推荐-建设法规与合同管理作业
建设法规与合同管理划题
云南锡业职业技术学院期末考试试卷A年级专业：学年学期： 2014年春季学期课程名称：科任教师：学号：考生姓名：一、单选题：（每题2分，共20分）1、建筑面积在（）㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。
Pg161A 5万B 3万C 2万D 1万2、下列说法正确的是（）A 建设行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
B 建设法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
C 建设部门规章是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
D 地方性建设法规法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。
3、《中华人民共和国建筑法》于1997年11月1日经八届人大常务委员会第28次会议审议通过，（）起施行。
Pg3A 1998年1月1日B 1998年2月1日C 1998年3月1日D 1998年4月1日4、下列不是法律关系客体的是（）A 表现为财、物的客体B 表现为行为的客体C 表现为非物质财富的客体D 表现为文化遗产的客体5、关于债权和物权、下列说法错误的是（）A 物权的客体是行为，债权的客体物B 物权为支配权，债权为请求权C物权与债权具有功能上的互补关系 D 物权为对世权，债权是对人权6、符号GB/T 50XXX-XXXX表示的意思是（）A 强制性国家标准B 推荐性国家标准C 强制性行业标准D 推荐性行业标准7、建设工程勘察、设计企业的资质实行（）审批。
Pg31A 分类B 分级C 分批D 逐级8、参加一级建造师职业资格考试合格，由各省、自治区直辖市人事部门颁发人事部统一印刷，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。
该证书在（）范围有效。
Pg41A 全世界B 全国C 本省D 本地区10、工程建筑招标，是指建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的（）单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。
川大《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1【100分】
《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1
以下不属于建设法律关系三要素的为()。
A.建设法律关系主体
B.建设法律关系客体
C.建设法律关系内容
D.建设法律关系条件
正确答案:D
建设规章的制定机关和建设活动的执法机关是()。
A.国务院
B.全国人民代表大会
C.铁道部
D.建设部
正确答案:D
关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:B
根据城乡规划法的规定,城乡规划包括()。
A.城市规划和乡村规划
B.城市规划、镇规划和乡规划
C.城镇体系规划和乡规划
D.城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划
正确答案:D
关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是()。
A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位正确答案:D。
中国地质大学土木工程专业XX4年秋季作业--建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于_____。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由_____编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有___ __，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有_____。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是_____。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
川大《建设法规与合同管理2442》14秋在线作业1答案
《建设法规与合同管理2442》14秋在线作业1
一,单选题
1. 《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。
”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。
A. 违约责任
B. 行政责任
C. 侵权责任
D. 侵权责任
?
正确答案：A
2. 应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同
A. A、自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力
B. 自合同订立时起不发生法律效力
C. 自人民法院受理请求之日起不发生法律效力
D. 自合同规定的生效日起不发生法律效力
?
正确答案：B
3. 建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。
A. 承包方
B. 发包方
C. 管理方
D. 第三方
?
正确答案：B
4. 对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是
A. 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B. 分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C. 分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任
D. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
?
