关证据。
最终，仲裁庭认定，虽然乙方在签订合同前进行了地质调查，但由于不可预见的极端天气条件，地质状况发生了变化，这是乙方无法控制的。
同时，仲裁庭也指出，甲方在合同中对乙方的尽职调查义务有过高的要求，没有充分考虑到实际施工中的不确定性。
因此，仲裁庭判决甲方应承担部分延期造成的成本，而乙方也应自行承担一定比例的损失，以反映其作为专业承包商应具备的风险评估和管理能力。
这一案例为工程建设合同中的索赔问题提供了重要的参考。
它表明，在面对合同争议时，双方应本着公平合理的原则，积极沟通协商，必要时可寻求第三方的专业裁决。
同时，合同的起草应充分考虑到各种可能的风险，明确各方的责任和义务，以便在出现问题时能够有效解决。
工程索赔合同案例分析
工程索赔合同案例分析
某建筑工程公司在承接一项大型工程项目时，与甲方签订了一份详细的施工合同。
合同中
明确规定了工程的施工范围、工期、质量标准以及违约责任等条款。
在施工过程中，由于
地质条件异常复杂，导致实际工程量大幅增加，施工成本随之上升。
乙方（建筑工程公司）认为根据合同条款，应当获得相应的经济补偿，因此向甲方提出了索赔。
甲方在接到索赔要求后，对乙方提出的索赔金额表示质疑，认为乙方在施工过程中管理不善，导致了成本的增加。
双方就索赔金额及责任归属产生了激烈的争议。
在这种情况下，
合同中的索赔条款成为了解决问题的关键。
根据合同规定，乙方在提出索赔时需要提供充分的证据，包括但不限于工程变更指令、现
场签证、成本增加的详细计算等。
乙方提交了相关证据，并通过第三方专业机构的评估报
告来证明其索赔的合理性。
甲方则委托另一家专业机构进行审计，以验证乙方的索赔是否
成立。
在经过一系列详细的审查和协商后，双方最终达成了一致意见。
甲方承认了地质条件的变
化是导致成本增加的主要原因，并同意支付部分索赔金额。
同时，乙方也接受了甲方关于
其管理不善导致部分成本增加的指责，并同意自行承担一部分损失。
这个案例展示了在工程索赔中，合同的重要性以及双方在面对争议时应有的理性态度。
合
同中的详细条款为双方提供了解决问题的基础。
双方都应该本着公平和诚信的原则，提供
真实的证据，通过协商来解决问题。
第三方专业机构的介入可以为争议的解决提供客观的
评估和建议。
建设工程合同管理与索赔案例分析
案例分析（五）[案例1]背景：为了实施某项目的建设，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了建设工程施工合同，该项目未投保工程一切险。
在工程施工过程中，遭受特大暴风雨袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向工程师提出补偿要求，并附有相关的详细资料和证据。
施工单位认为遭暴风雨袭击是因非施工单位原因（属于不可抗力）造成的损失，故应由业主承担赔偿责任，主要补偿要求包括：（1）给已建部分工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任；（2）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿；（3）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应承担赔偿和修复的经济责任；（4）工人窝工费3.8万元，业主应予以支付；（5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天；（6）由于工程损坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予以支付。
[问题]1.因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原则分别承担？2.对施工单位提出的补偿要求应如何处理？[案例2]某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室的合同）。
乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。
该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。
该基坑施工方案规定，土方工程采用租赁一台斗容量为1 m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。
甲乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生了如下几项事件：（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
（2）施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
（3）5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量为900m3。
2014年一级建造师建筑工程案例分析突破十四
2014年一级建造师建筑工程案例分析突破十四【案例14】1．背景某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标、独立发包，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了装饰装修施工合同。
招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：(1)报价采用工程量清单模式。
(2)结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。
(3)本工程装饰施工期适逢奥运会。
无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工因素，保证不因此情况追加工程款。
(4)主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8．7m，报告厅标高为5．6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。
施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20d时，由于设计变更，造成工程停工9d；施工进行到44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d；施工进行到92d时，因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达1Od(该212f9总时差4d)；施工进行到154d时，由于其他材料进场不及时，延误工期2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
2．问题(1)事件一中：建设单位是否应支付高支模架脚手架费用?并说明理由。
(2)事件二中：建设单位应否支付工程提前停工费用?并说明理由。
(3)事件三中：分别分析施工单位提出的各项索赔是否成立?并说明理由。
(4)事件三中：施工单位最后得到的土期索赔应是多少天?【案例14】答：(1)事件一中，建设单位不应支付脚手架费用。
工程合同索赔解决案例
工程合同索赔解决案例某建筑工程公司（以下简称甲方）与一家专业承包商（以下简称乙方）签订了一项工程施工合同。
按照合同约定，乙方需在规定的时间内完成一定量的土方开挖工作。
在实际施工过程中，由于遭遇了罕见的连续降雨天气，导致工地积水严重，无法按计划进行土方作业。
面对这种情况，乙方及时向甲方提出了书面的索赔报告，说明了因不可抗力因素导致的施工延期及增加的成本损失，并附上了相关的证据材料，包括气象部门的天气记录、现场照片和施工日志等。
甲方收到乙方的索赔报告后，立即组织相关部门进行核实。
在仔细审查了乙方提供的证据和计算依据后，甲方认识到，乙方所遭受的损失确实超出了正常控制范围。
因此，甲方启动了合同中的索赔解决程序，邀请了第三方专业机构对事件情况进行独立评估。
第三方机构经过现场勘查和资料审核，确认了乙方所受的损失属于不可抗力范畴，并根据行业惯例和合同约定，给出了合理的补偿建议。
在此基础上，甲方与乙方进行了协商，最终达成了一致意见：甲方同意对乙方因不可抗力造成的直接损失给予相应的经济补偿，并对工期进行了合理的调整。
此案例中，双方都展现出了高度的专业性和合作精神。
乙方在发现问题后迅速采取措施，并提供了详实的索赔材料；甲方则认真审核，积极应对，并通过引入第三方机构来保证决策的公正性。
这种基于合同条款，通过沟通协商解决问题的方式，不仅体现了合同执行的灵活性，也保障了双方的合法权益，是工程合同索赔解决的典范。
工程合同索赔的处理需要遵循合同约定，注重证据收集，保持沟通透明，并在必要时借助第三方机构的专业判断。
通过这样的流程，可以有效地解决合同执行过程中出现的争议，确保工程项目的顺利进行。
工程索赔案例分析
工程索赔案例分析在工程领域，索赔是承包商为了弥补由于合同条件之外的原因导致的额外成本或工期延误而向业主提出的正式请求。
下面是一个典型的工程索赔案例分析。
案例背景：某建筑公司与业主签订了一份建设合同，承建一座商业大楼。
合同中规定了工程的总造价、工期以及双方的权利和义务。
在施工过程中，由于业主变更设计和材料供应延迟等原因，导致工程进度受到影响，承包商因此产生了额外成本。
索赔原因：1. 设计变更：业主在施工过程中要求对原设计进行修改，增加了工程量和施工难度，导致承包商需要投入更多的人力和物力来完成修改后的设计。
2. 材料供应延迟：业主指定的材料供应商未能按时提供所需材料，导致工程进度受阻，承包商不得不调整施工计划，增加了施工成本。
索赔过程：1. 索赔通知：承包商在发现索赔事件发生后，及时向业主发出了索赔通知，明确指出了索赔的原因、影响以及索赔的金额。
2. 索赔证据：承包商准备了详细的索赔证据，包括设计变更的书面文件、材料供应延迟的证明、额外成本的计算依据等。
3. 索赔谈判：双方就索赔问题进行了多次谈判，承包商提供了充分的证据和合理的解释，业主也对索赔请求进行了审查。
4. 索赔解决：经过协商，双方达成一致，业主同意支付承包商因设计变更和材料供应延迟所产生的额外成本。
索赔结果：业主最终同意支付承包商额外成本共计XX万元，并在合同中对工期进行了相应的调整。
承包商也承诺在新的工期内完成工程，确保工程质量不受影响。
案例分析：1. 索赔的合理性：承包商的索赔请求是基于合同条款和实际情况提出的，索赔的金额和原因都有充分的证据支持。
2. 索赔的及时性：承包商在发现索赔事件后及时通知业主，避免了索赔问题的拖延和扩大。
3. 索赔的沟通：双方通过有效的沟通和谈判，最终达成了共识，体现了良好的合同执行和问题解决能力。
总结：工程索赔是工程管理中的一个重要环节，它涉及到合同执行、成本控制和风险管理等多个方面。
通过上述案例分析，我们可以看到，合理的索赔请求、及时的通知、充分的证据准备以及有效的沟通是成功解决索赔问题的关键。