正确答案：D
5. 依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。
那么，返还财产和恢复原状应属于（）。
A. 民事责任
B. 行政责任
C. 刑事责任
D. 违宪责任。
建设法规与合同管理作业答案
1.简述建设法规的概念和调整对象。
答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。
调整对象是区分法律部门的重要标准。
2.简述建设法规的特征及作用。
答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。
建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。
具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。
3.建设法规的基本原则是什么？答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；5、合法权利受法律保护原则。
4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。
法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。
5.建设法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。
3、内容变更。
二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。
联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。
”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。
经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。
四川大学20秋《建设法规与合同管理2442》在线作业2
《建设法规与合同管理2442》在线作业21：缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。
A、行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后B、当事人是否有过错C、违约责任与侵权责任是否合D、有无订立过书面合同答案：A2：建设法规的制定机关是什么?A、最高人民检察院B、全国人民代表大会C、最高人民法院D、国务院答案：D3：根据《招标投标法》的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10日B、15日C、30日D、3个月答案：C4：制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹,合理布局,节约土地,集约发展和( ) 的原则。
A、先城市后乡村B、先建设后规划C、边建设边规划D、先规划后建设答案：D5：承担违约责任的方式有( )。
A、继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B、继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C、继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D、继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失答案：B6：建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。
A、承包方B、发包方C、管理方D、第三方答案：B7：《城乡规划法》所称规划区,是指( )。
A、城市市区，近郊区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域B、城市市区，镇区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域C、城市，镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域D、城市，镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的行政区域答案：A。
建设法规与合同管理
建设法规与合同管理A、建设行政主管部门B、工商行政管理部门C、合同管理部门D、人民法院7、在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（d）万元人民币以上的，必须进行招标。
A、30万元人民币B、100万元人民币C、50万元人民币D、200万元人民币8、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的应当（a）。
A、与承包单位承担连带赔偿责任B、独立承担赔偿责任C、不承担赔偿责任D、其责任由承包商承担10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（d ）。
A、7天、14天、4天 B、7天、7天、7天 C、14天、28天、28天 D、28天、28天、28天二、多项选择题（共5题，每小题4分） 1、承包单位在分包工程时，应注意（abe ）。
A、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C、建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成E、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成2、建筑工程监理应当对承包单位在（acd ）方面，代表建设单位实施监督。
A、施工质量B、安全生产C、建设工期D、建设资金使用E、劳动保护 3、依据《安全生产法》的规定，下列（abe ）属于“三同时”。
A、同时设计B、同时施工C、同时勘察D、同时进行生产准备E、同时投入生产和使用4. 关于合同无效的法律规定是( abcd )A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．违反法律、行政法规的强制性规定C．恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益D．以合法形式掩盖非法目的E．不损害社会公共利益5．下列情形属于违约的有( abc )。