建筑工程索赔案例解析
建筑工程索赔案例解析在建筑工程领域，索赔是指承包商或工程项目相关方要求获得额外费用或赔偿的一种行为。
由于建筑工程的复杂性和不可预知性，导致工程发展过程中可能发生各种问题和变故。
本文将通过分析一些典型的建筑工程索赔案例，帮助读者更好地理解索赔的原因、法律依据以及解决方法。
案例一：材料供应延迟在某个高层建筑项目中，承包商遇到了材料供应延迟的问题，导致施工进度受阻。
承包商向业主提出了索赔要求，主要围绕材料供应商未能按时交付材料导致的额外费用和工期延误进行索赔。
根据建筑法律规定，如果材料供应商未能按照合同约定的时间和质量供应材料，承包商有权要求赔偿。
索赔的具体要求应包括额外费用的合理计算以及工期延误的影响分析。
承包商可以通过与业主协商、法律诉讼等方式解决索赔问题。
案例二：设计变更引发索赔在某个桥梁建设项目中，业主在工程进行中提出了多次设计变更的需求。
承包商认为这些设计变更与原合同约定的工作范围和工期存在不符，因此提出了索赔要求。
根据建筑合同法，承包商有权要求业主提供变更工作的合理报酬，并重新协商工期等相关事宜。
索赔的成功与否主要取决于是否能够证明设计变更对承包商造成了额外费用和工期压力。
案例三：施工期间不可预见的地质问题在某个地铁隧道施工工程中，承包商发现了不可预见的地质问题，导致施工难度加大和工期延误。
承包商提出了索赔要求，要求业主提供额外的费用和时间来解决地质问题。
根据建筑法律规定，如果施工期间出现了不可预见的地质问题，承包商有权要求赔偿。
然而，索赔的成功与否需要承包商提供充分的证据证明地质问题的出现是无法预见的，并且具有明显的影响。
综上所述，建筑工程索赔案例的解析揭示了承包商在工程过程中可能面临的问题和挑战。
索赔问题的解决涉及诸多法律和合同方面的规定，需要各方充分理解和遵守相关法律法规。
只有在理解索赔案例的基础上，才能更好地应对工程过程中出现的各类问题，确保工程的顺利进行。
工程合同索赔案例分析
工程合同索赔案例分析
某建筑公司（以下简称“甲方”）与一家工程公司（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程合同，约定由乙方负责一项大型商业建筑的施工。
在工程施工过程中，由于乙方的原因，工程进度严重滞后，导致甲方承受了巨大的经济损失。
在此情况下，甲方决定向乙方提出合同索赔。
我们需要明确的是，合同索赔并非一种惩罚，而是一种经济补偿。
其目的是使受损方得到应有的补偿，以减轻其损失。
在这个案例中，甲方的索赔是基于其在合同中的权益受到侵害，因此，其索赔行为是完全合理的。
我们需要分析的是，乙方是否应对甲方的损失负责。
根据民法典的规定，如果一方违反合同，导致对方损失，应当承担赔偿责任。
在这个案例中，乙方未能按照合同约定的时间完成工程，明显违反了合同，因此，乙方应当对甲方的损失负责。
我们需要确定的是，甲方的索赔金额是否合理。
在这个案例中，甲方的索赔金额主要是基于其因工程延期而增加的成本，包括延长租赁期限的费用、增加的管理成本等。
这些都是甲方因乙方违约而实际产生的损失，因此，甲方的索赔金额是合理的。
我们需要关注的是，乙方是否有足够的能力支付这笔索赔金额。
在这个案例中，乙方是一家大型工程公司，具有足够的经济实力，因此，乙方有能力支付这笔索赔金额。
这个案例是一个典型的工程合同索赔案例。
在这个案例中，甲方的索赔行为是基于其在合同中的权益受到侵害，因此，其索赔行为是完全合理的。
同时，乙方因其违约行为，应当对甲方的损失负责。
甲方的索赔金额是基于其实际损失计算的，因此，其索赔金额是合理的。
乙方有足够的能力支付这笔索赔金额。
建筑工程合同索赔的案例
建筑工程合同索赔的案例案例背景某建筑公司A与业主签订了一份建筑工程合同，合同规定A公司负责地产的一栋商业楼的建设工作。
合同明确了工程的完成时间、质量标准以及违约责任等条款。
在施工过程中，由于地产提供的施工图纸出现严重错误，导致A公司不得不停工等待图纸修正，从而造成了工期延误和经济损失。
索赔过程面对这种情况，A公司首先应当收集相关证据，包括错误的图纸、停工通知书、与地产沟通的邮件往来记录等。
随后，A公司应当按照合同约定或法律规定的程序，向地产提出书面的索赔通知，明确指出索赔的原因、依据、计算方式以及索赔金额等。
在地产收到索赔通知后，双方应进行协商，试图找到一个双方都能接受的解决方案。
如果协商不成，A公司可以依据合同条款或相关法律规定，向有管辖权的法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁申请。
法律分析在处理此类索赔案件时，法院或仲裁机构通常会考虑以下几个方面：1. 合同的有效性：确认双方签订的建筑工程合同是否有效，以及合同中的条款是否合法。
2. 违约事实的确认：判断是否存在违约行为，以及违约的性质和程度。
3. 因果关系的认定：分析违约行为与索赔方损失之间的因果关系。
4. 损失的计算：根据合同条款或法律规定，合理确定索赔方因违约行为所遭受的损失。
结论通过上述案例分析，我们可以看到，在建筑工程合同中，一旦发生索赔情况，各方应当严格按照合同条款和法律规定行事。
对于承包方来说，及时、准确地提出索赔，不仅可以维护自身的合法权益，也是推动行业规范化、法治化的重要途径。
对于业主方而言，合理处理索赔事件，也是其诚信经营和社会责任的体现。
建筑工程合同索赔是一个复杂的法律过程，需要各方本着公正客观的原则，依法依规进行处理。
只有这样，才能确保建筑行业的健康发展，保障各方的合法权益。
---。
建筑工程施工合同索赔案例分析
建筑工程施工合同索赔案例分析引言建筑工程施工合同是建筑行业中常见的合同形式，它规定了双方在工程施工过程中的权利和义务。
然而，在实际操作中，由于各种原因，施工过程中可能会出现一些问题，导致合同的索赔。
本文将通过分析几个建筑工程施工合同索赔案例，探讨索赔的原因、索赔的依据以及解决方案。
案例一：质量问题引发的索赔某建筑公司与一家开发商签订了一份建筑工程施工合同，约定了工程的质量要求和验收标准。
然而，在工程完成后的验收过程中，发现了大量的质量问题，如墙面开裂、地板破损等。
开发商拒绝支付尾款，并要求建筑公司进行修复。
建筑公司认为这些问题是由于开发商在使用过程中不当造成的，拒绝承担责任。
在这个案例中，索赔的原因是工程质量问题。
建筑公司可以依据合同中的质量要求和验收标准来进行索赔。
首先，建筑公司可以要求开发商提供相关证据证明质量问题是由建筑公司施工不当造成的。
如果开发商无法提供证据，建筑公司可以通过委托第三方专业机构进行鉴定，证明质量问题是由施工不当造成的。
然后，建筑公司可以提出索赔要求，要求开发商支付修复费用或者赔偿损失。
同时，建筑公司还可以要求开发商进行返工，重新修复质量问题。
案例二：工期延误引发的索赔在另一个案例中，一家建筑公司与一家政府机构签订了一份建筑工程施工合同，约定了工程的工期。
然而，在施工过程中，由于政府机构未按时提供相关审批文件，导致工程进展受阻，工期延误。
建筑公司因此要求政府机构支付工期延误的赔偿费用。
在这个案例中，索赔的原因是工期延误。
建筑公司可以依据合同中的工期约定来进行索赔。
首先，建筑公司可以要求政府机构提供相关证据证明审批文件未按时提供。
如果政府机构无法提供证据，建筑公司可以通过咨询律师的方式，了解相关法律法规，确定政府机构的违约责任。
然后，建筑公司可以提出索赔要求，要求政府机构支付工期延误的赔偿费用。
同时，建筑公司还可以要求政府机构加快审批进程，以便尽快完成工程。
案例三：设计变更引发的索赔在另一起案例中，一家建筑公司与一家设计公司签订了一份建筑工程施工合同，约定了工程的设计要求。
建筑工程合同索赔案例
建筑工程合同索赔案例在建筑工程中，工程合同是承包商和业主之间的重要法律文件，规定了双方在工程施工、质量要求、工期等方面的权利和义务。
然而，在实际工程中，由于各种原因，建筑工程合同的索赔案例时有发生。
本文将通过一个建筑工程合同索赔案例，探讨索赔的原因、过程以及解决方案。
背景介绍某城市的一家房地产开发公司，计划建设一座高档住宅小区。
为此，该公司与一家建筑公司签订了工程合同，约定了施工进度、施工质量和报酬等条款。
建筑公司在合同规定的工期内完成了项目交付，但房地产开发公司却提出索赔要求。
索赔原因1.施工质量问题：房地产开发公司声称建筑公司在施工过程中存在质量问题，如墙体开裂、地面沉降等，导致建筑物整体质量下降，无法满足预期要求。
2.工程进度问题：房地产开发公司认为建筑公司没有按照合同约定的时间节点完成施工，延误了整个项目的交付时间，导致公司面临了经济损失。
3.隐蔽工程问题：在验收房屋时，房地产开发公司发现了一些隐蔽工程问题，这些问题在外部无法察觉，但是可能会对房屋的使用和安全造成影响。
索赔过程1.索赔申请：房地产开发公司向建筑公司提出索赔要求，并提交了相关证据材料，如施工记录、报告和照片等，用以证明索赔的理由和事实。
2.协商解决：双方通过会谈、协商等方式寻求解决方案。
建筑公司分析了索赔原因，提出了相关解决措施，如进行整改、补救等，以提高工程质量和满足合同要求。
3.仲裁申请：如果双方无法在协商中达成一致，任何一方均可选择向相关法律机构进行仲裁申请，由专业的仲裁人员来处理此案。
仲裁过程中，各方需提供相关证据和理由，仲裁机构将根据合同条款、工程质量标准等进行裁决。
解决方案1.强化质量监管：建筑公司应加强施工质量管理，设立专门的质检团队，定期进行工程质量检查，确保施工符合相关标准和要求，从而避免质量问题的发生。
2.合理安排工期：建筑公司在工程合同中应合理安排工期，并留有适当的时间缓冲，以防止不可预见的情况导致工期延误。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
http：// QQ客服：800061013
2. 索赔工期计算 事件二：5月15日停工至5月19日收到5月20日开工的复工令，可索赔的时 间为5天。 事件三：原计划土方工程由5月11日至5月20日完成，计划工期10天，工程 量为4500m³，依据题意可得，900/4500×10=2（天） 事件四：由于特大暴雨不可抗力造成停工可以索赔3天。 事件五：5月23日开始修复永久道路，5月24日恢复施工，可索赔1天工期。 故总计可索赔工期为：5+2+3+1=11（天）
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【案例】某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式， 工期为15个月，承包单位投标工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同 约定：实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价；拖期每天赔 偿金为合同总价的1‰，最高拖期赔偿限额为合同总价的10%；若能提前竣工， 每提前1天的奖金按合同总价的1‰计算。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