建筑行业法律法规及合同管理作业指导书
建筑行业法律法规及合同管理作业指导书第1章建筑行业法律法规概述 (4)1.1 建筑行业法律法规体系 (4)1.2 建筑行业主要法律法规 (5)第2章建筑工程合同管理基本概念 (5)2.1 合同管理的重要性 (5)2.2 合同的类型及特点 (6)2.3 合同管理的基本原则 (6)第3章建设工程合同的签订 (7)3.1 合同签订前的准备工作 (7)3.1.1 了解项目背景及需求 (7)3.1.2 确定合同类型 (7)3.1.3 查阅相关法律法规 (7)3.1.4 收集相关资料 (7)3.1.5 筛选合适的承包商 (7)3.1.6 制定合同签订计划 (7)3.2 合同条款的审查 (7)3.2.1 合同主体资格 (7)3.2.2 工程范围与质量标准 (7)3.2.3 合同价格与支付方式 (8)3.2.4 工期与进度计划 (8)3.2.5 保修条款 (8)3.2.6 违约责任 (8)3.2.7 争议解决方式 (8)3.3 合同谈判与签订 (8)3.3.1 合同谈判 (8)3.3.2 合同修改 (8)3.3.3 合同审批 (8)3.3.4 合同签订 (8)3.3.5 合同备案 (8)第4章建设工程合同的履行 (8)4.1 合同履行的基本要求 (8)4.1.1 严格按照合同约定履行义务。
合同双方应遵循诚实信用原则，严格按照合同条款约定的内容、标准、期限等履行各自的权利和义务。
(8)4.1.2 做好合同交底工作。
项目管理人员应向施工班组及施工人员详细解释合同内容，保证各方对合同条款的理解一致。
(9)4.1.3 建立合同履行组织机构。
设立专门的合同履行管理机构，明确项目负责人和相关责任人的职责，保证合同履行的顺利进行。
(9)4.1.4 做好合同履行过程中的沟通协调。
合同双方应保持密切沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题，保证合同目标的实现。
(9)4.1.5 按时支付合同款项。
付款方应按照合同约定的付款方式和期限，及时支付合同款项，保证合同履行的资金保障。
建设法规与合同管理
建设法规与合同管理合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲方为了遵守国家建设法规和规定，委托乙方进行相关建设项目，并且双方就合同管理事项达成一致意见，特订立本合同。
一、合同项目。
1.1 甲方委托乙方进行【具体建设项目名称】的建设工作，具体包括【具体工作内容】。
1.2 乙方应当按照国家相关建设法规和标准进行施工，确保工程质量和安全。
二、合同管理。
2.1 双方应当遵守国家相关建设法规和规定，确保合同的合法性和有效性。
2.2 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和安全。
2.3 乙方应当配合甲方进行工程验收，并按照合同约定的时间节点完成工程。
三、违约责任。
3.1 任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3.2 如果因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当协商解决，并及时通知对方。
四、其他事项。
4.1 合同的变更和解释应当经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
特此确认。
【合同范本专家姓名】。
【联系方式】。
【日期】。
建设法与合同管理(专)离线作业21309
建设法与合同管理一、背景建设工程领域中，合同管理是一个非常重要的环节。
在合同管理中，常常涉及到建设法的相关规定。
因此，对建设法的了解也是非常必要的。
本文将着重探讨建设法与合同管理的关系。
二、建设法及其相关规定建设法是我国建设工程领域的基本法律，它规定了建设工程的基本原则、程序、责任以及合同的基本要求等。
其中，与合同管理相关的规定主要有以下几方面：1. 合同的基本要素建设法规定，建设工程合同应当有合同名称、合同签订日期、合同的当事人及其联系方式、工程建设的名称、建设地点、建设工程的性质、规模、工期、价款、履约保证金或保险、施工组织设计文件的批准文号、施工单位的资质等基本要素。
合同的基本要素对于后期的合同管理是非常重要的。
2. 合同的签订和生效建设法规定，建设工程合同应当采取书面形式，并由当事人签字或盖章。
合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。
在合同管理中，需要严格按照合同签订和生效的规定来进行。
3. 合同变更和解除建设工程合同双方当事人应当依法履行合同约定的义务。
如果需要变更合同内容，应当征得对方同意。
如果需要解除合同，应当经过双方协商或者仲裁机构裁决。
在合同管理中，需要依据建设法的规定来变更或解除合同。
三、合同管理中的注意事项1. 合同备案建设工程合同应当在签订后及时向有关部门备案。
在备案手续齐全之前，双方当事人不得进行工程的开工和验收。
同时，在合同管理中，也需要定期对合同进行检查和备案。
2. 合同变更变更合同必须经过双方当事人协商并签订书面协议。
在变更合同前，应当充分了解变更内容的合法性、可行性和经济效益。
同时，应当及时通知监理、造价咨询等单位，并报有关主管部门备案。
3. 合同解除在建设工程的过程中，如果发生不可抗力或其他原因导致合同无法履行，应当协商解除合同。
合同解除后，应当依法进行工程结算和现场清理。
四、建设法是建设工程合同管理中的重要法律依据。
在合同签订、变更、解除及备案等环节中，需要严格遵守建设法的相关规定。
建设法规与合同管理作业
建设法规与合同管理作业(在线）您的本次作业分数为：96分单选题1.国内外常见的一种工程款结算方式是（）。
∙ A 按季结算∙ B 按形象进度分段结算∙ C 按月结算∙ D 竣工后一次性结算正确答案:C单选题2.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由（）组织试车。
∙ A 设备生产商∙ B 工程师∙ C 承包人∙ D 发包人正确答案:C单选题3.发包人在所供材料设备到货前（）小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
∙ A 12∙ B 14∙ C 24∙ D 48正确答案:C单选题4.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）小时内提出书面处理意见。