3. 索赔费用计算 事件二中，人工费：15×23=345（元）；机械费：450×5=2250（元）； 管理费：345×30%=103.5（元） 事件三中，可直接按土方开挖的单价计算 900×4.2×（1+20%）=4536（元） 事件四中，不存在费用索赔 事件五中，人工费：30×23=690（元），机械费：450×1=450（元） 管理费：690×30%=207（元） 费用索赔合计：8581.5元
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【问题】 1. 指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。 2. 针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？并分 别说明理由。 3. 上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变 指出新的关键线路。 4. 对于索赔成立的事件，工期可以延顺几个月，实际工期是多少？
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【解析】 1、合同责任分析： （1）事件1：新增N工作属于设计变更的范畴，为业主的责任。 （2）事件2：属于业主责任。 （3）事件3：日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度的0.5个月的 延期属于不可抗力。另外0.5个月的延期属于承包单位应承担的风险责任。 （4）属于承包单位责任
4、承包单位应承担超过合同工期的违约责任。 拖延工期赔偿费：8000万元*0.001/天*30天=240万元。 240万元小于，最高赔偿限额8000万元*0.1=800万元。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【案例】某建筑工程，建筑面积3.8万㎡，地下一层，地上十六层。施工单 位（以下简称“乙方”）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包 合同，合同工期600天。合同约定，工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款） 1万元。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
A 4
2
C 3
4
G 4
6
K 6
D2
1
B 3
3
E 2
5
H 8
8
L 4
9
M2
F 6
7
J 4
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
在工程施工中发生了如下事件： 事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月； 事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月； 事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月； 事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟 1个月。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
2、 A
1 2
B 3
2 2
C 2
5
D 3
3
N
4
E
5 5
2
4/5 4
8/9 G
6 2(2.5)
8/9 H
7
5
13/14 8
F 4(5)
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
承包单位开工前编制并经监理工程师认可的施工进度计划如下图所示。
B
D
G
3
6
3
3
2
A
1
2
2
E 52
H
7
5
8
C
F
4
2
4
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
施工过程中发生了4个时间，致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个 月。
3、机械闲置费不予补偿。 工程量清单中计划土方为：16+16=32万m³ 新增土方工程量为：32万m³； 应按原单价计算新增工程量：32*25%=8万m³ 补偿土方工程款：8万m³*16元/m³+（32-8）万m³*14元/m³=464万元
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成 乙方关键工作的工期延误，每延误一天，分包方应赔偿损失1 万元。主体结构 混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误一 天，供货方赔偿1 万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方 的批准。
新浪微博：2小菜的向日葵
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
事件一：因租赁的反铲大修，晚开工2天，人员窝工10个工日； 事件二：施工过程中，因遇到软土层，接工程师指令5月15日停工，进行地 质复查，配合用工15个工日； 事件三：5月19日接到工程师于5月20日开工的复工令，同时提出基坑开挖 深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³； 事件四：5月20日——5月22日，因特大暴雨施工暂停，造成人员窝工10个 工日； 事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复施工，最 终基坑于5月30日竣工。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【案例】某建筑公司于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为30 00㎡的工业厂房施工合同。该工程的基坑开挖工程量为4500m³，假设直接费单价 为4.2元/m³，综合费率为直接费的20%。该基坑的施工方按规定：土方工程采用 租赁一台反铲挖掘机（租赁费450元/台班）施工。甲乙双方约定5月11日开工，5 月20日完工。在实际施工中发生了如下事件：
【答案】
1. 该网络计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑧→⑨
该网络计划的关键工作为：A、D、E、H、L
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
2. 事件一：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期； 事件二：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工 期，且属建设单位责任； 事件三：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期； 事件四：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。 3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路没有发生改变。 4.对于索赔成立的事件，可顺延工期1个月。实际工期是21个月。
http：// QQ客服：800061013
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【案例】某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑 面积28500㎡，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20 个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并绘制出施工 进度网络计划，如图所示（单位：月）
事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量分别为16万m³，土方工程合同 单价为16元/m³。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，工 程师以设计变更通知发布新增土方工程 N的指示。该工作的性质和施工难度与 A、C工作相同，工程量为32万m³。N工作要B和C工作完成后开始施工，且为 H和G的紧前工作。监理工程师与承包商依据合同约定协商后，确定土方变更单 位价格为14元/m³。承包单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用一台机 械开挖，机械租赁费用为1万元/月*台。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
【问题】 1. 施工单位可以就以上哪些事件向甲方索赔？说明理由。 2. 每项事件可索赔工期各是多少天？ 3. 假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加的人工费的
30%，则合理的索赔总额是多少？
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
问题： 1、请对以上施工过程中发生的4个时间进行合同责任分析。 2、根据监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期时多少， 说明理由。 3、确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。 4、分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并 计算其金额。
新浪微博：2小菜的向日葵
http：// QQ客服：800061013
由以上事件，承包单位提出以下索赔要求： （1）延顺工期6.5个月。理由：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1个月； 连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月；工程师未能很好的控制分包单位的 施工质量应补偿工期0.5个月。 （2）N工作的费用补偿为512万元。理由：16元/m³*32万m³=521万元。 （3）由于第5个月后才能开始N工作施工，要求补偿5个月的机械闲置费： 5个月*1万元/月*台*1台=5万元。