∙ A 24∙ B 48∙ C 8∙ D 14正确答案:B单选题5.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前（）天。
∙ A 7∙ B 10∙ C 14∙ D 28正确答案:A单选题6.（）不是拆迁补偿的方式。
∙ A 产权调换与作价补偿结合∙ B 作价补偿∙ C 异地安置∙ D 产权调换正确答案:C单选题7.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择（）行使。
∙ A 违约责任∙ B 侵权责任∙ C 违约责任和侵权责任中的任意一项∙ D 违约责任和侵权责任共同正确答案:C单选题8.监理合同文件一般由以下几部分内容组成：①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件。
合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是（）。
∙ A ①-②-③-④-⑤-⑥∙ B ⑥-③-⑤-④-②-①∙ C ⑥-⑤-④-③-②-①∙ D ⑥-③-②-④-⑤-①正确答案:B单选题9.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设法规与合同管理作业(在线）
您的本次作业分数为：96分单选题
1.国内外常见的一种工程款结算方式是（）。
• A 按季结算
• B 按形象进度分段结算
• C 按月结算
• D 竣工后一次性结算
正确答案:C
单选题
2.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由（）组织试车。
• A 设备生产商
• B 工程师
• C 承包人
• D 发包人
正确答案:C
单选题
3.发包人在所供材料设备到货前（）小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
• A 12
• B 14
• C 24
• D 48
正确答案:C
单选题
4.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并
在提出要求后（）小时内提出书面处理意见。
• A 24
• B 48
• C 8
• D 14
正确答案:B
单选题
5.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前（）天。
• A 7
• B 10
• C 14
• D 28
正确答案:A
单选题
6.（）不是拆迁补偿的方式。
• A 产权调换与作价补偿结合
• B 作价补偿
• C 异地安置
• D 产权调换
正确答案:C
单选题
7.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择（）行使。
• A 违约责任
• B 侵权责任
• C 违约责任和侵权责任中的任意一项
• D 违约责任和侵权责任共同
正确答案:C
单选题
8.监理合同文件一般由以下几部分内容组成：①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件。
合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是（）。
• A ①-②-③-④-⑤-⑥
• B ⑥-③-⑤-④-②-①
• C ⑥-⑤-④-③-②-①
• D ⑥-③-②-④-⑤-①
正确答案:B
单选题
9.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
• A 对合同条款起草人不利
• B 主张合同有效的解释优先
• C 排他
• D 同类相容
正确答案:C
单选题
10.质量保修期从（）之日算起。
• A 工程合同竣工
• B 工程实际竣工
• C 工程师签发移交证书
• D 业主组织竣工验收会议
正确答案:B
单选题
11.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由（）承担发生的费用。
• A 承包人
• B 承、发包两方共同
• C 发包人
• D 事故责任方
正确答案:D
单选题
12.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是（）。
• A 总费用法
• B 分项法
• C 修正的总费用法
• D 分摊法
正确答案:B
单选题
13.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由（）承担安全防护措施费用。
• A 承包人
• B 承、发包两方共同
• C 发包人
• D 责任方
正确答案:C
单选题
14.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，
应承担支付金额（）的逾期违约金。
• A 1%
• B 2%
• C 0、1%
• D 0、2%
正确答案:D
单选题
15.进行商品房预售时，必须取得（）。
• A 商品房预售许可证
• B 县级以上人民政府的同意
• C 土地出让方的认可
• D 房地产估价师的同意
正确答案:A
单选题
16.（）属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。
• A 国家发改委
• B 国务院
• C 建设部
• D 行业归口主管部门
正确答案:A
单选题
17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的（）。
• A 抵押
• B 质押
• C 留置
• D 保证
正确答案:D
单选题
18.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的（）。
• A 总进度计划
• B 季进度计划
• C 月度进度计划
• D 周进度计划
正确答案:C
单选题
19.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（）小时以书面形式通知工程师验收。
• A 24
• B 8
• C 16
• D 48
正确答案:D
单选题
20.“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是（）原则。
• A 公开
• B 公平
• C 公正
• D 诚实信用
正确答案:B
单选题。